【工程类职业资格】(A)建设工程合同管理-1及答案解析.doc

1、(A)建设工程合同管理-1 及答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、B单项选择题/B(总题数：25，分数：50.00)1.动产_是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，用以担保债权履行的担保。 A.抵押 B.提存 C.留置 D.质押（分数：2.00）A.B.C.D.2.有关合同鉴证的作用的表述，错误的是_。 A.经过鉴证审查，可以使合同的内容更加完备，预防和减少合同纠纷 B.经过鉴证审查，鉴证过的文书，人民法院可以直接作为认定事实的根据，提高工作效率 C.经过鉴证审查，可以使合同的内容符合国家的法律、行政法规的规定，有利于纠正违法合同 D.经过鉴证审查，便于合同管理

2、机关了解情况，督促当事人认真履行合同，提高履约率（分数：2.00）A.B.C.D.3.代理具有的特征中不包括_。 A.代理人对代理行为承担民事责任 B.代理人必须在代理权限范围内实施代理行为 C.代理人以被代理人的名义实施代理行为 D.代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志（分数：2.00）A.B.C.D.4.建筑工程一切险的保险人对因_造成的损失不负责赔偿。 A.暴雨、洪水 B.人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象 C.无法控制并造成物质损失的突发性事件 D.领有公共运输行驶执照的，或已由其他保险予以保障的车辆、船舶和飞机的损失（分数：2.00）A.B.C.D.5.关于承诺期限的表述

3、，有误的是_。 A.信件未载明日期的，自接收到该信件的日期开始计算 B.要约以非对话方式作出的，承诺应当在合理期限内到达 C.要约以对话方式作出的，应当即时作出承诺，但当事人另有约定的除外 D.要约以信件或者电报作出的，承诺期限自信件载明的日期或者电报交发之日开始计算（分数：2.00）A.B.C.D.6.下列担保方式中，_是一种比较强烈的担保方式，必须依法行使。 A.质押 B.留置 C.抵押 D.定金（分数：2.00）A.B.C.D.7.以下对格式条款的理解，不正确的是_。 A.提供格式条款一方免除自身责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效 B.格式条款既可以是合同的部分条款，也可

4、以是合同的所有条款 C.格式条款是指当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商即采用的条款 D.格式条款又被称为“强制性条款”，提供格式条款的相对人只能在接受格式条款和拒绝合同两者之间进行选择（分数：2.00）A.B.C.D.8.某企业以其办公楼作为抵押物向银行贷款，并办理了抵押登记。该抵押合同生效的时间为_之日。 A.抵押合同签字、盖章 B.到房产行政主管部门登记 C.到公证部门办理公证 D.贷款合同生效（分数：2.00）A.B.C.D.9.下列合同中，属于从合同的是_。 A.赠与合同 B.担保合同 C.建设工程合同 D.加工承揽合同（分数：2.00）A.B.C.D.10.发包

5、人在建设工程招标投标中或者合同谈判中知悉对方的商业秘密，如果泄露或者不正当使用，给承包人造成损失的，应当承担损害赔偿责任，该发包人承担的缔约过失责任属于_。 A.违反缔约中的保密义务 B.假借订立合同，恶意进行磋商 C.有违背诚实信用原则的行为 D.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况（分数：2.00）A.B.C.D.11.执行政府定价或政府指导价的合同，逾期交付标的物的，遇价格下降时，按_执行。 A.原价格 B.新价格 C.订立时的市场价格 D.交付时的市场价格（分数：2.00）A.B.C.D.12.建设工程施工合同中期付款时，对承包人施工质量不合格部分，发包人有权拒付该部分的工程

6、款，发包人依据的是_。 A.不安抗辩权 B.同时履行抗辩权 C.后履行抗辩权 D.不履行抗辩权（分数：2.00）A.B.C.D.13.在现代经济生活中，大部分合同都是_，这种合同分类的目的在于确立合同的生效时间。 A.双务合同 B.诺成合同 C.单务合同 D.无偿合同（分数：2.00）A.B.C.D.14.下列有关代位权的表述，正确的是_。 A.代位权行使的费用由债权人自行承担 B.债权人必须以债务人名义行使代位权 C.债权人代位权的行使必须取得债务人的同意 D.代位权的行使范围以债权人的债权为限（分数：2.00）A.B.C.D.15.根据合同法规定，非受要约人责任原因延误到达的承诺_。 A.

7、有效 B.无效 C.除非要约人及时通知受要约人该承诺有效，否则该承诺视为新要约 D.除非要约人及时通知受要约人不接受该承诺，否则承诺有效（分数：2.00）A.B.C.D.16.处理无效合同的主要方式是_。 A.返回财产 B.撤销合同 C.赔偿损失 D.追缴财产，收归国有（分数：2.00）A.B.C.D.17.公开招标在开标时，应当由_。 A.招标人主持，投标人自愿参加 B.招标人主持，所有投标人均应参加 C.招标监督机构主持，投标人自愿参加 D.招标监督机构主持，所有投标人均参加（分数：2.00）A.B.C.D.18.某施工项目招标采用评标价法评标，招标文件规定工期提前 1 个月，评标价优惠

8、15 万元。某投标人报价 1500 万元，工期提前 2 个月。如果只考虑工期因素，则其评标价应为_万元。 A.1530 B.1500 C.1485 D.1470（分数：2.00）A.B.C.D.19.委托人对监理人履行合同的监督权利所体现的方面不包括_。 A.对实施项目的质量、工期和费用的监督控制权 B.对合同履行的监督权 C.对监理合同转让和分包的监督 D.对监理人员的控制监督（分数：2.00）A.B.C.D.20.招标的资格预审须知中规定，采用限制合格者数量为 5 家的方式。当排名第五的投标人放弃投标时，应当_。 A.重新进行资格预审 B.仅允许排在前 4 名的投标人参加投标 C.由排名第

9、六的投标人递补，维持 5 家投标人 D.改变预审合同标准，只设合同分，不限合格者数量（分数：2.00）A.B.C.D.21.在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和单价金额不一致时，应当_。 A.以单价金额为准，由评标委员会直接修正即可 B.以单价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认 C.以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可 D.以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认（分数：2.00）A.B.C.D.22.采用评标价法对投标书的评审是以_投标书为最优。 A评标价最低的 B评标价最高的 C投标报价最低的 D投标报价最高的（分数：2.00）A

10、.B.C.D.23.监理合同履行中，额外工作是指正常工作和附加工作以外的工作，即非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务前不超过_d 的准备工作时间。 A.7 B.21 C.42 D.56（分数：2.00）A.B.C.D.24.项目总投资在_万元人民币以上的勘察、设计、施工、监理，以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须采用招标方式委托工作任务。 A.1000 B.2000 C.3000 D.5000（分数：2.00）A.B.C.D.25.判定设计人是否按期履行合同义务的标准是_。 A.合同生效 B.设计期限 C.合同终止 D.工程验收（分数：2.00）A.B.

11、C.D.二、B多项选择题/B(总题数：15，分数：60.00)26.委托代理关系可因_等原因而终止。 A.代理期间届满 B.被代理人取消委托或代理人辞去委托 C.作为被代理人或者代理人的法人终止 D.被代理人取得或者恢复民事行为能力 E.代理人死亡或代理人丧失民事行为能力（分数：4.00）A.B.C.D.E.27.合同履行的原则主要包括_等。 A.全面履行的原则 B.系统完善的原则 C.科学客观的原则 D.公正公平的原则 E.诚实信用的原则（分数：4.00）A.B.C.D.E.28.有关要约和承诺生效的表述中，正确的是_。 A.承诺必须以通知的方式作出 B.承诺的通知送达要约人时生效 C.只有

12、投邮主义可以允许承诺撤回，而到达主义则不可能撤回 D.对于要约和承诺的生效，世界各国有不同的规定，但主要有投邮主义、到达主义和了解主义 E.采用数据电文形式订立合同的，收件人指定特定系统接收数据电文的，该数据电文进入该特定系统的时间，视为要约的到达时间（分数：4.00）A.B.C.D.E.29.有关承担违约责任中继续履行的理解，有误的是_。 A.承担赔偿金或者违约金责任可以免除当事人的履约责任 B.债务的标的不适于强制履行或者履行费用过高的不适用继续履行 C.当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，终止履行债务 D.当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬 E.

13、对于金钱债务，违约方必须继续履行，因为金钱是一般等价物，没有别的方式可以替代履行（分数：4.00）A.B.C.D.E.30.合同法规定，在采用格式条款合同时，_。 A.提供者应提请对方注意免责条款 B.当格式条款与非格式条款不一致时，应采用格式条款 C.合同条款必须经与对方协调一致后确定 D.提供格式条款的一方应当遵循公平的原则确定当事人之间的权利义务关系 E.当对格式条款有两种以上解释且两种解释发生争议时，应当作出不利于非提供方的解释（分数：4.00）A.B.C.D.E.31.合同生效应当具备的条件包括_。 A.意思表示真实 B.不违反法律或者社会公共利益 C.当事人具有合格的法定代理人 D

14、.当事人合并或分立后对合同效力无影响 E.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力（分数：4.00）A.B.C.D.E.32.大型工程项目的评标工作程序中，初评的检查内容包括_等。 A.投标保证有效性 B.报送资料的完整性 C.对各投标书进行技术和商务方面的审查 D.报价计算的正确性 E.投标书与招标文件的要求有无实质性背离（分数：4.00）A.B.C.D.E.33.M、N 公司签订合同，M 公司将合同中的部分义务转让给 P 公司完成，依照合同法规定，其法律关系特点为_。 A.M、N 公司作为合同主体不变 B.P 公司可以对 N 公司行使抗辩权 C.N 公司不能强迫 P 公司履行义务 D.N

15、 公司可以要求 P 公司履行转让的义务 E.P 公司不履行义务，应对 N 公司承担违约责任（分数：4.00）A.B.C.D.E.34.施工招标时，可以折算成价格的评审要素一般包括_。 A.技术建议可能带来的实际经济效益，按预定的比例折算后，在投标价内减去该值 B.实施过程中必然发生而标书又属明显漏项部分，不得给予相应的补项，应从报价上扣减 C.对其他可以折算为价格的要素，按照对招标人有利或不利的原则，在投标报价基础上增加或减少 D.投标书内提出的优惠条件可能给招标人带来的好处，以开标日为准，按一定的方法折算后，作为评审价格因素之一 E.投标书承诺的工期提前给项目可能带来的超前收益，以月为单位按

16、预定计算规则折算为相应的货币值，从该投标人的报价中扣减此值（分数：4.00）A.B.C.D.E.35.根据招标投标法的要求，属于必须以招标方式进行工程项目建设及与建设有关的设备、材料等采购总体范畴包括_。 A.国家投资、融资的项目 B.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目 C.施工单项合同估算价在 200 万元人民币以上的项目 D.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目 E.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在 100 万元人民币以上的项目（分数：4.00）A.B.C.D.E.36.建设工程委托监理合同中，划分合同包的范围通常考虑的因素包括_。 A.监理单位的

17、资质 B.工程规模 C.工程项目的专业特点 D.监理费报价和费用组成 E.被监理合同的难易程度（分数：4.00）A.B.C.D.E.37.建设工程勘察评标中，勘察投标书的主要评审内容包括_。 A.勘察方案是否合理 B.报价是否合理 C.投入产出经济效益比较 D.勘察技术水平是否先进 E.各种所需勘察数据是否准确可靠（分数：4.00）A.B.C.D.E.38.招标投标法规定，中标人的投标应当_。 A.能够满足招标文件各项要求，并且报价最低 B.能够满足招标文件各项要求，并经评审价格最高 C.满足招标文件中规定的各项综合评价标准的最低要求 D.能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准 E

18、.能够满足招标文件各项要求，并经评审价格最低，但投标价格低于成本的除外（分数：4.00）A.B.C.D.E.39.正常监理工作的酬金中，间接成本主要包括_。 A.经营业务费 B.业务培训费、图书资料购置费 C.文具、纸张、账表、报刊、文印费用 D.固定资产及常用工器具、设备的使用费 E.监理期间使用与监理工作相关的计算机和设备的摊销费用（分数：4.00）A.B.C.D.E.40.根据合同法规定，要约撤回和要约撤销的主要区别有_。 A.要约所处法律效力状态不同 B.撤回和撤销的目的不同 C.撤回和撤销的通知到达受要约人的时间要求不同 D.受要约人对要约知晓的情况不同 E.对要约人的约束条件不同（

19、分数：4.00）A.B.C.D.E.(A)建设工程合同管理-1 答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、B单项选择题/B(总题数：25，分数：50.00)1.动产_是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，用以担保债权履行的担保。 A.抵押 B.提存 C.留置 D.质押（分数：2.00）A.B.C.D. 解析：解析 本题涉及的考点是质押的概念。质押，是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，用以担保债权履行的担保。2.有关合同鉴证的作用的表述，错误的是_。 A.经过鉴证审查，可以使合同的内容更加完备，预防和减少合同纠纷 B.经过鉴证审查，鉴证过的文书，人民法院可

20、以直接作为认定事实的根据，提高工作效率 C.经过鉴证审查，可以使合同的内容符合国家的法律、行政法规的规定，有利于纠正违法合同 D.经过鉴证审查，便于合同管理机关了解情况，督促当事人认真履行合同，提高履约率（分数：2.00）A.B. C.D.解析：解析 本题涉及的考点是合同鉴证的作用。合同鉴证的作用有以下几点：(1)经过鉴证审查，可以使合同的内容符合国家的法律、行政法规的规定，有利于纠正违法合同；(2)经过鉴证审查，可以使合同的内容更加完备，预防和减少合同纠纷；(3)经过鉴证审查，便于合同管理机关了解情况，督促当事人认真履行合同，提高履约率。3.代理具有的特征中不包括_。 A.代理人对代理行为承

21、担民事责任 B.代理人必须在代理权限范围内实施代理行为 C.代理人以被代理人的名义实施代理行为 D.代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志（分数：2.00）A. B.C.D.解析：解析 本题涉及的考点是代理的特征。代理具有以下特征：(1)代理人必须在代理权限范围内实施代理行为；(2)代理人以被代理人的名义实施代理行为；(3)代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志；(4)被代理人对代理行为承担民事责任。4.建筑工程一切险的保险人对因_造成的损失不负责赔偿。 A.暴雨、洪水 B.人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象 C.无法控制并造成物质损失的突发性事件 D.领有公共运输行驶执照

22、的，或已由其他保险予以保障的车辆、船舶和飞机的损失（分数：2.00）A.B.C.D. 解析：解析 本题涉及的考点是保险人不负责赔偿的损失。建筑工程一切险的保险人对下列各项原因造成的损失不负责赔偿：(1)设计错误引起的损失和费用；(2)自然磨损、内在或潜在缺陷、物质本身变化、自燃、自热、氧化、锈蚀、渗漏、鼠咬、虫蛀、大气(气候或气温)变化、正常水位变化或其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用；(3)因原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失及为换置、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用；(4)非外力引起的机械或电气装置的本身损失，或施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失；(5)维修保

23、养或正常检修的费用；(6)档案、文件、账簿、票据、现金、各种有价证券、图表资料及包装物料的损失；(7)盘点时发现的短缺；(8)领有公共运输行驶执照的，或已由其他保险予以保障的车辆、船舶和飞机的损失；(9)除非另有约定，在保险工程开始以前已经存在或形成的位于工地范围内或其周围的属于被保险人的财产的损失；(10)除非另有约定，在本保险单保险期限终止以前，保险财产中已由工程所有人签发完工验收证书或验收合格或实际占有或使用或接受的部分。5.关于承诺期限的表述，有误的是_。 A.信件未载明日期的，自接收到该信件的日期开始计算 B.要约以非对话方式作出的，承诺应当在合理期限内到达 C.要约以对话方式作出的

24、，应当即时作出承诺，但当事人另有约定的除外 D.要约以信件或者电报作出的，承诺期限自信件载明的日期或者电报交发之日开始计算（分数：2.00）A. B.C.D.解析：解析 本题涉及的考点是承诺期限的内容。承诺必须以明示的方式，在要约规定的期限内作出。要约没有规定承诺期限的，视要约的方式而定：(1)要约以对话方式作出的，应当即时作出承诺，但当事人另有约定的除外；(2)要约以非对话方式作出的，承诺应当在合理期限内到达；(3)要约以信件或者电报作出的，承诺期限自信件载明的日期或者电报交发之日开始计算。6.下列担保方式中，_是一种比较强烈的担保方式，必须依法行使。 A.质押 B.留置 C.抵押 D.定金

25、（分数：2.00）A.B. C.D.解析：解析 本题涉及的考点是留置的相关知识。留置是一种比较强烈的担保方式，必须依法行使，不能通过合同约定产生留置权。7.以下对格式条款的理解，不正确的是_。 A.提供格式条款一方免除自身责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效 B.格式条款既可以是合同的部分条款，也可以是合同的所有条款 C.格式条款是指当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商即采用的条款 D.格式条款又被称为“强制性条款”，提供格式条款的相对人只能在接受格式条款和拒绝合同两者之间进行选择（分数：2.00）A.B.C.D. 解析：解析 本题涉及的考点是格式条款的内容。

26、提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效。格式条款既可以是合同的部分条款，也可以是合同的所有条款。格式条款是指当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商即采用的条款。格式条款又被称为“标准条款”，提供格式条款的相对人只能在接受格式条款和拒绝合同两者之间进行选择。8.某企业以其办公楼作为抵押物向银行贷款，并办理了抵押登记。该抵押合同生效的时间为_之日。 A.抵押合同签字、盖章 B.到房产行政主管部门登记 C.到公证部门办理公证 D.贷款合同生效（分数：2.00）A.B. C.D.解析：解析 本题涉及的考点是抵押合同生效时间。当事人以土地使用权、城市房

27、地产、林木、航空器、船舶、车辆等财产抵押的，应当办理抵押物登记，抵押合同自登记之日起生效。9.下列合同中，属于从合同的是_。 A.赠与合同 B.担保合同 C.建设工程合同 D.加工承揽合同（分数：2.00）A.B. C.D.解析：解析 本题涉及的考点是从合同类型。从合同是以主合同的存在为存在前提的合同，担保合同是典型的从合同。10.发包人在建设工程招标投标中或者合同谈判中知悉对方的商业秘密，如果泄露或者不正当使用，给承包人造成损失的，应当承担损害赔偿责任，该发包人承担的缔约过失责任属于_。 A.违反缔约中的保密义务 B.假借订立合同，恶意进行磋商 C.有违背诚实信用原则的行为 D.故意隐瞒与订

28、立合同有关的重要事实或提供虚假情况（分数：2.00）A. B.C.D.解析：解析 本题涉及的考点是违反缔约中的保密义务。违反缔约中的保密义务，当事人在订立合同过程中知悉的商业秘密，无论合同是否成立，均不得泄露或者不正当使用。泄露或者不正当使用该商业秘密给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任。例如，发包人在建设工程招标投标中或者合同谈判中知悉对方的商业秘密，如果泄露或者不正当使用，给承包人造成损失的，应当承担损害赔偿责任。11.执行政府定价或政府指导价的合同，逾期交付标的物的，遇价格下降时，按_执行。 A.原价格 B.新价格 C.订立时的市场价格 D.交付时的市场价格（分数：2.00）A.B.

29、C.D.解析：解析 本题涉及的考点是价格下降时的执行方式。逾期交付标的物的，遇价格上涨时按照原价格执行；遇价格下降时，按新价格执行。12.建设工程施工合同中期付款时，对承包人施工质量不合格部分，发包人有权拒付该部分的工程款，发包人依据的是_。 A.不安抗辩权 B.同时履行抗辩权 C.后履行抗辩权 D.不履行抗辩权（分数：2.00）A.B. C.D.解析：解析 本题涉及的考点是同时履行抗辩权。同时履行抗辩权包括：一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求；一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行要求。如施工合同中期付款时，对承包人施工质量不合格部分，发包人有权拒付该部分的工程款；如果发包人

30、拖欠工程款，则承包人可以放慢施工进度，甚至停止施工，产生的后果，由违约方承担。13.在现代经济生活中，大部分合同都是_，这种合同分类的目的在于确立合同的生效时间。 A.双务合同 B.诺成合同 C.单务合同 D.无偿合同（分数：2.00）A.B. C.D.解析：解析 本题涉及的考点是诺成合同。在现代经济生活中，大部分合同都是诺成合同，这种合同分类的目的在于确立合同的生效时间。14.下列有关代位权的表述，正确的是_。 A.代位权行使的费用由债权人自行承担 B.债权人必须以债务人名义行使代位权 C.债权人代位权的行使必须取得债务人的同意 D.代位权的行使范围以债权人的债权为限（分数：2.00）A.B

31、.C.D. 解析：解析 本题涉及的考点是代位权。代位权是指因债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害，债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权，但该债权专属于债务人时不能行使代位权。代位权的行使范围以债权人的债权为限，其发生的费用由债务人承担。15.根据合同法规定，非受要约人责任原因延误到达的承诺_。 A.有效 B.无效 C.除非要约人及时通知受要约人该承诺有效，否则该承诺视为新要约 D.除非要约人及时通知受要约人不接受该承诺，否则承诺有效（分数：2.00）A.B.C.D. 解析：解析 本题涉及的考点是非受要约人责任原因延误到达的承诺。受要约人在承诺期限内发出承诺，按照通常情

32、况能够及时到达要约人，但因其他原因承诺到达要约人时超过了承诺期限。对于这种情况，除非要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺，否则承诺有效。16.处理无效合同的主要方式是_。 A.返回财产 B.撤销合同 C.赔偿损失 D.追缴财产，收归国有（分数：2.00）A. B.C.D.解析：解析 本题涉及的考点是返回财产。由于无效合同自始没有法律约束力，因此，返回财产是处理无效合同的主要方式。17.公开招标在开标时，应当由_。 A.招标人主持，投标人自愿参加 B.招标人主持，所有投标人均应参加 C.招标监督机构主持，投标人自愿参加 D.招标监督机构主持，所有投标人均参加（分数：2.00）A.B.

33、 C.D.解析：解析 本题涉及的考点是开标的内容。公开招标和邀请招标均应举行开标会议，体现招标的公平、公正和公开原则。在投标须知规定的时间和地点由招标人主持开标会议，所有投标人均应参加，并邀请项目建设有关部门代表出席。18.某施工项目招标采用评标价法评标，招标文件规定工期提前 1 个月，评标价优惠 15 万元。某投标人报价 1500 万元，工期提前 2 个月。如果只考虑工期因素，则其评标价应为_万元。 A.1530 B.1500 C.1485 D.1470（分数：2.00）A.B.C.D. 解析：解析 本题涉及的考点是评标价法。评标价法是指评审过程中以该标书的报价为基础，将报价之外需要评定的要

34、素按预先规定的折算办法换算为货币价值，根据对招标人有利或不利的原则在投标报价上增加或扣减一定金额，最终构成评标价格。因此评标价既不是投标价也不是中标价，只是用价格指标作为评审标书优劣的衡量方法，评标价最低的投标书为最优。定标签订合同时，仍以报价作为中标的合同价。19.委托人对监理人履行合同的监督权利所体现的方面不包括_。 A.对实施项目的质量、工期和费用的监督控制权 B.对合同履行的监督权 C.对监理合同转让和分包的监督 D.对监理人员的控制监督（分数：2.00）A. B.C.D.解析：解析 本题涉及的考点是对监理人履行合同的监督控制权。委托人对监理人履行合同的监督权利体现在以下 3 个方面：

35、(1)对监理合同转让和分包的监督；(2)对监理人员的控制监督；(3)对合同履行的监督权。20.招标的资格预审须知中规定，采用限制合格者数量为 5 家的方式。当排名第五的投标人放弃投标时，应当_。 A.重新进行资格预审 B.仅允许排在前 4 名的投标人参加投标 C.由排名第六的投标人递补，维持 5 家投标人 D.改变预审合同标准，只设合同分，不限合格者数量（分数：2.00）A.B.C. D.解析：解析 本题涉及的考点是资格预审合格的条件。目前确定资格预审合格采用两种方式：一种是限制合格者数量，以便减小评标的工作量(如 5 家)，招标人按得分高低次序向预定数量的投标人发出邀请投标函并请其予以确认，

36、如果某一家放弃投标，则由下一家递补维持预定数量；另一种是不限制合格者的数量，凡满足 80%以上分数的潜在投标人均视为合格，保证投标的公平性和竞争性。21.在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和单价金额不一致时，应当_。 A.以单价金额为准，由评标委员会直接修正即可 B.以单价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认 C.以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可 D.以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认（分数：2.00）A.B. C.D.解析：解析 本题涉及的考点是修正错误的原则。由评标委员会对投标书中的错误加以修正后，请该标书的投标授权人予以

37、签字确认，作为详评比较的依据。修正错误的原则是：投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。22.采用评标价法对投标书的评审是以_投标书为最优。 A评标价最低的 B评标价最高的 C投标报价最低的 D投标报价最高的（分数：2.00）A. B.C.D.解析：解析 本题涉及的考点是评标价。评标价既不是投标价也不是中标价，只是用价格指标作为评审标书优劣的衡量方法，评标价最低的投标书为最优。23.监理合同履行中，额外工作是指正常工作和附加工作以外的工作，即非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理

38、业务前不超过_d 的准备工作时间。 A.7 B.21 C.42 D.56（分数：2.00）A.B.C. D.解析：解析 本题涉及的考点是额外工作的概念。额外工作是指正常工作和附加工作以外的工作，即非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务前不超过 42d 的准备工作时间。24.项目总投资在_万元人民币以上的勘察、设计、施工、监理，以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须采用招标方式委托工作任务。 A.1000 B.2000 C.3000 D.5000（分数：2.00）A.B.C. D.解析：解析 本题涉及的考点是必须招标的范围。项目总投资在 3000 万元人民币以

39、上的勘察、设计、施工、监理，以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须采用招标方式委托工作任务。25.判定设计人是否按期履行合同义务的标准是_。 A.合同生效 B.设计期限 C.合同终止 D.工程验收（分数：2.00）A.B. C.D.解析：解析 本题涉及的考点是设计期限。设计期限是判定设计人是否按期履行合同义务的标准。二、B多项选择题/B(总题数：15，分数：60.00)26.委托代理关系可因_等原因而终止。 A.代理期间届满 B.被代理人取消委托或代理人辞去委托 C.作为被代理人或者代理人的法人终止 D.被代理人取得或者恢复民事行为能力 E.代理人死亡或代理人丧失民事行为能力（分数：

40、4.00）A. B. C. D.E. 解析：解析 本题涉及的考点是委托代理关系的终止。委托代理关系可因下列原因终止：(1)代理期间届满或者代理事项完成；(2)被代理人取消委托或代理人辞去委托；(3)代理人死亡或代理人丧失民事行为能力；(4)作为被代理人或者代理人的法人终止。27.合同履行的原则主要包括_等。 A.全面履行的原则 B.系统完善的原则 C.科学客观的原则 D.公正公平的原则 E.诚实信用的原则（分数：4.00）A. B.C.D.E. 解析：解析 本题涉及的考点是合同履行的原则。合同履行的原则包括全面履行的原则和诚实信用的原则。28.有关要约和承诺生效的表述中，正确的是_。 A.承诺

41、必须以通知的方式作出 B.承诺的通知送达要约人时生效 C.只有投邮主义可以允许承诺撤回，而到达主义则不可能撤回 D.对于要约和承诺的生效，世界各国有不同的规定，但主要有投邮主义、到达主义和了解主义 E.采用数据电文形式订立合同的，收件人指定特定系统接收数据电文的，该数据电文进入该特定系统的时间，视为要约的到达时间（分数：4.00）A.B. C.D. E. 解析：解析 本题涉及的考点是要约和承诺的生效。要约到达受要约人时生效。采用数据电文形式订立合同，收件人指定特定系统接收数据电文的，该数据电文进入该特定系统的时间，视为到达时间；未指定特定系统的，该数据电文进入收件人任何系统的首次时间，视为到达

42、时间。承诺应当以通知的方式作出，根据交易习惯或者要约表明可以通过行为作出承诺的除外。承诺的通知送达给要约人时生效。要约和承诺的生效，主要有投邮主义、到达主义和了解主义。29.有关承担违约责任中继续履行的理解，有误的是_。 A.承担赔偿金或者违约金责任可以免除当事人的履约责任 B.债务的标的不适于强制履行或者履行费用过高的不适用继续履行 C.当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，终止履行债务 D.当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬 E.对于金钱债务，违约方必须继续履行，因为金钱是一般等价物，没有别的方式可以替代履行（分数：4.00）A. B.C. D.E.

43、解析：解析 本题涉及的考点是。当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的，对方也可以要求继续履行。但有下列情形之一的除外：(1)法律上或者事实上不能履行；(2)债务的标的不适于强制履行或者履行费用过高；(3)债权人在合理期限内未要求履行。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务，这也是承担继续履行违约责任的方式。如施工合同中约定了延期竣工的违约金，承包人没有按照约定期限完成施工任务，承包人应当支付延期竣工的违约金，但发包人仍然有权要求承包人继续施工。30.合同法规定，在采用格式条款合同时，_。 A.提供者应提请对方注意免责条款 B.当格式条款与非格式条款不

44、一致时，应采用格式条款 C.合同条款必须经与对方协调一致后确定 D.提供格式条款的一方应当遵循公平的原则确定当事人之间的权利义务关系 E.当对格式条款有两种以上解释且两种解释发生争议时，应当作出不利于非提供方的解释（分数：4.00）A. B.C.D. E.解析：解析 本题涉及的考点是格式条款。提供格式条款的一方应当遵循公平的原则确定当事人之间的权利义务关系，并采取合理的方式提请对方注意免除或限制其责任的条款，按照对方的要求，对该条款予以说明。提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效。31.合同生效应当具备的条件包括_。 A.意思表示真实 B.不违反法律或者社会公

45、共利益 C.当事人具有合格的法定代理人 D.当事人合并或分立后对合同效力无影响 E.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力（分数：4.00）A. B. C.D.E. 解析：解析 本题涉及的考点是合同生效应当具备的条件。合同生效应当具备的条件包括：当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力；意思表示真实；不违反法律或者社会公共利益。32.大型工程项目的评标工作程序中，初评的检查内容包括_等。 A.投标保证有效性 B.报送资料的完整性 C.对各投标书进行技术和商务方面的审查 D.报价计算的正确性 E.投标书与招标文件的要求有无实质性背离（分数：4.00）A. B. C.D. E. 解析：解析

46、本题涉及的考点是初评的检查内容包括。评标委员会以招标文件为依据，审查各投标书是否为响应性投标，确定投标书的有效性。检查内容包括：投标人的资格、投标保证有效性、报送资料的完整性、投标书与招标文件的要求有无实质性背离、报价计算的正确性等。33.M、N 公司签订合同，M 公司将合同中的部分义务转让给 P 公司完成，依照合同法规定，其法律关系特点为_。 A.M、N 公司作为合同主体不变 B.P 公司可以对 N 公司行使抗辩权 C.N 公司不能强迫 P 公司履行义务 D.N 公司可以要求 P 公司履行转让的义务 E.P 公司不履行义务，应对 N 公司承担违约责任（分数：4.00）A. B.C. D. E.解析：解析 本题涉及的考点是合同的转让。合同转让的情况包括：合同债权人通过协议将其债权全部或者部