【工程类职业资格】2018年二级建造师考试建设工程法规及相关知识真题及答案解析.doc

1、2018 年二级建造师考试建设工程法规及相关知识真题及答案解析(总分：100.00，做题时间：120 分钟)一、单项选择题(总题数：60，分数：60.00)1.根据民法总则，法人分为（ ）。（分数：1.00）A.企业法人和非企业法人B.机关法人、企业法人和社团法人C.一般法人和特别法人D.营利法人、非营利利法人和特别法人2.关于代理的说法。正确的是（ ）。（分数：1.00）A.经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任B.同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人C.作为委托人的法人、非法人组织终止，委托代理终止D.表见代理是有权代理3.关于物权的说法，正确的是（ ）。（分数：1.00）A.同

2、一物的担保物权人与所有权人应当为同一人B.益物权人可以是该物的所有权人C.未经农村士地承包经营者同意、土地所有人不得在该地块设立地役权D.物权的变动只能基于合同关系4.关于建设工程专利权保护范围的说法，正确的是（ ）。（分数：1.00）A.实用新型以申请时所附的说明书为准B.建设工程发明以其附图为准C.外观设计以在图片或照片中该产品的外观设计为准D.三类专利均以权利要求的内容为准5.关于留置的说法，正确的是（ ）。（分数：1.00）A.留置权属于债权B.债权人不负责保管留置物C.建设工程合同可以适用留置权D.留置权基于法定而产生6.关于财产保险的说法，正确的是（ ）。（分数：1.00）A.保险

3、合同不可以转让B.保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费C.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性D.被保险人应当与投保人一致7.下列法律后果中，属于民事责任承担方式的是（ ）。（分数：1.00）A.解除合同B.继续履行C.罚款D.合同无效8.根据行政诉讼法，下列情形中属于行政诉讼受案范围的是( )。（分数：1.00）A.对于限制人身自由的行政强制措施不服的B.国防、外交等国家行为C.行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍的约束力的决定、命令D.行政机关对行政机关人员的奖惩、任免等决定9.关于和解的说法，正确的是( )。（分数：1.00）A.和解只能发生在诉讼前B.当事人申请仲裁后，不

4、可以自行和解C.和解达成协议，必须以书面形式作出D.和解达成的协议具有合同效力10.下列争议中，受仲裁法调整的是( )。（分数：1.00）A.建设行政主管部门处理的行政争议B.劳动争议C.农林承包经营合同争议D.建设工程施工合同争议11.根据建设工程安全生产管理条例，施工总承包项目的分包工程发生施工生产安全事故，负责向政府安监部门和有关部门上报事故的是( ）。（分数：1.00）A.分包单位B.总承包单位C.建设单位D.现场安全责任人12.某施工企业与李某协商解除劳动合同，李某在该企业工作了 2 年 3 个月，在解除合同前 12 个月李某月平均工资为 6000 元。根据劳动合同法，该企业应当给予

5、李某经济补偿( )。（分数：1.00）A.6000 元B.12000 元C.15000 元D.18000 元13.关于招标价格的说法，正确的是( )。（分数：1.00）A.招标时可以设定最低投标限价B.招标时应当编制标底C.招标的项目应当采用工程量清单计价D.招标时可以设定最高投标限价14.根据工伤保险条例，不能认定为工伤的情形是（ ）。（分数：1.00）A.在上班途中遭遇本人负主要责任的交通事故致本人伤害的B.患职业病的C.因工外出期间，由于工作原因发生事故下落不明的D.高空作业坠落摔伤的15.建设单位组织竣工验收，对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具（ ）报告。（分数：1.00）A.

6、竣工验收合格B.建筑节能合格C.建筑节能达标D.能耗验收合格16.施工合同履行过程中出现以下情形，施工企业可以被免除违约责任的是（ ）。（分数：1.00）A.施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误B.施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误C.施工企业的设备损坏，导致工期延误D.施工企业延迟施工遭遇泥石流，导致工期延误17.关于申请领取施工许可证的条件的说法，正确的是（ ）。（分数：1.00）A.有保证工程进度的基本制度B.建设工程所需投资已经全部到位C.依法必须实行监理的工程已经委托了监理单位D.已经与施工企业签订了合作协议18.发售招标文件收取的费用应当限于补偿（ ）的成本支出。（分数：1.00

7、）A.编制招标文件B.印刷、邮寄招标文件C.招标人办公D.招标活动19.关于劳动争议解决方式的说法，正确的是（ ）。（分数：1.00）A.用人单位与劳动者发生劳动争议的，劳动者应当先申请本单位劳动争议调解委员会调解B.用人单位与劳动者发生劳动争议，劳动者可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼，也可以自行和解C.企业劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表、工会代表、劳动行政部门代表组成D.用人单位与劳动者发生劳动争议的，可以向劳动者住所地的仲裁委员会申请仲裁20.根据民事诉讼法，属于人民法院应当裁定中止执行情形的是（ ）。（分数：1.00）A.执行案件申请人撤销申请的B.作为被执行人的公民死亡，无

8、遗产可供执行，又无义务承担的人C.追索赡养费、抚养费、抚育费案件的权利人死亡的D.作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的21.根据注册建造师管理规定，不予注册的情形是( ）。（分数：1.00）A.申请人年龄达到 60 周岁B.申请人因执业活动受到刑事处罚，自刑罚执行完毕之日起至申请注册之日止 不满 5 年C.申请人被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满 5 年D.申请人申请注册之日 5 年前担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故22.关于工程质量检测的说法，正确的是( ）。（分数：1.00）A.检测人员不得同时受聘于两个或两个以上检测机构B.检

9、测报告必须由检测机构法定代表人签署C.检测机构是不具有独立法人资格的非营利性中介机构D.检测数据和检测报告仅供施工企业参考23.注册建造师的下列行为中，可以记入注册建造师执业信用档案的是( )。（分数：1.00）A.泄露商业秘密的B.对设计变更有异议的C.经常外出参会的D.拒绝执行监理工程师指令的24.施工企业将工程隐蔽部位覆盖后，建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的,其费用、工期和利润的承担原则是( ）。（分数：1.00）A.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用和 延误的工期B.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的

10、费用, 建设单位承担延误的工期C.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此延误的工期并支 付施工企业合理的利润D.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此增加的费用和延 误的工期25.根据政府采购法实施条例，政府采购工程依法不进行招标的，可以采用的采购方式是（ ）。（分数：1.00）A.询价B.单一来源采购C.直接确定D.框架协议26.根据建设工程安全生产管理条例，工程监理单位对施工组织设计中的安全技术措施或者专项实施方案的审查重点是（ ）。（分数：1.00）A.是否达到工程使用功能要求B.是否达到施工进度要求C.是否符合工程建设强制性标准D.是否达到造价控制目标27.

11、关于合同形式的说法，正确的是（ ）。（分数：1.00）A.合同必须采用书面形式B.口头形式属于合同的其他形式C.未依法采取书面形式订立的合同无效D.合同可以采用数据电文形式28.关于仲裁裁决执行效力的说法，正确的是（ ）。（分数：1.00）A.一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人应当向作出裁决的仲裁机构申请执行B.仲裁裁决只在国内生效C.当事人申请执行仲裁裁决的案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的基层人民法院管辖D.申请仲裁裁决强制执行的期间为 2 年29.关于总分包单位的质量责任的说法，正确的是（ ）。（分数：1.00）A.分包工程质量由分包单位自行向建设单位负责B.分包单位应当

12、接受总承包单位的质量管理C.总承包单位与分包单位对分包工程的质量各自向建设单位承担相应的责任D.分包工程发生质量问题，建设单位只能向总承包单位请求赔偿30.某施工合同的约定违反了某行政法规的效力性强制性规定，则该施工合同（ ）。（分数：1.00）A.效力待定B.可撤销C.无效D.有效31.关于工程质量争议处理的说法，正确的是( )。（分数：1.00）A.建设单位直接指定分包人分包专业工程的，应当承担无过错责任B.施工企业对施工中出现的施工质量问题应当负责返修C.建设工程未经竣工验收，建设单位擅自使用后，以部分质量不符合约定为由主张权利的，应予支持D.建设工程竣工时发现的质量缺陷是建设单位的责任

13、，施工企业不承担返修义务32.根据招标投标法，可以确定中标人的主体是（ ）。（分数：1.00）A.经招标人授权的招标代理机构B.建设行政主管部门C.经招标人授权的评标委员会D.招标投标有形市场33.根据招标投标法实施条例，履约保证金的上限是中标合同金额的（ ）。（分数：1.00）A.2%B.5%C.10%D.20%34.根据绿色施工导则，建筑垃圾的再利用和回收率力争达到（ ）。（分数：1.00）A.20%B.40%C.50%D.30%35.施工企业能够形成建筑市场诚信行为良好行为记录的是( )。（分数：1.00）A.合同正常履约B.未发生违约行为C.获得发包人奖励D.获得建设行政主管部门表彰3

14、6.根据实施工程建设强制性标准监督规定，下列情形中不属于强制性标准监督检查内容的是( )。（分数：1.00）A.工程项目规划、勘察、设计、施工阶段是否符合强制性标准B.工程项目使用的材料、设备是否符合强制性标准C.工程管理人员是否熟悉强制性标准D.工程项目的安全、质量是否符合强制性标准37.根据建设工程质量管理条例，关于工程监理单位质量责任和义务的说法，正确的是( )。（分数：1.00）A.监理单位不得与被监理工程的设计单位有利害关系B.监理单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任C.未经总监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用D.施工图深化文件是监理工作的主要依据38.担任施工项目

15、负责人的注册建造师，在所负责的工程项目竣工验收手续办结前，不得变更注册到另一施工企业，除非( )。（分数：1.00）A.施工企业同意更换项目负责人B.建设单位与施工企业产生了合同纠纷C.因不可抗力暂停施工D.建设单位同意更换项目负责人39.关于国家所有的不可移动文物范围的说法，正确的是( )。（分数：1.00）A.纪念建筑物属于国家所有B.近代现代代表性建筑属于国家所有C.石刻属于国家所有D.古文化遗址属于国家所有40.下列情形中，属于弄虚作假、骗取中标的情形是( )。（分数：1.00）A.共同抬高投标报价B.借用他人资质证书C.行贿评标专家谋取高分D.低价中标、高价索赔41.关于施工许可的说

16、法，正确的是( )。（分数：1.00）A.省级人民政府建设主管部门对小型工程限额的调整，应当报国务院建设主管部门B.农民自建低层住宅的，应当申请领取施工许可证C.限额以下小型工程应当申请取施工许可证D.施工分包合同签订后，申请领取施工许可证42.根据国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见，诚信典型和连续( )年无不良信用记录的行政相对人办理行政许可过程中，能够享受“绿色通道”和“容缺受理“等便利服务措施。（分数：1.00）A.3B.2C.5D.643.根据招标投标法，中标通知书自( )发生法律效力。（分数：1.00）A.发出之日B.作出之日C.盖章之日D

17、.收到之日44.关于承揽合同当事人权利义务的说法，正确的是( )。（分数：1.00）A.定作人不得中途变更承揽工作的要求B.定作人提供的材料不符合约定的，承揽人可以自行更换材料C.承揽人向定作人交付工作成果的，定作人应当验收该工作成果D.定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失45.某起生产安全事故造成 9 人死亡，51 人重伤，直接经济损失近 2000 万元，根据生产安全事故报告和调查处理条例，该事故为（ ）。（分数：1.00）A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故46.施工企业发生以下情形，建设单位请求解除施工合同，人民法院应予支持的是（ ）。（分数：1.0

18、0）A.已经完成的建设工程质量不合格的B.不履行合同约定的协助义务的C.将承包的建设工程非法转包、违法分包的D.合同约定的期限内没有完工的47.施工企业主要负责人对安全生产的责任包括（ ）。（分数：1.00）A.工程项目实行总承包的，定期考核分包企业安全生产管理情况B.督促落实本单位重大危险源的安全管理措施C.在施工现场组织协调工程项目质量安全生产活动D.保证本企业安全生产投入的有效实施48.根据绿色施工导则，施工现场 500km 以内生产的建筑材料用量应当占建筑材料总重量的（ ）以上。（分数：1.00）A.50%B.60%C.80%D.70%49.施工企业向某律师出具的民事诉讼授权委托书中仅

19、写明代理权限是“全权代理”。下列与诉讼有关的行为中，该律师享有代理权的是（ ）。（分数：1.00）A.放弃诉讼请求B.与对方当事人进行和解C.提起上诉D.提供证据50.甲委托乙采购一种新材料并签订了材料采购委托合同，经甲同意，乙将新材料采购事务转委托给丙。关于该转委托中责任承担的说法，正确的是（ ）。（分数：1.00）A.乙对丙的行为承担责任B.乙仅对丙的选任及其对丙的指示承担责任C.甲与乙对丙的行为承担连带责任D.乙对丙的选任及其对丙的指示，由甲与乙承担连带责任51.关于建设工程返修的说法，正确的是( )。（分数：1.00）A.施工企业只对自己原因造成的质量问题负责返修，费用由建设单位承担B

20、.施工企业对所有的质量问题均应当负责返修，费用由建设单位承担C.施工企业对非自己原因造成的质量问题负责返修，费用由责任人承担D.施工企业只对竣工验收时发现的质量问题负责返修并承担费用52.关于仲裁的说法，正确的是( )。（分数：1.00）A.没有仲裁协议或者仲裁协议无效的，法院对当事人的纠纷应当予以受理B.对于仲裁协议有效的仲裁案件，法院仍具有管辖权C.只要一方当事人申请仲裁，仲裁委员会都应当予以受理D.仲裁裁决作出后，当事人就同一纠纷向法院起诉的，法院应当予以受理53.根据合同法，下列合同转让产生法律效力的是( )。（分数：1.00）A.施工企业将施工合同中主体结构的施工转让给第三人B.施工

21、企业将其对建设单位的债权转让给了水泥厂，并通知了建设单位C.建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业将债务转让给第三人D.监理单位将监理合同一并转让给其他具有相应监理资质的监理单位54.下列事项中，属于施工生产安全事故调查组职责的是( )。（分数：1.00）A.查明事故发生的间接经济损失B.追究责任人的法律责任C.提交事故调查报告D.提出对受伤人员的赔偿方案55.关于施工合同变更的说法，正确的是( )。（分数：1.00）A.合同变更应当办理批准、登记手续B.合同变更内容约定不明确的，推定为未变更C.工程变更必将导致合同变更D.合同非实质性条款的变更无须当事人双方协商一致56.关于出卖人交付

22、标的物的说法，正确的是( )。（分数：1.00）A.买受人代为保管其拒绝接收的多交部分标的物，出卖人可拒绝负担保管费用B.出卖人应当按照通常的包装方式交付标的物C.合同未约定检验期间的，买受人可以在任何时间检验标的物D.约定交付期间的，出卖人可以在该期间内的任何时间内交付标的物57.关于承接工程业务的说法，正确的是（ ）。（分数：1.00）A.企业承揽分包工程，应当取得相应建筑业企业资质B.不具有相应资质等级的施工企业，可以采取同一专业联合承包的方式满足承揽工程业务要求C.施工企业与项目经理部签订内部承包协议，属于允许他人以本企业名义承揽工程D.自然人可以成为承揽分包工程业务的主体58.某施工

23、企业与租赁公司签订了塔吊租赁合同，施工企业在租赁期间损坏了塔吊的两个部件，并有意转租该塔吊。关于施工企业义务的说法，正确的是（ ）。（分数：1.00）A.施工企业应当对塔吊部件进行维修B.施工企业应当对塔吊做相应改造C.施工企业转租塔吊后应当将相关情况通知租赁公司D.施工企业应当承担塔吊部件的损害赔偿责任59.根据建设工程安全生产管理条例，在城市市区内的施工现场未实行封闭围挡的，一般情况下可能承担的法律责任是（ ）。（分数：1.00）A.处以 20 万元罚款B.责令施工企业限期改正C.吊销施工企业营业执照D.降低施工企业资质等级60.设备采购合同约定，任何一方不履行合同应当支付违约金 5 万元

24、。采购人按照约定向供应商交付定金8 万元。合同履行期限届满，供应商未能交付设备，则采购人能获得法院支持的最高请求额是（ ）万元。（分数：1.00）A.16B.5C.8D.13二、多项选择题(总题数：20，分数：40.00)61.关于法定代表人的说法，正确的有（ ）。（分数：2.00）A.公司章程对法定代表人权利的限制，可以对抗善意第三人B.因过错履行职务行为损害他人，由法定代表人承担责任C.法定代表人代表法人从事民事活动D.法定代表人为特别法人E.法人应当有法定代表人62.根据劳动合同法，劳动合同无效或部分无效的情形有( )。（分数：2.00）A.劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者失踪的B

25、.用人单位被吊销营业执照、责令关闭、撤销的C.以欺诈、胁迫的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立劳动合同的D.劳动者被依法追究刑事责任的E.用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的63.关于地役权的说法，正确的有( )。（分数：2.00）A.需役地上的用益物权转让时，受让人同时享有地役权B.地役权的设立是为了提高供役地的使用效率C.地役权未经登记不得对抗需役地人D.地役权由需役地人单方设立E.地役权属于用益物权64.下列施工合同中，属于无效合同的有( )。（分数：2.00）A.施工企业借用他人资质签订的B.施工企业与建设单位串通投标，中标后签订的C.建设工程依法必须进行招标而未招标的D.

26、施工企业超越资质等级与建设单位签订的E.施工企业将其承包的部部分非主体工程分包的65.根据建筑起重机械安全监督管理规定，建筑起重机械不得出租、使用的情形有( )。（分数：2.00）A.经检验未达到安全技术标准规定的B.属于国家不鼓励使用的C.没有完整安全技术档案的D.安全保护装置齐全有效的E.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的66.抵押期间抵押人转让已经办理登记的抵押物，通知了抵押权人并告知了受让人转让物已经抵押的情况，则( )。（分数：2.00）A.转让行为无效B.转让所得价款应当由抵押权人所有C.转让所得价款可以向第三人提存D.转让所得价款只能提前清偿债务E.转让行为有效67.下

27、列情形中，视为投标人相互串通投标的有( )。（分数：2.00）A.不同投标人的投标文件由同一人编制B.不同投标人的投标文件的报价呈规律性差异C.不同投标人的投标文件相互混装D.属于同一组织的成员按照该组织要求协同投标E.投标人之间约定部分投标人放弃投标68.下列行为构成侵权之债的有( )。（分数：2.00）A.建设行政主管部门未及时颁发施工许可证B.建设行政主管部门未及时颁发施工许可证C.建筑物上坠落物品造成他人伤害，难以确定责任人D.拆除屋顶广告时将住户窗户损坏E.建设单位未将工程款及时足额支付给施工企业69.施工合同中对应付款时间约定不明时，关于付款起算时间的说法，正确的有( )。（分数：

28、2.00）A.工程已实际交付的，为交付之日B.工程未交付的，为提交峻工结算文件之日C.工程已交付，工企业主张工程款的，为提出主张之日D.工程未交付的，为提交竣工验收报告之日E.工程未交付，工程程价款也未结算的，为当事人起诉之日70.法的形式的含义包括( )。（分数：2.00）A.创制机关的性质及级别B.法律规范的地域效力C.法律规范的内涵D.法律规范的期间效力E.法律规范的效力等级71.下列情形中，招标人应当拒收的投标文件有( )。（分数：2.00）A.逾期送达的B.投标人未提交投标保证金的C.投标人未提交投标保证金的D.未按招标文件要求密封的E.投标人对招标文件有异议的72.下列争议中，属于

29、劳动争议范围的是( )。（分数：2.00）A.家庭与家政服务人员之间的争议B.个体工匠与学徒之间的争议C.因确认劳动关系发生的争议D.因确认劳动关系发生的争议E.因工作时间发生的争议73.在施工合同纠纷的诉讼中，能作为证据的有( )。（分数：2.00）A.法律规定B.当事人的陈述C.施工企业偷录的谈判录音D.工程设计图纸E.工程质量司法鉴定机构出具的鉴定报告74.根据建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)，下列情形中，属于违法分包的有( )。（分数：2.00）A.将工程分包给不具有相应资质条件单位的B.未经建设单位同意将工程分包的C.分包单位将分包工程再分包的D.将钢结构工

30、程分包的E.分包单位将劳务作业分包的75.关于竣工验收时应当提交的档案资料的说法，正确的有( )。（分数：2.00）A.建设单位应当在建设工程竣工验收后，及时向建设行政主管部门或其他有关部门移交建设项目档案B.施工企业应当在合同中明确要求勘察、设计、监理等单位分别提供各环节文件资料C.施工企业应当按照归档要求制定统一目录D.工程检验评定资料应当由施工企业提交E.工程检验评定资料无需在竣工时提交76.关于劳动合同订立的说法，正确的有( )。（分数：2.00）A.试用期包含在劳动合同期限内B.固定期限劳动合同不能超过 10 年C.商业保险是劳动合同的必备条款D.劳动关系自劳动合同订立之日起建立E.

31、建立全日制劳动关系，应当订立书面劳动合同77.在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工企业必须在工程开工 15 日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的( )。（分数：2.00）A.项目名称B.施工场所和期限C.产生噪声的原因D.可能产生的环境噪声值E.所采取的环境噪声污染防治措施78.关于质量保证责任的说法,正确的有( )。（分数：2.00）A.因建设单位错误管理造成的质量缺陷，由施工企业负责维修和承担费用B.质量保修有保修期限和保修范围的双重约束C.因地震、台风、洪水等原因造成的永久工程损坏，由施工企业负责维修，其费用由建设单

32、位承担D.建设工程质量保证金是从建设单位应付的工程款中预留的资金E.缺陷责任期内预留质量保证金的，施工企业履行合同约定的责任，到期后施工企业可以向建设单位申请返还质量保证金79.根据劳动合同法，劳动者有下列情形之一，用人单位可以解除劳动合同的是( )。（分数：2.00）A.劳动者不能胜任工作B.劳动者在试用期内不符合录用条件C.劳动者严重违反用人单位的规章制度D.劳动者被依法追究刑事责任E.劳动者患病80.下列情形中，依法可以不招标的项目有( )。（分数：2.00）A.需要使用不可替代的施工专有技术的项目B.采购人的全资子公司能够自行建设的C.需要向原中标人采购工程，否则将影响施工或者功能配套

33、要求的D.只有少量潜在投标人可供选择的项目E.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设的2018 年二级建造师考试建设工程法规及相关知识真题答案解析(总分：100.00，做题时间：120 分钟)一、单项选择题(总题数：60，分数：60.00)1.根据民法总则，法人分为（ ）。（分数：1.00）A.企业法人和非企业法人B.机关法人、企业法人和社团法人C.一般法人和特别法人D.营利法人、非营利利法人和特别法人 解析：法人分为营利法人、非营利法人和特别法人三大类。2.关于代理的说法。正确的是（ ）。（分数：1.00）A.经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任B.同一代理事项有数位代

34、理人的，应当推选牵头人C.作为委托人的法人、非法人组织终止，委托代理终止 D.表见代理是有权代理解析：A 选项错误，转委托代理经被代理人同意或者追认的，代理人仅就第三人的选任以及对第三人的指示承担责任。B 选项错误，数人为同一代理事项代理人的，应当共同行使代理权，但是当事人另有约定的除外。C 选项正确，作为被代理人或代理人的法人、非法人组织终止属于委托代理终止的情形之一。D 选项错误，表见代理是指行为人虽无权代理，但该代理行为有效。3.关于物权的说法，正确的是（ ）。（分数：1.00）A.同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人B.益物权人可以是该物的所有权人C.未经农村士地承包经营者同意、土

35、地所有人不得在该地块设立地役权 D.物权的变动只能基于合同关系解析：A 选项错误，担保物权是对他人的物的优先受偿，所有权是权利人对他人所有对自己的物的权利，含占有、使用、收益、处分四项权能。不可以是同一人。B 选项错误，用益物权对他人的物的占有、使用、收益权。不可以是该物的所有权人。C 选项正确，土地上已设立土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权等权利的，未经用益物权人同意、土地所有人不得在该地块设立地役权。D 选项错误，不动产物权的设立、变更、转让和消灭，应当依照法律规定登记，自记载于不动产登记簿时发生效力。4.关于建设工程专利权保护范围的说法，正确的是（ ）。（分数：1.00）A.实

36、用新型以申请时所附的说明书为准B.建设工程发明以其附图为准C.外观设计以在图片或照片中该产品的外观设计为准 D.三类专利均以权利要求的内容为准解析：发明或者实用新型专利权的保护范围，以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求。外观设计专利权的保护范围，以表示在图片或者照片中的该外观设计专利产品为准。超纲。5.关于留置的说法，正确的是（ ）。（分数：1.00）A.留置权属于债权B.债权人不负责保管留置物C.建设工程合同可以适用留置权D.留置权基于法定而产生 解析：A 选项错误，留置权属于担保物权，不属于债权。B 选项错误，留置权人负有妥善保管留置物的义务。C 选项错误，留置权适用：

37、保管合同、运输合同、加工承揽合同D 选项正确，留置权基于法定而产生。6.关于财产保险的说法，正确的是（ ）。（分数：1.00）A.保险合同不可以转让B.保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费C.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性 D.被保险人应当与投保人一致解析：A 选项错误，在财产保险合同，保险合同的转让应当通知保险人，经保险人同意继续承保后，依法转让合同。B 选项错误，不得以诉讼方式要求投保人支付保费是指人身保险合同。C 选项正确，保险制度上的危险具有损失发生的不确定性。D 选项错误，被保险人与投保人可以是同一人，也可以不是同一人。7.下列法律后果中，属于民事责任承担方式的是（ ）。（

38、分数：1.00）A.解除合同B.继续履行 C.罚款D.合同无效解析：民事责任包括违约责任和侵权责任，其中违约责任包括：继续履行；采取补救措施；赔偿损失；违约金；定金。侵权责任包括：停止侵害；排除妨碍；消除危险；返还财产；恢复原状；修理、重做、更换；消除影响恢复名誉；赔礼道歉。8.根据行政诉讼法，下列情形中属于行政诉讼受案范围的是( )。（分数：1.00）A.对于限制人身自由的行政强制措施不服的 B.国防、外交等国家行为C.行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍的约束力的决定、命令D.行政机关对行政机关人员的奖惩、任免等决定解析：2017 年 6 月经修改后公布的中华人民共和国行政诉讼法

39、(以下简称行政诉讼法)规定，人民法院受理公民、法人或者其他组织提起的下列诉讼：(1)对行政拘留、暂扣或者吊销许可证和执照、责令停产停业、没收违法所得、没收非法财物、罚款、警告等行政处罚不服的;(2)对限制人身自由或者对财产的查封、扣押、冻结等行政强制措施和行政强制执行不服的;(3)申请行政许可，行政机关拒绝或者在法定期限内不予答复，或者对行政机关作出的有关行政许可的其他决定不服的;(4)对行政机关作出的关于确认土地、矿藏、水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂、海域等自然资源的所有权或者使用权的决定不服的;(5)对征收、征用决定及其补偿决定不服的;(6)申请行政机关履行保护人身权、财产权等合法权益

40、的法定职责，行政机关拒绝履行或者不予答复的;(7)认为行政机关侵犯其经营自主权或者农村土地承包经营权、农村土地经营权的;(8)认为行政机关滥用行政权力排除或者限制竞争的;(9)认为行政机关违法集资、摊派费用或者违法要求履行其他义务的;(10)认为行政机关没有依法支付抚恤金、最低生活保障待遇或者社会保险待遇的;(11)认为行政机关不依法履行、未按照约定履行或者违法变更、解除政府特许经营协议、土地房屋征收补偿协议等协议的;(12)认为行政机关侵犯其他人身权、财产权等合法权益的。除前款规定外，人民法院受理法律、法规规定可以提起诉讼的其他行政案件。但是，人民法院不受理公民、法人或者其他组织对下列事项提

41、起的诉讼：(1)国防、外交等国家行为；(2)行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令;(3)行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定;(4)法律规定由行政机关最终裁决的行政行为。9.关于和解的说法，正确的是( )。（分数：1.00）A.和解只能发生在诉讼前B.当事人申请仲裁后，不可以自行和解C.和解达成协议，必须以书面形式作出D.和解达成的协议具有合同效力 解析：A 错误，B 错误，和解可以在民事纠纷的任何阶段进行，无论是否已经进入诉讼或仲裁程序，只要终审裁判未生效或者仲裁裁决未作出，当事人均可自行和解。C 错误，和解达成协议，在形式上既可以是口头的，也可以是书面的

42、。和解的应用也很灵活，可以在各个阶段达成和解协议。D 正确，和解达成的协议不具有强制执行力，在性质上仍属于当事人之间的约定。如果一方当事人不按照和解协议执行，另一方当事人不能直接申请法院强制执行，但可要求对方承担不履行和解协议的违约责任。10.下列争议中，受仲裁法调整的是( )。（分数：1.00）A.建设行政主管部门处理的行政争议B.劳动争议C.农林承包经营合同争议D.建设工程施工合同争议 解析：仲裁法的调整范围仅限于民商事仲裁，即“平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权纠纷”;对于婚姻、收养、监护、扶养、继承纠纷以及依法应当由行政机关处理的行政争议等不能仲裁。另外，劳动

43、争议仲裁和农业集体经济组织内部的农业承包合同纠纷不受仲裁法的调整。11.根据建设工程安全生产管理条例，施工总承包项目的分包工程发生施工生产安全事故，负责向政府安监部门和有关部门上报事故的是( ）。（分数：1.00）A.分包单位B.总承包单位 C.建设单位D.现场安全责任人解析：建设工程安全生产管理条例进一步规定，施工单位发生生产安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门或者其他有关部门报告;特种设备发生事故的，还应当同时向特种设备安全监督管理部门报告。实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。12.某施工企业与李

44、某协商解除劳动合同，李某在该企业工作了 2 年 3 个月，在解除合同前 12 个月李某月平均工资为 6000 元。根据劳动合同法，该企业应当给予李某经济补偿( )。（分数：1.00）A.6000 元B.12000 元C.15000 元 D.18000 元解析：经济补偿的标准，按劳动者在本单位工作的年限，每满 1 年支付 1 个月工资的标准向劳动者支付。6 个月以上不满 1 年的，按 1 年计算;不满 6 个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。劳动者月工资高于用人单位所在直辖市、设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资 3 倍的，向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资 3 倍的数额

45、支付，向其支付经济补偿的年限最高不超过 12 年。月工资是指劳动者在劳动合同解除或者终止前 12 个月的平均工资。13.关于招标价格的说法，正确的是( )。（分数：1.00）A.招标时可以设定最低投标限价B.招标时应当编制标底C.招标的项目应当采用工程量清单计价D.招标时可以设定最高投标限价 解析：A 错误，招标人不得规定最低投标限价。B 错误，招标人可以自行决定是否编制标底。C 错误，全部使用国有资金投资或者以国有资金投资为主的建筑工程，应当采用工程量清单计价;非国有资金投资的建筑工程，鼓励采用工程量清单计价。工程量清单应当依据国家制定的工程量清单计价规范、工程量计算规范等编制。工程量清单应

46、当作为招标文件的组成部分。D 正确，招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法。14.根据工伤保险条例，不能认定为工伤的情形是（ ）。（分数：1.00）A.在上班途中遭遇本人负主要责任的交通事故致本人伤害的 B.患职业病的C.因工外出期间，由于工作原因发生事故下落不明的D.高空作业坠落摔伤的解析：在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故的应当认定为工伤，A 中负主要责任，所以不能认定为工伤。15.建设单位组织竣工验收，对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具（ ）报告。（分数：1.00）A.竣工验收合格 B.建筑节能合格C.建筑节能达标D.能耗验收

47、合格解析：建设单位组织竣工验收，应当对民用建筑是否符合民用建筑节能强制性标准进行查验；对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告。16.施工合同履行过程中出现以下情形，施工企业可以被免除违约责任的是（ ）。（分数：1.00）A.施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误 B.施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误C.施工企业的设备损坏，导致工期延误D.施工企业延迟施工遭遇泥石流，导致工期延误解析：不可抗力是法定的免责事由。不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。B 选项梅雨季节很常见，不是不可抗力；C 选项设备损坏，修理即可，可以克服，不是不可抗力；D 选项当事人迟延履行后

48、发生不可抗力的，不能免除责任。17.关于申请领取施工许可证的条件的说法，正确的是（ ）。（分数：1.00）A.有保证工程进度的基本制度B.建设工程所需投资已经全部到位C.依法必须实行监理的工程已经委托了监理单位 D.已经与施工企业签订了合作协议解析：需要拆迁的，拆迁进度符合施工要求，只有制度不行；建设资金已经落实，不要求到位；已经确定施工企业，必须是有资质的施工企业，还得签订工程承包合同，合作协议不行。18.发售招标文件收取的费用应当限于补偿（ ）的成本支出。（分数：1.00）A.编制招标文件B.印刷、邮寄招标文件 C.招标人办公D.招标活动解析：招标人发售资格预审文件、招标文件收取的费用应当

49、限于补偿印刷、邮寄的成本支出，不得以营利为目的。19.关于劳动争议解决方式的说法，正确的是（ ）。（分数：1.00）A.用人单位与劳动者发生劳动争议的，劳动者应当先申请本单位劳动争议调解委员会调解B.用人单位与劳动者发生劳动争议，劳动者可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼，也可以自行和解 C.企业劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表、工会代表、劳动行政部门代表组成D.用人单位与劳动者发生劳动争议的，可以向劳动者住所地的仲裁委员会申请仲裁解析：用人单位与劳动者发生劳动争议的，劳动者可以先申请本单位劳动争议调解委员会调解，A 错误；企业劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表、工会代表组成，没有劳动行政部门代表组成，C 错误；仲裁向劳动争