1、注册建造师一级（机电工程管理与实务）模拟试卷 91 及答案与解析一、单项选择题共 20 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 按设备基础( ) 的要求，一次性预埋的地脚螺栓应位置正确，露出基础的长度符合要求。（A）几何尺寸（B）位置（C）外观质量（D）标高2 用在保护和操作回路中来传导电流的电缆，称为( )。（A）装备用电缆（B）电力电缆（C）控制电缆（D）电信电缆3 在多台起重机共同抬吊一个重物时，重物的重量分担往往是不均衡的。在起重工程中,以不均衡载荷系数计入其影响，一般不均衡载荷系数 2取( )。（A）1.11.2（B） 1.21.3（C） 1.31.4（D）1.41.
2、54 按照自动化仪表工程安装工艺流程图,仪表一次调试的紧后工序是( )。（A）配合工艺安装取源部件（B）在线仪表安装（C）配合工艺单体调试（D）回路调试5 机电设备安装中，( ) 是综合检验设备制造和设备安装质量的重要环节。（A）工程验收（B）中间交接（C）精度检测与调整（D）调整与试运转6 管道系统在压力试验合格后，联动试运转前，应以设计压力进行真空度试验，时间为 24h，以增压率不大于( )为合格。（A）3%.（B） 4%.（C） 5%.（D）6%.7 有关使用计量标准器具(简称计量标准)必须具备的条件叙述有误的是( )。（A）经计量检定合格（B）计量器具的适应性强，使用不受环境的限制（C
3、）具有称职的保存、维护、使用人员（D）具有完善的管理制度8 室外接地干线与支线一般安装在( )。（A）沟内（B）沟外（C）高空（D）地下9 单台仪表的校准点应在仪表全量程范围内均匀选取，一般不应少于( )。（A）5 点（B） 6 点（C） 7 点（D）8 点10 特种作业操作证每( )进行一次复审。（A）一年（B）两年（C）三年（D）四年11 设备及管道绝热结构中保冷结构的核心层是( )。（A）防锈层（B）防潮层（C）绝热层（D）防腐蚀及识别层12 临时用电设备在( )以上者，均应编制临时用电施工组织设计。（A）5 台（B） 10 台（C） 15 台（D）20 台13 可以把转矩和旋转运动灵活
4、地传到任何位置的轴是( )，常用于振捣设备中。（A）曲轴（B）挠性钢丝轴（C）直轴（D）转轴14 焊接工艺评定一般过程中，试焊试件和制取试样，应在( )之前完成。（A）拟定焊接工艺指导书（B）检验试件和试样（C）测定焊接接头是否具有所要求的使用性能（D）提出焊接工艺评定报告15 钢构件制作时，当零件采用热加工成型时，加热温度应控制在( )。（A）500700（B） 9001000（C） 10001500（D）1500200016 把起重机分为轻小起重机具和起重机是按( )来分的。（A）形式（B）基本参数（C）重量（D）载荷处理17 矿业设备包括采矿设备和选矿设备。其中，选矿设备包括( )等。（
5、A）输送设备、筛分设备、磨矿设备、选别设备（B）破碎设备、输送设备、磨矿设备、选别设备（C）破碎设备、筛分设备、输送设备、选别设备（D）破碎设备、筛分设备、磨矿设备、选别设备18 为降低噪声，对噪声大的机械设备要设置( )。（A）隔声罩（B）隔声闯（C）隔声屏（D）隔声幕19 发生火灾时，干式自动喷水灭火系统的喷头先喷洒( )。（A）水（B）泡沫（C）干粉（D）气体20 对于施工过程控制测量，当地势平坦，建筑物、构筑物布置整齐，应尽量布设( )作为厂区平面控制网，以便施工容易进行。（A）高程控制网（B）导线网（C）方格网（D）控制网二、多项选择题共 10 题，每题 2 分。每题的备选项中，有
6、2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。21 计量检定的后续检定包括( )。（A）仲裁检定（B）周期检定有效期内的检定（C）强制性周期检定（D）修理后检定（E）首次检定22 自动控制系统按系统的数学描述划分可分为( )。（A）线性系统（B）非线性系统（C）连续系统（D）离散系统（E）随动控制系统23 关于消防工程系统的调试要求,下列叙述正确的是( )。（A）消防工程在施工单位安装结束后,应进行动态的系统调试（B）以建设单位为主,对固定灭火系统进行自检性质的调试检验（C）系统调试的方案制定者,要经消防专业考试合格（D）系统调试的作业
7、操作者,要经专门培训考核合格（E）系统调试使用的仪器在周检有效期内24 反映自行式起重机的( )随臂长、幅度变化而变化的规律的曲线称为起重机特性曲线。（A）行走速度（B）起重能力（C）作业半径（D）最大起升高度（E）回转角度25 为使现场检查顺利进行,应由( ) 共同参加,现场检查主要是核查工程实体是否符合经审核批准的消防设计。（A）施工单位（B）设计单位（C）监理单位（D）建设单位（E）行政主管部门26 组成分项工程的项目施工完毕后，由( )组织内部验评。（A）项目总工程师（B）工程技术员（C）项目工程师（D）项目经理 （E）工程部门负责人27 主要用于内部缺陷的检验是( )。（A）渗透检验
8、（B）压力检验（C）射线检验（D）超声检验（E）气密性检验28 施工项目文明施工策划(管理)的主要内容包括( )。（A）现场管理（B）人员管理（C）临时用电安全管理（D）消防保卫管理（E）环境卫生管理29 异步电动机的缺点是( )。（A）结构复杂（B）启动困难（C）成本较高（D）调速困难（E）功率因数偏低30 高压管道安装的要求包括( )。（A）管道组成件必须有制造厂质量证明文件（B）管道支架应按设计图纸施工（C）管道安装应使用正式管架固定（D）安装质量可以通过修改密封厚度来补偿（E）管线安装如有间断，应及时封闭管口三、案例分析题共 5 题，共 120 分。请根据题目要求回答问题。30 某机电
9、安装工程项目混凝土总需要量为 5000m3，混凝土工程施工有两种方案可供选择：方案 A 为现场制作，方案 B 为购买商品混凝土。已知商品混凝土平均单价为 410 元/m 3，现场制作混凝土的单价汁算公式为： 31 若混凝土浇筑工期不同时，A、B 两个方案哪一个较为经济适用 ?32 当混凝土浇筑工期为 12 个月时，现场制作混凝土的数量最少为多少立方米才比购买商品混凝土经济适用?33 假设该工程的一根 9.9m 长的现浇钢筋混凝土梁可采用三种设计方案，其断面尺寸均满足强度要求。该三仲方案分别采用 A、B、 C 三种不同的混凝土现场制作混凝土，有关数据见表 2。经测算，现场制作混凝土所需费用如下：
10、A 种混凝土为220 元/m 3，B 种混凝土为 230 元/m 3，C 种混凝土为 225 元/m 3。另外，梁侧模 21.4元/m 2，梁底模 24.8 元/m 2；钢筋制作、绑扎为 3390 元/t。 试选怿一种最经济的方案。 34 某火灾报警及联动控制系统工程项目，某专业工程公司通过投标获得了该项目的施工任务，该公司在施工前根据施工总平面图设计编制了施工方案和施工进度计划，接着对施工总平面图设计做了分析评价，发现施工总平面图设计有不妥之处，责成有关人员对施工总平面图设计进行了优化。该火灾报警及联动控制系统设备安装完成后，相关部门的有关人员对该系统设备进行了试运转。问题 1根据施工总平面
11、图设计编制施工方案和施工进度计划是否正确?如不正确，应该怎样?2对施工总平面图设计进行优化的方法有哪些?3设备试运转包括哪些具体的试运转?4设备试运转的目的是什么?5设备试运转是按怎样的顺序进行的?6典型施工方案的主要内容包括哪些? 35 某机电安装公司就某发电厂设备安装与建设单位签订了安装施工合同，该安装公司充分利用土建主体结构完工的工程，对安装条件进行临设的选点并优化，以达到施工总平面图设计使临设的布置更经济合理。问题 1施工总平面图设计时应考虑哪些方面的因素?2施工总平面图设计的优化方法有哪些?3施工总平面图设计是否是单位工程施工组织设计的核心?如不是，请指出其核心是什么? 36 某机电
12、安装工程项目合同工期为 1 日个月。施工合同签订以后，施工单位编制了一份初始网络计划，如图 1 所示。 由于该工程施工工艺的要求，计划中工作 C、工作 H 和工作 J 需共用一台起重施工机械，为此需要对初始网络计划作调整。 问题 1请绘出调整后的网络进度计划图。 2如果各项工作均按最早开始时间安排，起重机械在现场闲置多长时间?为减少机械闲置，工作 C 应如何安排? 3该计划执行 3 个月后，施工单位接到业主的设计变更，要求增加一项新工作 D，安排在工作 A 完成之后开始，在工作 E 开始之前完成。因而造成了个别施工机械的闲置和某些工种的窝工，为此施工单位向业主提出如下索赔：(1)施工机械停滞费
13、；(2) 机上操作人员人工费；(3)某些工种的人工窝工费。请分别说明以上补偿要求是否合理?为什么? 4工作 G 完成后，由于业主变更施工图纸，使工作 I 停工待图 0.5 个月，如果业主要求按合同工期完工，施工单位可向业主索赔赶工费多少万元(已知工作 I 赶工费每月 12.5 万元)?为什么? 37 某机电工程项目，业主通过招标与甲施工单位签订了合同，包括A、B、C 、D、E、F 、 G 、H 八项工作，合同工期 360 天。业主与乙安装公司签订了设备安装施工合同，包括设备安装与调试工作，合同工期 180 天。通过相互的协调，编制了如下图所示的网络进度计划。该工程施工过程中发生了以下事件。 事
14、件一：基础工程施工时，业主负责供应的钢筋混凝土预制桩供应不及时，使 A 工作延误 7 天。 事件二：B 工作施工后进行检查验收时，发现一预埋件埋置位置有误，经核查，是由于设计图纸中预埋件位置标注错误所致，甲建筑公司进行了返工处理，损失 5 万元，且使 B 工作延误 15 天。 事件三：甲施工单位因人员与机械调配问题造成 C 工作增加工作时间 5 天，窝工损失 2 万元。 事件四：乙安装公司进行设备安装时，因接线错误造成设备损坏，使乙安装公司安装调试工作延误 5 天，损失 12 万元。 发生以上事件后，施工单位均及时向业主提出了索赔要求。37 施工单位对以上各事件提出索赔要求，分析业主是否应给予
15、甲建筑公司和乙安装公司工期和费用补偿。38 如果合同中约定，由于业主原因造成延期开工或工期延期，每延期一天补偿施工单位 6000 元，由于施工单位原因造成延期开工或工期延误，每延误一天罚款6000 元。计算施工单位应得的工期与费用补偿各是多少?注：计算结果保留一位小数。39 该项目采用预制钢筋混凝土桩基础，共有 800 根桩，桩长 9m。合同约定：桩基分项工程的综合单价为 180 元/m；预制桩由业主购买供应，每根桩按 950 元计。计算甲建筑公司桩基础施工应得的工程款是多少?注：计算结果保留一位小数。注册建造师一级（机电工程管理与实务）模拟试卷 91 答案与解析一、单项选择题共 20 题，每
16、题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 【正确答案】 C【试题解析】 设备基础外表面质量要求是，一次性预埋的地脚螺栓，地脚螺栓的位置正确，露出基础的长度符合要求，螺纹情况良好，螺母和垫圈配套。【知识模块】 综合2 【正确答案】 C【试题解析】 在电气安装工程中，习惯上将电缆分为两大类，即电力电缆和控制电缆。输配电的电缆，称为电力电缆；用在保护和操作回路中来传导电流的电缆，称为控制电缆。【知识模块】 综合3 【正确答案】 A【试题解析】 在多分支(多台起重机、多套滑轮组、多根吊索等)共同抬吊一个重物时，一般按一定比例让它们分担重物的重量。但实际提吊过程中，由于工作不同步的问题，各分支往
17、往不能完全按设定比例承担载荷，这种现象称为不均衡。在起重工程中，以不均衡载荷系数计入其影响。一般取不均衡载荷系数 K2=1.11.2。【知识模块】 综合4 【正确答案】 B【知识模块】 综合5 【正确答案】 D【试题解析】 本题考核的是机电设备安装的程序合理性。精度检测与调整是设备固定前通过垫铁调整获得安装进度；而调整与试运转是综合检验设备制造和设备安装质量。6 【正确答案】 C7 【正确答案】 B8 【正确答案】 A9 【正确答案】 A10 【正确答案】 B11 【正确答案】 C12 【正确答案】 A13 【正确答案】 B14 【正确答案】 B15 【正确答案】 B16 【正确答案】 C17
18、 【正确答案】 D18 【正确答案】 B19 【正确答案】 D20 【正确答案】 C【试题解析】 对于施工过程控制测量，当地势平坦，建筑物、构筑物布置整齐，应尽量布设方格网作为厂区平面控制网。二、多项选择题共 10 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。21 【正确答案】 B,C,D【试题解析】 首次检定：对未曾检定过的新计量器具进行的检定。后续检定：计量器具首次检定后的检定，包括强制性周期检定、修理后检定、周期检定、有效期内的检定。周期检定：按时间间隔和规定程序进行的后续检定。仲裁检定：以
19、裁决为目的的计量检定、测试活动。【知识模块】 综合22 【正确答案】 A,B【知识模块】 综合23 【正确答案】 A,C,D,E【知识模块】 综合24 【正确答案】 B,D【知识模块】 综合25 【正确答案】 A,B,C,D【试题解析】 公安消防机构受理验收申请后,按计划安排时间到报验工程现场进行检查,为使检查顺利进行,由建设单位组织设计、监理和施工等单位共同参加,现场检查主要是核查工程实体是否符合经审核批准的消防设计。【知识模块】 机电工程安装技术26 【正确答案】 A,E27 【正确答案】 C,D28 【正确答案】 A,C,D,E29 【正确答案】 D,E30 【正确答案】 A,B,C,E
20、三、案例分析题共 5 题，共 120 分。请根据题目要求回答问题。31 【正确答案】 现场制作混凝土的单价与工期有关，当 A、B 两个方案的单价相等时，工期 T 满足以下关系： T=16.67(月) 由出：可得到以下结论： 当工明 T=16.67 个月时， A、B 两方案单价相同； 当工期 T16.67 个月时，A 方案(现场制作混凝土) 比 B 方案(购买商品混凝土)经济适用； 当工期 T16.67 个月时，B 方案比 A 方案经济。32 【正确答案】 当工期为 12 个月时，现场制作混凝土的最少数量计算如下： 设该最少数量为 x，根据公式有： 33 【正确答案】 三种方案的费用计算见表 3
21、。 由表 3 的计算结果可知，第三种方案的费用最低，为最经济的方案。34 【正确答案】 1根据施工总平面图设计编制施工方案和施工进度计划不正确。正确做法：施工总平面设计是按照施工方案和施工进度的要求设计的。2对施工总平面图设计的优化方法包括场地分配优化法、区域叠合优化法、选点归邻优化法和最小树选线优化法等。3设备试运转包括单机空负荷试运转和成套设备联动试运转。4设备试运转的目的是综合检验以前各工序的施工质量，同时也能发现设备在设计、制造方面存在的缺陷，以便做最后的调整和修理，从而使设备正常运行，投入生产。5设备试运转一般按先空负荷、后负荷；先附属设备、后主机；先单机，后联动；先低速、后高速的顺
22、序进行。6典型施工方案的内容一般包括：确定施工程序和顺序、施工起点流向、主要分部分项工程的施工方法和施工机械、质量、安全、进度、资源配置等。35 【正确答案】 1机电安装工程项目施工总平面图设计，应考虑以下方面：(1)根据机电安装工程施工特点进行策划和设计；(2)以机电安装为主的总承包(含土建) ，施工平面图总体设计时应考虑土建分承包方的需要，还要给其他分承包的需要留有空间，明确区域划分范围、共用设施和管电线路铺设及其实施和维护的责任划分；(3)含设备供应的机电安装总承包的工程，设备和备件的仓储场地或仓库的容量、装卸能力、进出道路(含桥梁)的通过能力应符合要求。2施工总平面图设计的优化方法有：
23、(1)场地分配优化法；(2)区域叠合优化法；(3)选点归邻优化法；(4)最小树选线优化法。3施工总平面图设计不是单位工程施工组织设计的核心，施工方案才是单位工程施工组织设计的核心。36 【正确答案】 1调整后的网络进度计划图如图 3 所示。 2(1)工作 C 与工作 H 之间机械闲置 2 个月，工作 H 与工作 J 之间机械不闲置，故机械共闲置 2 个月。 (2)如果工作 C 最早开始时间推迟 2 个月，则机械无闲置。 3(1)施工机械停滞费补偿要求合理。 因为是业主原因造成施工单位的损失，业主应承担费用的补偿。 (2)机上操作人员人工费补偿要求不合理。 因为机上工作人员人工费包含在相应的机械
24、停滞费用之中。 (3)某些工种的人工窝工费补偿要求合理。因为是业主原因造成施工单位的损失。 4业主不应支付赶工费。 因为不需要赶工，也能按合同工期完工(或因不影响总工期，或拖延时间在总时差范围内)。37 【正确答案】 对索赔要求的判定如下：(1)业主钢筋混凝土预制桩供应不及时，造成 A 工作延误，因 A 工作是关键工作，业主应给甲公司补偿工期和相应费用。业主应顺延乙公司的开工时间和补偿相关费用。(2)因设计图纸错误导致甲公司返工处理，由于 B 工作是非关键工作，因为已经对 AX 作补偿工期，B 工作延误的 15 天在其总时差范围以内，故不给予甲公司工期补偿，但应给甲公司补偿相应的费用。因对乙公
25、司不造成影响，故不应给乙公司工期和费用补偿。(3)由于甲公司原因使 C 工作延长，不给予甲公司工期和费用补偿。因未对乙公司造成影响，业主不对乙公司补偿。(4)由于乙公司的错误造成总工期延期与费用损失，业主不给予工期和费用补偿。由此引起的对甲公司的工期延误和费用损失，业主应给予补偿。38 【正确答案】 工期和费用补偿的计算方法如下：(1)甲公司应得到工期补偿如下：事件一：业主预制桩供应不及时，应补偿工期 7 天。事件四：因安装公司原因给甲公司造成工期延误，应补偿 5 天。工期补偿合计 12 天。甲公司应得到费用补偿为：事件一：76000=42000(元)=4.2(万元)事件二：5.0(万元)事件四：56000=30000(元)=3.0(万元)费用补偿合计 12.2 万元。(2)因业主预制桩供应不及时，乙公司应得到工期补偿 7 天。乙公司应得到费用补偿为；事件一补偿；76000=42000(元)=4.2(万元)事件四罚款；56000=30000(元)=3.0(万元)费用补偿合计 4.2-3.0=1.2(万元)39 【正确答案】 工程价款的计算：桩购置费为：800950=760000(元)=76(万元)桩基础工程合同价款：8009180=1296000( 元)=129.6(万元)甲公司桩基础施工应得工程价款为：129.6-76=53.6(万元)
