【工程类职业资格】2019年监理工程师考试建设工程合同管理模拟试题一及答案解析.doc

1、2019 年监理工程师考试建设工程合同管理模拟试题一及答案解析(总分：110.00，做题时间：120 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.对于施工合同约定由发包人提供的图纸，如果承包人要求增加图纸套数，则下列关于图纸的复制人和复制费用承担的说法中，正确的是（ ）。（分数：1.00）A.应由承包人自行复制，复制费用自行承担B.应由承包人自行复制，复制费用由发包人承担C.应由发包人复制，复制费用由发包人承担D.应由发包人复制，复制费用由承包人承担2.按照施工合同示范文本规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后的保管及保管费用的说法中，正确的是（ ）。（分数：1.00）

2、A.应当由发包人保管并承担保管费用B.应当由发包人保管，但保管费用由承包人承担C.应当由承包人保管并承担保管费用D.应当由承包人保管，但保管费用由发包人承担3.某施工合同履行中，工程师进行了合同约定外的检查试验，影响了施工进度。如检查结果表明该部分的施工质量不合格，则（ ）。（分数：1.00）A.检查试验的费用由承包人承担，工期不予顺延B.检查试验的费用由承包人承担，工期给予顺延C.检查试验的费用由发包人承担，工期给予顺延D.检查试验的费用由发包人承担，工期不予顺延4.施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工，合同中没有规定二建承包人有配合安装的义务。工程师为避免施工的交叉干扰发出

3、暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由（ ）。（分数：1.00）A.发包人承担，批准顺延工期B.发包人承担，不批准顺延工期C.承包人承担，可以顺延工期D.承包人承担，工期不可顺延5.施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则计算变更合同的价款应（ ）计算。（分数：1.00）A.按工程师提出的单价B.按承包人提出的单价C.按设计单位提出的单价D.参照报价单内类似工作的单价6.设备安装工程竣工前的单机无负荷试车，应由（ ）组织。（分数：1.00）A.发包人B.承包人C.设备供应商D.质量监管部门7.施工工程竣工验收通过后，确定承包人的实际竣工日应为

4、（ ）。（分数：1.00）A.承包人送交竣工验收报告日B.发包人组织竣工验收日C.开始进行竣工检验日D.验收组通过竣工验收日8.赶工合同履行过程中，若合同文件约定不一致时，正确的解释顺序应为（ ）。（分数：1.00）A.中标通知书、工程量清单、标准B.施工合同通用条款、施工合同专用条款、图纸C.投标书、施工合同通用条款、工程量清单D.中标通知书、工程报价单、投标书9.按照 FIDIC施工合同条件规定，在（ ）后，业主应将保留金全部返还给承包商。（分数：1.00）A.颁发工程接收证书B.颁发履约证书C.签发最终支付证书D.承包商提交结清单10.FIDIC施工合同条件规定的“暂列金额”款项使用的特

5、点是（ ）。（分数：1.00）A.工程师有权根据施工实际情况控制使用B.承包商有权根据施工实际需要自主使用C.承包商应于工程竣工前使用完毕D.可用于支付承包商的索赔11.按照 FIDIC施工合同条件规定，承包商施工期的截止时间为（ ）。（分数：1.00）A.颁发工程接收证书日B.工程接收证书注明的竣工日C.颁发履约证书日D.协议书中约定的竣工日12.按照 FIDIC施工合同条件规定，合同有效期的结束时间为（ ）。（分数：1.00）A.签发工程接收证书日B.颁发履约证书日C.结清单生效曰D.签发最终支付证书日13.按照 FIDIC施工合同条件规定，施工中遇到（ ）不属于业主应承担的风险。（分数：

6、1.00）A.不利的外界自然条件B.不利的气候条件C.招标文件未提供的地质条件D.图纸未标明的地下障碍物14.按照 FIDIC施工合同条件规定，下列有关风险责任划分的说法中，错误的是（ ）。（分数：1.00）A.以投标截止日期作为风险划分时间点B.基准日后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主给予补偿C.基准日后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主补偿，成本减少由业主获得好处D.若合同内规定按支付日汇率为标准结算，则业主应承担汇率变动带来的损失15.按照 FIDIC施工合同条件规定，由于业主原因使分包商受到损失，分包商向承包商提出索赔时，承包商（ ）。（分数：1.00）A.可以拒绝索赔B

7、.应承担全部责任C.先行赔偿再向业主追索D.代替分包商向工程师递交索赔报告16.依据监理合同示范文本规定，下列职权中，不属于监理人的是（ ）。（分数：1.00）A.工程规划设计的建议权B.工程款支付审核和签认权C.工程项目设计标准的认定权D.协调工程项目有关协作单位的主持权17.依据监理合同示范文本规定，下列监理工作中，属于“额外监理工作”的是（ ）。（分数：1.00）A.根据委托人的指示，监理人编写采用新技术施工的质量验收标准B.按照委托人的要求，监理人办理开工许可手续C.因施工承包人严重违约，委托人解除合同后的善后工作D.因施工承包人延误工期，延长时间的监理工作18.将施工索赔分为合同中明

8、示的索赔和合同中默示的索赔，是按照（ ）进行的分类。（分数：1.00）A.索赔目的B.索赔起因C.索赔的合同依据D.索赔事件的性质19.如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的 28 日内向工程师提交（ ）。（分数：1.00）A.索赔意向通知B.索赔报告C.施工现场的记录D.索赔依据20.在施工索赔中，工程师处理索赔的决定（ ）。（分数：1.00）A.承包人必须接受B.不具有强制性的约束力C.仲裁机构应予以认可D.排除了法院的诉讼管辖21.在订立合同时（ ）即可采用格式条款。（分数：1.00）A.与对方协商一致B.通知对方C.未与对方协商D.在要约中明确22.甲公司经

9、过资产重组分立为乙、丙两家公司，乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司。对此，以下说法正确的是（ ）。（分数：1.00）A.乙、丙公司之间的协议有效，无需通知合同对方当事人B.乙、丙公司之间的协议有效，只需通知合同对方当事人即可C.乙、丙公司之间的协议经甲公司同意后通知合同对方当事人即可D.乙、丙公司之间的归属协议，若合同对方当事人不同意，则丙公司对该合同承担连带责任23.能够作为保证人的是（ ）。（分数：1.00）A.法人的职能部门B.公司C.学校D.幼儿园24.某高层建筑采购外墙面砖合同，进行交货检验时，发现交货数量少于订购的数量，但是没有超过合同约定的合理尾差限度，采购方应（ ）。

10、（分数：1.00）A.按实际交货数量支付B.按订购数量支付C.待供货方补足数量后再按订购数量支付D.按订购数量支付但扣除少交部分的违约金25.实施监理的建设工程项目施工前，有关监理工作内容及监理权限事宜，应由（ ）以书面形式通知承包人。（分数：1.00）A.总监理工程师B.监理人C.发包人D.总监理工程师代表26.下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中，正确的是（ ）。（分数：1.00）A.发布招标公告、开标、审查投标人资格B.发出投标邀请书、开标、审查投标人资格C.发布招标公告、审查投标人资格、发售招标文件D.审查投标人资格、发出投标邀请书、发售招标文件27.承包人在临街交通要道附近施

11、工，施工开始前应向工程师提出安全措施，工程师认可后实施，其防护措施费由（ ）。（分数：1.00）A.发包人承担B.承包人承担C.发包人和承包人共同分担D.承包人垫付，施工结束无安全事故后由发包人支付28.某工程项目的承包人具有设计资质。承包人将完成的设计文件按规定的审查程序获得批准后提交监理工程师审核，经监理工程师签认后承包人按图样施工。施工中发现由于设计计算错误，已经施工的部分工程需要拆除，设计文件必须修改。则该事件的损失应由（ ）。（分数：1.00）A.审查单位与监理单位共同承担B.承包人与审查单位连带承担C.承包人全部承担D.承包人承担设计损失，发包人承担施工损失29.作为一个有经验承包

12、商在投标阶段不可能合理预见的风险事件，如果承包商发生损失，按承包商受到的实际影响给予补偿；如果（ ）获得好处，也应取得相应的利益。（分数：1.00）A.发包人B.承包商C.工程师D.特殊分包商30.某施工合同协议书内注明的开工日期为 2009 年 2 月 1 日。承包人因主要施工机械未到场向工程师递交了延期开工 1 周的申请，但未获得工程师批准。工程实际在 2009 年 2 月 5 日开始动工。2009 年 12 月 5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收报告，工程于 2009 年 12 月 20 日通过了竣工验收。按照建设工程施工合同示范文本的规定，承包人的施工期应为（ ）。（分数：1.00

13、）A.自 2 月 1 日始，至 12 月 5 日止B.自 2 月 1 日始，至 12 月 20 日止C.自 2 月 5 日始，至 12 月 5 日止D.自 2 月 5 日始，至 12 月 20 日止31.依据委托监理合同示范文本的规定，监理人可以单方面提出终止合同的情况是（ ）。（分数：1.00）A.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料B.非监理人原因暂停监理业务超过 6 个月C.委托人无正当理由拖欠监理酬金超过D.委托人拒付合理化建议32.对债务人以明显不合理低价转让财产危害债权人利益的行为，债权人可以（ ）撤销。（分数：1.00）A.自行B.请求主管部门C.请求人民法院D.请求工商行

14、政管理部门33.在 FIDIC 的施工合同条件中，合同协议书应当在（ ）后签订。（分数：1.00）A.开标B.发出中标函C.提交履约保证D.开工34.FIDIC 施工合同条件中，对有经验的承包商在（ ）前不能合理预见到的风险，归业主承担。（分数：1.00）A.合同签字日B.下达开工令C.基准日D.风险事件发生日35.建设单位提供的支付保函担保金额可以按总价或分项合同的某一百分比计算，担保期限至缺陷通知期满后（ ），并且为无条件担保，使合同双方的担保义务对等。（分数：1.00）A.1 个月B.3 个月C.6 个月D.12 个月36.项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是（ ）。（分数：1

15、.00）A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.转代理37.接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力，则撤回承诺的通知应当在（ ）到达要约人。（分数：1.00）A.要约到达受要约人之前B.承诺通知到达要约人之前C.承诺通知发出之前D.承诺通知到达要约人之后38.承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短工期的指令引起的施工成本增加提出索赔。该索赔的类型属于（ ）。（分数：1.00）A.工程延误索赔B.工程变更索赔C.工程加速索赔D.合同工期索赔39.某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标均不符合招标文件的要求，此时应（ ）。（分数：1.00）A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人

16、B.修改招标文件后重新招标C.改为直接发包D.用原招标文件重新招标40.某施工合同履行过程中，承包人因自身原因造成实际工程进度滞后计划进度，按照工程师要求对进度计划进行了修改，并得到工程师的确认。但执行修改后的进度计划，仍不能按期完工。下列关于该拖期的处理方法中，正确的是（ ）。（分数：1.00）A.追究承包人拖期违约责任时，减少合同约定的日拖期赔偿金额B.工程师对确认进度计划负责，承担部分拖期完工违约金C.承包人按合同约定的拖期违约金的计算办法承担违约责任D.按照修改后的进度计划确认新的合同工期，不视为拖期完工41.制定工程材料设备采购招标工作方案时，分阶段招标的计划应以（ ）为关键约束条件

17、。（分数：1.00）A.最大限度减少资金时间价值B.到货时间满足施工进度计划C.采购资金落实到位情况D.保证库存周期最短42.根据勘察设计管理的规定，不得承接某专业工程设计业务的是取得（ ）的企业。（分数：1.00）A.工程设计综合资质B.本专业所属行业相应等级设计资质C.本专业所属行业更高等级设计资质D.工程设计专项资质43.根据建设工程勘察合同(示范文本)，若有毒、有害等危险勘察现场作业需要看守时，应由（ ）安排人员负责安全保卫工作。（分数：1.00）A.发包人B.勘察人C.监理人D.项目施工单位44.根据建设工程设计合同(示范文本)，关于违约责任的说法，正确的是（ ）。（分数：1.00）

18、A.发包人要求终止合同，设计人未开始工作的，不退还定金B.合同生效后，设计人要求终止合同的，应全额返还定金C.发包人上级部门对设计文件不审批导致项目停建，设计人应减收设计费D.因设计错误造成工程质量事故的，设计人应免收工程全部设计费45.根据标准施工合同，合同附件格式包括（ ）。（分数：1.00）A.项目经理任命书B.合同协议书C.工程设备表D.建筑材料表46.施工评标中，审查投标人名称与资质证书的名称是否一致，属于（ ）评审的内容。（分数：1.00）A.资格B.程序C.响应性D.形式47.根据标准施工招标文件，对于大型复杂工程，有特殊专业施工技术和经验要求的施工招标，宜采用的评标方法是（ ）

19、。（分数：1.00）A.最低投标价法B.经评审的最低投标价法C.最合理报价评审法D.综合评估法48.施工评标过程中，发现投标报价大写金额与小写金额不一致时，评标委员会正确的处理办法是（ ）。（分数：1.00）A.以小写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认B.以大写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认C.由投标人书面澄清，按大写或按小写来计算投标报价D.将该投标文件直接作废标处理49.对复杂而又缺乏经验的工程设计，可采用三阶段设计，一般不单独进行（ ）招标。（分数：1.00）A.概念设计B.初步设计C.技术设计D.施工图设计50.设计评标时，设计进度计划评审的主要设计进度计划（ ）。（分数：

20、1.00）A.满足边设计边施工的要求B.有利于加快施工进度C.与工程勘察实际进度同步D.满足招标人指定的项目建设进度计划要求二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)51.建筑工程一切险中的除外责任包括（ ）。（分数：2.00）A.地震B.洪水C.设计错误引起的损失D.自然磨损E.维修保养费用52.公证与鉴证的区别包括（ ）。（分数：2.00）A.合同公证和鉴证所依据的法规不同B.公证或鉴证的合同在诉讼中的法律证据效力不同C.公证或鉴证过的合同法律效力适用范围不同D.合同公证具有强制性，鉴证贯彻自愿原则E.公证仅限于合同，鉴证除合同外还可包括证明材料的真实性53.依据合同法，下列有关格式

21、条款合同的说法中，错误的有（ ）。（分数：2.00）A.采用格式条款合同时，订立合同时全部条款都不得改动B.合同条款必须与对方事先协商一致后才能确定C.当格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款D.提供格式条款方应提请对方注意免除或限制自己责任的条款E.当对格式条款有争议时，如果有两种以上解释的，应当采用不利于非提供方的解释54.依据合同法，法定解除合同的条件有（ ）。（分数：2.00）A.合同履行过程中发生不可抗力B.合同履行期限届满之前当事人一方明确表示不履行C.当事人一方迟延履行主要债务D.当事人一方违约行为致使合同目的不能实现E.合同履行期限届满之前，当事人的行为表明不履行主要债

22、务55.依据合同法，当债务人的行为可能造成债权人权益受到损害时，债权人可以行使撤销权。债务人的行为包括（ ）。（分数：2.00）A.无偿转让财产B.怠于行使到期债权C.放弃到期债权D.受让人知道情况下，以明显不合理低价转让财产E.未按约定提供担保56.合同订立后，甲公司将与乙公司签订合同中的义务转移给丙公司履行。下列关于该转让的说法中，符合合同法对合同转让规定的有（ ）。（分数：2.00）A.甲公司不须经乙公司同意，但要通知乙公司B.丙公司直接对乙公司承担合同义务C.丙公司可对乙公司行使抗辩权D.丙公司应向乙公司提供合同约定的履约担保E.甲公司对丙公司不履行合同的行为承担连带责任57.下列合同

23、中，属于效力待定合同的有（ ）。（分数：2.00）A.与限制民事行为能力人订立的合同B.因重大误解订立的合同C.与无代理权人订立的合同D.与行政法人单位订立的合同E.与超越权限的法定代表人订立的合同58.依据合同法，下列有关解决合同争议方式的表述中，错误的有（ ）。（分数：2.00）A.当事人双方未达成仲裁协议的，仲裁机构不能受理B.当事人对仲裁裁决不满的，可以申请法院进行二审C.一方当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请求法院执行D.仲裁裁决书自作出裁决之日起发生法律效力E.建设工程合同的纠纷必须由被告所在地法院审理59.下列有关违约金的表述中，错误的有（ ）。（分数：2.00）A.合同中必须约

24、定违约金B.约定的违约金低于实际损失，当事入可以请求人民法院或仲裁机构予以增加C.约定的违约金过分高于实际损失，当事人必须按约定的违约金执行D.合同中未约定违约金，当事人一方可以要求对方依法支付违约金E.违约方支付违约金后，对方仍有权要求其履行债务60.公开招标和邀请招标的区别包括（ ）。（分数：2.00）A.对投标人资质的要求不同B.竞争程度不同C.招标费用不同D.邀请投标人的方式不同E.评标工作量不同61.招标项目开标后发现投标文件存在下列问题，可以继续评标的情况包括（ ）。（分数：2.00）A.没有按照招标文件要求提供投标担保B.报价金额的大小写不一致C.总价金额和单价与工程量乘积之和的

25、金额不一致D.货物包装方式高于招标文件要求E.货物检验标准低于招标文件要求62.对招标项目的投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑，招标人的正确处理方式有（ ）。（分数：2.00）A.以书面形式将质疑的解答通知所有投标人B.以口头形式将质疑的解答通知所有投标人C.仅对提出质疑人给予书面形式的解答D.解昝应说明问题的来源E.在标前会上给予解答并记入会议纪要63.工程项目监理评标时，需要保密的内容包括（ ）。（分数：2.00）A.投标报价B.评标过程C.评标专家名单D.评标标准E.评标方法64.对委托人和监理人都有约束力的合同文件包括（ ）。（分数：2.00）A.监理招标文件B.监理中标函C.

26、合同实施过程中双方签署的补充文件D.监理合同标准条件E.工程量清单65.依据监理合同示范文本规定，下列事项中，属于委托人义务的有（ ）。（分数：2.00）A.办理施工有关的行政审批手续B.将监理机构权限和主要成员分工书面通知第三方C.负责工程施工各方的协调管理D.与监理人协商一致，选定项目承包人E.提供监理工作需要的资料66.下列事项中，属于设计合同中设计人应承担义务的有（ ）。（分数：2.00）A.对设计文件的质量负责B.办理设计文件审批手续C.解决施工中出现的设计问题D.参加工程验收E.编制施工招标文件67.依据设计合同示范文本规定，下列有关设计工作内容变更的说法中，正确的有（ ）。（分数

27、：2.00）A.设计人应根据设计审查结论对设计进行调整和补充B.发包人根据工程实际需要要求修改设计文件时，只能由原设计单位修改并经审批后使用C.发包人经原设计人书面同意后，可以委托其他具有资质的设计单位修改D.由于发包人原因对设计进行重大修改，应另签订合同E.在未签合同之前发包人已同意的设计人为发包人所做的各项设计工作，应支付相应的设计费68.施工合同履行中，需要进行爆破作业时，承包人应完成的义务包括（ ）。（分数：2.00）A.取得相关行政管理部门的爆破作业许可B.取得爆破作业资质证件C.与相邻建筑物所有人进行协调D.作好施工现场的安全防护工作E.保护相邻建筑物69.某施工项目，因与相邻单位

28、的协调工作没有做好，无法按照施工合同约定日期开工，则发包人应当承担的义务和责任包括（ ）。（分数：2.00）A.通知承包人延期开工B.赔偿承包人损失C.顺延工期D.将协调工作交给承包人E.按原约定期限支付预付款70.施工合同履行中，承包人采购的材料经检验合格后已在施工中使用，工程师后来发现材料不符合设计要求，则（ ）。（分数：2.00）A.承包人负责拆除B.承包人承担拆除发生的费用C.发包人承担拆除发生的费用D.延误的工期不予顺延E.已完成的工程应予计量支付71.下列在施工过程发生的事件中，可以顺延工期的情况包括（ ）。（分数：2.00）A.不可抗力事件的影响B.承包人采购的施工材料未按时交货

29、C.施工许可证没有及时颁发D.不具备合同约定的开工条件E.工程师未按合同约定提供所需指令72.施工合同采用可调价合同时，可以对合同价款进行相应调整的情况包括（ ）。（分数：2.00）A.国家规定应缴纳的税费发生变化B.工程造价管理部门公布的价格调整C.电价发生变化D.承包人租赁的设备损坏增加了维修费用E.一周内非承包人原因停水造成停工累计超过73.下列在施工过程中因不可抗力事件导致的损失，应由承包人承担的有（ ）。（分数：2.00）A.施工现场待安装的设备损坏B.承包人的人员伤亡C.在现场的第三方人员伤亡D.承包人设备的停工损失E.停工期间，承包人留在现场保卫人员的费用74.按照建设工程质量管

30、理条例规定，最低保修期限为 2 年的工程有（ ）。（分数：2.00）A.地基基础工程B.电气管线工程C.设备安装工程D.装修工程E.屋面防水工程75.材料采购合同履行中，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的有（ ）。（分数：2.00）A.双方签订的采购合同B.施工合同对材料的要求C.合同约定的质量标准D.合同未约定的推荐性质量标准E.双方当事人共同封存的样品76.依据 FIDIC施工合同条件，下列风险中，属于业主应承担的风险有（ ）。（分数：2.00）A.外敌入侵B.工程所在地发生叛乱C.超音速飞行物产生的压力波D.工地发生放射性污染E.不利气候条件对施工的影响77.依据 FIDIC施工合

31、同条件，下列有关争端裁决委员会的说法中，正确的有（ ）。（分数：2.00）A.业主与承包商各提名 1 位专家作为争端裁决委员会成员B.争端裁决委员会成员的报酬由双方平均分担C.业主和承包商可单方面向争端裁决委员会征求建议D.业主或承包商提名的争端裁决委员会成员应各自从本单位获得报酬E.争端裁决委员会成员可在业主或承包商的项目部担任技术顾问78.依据 FIDIC分包合同条件，分包商应立即执行的变更指令包括（ ）。（分数：2.00）A.工程师直接送达的书面指令B.工程师代表直接送达的书面指令C.承包商代表直接送达的书面指令D.经工程师代表确认承包商代表发出的书面指令E.经承包商代表确认工程师代表发

32、出的书面指令79.依据 FIDIC分包合同条件，下列有关分包合同履行管理的说法中，正确的有（ ）。（分数：2.00）A.工程师负责分包商施工的协调管理B.业主不参与分包合同履行的管理C.承包商有权根据工程实际进展情况不经工程师同意自行发布变更指令D.承包商对分包商报送的支付报表审核后支付，工程师不参与审核工作E.当分包商的合法权益受到损害时，有权向对其造成损害方提出索赔80.依据 FIDIC施工合同条件，下列事件中，承包商索赔可获得利润补偿的有（ ）。（分数：2.00）A.延误发放图低B.不可预见的外界条件C.业主提前占有工程D.不可抗力事件造成的损害E.异常不利的气候条件2019 年监理工程

33、师考试建设工程合同管理模拟试题一答案解析(总分：110.00，做题时间：120 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.对于施工合同约定由发包人提供的图纸，如果承包人要求增加图纸套数，则下列关于图纸的复制人和复制费用承担的说法中，正确的是（ ）。（分数：1.00）A.应由承包人自行复制，复制费用自行承担B.应由承包人自行复制，复制费用由发包人承担C.应由发包人复制，复制费用由发包人承担D.应由发包人复制，复制费用由承包人承担 解析：2.按照施工合同示范文本规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后的保管及保管费用的说法中，正确的是（ ）。（分数：1.00）A.应当由发包

34、人保管并承担保管费用B.应当由发包人保管，但保管费用由承包人承担C.应当由承包人保管并承担保管费用D.应当由承包人保管，但保管费用由发包人承担 解析：3.某施工合同履行中，工程师进行了合同约定外的检查试验，影响了施工进度。如检查结果表明该部分的施工质量不合格，则（ ）。（分数：1.00）A.检查试验的费用由承包人承担，工期不予顺延 B.检查试验的费用由承包人承担，工期给予顺延C.检查试验的费用由发包人承担，工期给予顺延D.检查试验的费用由发包人承担，工期不予顺延解析：4.施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工，合同中没有规定二建承包人有配合安装的义务。工程师为避免施工的交叉干扰发

35、出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由（ ）。（分数：1.00）A.发包人承担，批准顺延工期 B.发包人承担，不批准顺延工期C.承包人承担，可以顺延工期D.承包人承担，工期不可顺延解析：5.施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则计算变更合同的价款应（ ）计算。（分数：1.00）A.按工程师提出的单价B.按承包人提出的单价C.按设计单位提出的单价D.参照报价单内类似工作的单价 解析：6.设备安装工程竣工前的单机无负荷试车，应由（ ）组织。（分数：1.00）A.发包人B.承包人 C.设备供应商D.质量监管部门解析：7.施工工程竣工验收通过后，

36、确定承包人的实际竣工日应为（ ）。（分数：1.00）A.承包人送交竣工验收报告日 B.发包人组织竣工验收日C.开始进行竣工检验日D.验收组通过竣工验收日解析：8.赶工合同履行过程中，若合同文件约定不一致时，正确的解释顺序应为（ ）。（分数：1.00）A.中标通知书、工程量清单、标准B.施工合同通用条款、施工合同专用条款、图纸C.投标书、施工合同通用条款、工程量清单 D.中标通知书、工程报价单、投标书解析：9.按照 FIDIC施工合同条件规定，在（ ）后，业主应将保留金全部返还给承包商。（分数：1.00）A.颁发工程接收证书B.颁发履约证书 C.签发最终支付证书D.承包商提交结清单解析：10.F

37、IDIC施工合同条件规定的“暂列金额”款项使用的特点是（ ）。（分数：1.00）A.工程师有权根据施工实际情况控制使用 B.承包商有权根据施工实际需要自主使用C.承包商应于工程竣工前使用完毕D.可用于支付承包商的索赔解析：11.按照 FIDIC施工合同条件规定，承包商施工期的截止时间为（ ）。（分数：1.00）A.颁发工程接收证书日B.工程接收证书注明的竣工日 C.颁发履约证书日D.协议书中约定的竣工日解析：12.按照 FIDIC施工合同条件规定，合同有效期的结束时间为（ ）。（分数：1.00）A.签发工程接收证书日B.颁发履约证书日C.结清单生效曰 D.签发最终支付证书日解析：13.按照 F

38、IDIC施工合同条件规定，施工中遇到（ ）不属于业主应承担的风险。（分数：1.00）A.不利的外界自然条件B.不利的气候条件 C.招标文件未提供的地质条件D.图纸未标明的地下障碍物解析：14.按照 FIDIC施工合同条件规定，下列有关风险责任划分的说法中，错误的是（ ）。（分数：1.00）A.以投标截止日期作为风险划分时间点 B.基准日后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主给予补偿C.基准日后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主补偿，成本减少由业主获得好处D.若合同内规定按支付日汇率为标准结算，则业主应承担汇率变动带来的损失解析：15.按照 FIDIC施工合同条件规定，由于业主原因使分

39、包商受到损失，分包商向承包商提出索赔时，承包商（ ）。（分数：1.00）A.可以拒绝索赔B.应承担全部责任C.先行赔偿再向业主追索D.代替分包商向工程师递交索赔报告 解析：16.依据监理合同示范文本规定，下列职权中，不属于监理人的是（ ）。（分数：1.00）A.工程规划设计的建议权B.工程款支付审核和签认权C.工程项目设计标准的认定权 D.协调工程项目有关协作单位的主持权解析：17.依据监理合同示范文本规定，下列监理工作中，属于“额外监理工作”的是（ ）。（分数：1.00）A.根据委托人的指示，监理人编写采用新技术施工的质量验收标准B.按照委托人的要求，监理人办理开工许可手续C.因施工承包人严

40、重违约，委托人解除合同后的善后工作 D.因施工承包人延误工期，延长时间的监理工作解析：18.将施工索赔分为合同中明示的索赔和合同中默示的索赔，是按照（ ）进行的分类。（分数：1.00）A.索赔目的B.索赔起因C.索赔的合同依据 D.索赔事件的性质解析：19.如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的 28 日内向工程师提交（ ）。（分数：1.00）A.索赔意向通知B.索赔报告 C.施工现场的记录D.索赔依据解析：20.在施工索赔中，工程师处理索赔的决定（ ）。（分数：1.00）A.承包人必须接受B.不具有强制性的约束力 C.仲裁机构应予以认可D.排除了法院的诉讼管辖解析

41、：21.在订立合同时（ ）即可采用格式条款。（分数：1.00）A.与对方协商一致B.通知对方C.未与对方协商 D.在要约中明确解析：22.甲公司经过资产重组分立为乙、丙两家公司，乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司。对此，以下说法正确的是（ ）。（分数：1.00）A.乙、丙公司之间的协议有效，无需通知合同对方当事人B.乙、丙公司之间的协议有效，只需通知合同对方当事人即可C.乙、丙公司之间的协议经甲公司同意后通知合同对方当事人即可D.乙、丙公司之间的归属协议，若合同对方当事人不同意，则丙公司对该合同承担连带责任 解析：23.能够作为保证人的是（ ）。（分数：1.00）A.法人的职能部门B

42、.公司 C.学校D.幼儿园解析：24.某高层建筑采购外墙面砖合同，进行交货检验时，发现交货数量少于订购的数量，但是没有超过合同约定的合理尾差限度，采购方应（ ）。（分数：1.00）A.按实际交货数量支付B.按订购数量支付 C.待供货方补足数量后再按订购数量支付D.按订购数量支付但扣除少交部分的违约金解析：25.实施监理的建设工程项目施工前，有关监理工作内容及监理权限事宜，应由（ ）以书面形式通知承包人。（分数：1.00）A.总监理工程师B.监理人C.发包人 D.总监理工程师代表解析：26.下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中，正确的是（ ）。（分数：1.00）A.发布招标公告、开标、审

43、查投标人资格B.发出投标邀请书、开标、审查投标人资格 C.发布招标公告、审查投标人资格、发售招标文件D.审查投标人资格、发出投标邀请书、发售招标文件解析：27.承包人在临街交通要道附近施工，施工开始前应向工程师提出安全措施，工程师认可后实施，其防护措施费由（ ）。（分数：1.00）A.发包人承担 B.承包人承担C.发包人和承包人共同分担D.承包人垫付，施工结束无安全事故后由发包人支付解析：28.某工程项目的承包人具有设计资质。承包人将完成的设计文件按规定的审查程序获得批准后提交监理工程师审核，经监理工程师签认后承包人按图样施工。施工中发现由于设计计算错误，已经施工的部分工程需要拆除，设计文件必

44、须修改。则该事件的损失应由（ ）。（分数：1.00）A.审查单位与监理单位共同承担B.承包人与审查单位连带承担C.承包人全部承担 D.承包人承担设计损失，发包人承担施工损失解析：29.作为一个有经验承包商在投标阶段不可能合理预见的风险事件，如果承包商发生损失，按承包商受到的实际影响给予补偿；如果（ ）获得好处，也应取得相应的利益。（分数：1.00）A.发包人 B.承包商C.工程师D.特殊分包商解析：30.某施工合同协议书内注明的开工日期为 2009 年 2 月 1 日。承包人因主要施工机械未到场向工程师递交了延期开工 1 周的申请，但未获得工程师批准。工程实际在 2009 年 2 月 5 日开

45、始动工。2009 年 12 月 5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收报告，工程于 2009 年 12 月 20 日通过了竣工验收。按照建设工程施工合同示范文本的规定，承包人的施工期应为（ ）。（分数：1.00）A.自 2 月 1 日始，至 12 月 5 日止 B.自 2 月 1 日始，至 12 月 20 日止C.自 2 月 5 日始，至 12 月 5 日止D.自 2 月 5 日始，至 12 月 20 日止解析：31.依据委托监理合同示范文本的规定，监理人可以单方面提出终止合同的情况是（ ）。（分数：1.00）A.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料B.非监理人原因暂停监理业务超过 6

46、个月 C.委托人无正当理由拖欠监理酬金超过D.委托人拒付合理化建议解析：32.对债务人以明显不合理低价转让财产危害债权人利益的行为，债权人可以（ ）撤销。（分数：1.00）A.自行B.请求主管部门C.请求人民法院 D.请求工商行政管理部门解析：33.在 FIDIC 的施工合同条件中，合同协议书应当在（ ）后签订。（分数：1.00）A.开标B.发出中标函C.提交履约保证 D.开工解析：34.FIDIC 施工合同条件中，对有经验的承包商在（ ）前不能合理预见到的风险，归业主承担。（分数：1.00）A.合同签字日B.下达开工令C.基准日 D.风险事件发生日解析：35.建设单位提供的支付保函担保金额可

47、以按总价或分项合同的某一百分比计算，担保期限至缺陷通知期满后（ ），并且为无条件担保，使合同双方的担保义务对等。（分数：1.00）A.1 个月B.3 个月C.6 个月 D.12 个月解析：36.项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是（ ）。（分数：1.00）A.委托代理 B.法定代理C.指定代理D.转代理解析：37.接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力，则撤回承诺的通知应当在（ ）到达要约人。（分数：1.00）A.要约到达受要约人之前 B.承诺通知到达要约人之前C.承诺通知发出之前D.承诺通知到达要约人之后解析：38.承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短工期的指令引起的施工成

48、本增加提出索赔。该索赔的类型属于（ ）。（分数：1.00）A.工程延误索赔B.工程变更索赔C.工程加速索赔 D.合同工期索赔解析：39.某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标均不符合招标文件的要求，此时应（ ）。（分数：1.00）A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人B.修改招标文件后重新招标 C.改为直接发包D.用原招标文件重新招标解析：40.某施工合同履行过程中，承包人因自身原因造成实际工程进度滞后计划进度，按照工程师要求对进度计划进行了修改，并得到工程师的确认。但执行修改后的进度计划，仍不能按期完工。下列关于该拖期的处理方法中，正确的是（ ）。（分数：1.00）A.追究承包

49、人拖期违约责任时，减少合同约定的日拖期赔偿金额B.工程师对确认进度计划负责，承担部分拖期完工违约金C.承包人按合同约定的拖期违约金的计算办法承担违约责任 D.按照修改后的进度计划确认新的合同工期，不视为拖期完工解析：41.制定工程材料设备采购招标工作方案时，分阶段招标的计划应以（ ）为关键约束条件。（分数：1.00）A.最大限度减少资金时间价值B.到货时间满足施工进度计划 C.采购资金落实到位情况D.保证库存周期最短解析：42.根据勘察设计管理的规定，不得承接某专业工程设计业务的是取得（ ）的企业。（分数：1.00）A.工程设计综合资质B.本专业所属行业相应等级设计资质C.本专业所属行业更高等级设计资质D.工程设计专项资质 解析：43.根据建设工程勘察合同(示范文本)，若有毒、有害等危险勘察现场作业需要看守时，应由（ ）安排人员负责安全