1、注册建造师一级（机电工程管理与实务）模拟试卷 96 及答案与解析一、单项选择题共 20 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 工业( ) 密度为 896gcm 3，具有良好的导电性、导热性以及优良的焊接性能，硬度较低，塑性好。（A）纯镍（B）纯锌（C）纯铜（D）纯铝2 泵的分类方式很多，按输送介质分为( )（A）离心式泵、杂质泵、耐腐蚀泵、铅水泵（B）清水泵、离心式泵、耐腐蚀泵、铅水泵（C）清水泵、杂质泵、离心式泵、铅水泵（D）清水泵、杂质泵、耐腐蚀泵、铅水泵3 长距离输电线路定位并经检查后，可根据起、止点和转折点及沿途障碍物的实际情况，测设钢塔架基础中心桩。中心桩测定后，一
2、般采用( )进行控制。（A）十字线法或平行基线法（B）电磁波测距法或平行基线法（C）十字线法或电磁波测距法（D）电磁波测距法或解析法4 一般大吨位起重机较多采用( )，对吊车站位处的地基的要求相对较低，但行走速度较慢，转移场地需要用平板拖车运输。（A）汽车式起重机（B）履带式起重机（C）轮胎式起重机（D）塔式起重机5 下列焊接方法中，( )是连接薄板金属和打底焊的一种极好方法。（A）焊条电弧焊（B）埋弧焊（C）钨极气体保护焊（D）等离子弧焊 6 下列机械设备基础中，( )适用于使用后允许产生沉降的结构。（A）垫层基础（B）扩展基础（C）钢筋混凝土基础（D）素混凝土基础7 铁塔组立的方法可以分为
3、整体组立法和分解组立法两大类，整体组立法包括( )等。（A）倒落式人字抱杆法和座腿式人字抱杆法（B）外拉线抱杆分解组塔法和座腿式人字抱杆法（C）倒落式人字抱杆法和外拉线抱杆分解组塔法（D）外拉线抱杆分解组塔法和内拉线抱杆分解组塔法8 工业管道阀门检验中，带有蒸汽夹套的阀门，夹套部分应以( )倍的蒸汽工作压力进行压力试验。（A）15（B） 10（C） 20（D）259 不能向容器内充灌水(液体)或不允许残留试验液体等特殊条件下，可进行( )（A）气密性试验（B）气压试验（C）液压试验（D）泄漏试验10 指针式记录仪表的控制阀和执行机构的试验应符合的要求不包括( )（A）阀体压力试验和阀座密封试验
4、等项目，可对制造厂出具的产品合格证明和试验报告进行验证，对事故切断阀应进行阀座气密性试验，其结果应符合产品技术文件的规定（B）膜头、缸体泄漏性试验合格，行程试验合格（C）事故切断阀和设计规定了全行程时间的阀门，必须进行全行程时间试验（D）执行机构在试验时应调整到设计文件规定的工作状态11 下列设备及管道防腐蚀的施工方法中，( )是一种综合利用不同材料的特性、具有较长使用寿命的防腐方法。（A）衬里保护法（B）外加电流阴极保护法（C）电化学保护法（D）牺牲阳极保护法12 下列常用的设备及管道绝热结构层施工方法中，在缺少绝热制品的条件下应采用( )施工。（A）拼砌法（B）充填法（C）浇筑法（D）粘贴
5、法13 工业炉窑砌筑工程施工程序中，工序交接证明书的内容不包括( )（A）隐蔽工程的验收合格证明（B）钢结构和炉内轨道等安装位置的主要尺寸的复测记录（C）炉体冷却装置、管道和炉壳的试压记录及焊接稳定性试验合格的证明（D）可动炉子或炉子可动部分的试运转合格的证明14 室内雨水管应根据管材和建筑物高度选择整段方式或分段方式进行( )（A）通球试验（B）压力试验（C）灌水试验（D）通水试验15 关于建筑电气工程用电设备电气部分的施工程序，下列表述中错误的是( )（A）照明灯具及附件和开关、插座测量定位（B）暗敷导管在土建模板拆除后清理管口及扫管（C）照明灯具及附件和开关、插座固定（D）照明灯具及附件
6、和开关、插座检查接线16 通风与空调系统调试前由( )编制的系统调试方案报送监理工程师审核批准。（A）设计单位（B）监理单位（C）建设单位（D）施工单位17 电梯验收应具备的条件是电源输入电压波动在额定电压值的( )范围内。（A）6（B） 7（C） 8（D）918 下列自动喷水灭火系统中，( )通常适用于室内温度不低于 4且不高于 70摄氏度的环境。（A）湿式系统（B）干式系统（C）雨淋系统（D）水幕系统19 计量检定按其检定的目的和性质分为 ( )（A）强制检定、后续检定、使用中检定、周期检定和仲裁检定（B）首次检定、强制检定、使用中检定、周期检定和仲裁检定（C）首次检定、后续检定、强制检定
7、、周期检定和仲裁检定（D）首次检定、后续检定、使用中检定、周期检定和仲裁检定20 建筑分项工程质量验收的划分原则是按( )进行划分。（A）专业性质、材料、施工工艺、设备类别（B）主要工种、专业性质、施工工艺、设备类别（C）主要工种、材料、专业性质、设备类别（D）主要工种、材料、施工工艺、设备类别二、多项选择题共 10 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。21 在国家标准碳素结构钢GBT 700-2006 中，按照碳素结构钢屈服强度的下限值将其进行划分，其钢号包括( )（A）Q195（B）
8、Q215 （C） Q235（D）Q275 （E）Q345 22 吊装方案编制的主要依据包括( )等。（A）施工组织设计纲要（B）施工现场情况 （C）有关规程、规范（D）施工组织总设计（E）被吊装设备( 构件)的设计图纸及有关参数、技术要求等 23 熔化极气体保护电弧焊的优点包括( )（A）可以方便地进行各种位置焊接（B）焊接速度快 （C）生产效率高（D）焊缝质量好（E）熔敷率较高24 预埋地脚螺栓的验收要求包括( )（A）预埋地脚螺栓的位置、标高及露出基础的长度应符合施工图的要求（B）地脚螺栓的螺母和垫圈配套，预埋地脚螺栓的螺纹和螺母应保护完好（C） T 形头地脚螺栓与基础板应按规格配套使用，
9、埋设 T 形头地脚螺栓基础板应牢固、平正，地脚螺栓光杆部分和基础板应刷防锈漆 （D）安装胀锚地脚螺栓的基础混凝土强度不得小于 15MPa （E）基础混凝土或钢筋混凝土有裂缝的部位不得使用胀锚地脚螺栓25 工业管道在( ) 合格后，方可进行防腐、绝热、标记、竣工验收。（A）泄漏试验（B）形式试验（C）耐压试验（D）气密性试验（E）载荷试验26 发电机按冷却介质分类，有( )等。（A）空气冷却发电机（B）外冷式发电机（C）水冷却发电机（D）油冷却发电机（E）氢气冷却发电机27 通风空调系统类型的选用，一般要考虑的因素包括( )（A）施工组织设计纲要（B）建筑物的用途、规模、使用特点、热湿负荷变化情
10、况、参数及温湿度调节和控制的要求（C）工程所在地区气象条件（D）能源状况 （E）空调机房的面积和位置、初投资和运行维修费用28 建筑总面积大于 15000m2 的( )等人员密集场所，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防设计审核，并在建设工程竣工后向出具消防设计审核意见的公安机关消防机构申请消防验收。（A）体育场馆（B）民用机场航站楼 （C）客运车站候车室（D）客运码头候船厅（E）会堂29 使用计量标准器具必须具备的条件包括( )（A）有健全的责任制度（B）必须具备经计量检定合格（C）具有称职的保存、维护、使用人员（D）具有正常工作所需要的环境条件（E）具有完善的管理制度30 单位(子单位)
11、 工程控制资料检查记录填写的主要内容( )（A）协商记录（B）设计变更（C）图纸会审（D）施工试验记录（E）合同约定的质量目标三、案例分析题共 5 题，共 120 分。请根据题目要求回答问题。30 背景某机电设备安装公司经邀请招标投标，获得某厂生产线的机电设备安装工程，并与业主签订了施工合同。合同规定工程范围、工期、质量标准、安全环境要求。其中质量标准和要求按部颁标准执行，主要材料如钢材、电缆、50 以上的管道阀门等由业主提供，安装现场的协调由安装公司负责等。施工过程中发生下列事件：事件 1：由于安装公司任务饱和，人员机具调动不开，仅派十多名现场管理人员组成项目管理班子，把工程分车间分包给四个
12、均有一定经验的施工队伍，且都有营业执照。其中主体部分分包给从本单位辞职的一名项目经理带着当年属于本单位的几名技术骨干组成的一个施工队伍。为保证工程质量，分包合同中把质量标准统一提高到企业内控标准，分包单位提出异议。事件 2：施工现场因道路、场地问题经常发生停工窝工，分包单位找安装公司解决，安装公司回复自行协商解决。事件 3：厂区主电缆未按时到场，拖延工期 5 天，分包单位找安装公司索赔窝工费用和要求工期顺延，安装公司认为不是自己造成的，让分包单位直接找业主协商。事件 4：分包单位为抢工期，将业主送至现场的电缆和管道阀门未经检查便投入施工。31 事件 1 中的分包存在哪些问题?32 事件 1 中
13、分包商可能提出哪些异议，安装公司应怎样处理?33 事件 2 的施工现场道路和场地问题应该由谁负责解决，为什么?34 事件 3 中分包单位要求索赔窝工费和工期顺延是否合理，应怎样解决?35 事件 4 中分包单位对业主提供材料未检查便施工的做法是否妥当?材料进场验收有何要求?36 机电设备安装公司在投标时如何避免废标?36 背景 南方电子电气有限公司(建设单位)新建液晶屏(LCD)生产车间，其生产线由建设单位从国外订购，A 施工单位承包安装。A 施工单位进场时，生产车间的土建工程和机电配套工程(B 施工单位承建)已基本完工。A 施工单位按合同工期要求，与建设单位、生产线供应商和 B 施工单位洽谈，
14、编制了 LCD 生产线安装网络计划工作的逻辑关系及工作持续时间表(见下表)。A 施工单位在设备基础检验时，发现少量基础与安装施工图不符，B 施工单位进行了整改，重新浇捣了混凝土基础，经检验合格，但影响了工期，使基础检验持续时间为 30天。 LCD 生产线的安装正值夏季，由于台风影响航运，使 LCD 生产线设备到达安装现场比计划晚 7 天。A 施工单位按照建设单位的要求，调整进度计划，仍按合同规定的工期完成。37 按 LCD 生产线安装网络计划工作的逻辑关系及工作持续时间表，为 A 施工单位项目部绘出安装进度双代号网络计划图。38 分析影响工期的关键工作是哪几个?总工期需多少天?39 基础检验工
15、作增加到 30 天，是否影响总工期?说明理由。40 LCD 生产线设备晚到 7 天，是否影响总工期?说明理由。41 如按合同工期完成，A 施工单位如何进行工期调整 ?41 背景某机电施工单位承接一项炼油厂的塔体群安装工程，工程内容包括：各类塔体就位、各类管道、自动控制和绝热工程等。其中最高塔体为 42m，最重塔体 102t。合同工期为 3 个月，合同约定：如果合同工期每延误一天应罚 10000 元，如每提前一天奖励 5000 元。该项目部对承建工程内容进行分析，认为工程重点应是各类塔体吊装就位，为此制定了两套塔体吊装方案。第一套方案采用桅杆式起重机吊装，经测算施工时间需要 50 天，劳动力日平
16、均 30 人，预算日平均工资 50 元，机械台班费需 20 万元，其他费用 25000 元，另外需要新购置钢丝绳和索具费用 30000 元；第二套方案采用两台 100t 汽车式起重机抬吊，但需要市场租赁，其租赁费 10000 元( 日.台)，经测算现场共需 16 天，而人工费可降低 70，其他费用可降低 30。该项目部注重项目成本各阶段的控制，重点突出、吊装方案选取得当，因此该工程项目提前 8 天完成全部施工任务。42 项目部对该工程应编制哪些类型的施工组织设计?43 施工项目成本计划内容一般由哪几方面组成?44 对施工方案进行经济性评价的常用方法是什么?对施工方案进行技术性经济比较应包括哪些
17、内容?45 试用因素分析法分析该吊装方案，该项目部应选用哪种方案为宜?46 试述选用方案中的起重机在使用时，应考虑哪些问题?46 背景施工总承包单位与建设单位于 2011 年 2 月 20 日签订了某二十层综合办公楼工程施工合同。合同中约定：(1)人工费综合单价为 45 元工日；(2)一周内非承包方原因停水、停电造成的停工累计达 8 小时可顺延工期一天；(3)施工总承包单位须配有应急备用电源。工程于 3 月 15 日开工，施工过程中发生如下事件：事件 1：3 月 1920 日遇罕见台风暴雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工 20 工日，一台挖掘机陷入淤泥中。事件 2：3 月 21 日施工总承包单位
18、租赁一台吊车(1500 元台班)吊出陷入淤泥中的挖掘机(500 元台班) ，并进行维修保养，导致停工 2 天，3 月 23 日上午 8 时恢复基坑开挖工作。事件 3：5 月 10 日上午地下室底板结构施工时，监理工程师口头紧急通知停工；5 月 11 日监理工程师发出因设计修改而暂停施工令；5 月 14 日施工总承包单位接到监理工程师要求 5 月 15 日复工的指令。期间共造成人员窝工 300 工日。事件 4：6 月 30 日地下室全钢模板吊装施工时，因供电局检修线路停电导致工程停工 8 小时。针对事件 1 到事件 3，施工总承包单位及时向建设单位提出了工期和费用索赔。47 事件 1 到事件 3
19、 中，施工总承包单位提出的工期和费用索赔是否成立?分别说明理由。48 事件 1 到事件 3 中，施工总承包单位可获得的工期和费用索赔各是多少?49 事件 4 中，施工总承包单位可否获得工期顺延?说明理由。49 背景其施工单位承建一南方沿海城市的大型体育馆机电安装工程。合同工期为 10 个月，于2010 年 11 月 10 日开工，2011 年 9 月 10 日竣工。该工程特点是各类动力设备包括冷冻机组、水泵、集中空调机组、变配电装置等，均布置在有通风设施和排水设施的地下室。由于南方沿海空气湿度高、昼夜温差大，夏天地下室结露严重，给焊接、电气调试、油漆、保温等作业的施工质量控制带来困难。通风与空
20、调系统的风管设计工作压力为 1000Pa。项目部决定风管及部件在场外加工。项目部制定的施工进度计划中，施工高峰期在 6 月至 8 月，正值高温季节。根据地下室的气候条件和比赛大厅高空作业多的特点，需制定针对性施工技术措施，编制质检计划和重点部位的质量预控方案等，使工程施工顺利进行，确保工程质量。在施工过程中，由于个别班组抢工期，在管理上出现工序质量失控，致使在试车阶段发生施工质量问题，如通风与空调系统进行单机和联动试车时，有两台风机出现震动大、噪声大，电动机端部发热等异常现象。经调查发现：风机的钢垫铁有移位和松动；电动机与风机的联轴器同轴度超差。50 针对环境条件，制定的施工技术措施主要包括哪
21、些内容?51 为保证地下室管道焊接质量，针对环境条件编制质量预控方案。52 按风机安装质量问题调查结果，分别指出发生质量问题可能的主要原因。53 风管及部件进场做什么检验?风管系统安装完毕后做什么检验?54 变配电装置进入调试阶段，因环境湿度大，会造成调试时测试不准或不能作试验，在管理上应采取哪些措施?注册建造师一级（机电工程管理与实务）模拟试卷 96 答案与解析一、单项选择题共 20 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 【正确答案】 C【试题解析】 工业纯铜密度为 896gcm 3，具有良好的导电性、导热性以及优良的焊接性能，纯铜强度不高，硬度较低塑性好。2 【正确答案】
22、 D【试题解析】 泵的分类方式很多，按输送介质分为清水泵、杂质泵、耐腐蚀泵，铅水泵等；按吸入方式分为单吸式和双吸式；接叶轮数目分为单级泵、多级泵；按介质在旋转叶轮内部流动方向分为离心式、轴流式、混流式；按工作原理分为离心泵、井用泵、立式轴流泵、导叶式混流泵、机动往复泵、蒸汽往复泵、计量泵、螺杆泵、水环真空泵等。3 【正确答案】 A【试题解析】 长距离输电线路定位并经检查后，可根据起、止点和转折点及沿途障碍物的实际情况，测设钢塔架基础中心桩，其直线投点允许偏差为5mm。基础之间的距离丈量允许偏差为丈量距离的 12000。中心桩测定后，一般采用十字线法或平行基线法进行控制。即在中心桩位置沿中线和中
23、线垂直方向打四个定位桩或在中心桩一侧测设一条与中心线相平行的轴线，控制桩应根据中心桩测定，其允许偏差为3mm。4 【正确答案】 B【试题解析】 一般大吨位起重机较多采用履带式起重机。对吊车站位处的地基的要求相对较低，但行走速度较慢，转移场地需要用平板拖车运输。5 【正确答案】 C【试题解析】 钨极气体保护焊是利用钨极与工件之间的电弧使金属熔化而形成焊缝。焊接中钨极不熔化，只起电极作用，电焊炬的喷嘴送进氩气或氦气，起保护电弧和熔池作用，还可根据需要另外添加填充(焊丝)金属。是连接薄板金属和打底焊的一种极好方法。6 【正确答案】 A【试题解析】 垫层基础是在基底上直接填砂，并在砂基础外围设钢筋混凝
24、土圈梁挡护填砂，适用于使用后允许产生沉降的结构，如大型储罐。7 【正确答案】 A【试题解析】 铁塔组立的方法可以分为两大类：整体组立法和分解组立法。整体组立法包括：倒落式人字抱杆法、座腿式人字抱杆法等。分解组立法包括：内、外拉线抱杆分解组塔、倒装组塔等。8 【正确答案】 A【试题解析】 带有蒸汽夹套的阀门。夹套部分应以 15 倍的蒸汽工作压力进行压力试验。9 【正确答案】 B【试题解析】 气压试验的条件：不能向容器内充灌水 (液体)或不允许残留试验液体等特殊条件下，可进行气压试验。但应有安全措施，经试验单位技术总负责人批准，安全部门现场监督。10 【正确答案】 A【试题解析】 指针式记录表的控
25、制阀和执行机构的试验应符合下列要求：(1)阀体压力试验和阀座密封试验等项目，可对制造厂出具的产品合格证明和试验报告进行验证，对事故切断阀应进行阀座密封试验，其结果应符合产品技术文件的规定； (2)膜头、缸体泄漏性试验合格，行程试验合格； (3)事故切断阀和设计规定了全行程时间的阀门，必须进行全行程时间试验；(4)执行机构在试验时应调整到设计文件规定的工作状态。11 【正确答案】 A【试题解析】 衬里是一种综合利用不同材料的特性、具有较长使用寿命的防腐方法。根据不同介质条件，在金属设备上选衬各种非金属材料；对于温度、压力较高的场合，可衬耐蚀金属。12 【正确答案】 B【试题解析】 充填法是用粒状
26、或棉絮状绝热材料填充到设备及管道壁外的空腔内的施工方法。该法在缺少绝热制品的条件下采用，此外也适用于对异形管件做成外套的内部填充。13 【正确答案】 C【试题解析】 工序交接证明书应包括下列内容： (1)炉子中心线和控制标高的测量记录以及必要的沉降观测点的测量记录；(2)隐蔽工程的验收合格证明；(3)炉体冷却装置、管道和炉壳的试压记录及焊接严密性试验合格的证明；(4)钢结构和炉内轨道等安装位置的主要尺寸的复测记录；(5)可动炉子或炉子可动部分的试运转合格的证明； (6)炉内托砖板和锚固件等的位置、尺寸及焊接质量的检查合格证明；(7)上道工序成果的保护要求。整段试验的灌水高度应达到立管上部的雨水
27、斗，当灌水达到稳定水面后观察 1h，管道无渗漏为合格。14 【正确答案】 C【试题解析】 室内雨水管应根据管材和建筑物高度选择整段方式或分段方式进行灌水试验。整段试验的灌水高度应达到立管上部的雨水斗，当灌水达到稳定水面后观察 1h，管道无渗漏为及格。15 【正确答案】 B【试题解析】 用电设备电气部分的施工程序：照明灯具及附件和开关、插座测量定位。固定大型灯具吊点过载试验。照明灯具及附件和开关、插座固定。照明灯具及附件和开关、插座检查接线。其他建筑设备的电气部分绝缘检查。其他建筑设备的电气部分与布线系统引入的电线或电缆连接。试通电或照明试运行。电动机、电加热器等试运转。16 【正确答案】 D【
28、试题解析】 通风与空调系统调试前由施工单位编制的系统调试方案报送监理工程师审核批准。调试所用测试仪器仪表的精度等级及量程满足要求，性能稳定可靠并在其检定有效期内。17 【正确答案】 B【试题解析】 电梯验收应具备的条件之一是，电源输入电压波动在额定电压值7的范围内。18 【正确答案】 A【试题解析】 湿式系统在准工作状态时管道内充满用于启动系统的有压水，通常适用于室内温度不低于 4且不高于 70的环境；干式系统在准工作状态时管道内充满用于启动系统的有压气体，可用于温度低于 4或高于 70的场所。19 【正确答案】 D【试题解析】 计量检定按其检定的目的和性质分为：首次检定、后续检定、使用中检定
29、、周期检定和仲裁检定。20 【正确答案】 D【试题解析】 分项工程质量验收的原则应按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等进行划分。二、多项选择题共 10 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。21 【正确答案】 A,B,C,D【试题解析】 碳素结构钢又称为普碳钢，在国家标准碳素结构钢(GB T 700一 2006)中，按照碳素结构钢屈服强度的下限值将其分为四个级别，其钢号对应为Q195、Q215、Q235 和 Q275，其中 Q 代表屈服强度，数字为屈服强度的下限值。22 【正确答案】 B,
30、C,D,E【试题解析】 吊装方案编制的主要依据：有关规程、规范；施工组织总设计；被吊装设备(构件) 的设计图纸及有关参数、技术要求等；施工现场情况，包括场地、道路、障碍等。23 【正确答案】 A,B,E【试题解析】 熔化极气体保护电弧焊的优点是可以方便地进行各种位置焊接，焊接速度快，熔敷率较高。24 【正确答案】 A,B,C,E【试题解析】 预埋地脚螺栓的验收要求：(1)预埋地脚螺栓的位置、标高及露出基础的长度应符合施工图的要求；(2)地脚螺栓的螺母和垫圈配套，预埋地脚螺栓的螺纹和螺母应保护完好；(3)T 形头地脚螺栓与基础板应按规格配套使用，埋设 T 形头地脚螺栓基础板应牢固、平正，地脚螺栓
31、光杆部分和基础板应刷防锈漆；(4)安装胀锚地脚螺栓的基础混凝土强度不得小于 10MPa，基础混凝土或钢筋混凝土有裂缝的部位不得使用胀锚地脚螺栓。25 【正确答案】 A,C【试题解析】 管道在耐压试验和泄漏试验合格后，方可进行防腐、绝热、标记、竣工验收。26 【正确答案】 A,C,D,E【试题解析】 发电机按原动机类型分类，有汽轮发电机、水轮发电机、柴油发电机和燃气轮发电机；按冷却方式分类，有外冷式发电机和内冷式发电机；按冷却介质分类，有空气冷却发电机、氢气冷却发电机、水冷却发电机以及油冷却发电机等。27 【正确答案】 B,C,D,E【试题解析】 通风空调系统类型的选用，一般要考虑建筑物的用途、
32、规模、使用特点、热湿负荷变化情况、参数及温湿度调节和控制的要求，以及工程所在地区气象条件、能源状况以及空调机房的面积和位置、初投资和运行维修费用等因素。28 【正确答案】 B,C,D【试题解析】 在人员密集场所，具有下列情形之一的，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防设计审核。并在建设工程竣工后向出具消防设计审核意见的公安机关消防机构申请消防验收： (1)建筑总面积大于 20000m2 的体育场馆、会堂、公共展览馆、博物馆的展示厅； (2)建筑总面积大于 15000m2 的民用机场航站楼、客运车站候车室、客运码头候船厅； (3)建筑总面积大于 10000m2 的宾馆、饭店、商场、市场； (4
33、)建筑总面积大于 2500m2 的影剧院，公共图书馆的阅览室，营业性室内健身、休闲场馆，医院的门诊楼，大学的教学楼、图书馆、食堂，劳动密集型企业的生产加工车间，寺庙、教堂等。29 【正确答案】 B,C,D,E【试题解析】 使用计量标准器具(简称计量标准)必须具备的条件：(1)必须具备经计量检定合格；(2)具有正常工作所需要的环境条件；(3)具有称职的保存、维护、使用人员；(4)具有完善的管理制度等。30 【正确答案】 A,B,C,D【试题解析】 单位(子单位)工程控制资料检查记录填写的主要内容：图纸会审，设计变更，协商记录，材料合格证及检验试验报告，施工记录，施工试验记录。观测记录，检测报告，
34、隐蔽工程验收记录，试运转记录，质量事故处理记录，中间交接记录，竣工图，分部、分项工程质量验收记录。检查意见为“合格”或“不合格”。三、案例分析题共 5 题，共 120 分。请根据题目要求回答问题。31 【正确答案】 事件 1 中工程分包存在问题如下：(1)分包队伍尽管有一定经验和营业执照，但案例中并未说明是否具有相应的施工资质。(2)按合同法 规定承担工程分包的单位必须具备相应资质；主体工程不许分包，这是合同法明文规定的，而本工程不但把主体工程分包出去，而且是分包给一个连资质都不一定具备的施工队伍，这是绝对不允许的。(3)工程分包应经业主同意。【试题解析】 主要考查分包合同的管理。首先分包队伍
35、虽然具有一定的经验和营业执照，但背景资料中未说明分包队是否具有相应的资质。合同法规定，项目分包合同范围是总承包合同约定的或业主指定的分包项目，不属于主体工程，总承包单位考虑分包施工更有利于工程的进度和质量的分部工程；一些专业性较强的分部工程分包，分包方必须具备相应的企业资质等级。32 【正确答案】 事件 1 中分包商可提出的异议有：分包合同的质量标准与总合同不符。安装公司应按照合同法规定，分包合同与总包合同执行同一个质量标准。【试题解析】 主要考查分包合同的质量标准要求的合理性。分包单位提出的异议是分包合同的质量标准与总合同不符，要求分包合同的质量标；隹比总合同的质量标准高这是不平等的，企业内
36、控质量标准要求尽管比行业和国家标准还要严，但毕竟是企业自己的标准，对外并无法律效力。安装公司应按照合同法规定，分包合同与总包合同执行同一个质量标准。33 【正确答案】 事件 2 中施工现场的道路、场地应由安装公司解决。因为总合同明文规定安装现场的协调由安装公司负责；建设部和国家工商行政管理总局联合发布的建设工程施工专业分包合同明文规定了承包人的工作内容中有向分包人提供具备有条件的施工场地，确保分包工程施工所要求的施工场地和通道等，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。【试题解析】 主要考查施工现场道路和场地由谁负责的问题。专业工程承包人的工作：(1)向分包人提供与分包工程相关的各种证件、批件
37、和各种相关资料，白分包人提供具备施工条件的施工场地。(2)组织分包人参加发包人组织的图纸会审，向分包人进行设计图纸交底。(3)提供本合同专用条款中约定的设备和设施并承担因此发生的费用。(4)随时为分包人提供确保分包工程施工所要求的施工场地和通道等，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。(5)负责整个施工场地的管理工作，协调分包人与同一施工场地的其他分包人之间的交叉配合，确保分包人按照经批准的施工组织设计进行施工。34 【正确答案】 事件 3 中分包单位要求索赔窝工费和工期顺延是合理的。解决方法：因分包单位是与安装公司签订的分包合同，而与业主无合同关系和直接的经济关系，而安装公司与业主有直接的
38、合同和经济关系，且合同中规定电缆等主材由业主提供。电缆拖期，直接影响到安装进度，安装公司有督促业主的责任，也有责任和义务向业主索要分包单位的窝工费和提出工期顺延的要求。【试题解析】 主要考查工期补偿与费用索赔问题。由于合同中规定电缆等主材由业主提供，但是现在主电缆未按时到场，造成拖延工期 5 天和窝工现象。这属于业主的责任，应该由业主来承担，分包单位要求索赔窝工费和工期顺延是合理的。但是由于分包单位是与安装公司签订的分包合同，而与业主无合同关系和直接的经济关系，而安装公司与业主有直接的合同和经济关系，安装公司有督促业主的责任，也有责任和义务向业主索要分包单位的窝工费和提出工期顺延的要求，不能直
39、接让分包单位找业主协商。35 【正确答案】 不妥当。进场验收要求：在材料进场时必须根据进料计划、送料凭证、质量保证书或产品合格证，进行材料的数量和质量验收；验收工作按质量验收规范和计量检测规定进行；验收内容包括品种、规格、型号、质量、数量、证件等；验收要做好记录、办理验收手续；要求复检的材料应有取样送检证明报告；对不符合计划要求或质量不合格的材料应拒绝接收。36 【正确答案】 投标人为避免废标，投标时应注意：(1)实质上响应招标文件的标书，未逾期送达指定地点、按要求密封、投票单位公章及法人代表或法人委托人签字或盖章、相应资格的注册师签字等。(2)投标文件没有明显不符合要求的重要缺陷。如按招标文
40、件格式填写，内容齐全，关键字清晰，投标人名称或组织机构与资格审查一致等。(3)不做弄虚作假或串通报价的标书，不做不正当行为。(4)按招标文件要求提交投标保证金的标书。【试题解析】 主要考查机电设备安装公司在投标时避免废标的办法。废标的确认：(1)未能在实质上响应招标文件的标书，如逾期送达或未送达指定地点、未按要求密封、无投标单位公章及法人代表或法人委托人签字或盖章、无相应资格的注册师签字等；(2)投标文件有明显不符合要求的重要缺陷，如投标文件未按招标文件格式填写，内容不全或关键字迹模糊无法辨认、投标人名称或组织机构与资格审查不一致等。(3)弄虚作假或串通报价的标书。(4)低于成本报价的标书。(
41、5)评标过程中不与评标专家配合或有不正当行为。(6)未按招标文件要求提交投标保证金的标书。37 【正确答案】 LCD 生产线安装进度双代号网络计划如下图所示。38 【正确答案】 影响工期的关键工作：B、E、G、I，总工期为 180 天。【试题解析】 主要考查关键线路的确定方法。施工进度计划图中最长的线路即为关键线路，或者根据各项工作的时间参数计算结果，由总时差最小的工作组成的线路即为关键线路。处在关键线路上的为关键工作，对总工期会产生影响，由此可知影响工期的关键工作有生产线进场，生产线组装固定，生产线试车调整，联动调试、试运行、验收，总工期为 180 天。39 【正确答案】 基础检验工作增加到
42、 30 天，不会影响总工期，因为基础检验在非关键线路上，且出现的偏差小于总时差 30 天。【试题解析】 主要考查不同工作对总工期的影响。当关键工作延误时，肯定会影响总工期。当非关键工作延误时，若该工作延误的时间超过其总时差，则影响总工期；若该工作延误时间未超过其总时差，则对总工期没有影响。题中基础检验工作是非关键工作，且延期未超过其总时差，故对总工期没有影响；而 LCD 生产线进场处在关键线路上，为关键工作，故对总工期有影响。40 【正确答案】 LC,D 生产线设备晚到 7 天，要影响总工期，因为该工作在关键线路上。41 【正确答案】 A 施工单位采用适当措施压缩关键工作的持续时间改变施工方案
43、和调整施工程序，在生产线组装固定、试车调整、联动调试、试运行、验收的关键工作上赶工 7 天，使工期按合同约定完成。【试题解析】 主要考查如何进行工期调整。由于 LCD 生产线安装时造成了工期延误 7 天，所以为了能够弥补这 7 天的工期延误，可以采用适当措施压缩关键工作的持续时间，改变施工方案和调整施工程序，在生产线组装固定、试车调整、联动调试、试运行、验收的关键工作上赶工 7 天，使工期按合同约定完成。42 【正确答案】 本工程项目的机电安装工程应编制单位工程施工组织设计和专业技术施工方案，即：塔体群吊装施工方案。【试题解析】 主要考查施工组织设计的类型。由于该工程是以塔体群安装工程为对象的
44、，所以该工程项目的机电安装工程应编制单位工程施工组织设计和专业技术施工方案，即：塔体群吊装施工方案。43 【正确答案】 施工项目成本计划内容一般由施工项目降低直接成本计划和间接成本计划及技术组织措施组成。【试题解析】 主要考查成本计划的组成。项目成本计划一般由两个表组成，即降低成本技术组织措施计划表和降低成本计划表。降低成本计划表是根据降低成本技术组织措施计划表和间接费用降低额编制的。44 【正确答案】 施工方案经济性评价的常用方法是综合评价法。对施工方案进行技术经济比较包括的内容：技术的先进性，方案的经济性，方案的重要性等。【试题解析】 主要考查施工方案的技术经济分析方法。对施工方案进行技术
45、经济评价是选择最优施工方案的重要环节之一。施工方案经济评价的常用方法是综合评价法。施工方案的技术经济比较：(1)技术的先进性比较；(2)经济合理性比较；(3)重要性比较。45 【正确答案】 两种方案经济分析计算：第一套方案测算成本=503050+200000+25000+30000=330000( 元)；第二套方案测算成本=503050(1 70)+10000216+25000(130)=360000(元)；定量比较：第二套方案成本要高于第一套方案成本 30000 元。定性分析：本工程工期为三个月，合同约定奖与罚关系，如采用第一套方案会影响后续工序施工，加大人力资源投入，可能因工期延期而罚款；
46、如采用第二套方案，吊装工期大大缩短，工人劳动强度减小。所以技术效率高，机械化施工程度好使后续工序施工比较宽松，可将工期提前完成。结论：该项目部宜选定第二套方案。结果工期提前 8 天完成获得 4 万元奖励。【试题解析】 主要考查用因素分析法进行成本分析。因素分析法又称连环置换法。这种方法可用来分析各种因素对成本的影响程度。在进行分析时，首先要假定众多因素中的一个因素发生了变化，其他因素则不变，在前一个因素变动的基础上分析第二个因素的变动，然后逐个替换，分别比较其计算结果，以确定各个因素的变化对成本的影响程度。据此对企业的成本计划执行情况进行评价，提出改进措施。第一套方案测算成本=503050+2
47、00000+25000+30000=330000(元)，第二套方案测算成本=503050(1-70)+10000216+25000(130)=360000( 元)。定量比较：第二套方案成本要高于第一套方案成本 30000 元。定性分析：本工程工期为三个月，合同约定奖与罚关系，如采用第一套方案会影响后续工序施工，加大人力资源投入，可能因工期延期而罚款；如采用第二套方案，吊装工期大大缩短，工人劳动强度减小，所以技术效率高，机械化施工程度好，后续工序施工比较宽松，可将工期提前完成。所以该项目部宜选定第二套方案，结果工期提前 8 天完成获得 4 万元奖励。46 【正确答案】 选用的是两台起重吊、抬吊、
48、计算载荷时要考虑不均衡载荷和动载荷的影响，而且对吊车站位处的地基要求进行处理和试验。47 【正确答案】 事件 1：工期索赔成立，费用索赔不成立。理由：由于不可抗力造成的工期可以顺延，但窝工费用不应给予补偿。事件 2：工期、费用索赔都不成立。理由：租赁的吊车、维修保养属于承包商自身的责任。事件 3：工期、费用索赔都成立。理由：设计变更造成的损失，建设单位应该给予施工单位赔偿，工期顺延。48 【正确答案】 (1)事件 1 到事件 3 中，施工总承包单位可获得的工期索赔：事件1 可索赔工期 2 天，事件 3 可索赔工期 5 天，共计可索赔工期 7 天。(2)事件 1 到事件 3 中，只有事件 3 中
49、施工总承包单位可获得的费用索赔：30045：13500(元)。49 【正确答案】 事件 4 中，施工总承包单位可以获得工期顺延。理由：合同中约定：一周内非承包方原因停水、停电造成的停工累计达 8 小时可顺延工期一天，事件 4 是由供电局检修线路停电导致工程停工 8 小时，因此可以获得工期顺延。【试题解析】 主要针对事件 4 考查工期顺延的条件分析，由于合同中约定：一周内非承包方原因停水、停电造成的停工累计达 8 小时可顺延工期一天，而事件 4 中是由供电局检修线路停电导致工程停工 8 小时，因此施工总承包单位可以获得工期顺延。50 【正确答案】 主要的施工技术措施有：(1)在比赛大厅地面分段组装风管，经检测合格后保温，减少高空作业。(2)先安装地下室排风机，进行强制排风，降低作业环境湿度。(3)必要时，采取加热烘干措施。【试题解析】 主要针对该背景资料中的施工环境，考查施工技术措施的制定内容。根据背景资料该工程在施工高峰期，会出现地下室结露严重，比赛大厅高空
