【工程类职业资格】二级注册建造师工程管理与实务2+2015年及答案解析.doc

1、二级注册建造师工程管理与实务 2+2015年及答案解析(总分：120.03，做题时间：180 分钟)一、单选题(共计 20题，每题 1分(总题数：20，分数：20.00)1.在工程施工中，施工控制网是（ ）的依据。（分数：1.00）A.工程设计B.设备安装C.环境监测D.变形观测2.下列关于混凝土凝结时间的说法正确的是（ ）。（分数：1.00）A.终凝为水泥加水拌何时至标准稠度净浆开始失去可塑性所经历的时间B.初凝为浆体完全失去可塑性并开始产生强度所经历的时间C.水泥初凝时间不宜过短D.当施工完毕则要求尽快硬化并具有强度，故终凝时间不宜太短3.为使混凝土不发生离析现象，当浇筑高度超过（ ）时，

2、应采用串筒、溜管或振动溜管使混凝土下落。（分数：1.00）A.3mB.4mC.5mD.6m4.适用于地下水位以上，深度 515m湿陷性黄土或人工填土的地基是（ ）。（分数：1.00）A.灰土桩B.水泥粉煤灰碎石桩C.深层搅拌法施工D.碎石桩5.煤矿井下爆破作业所采用的起爆方法是（ ）。（分数：1.00）A.电雷管起爆法B.火雷管起爆法C.直接起爆法D.间接起爆法6.硐室爆破主要的应用于（ ）。（分数：1.00）A.小型露天矿生产爆破B.露天基建矿山剥离爆破C.因生产需要急需加速剥离，尽快处理局部地段时D.露天矿采矿生产爆破7.当降水深度大于 15m，为了满足降水要求，宜选用（ ）降水方法。（分

3、数：1.00）A.轻型井点B.喷射井点C.管井井点D.深井井点8.具有支护和挡土双重功能的基坑支护形式是（ ）。（分数：1.00）A.横撑式支撑B.重力式支护结构C.板式支护结构D.喷锚支护9.不可用作地下连续墙墙体材料的是（ ）。（分数：1.00）A.钢筋混凝土B.素混凝土C.黏土D.砂土10.关于人工挖孔灌注桩的特点，描述错误的是（ ）。（分数：1.00）A.单桩承载力高，结构受力明确，沉降量大B.可直接检查桩直径、垂直度、持力层情况，桩的质量可靠C.施工机具设备简单，工艺操作简单，占场地小D.施工无振动、无噪声、无环境污染，对周边建筑无影响11.立井井筒基岩永久支护有多种，目前应用最多的

4、是（ ）。（分数：1.00）A.料石井壁B.混凝土井壁C.钢筋混凝土井壁D.锚喷支护井壁12.立井井筒掘砌单行作业中，确定井筒掘进段高的因素是（ ）。（分数：1.00）A.井筒穿过岩层的性质、涌水量大小、施工速度要求B.井筒深度、井壁结构、施工技术C.井筒大小、支护结构、施工要求D.井筒地质条件、井筒直径、施工水平13.井巷工程爆破时，如遇有瓦斯，起爆总延时不应大于（ ）。（分数：1.00）A.100msB.130msC.150msD.180ms14.巷道临时支护主要是保证掘进工作面的安全，但巷道施工临时支护一般不采用（ ）。（分数：1.00）A.喷射混凝土支护B.锚喷支护C.支架支护D.砌碹

5、支护15.对工程质量事故进行处理时，首先要进行（ ）。（分数：1.00）A.事故原因分析B.事故调查C.采取防护措施D.上报16.单位工程正式验收时，应由（ ）来组织各有关单位负责人进行单位工程验收。（分数：1.00）A.建设单位负责人B.监理工程师C.项目经理D.造价工程师17.矿山采掘工作面的进风流中，氧气浓度不低于（ ），二氧化碳浓度不超过（ ）。（分数：1.00）A.30%，2.0%B.25%，1.0%C.20%，0.5%D.15%，0.2%18.单位工程质量由（ ）负责组织有关单位检验评定。（分数：1.00）A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.分包单位19.某施工单位承担了一工业

6、厂房的钢筋混凝土结构工程，厂房为框架结构，在进行屋面混凝土浇筑时，发生下列事件：(1)由于采用拼装钢模板，刚度略显不足，屋面下垂，最大误差偏离了原设计规定尺寸15mm;(2)由于钢筋规格缺货，施工单位将设计的螺纹钢换成了等直径的普通圆钢钢筋;(3)施工单位和监理单位检查都发现混凝土不符合强度要求。该钢筋混凝土工程存在的严重质量问题有（ ）处。（分数：1.00）A.1B.2C.3D.420.下列属于矿业工程单位工程质量评定资料的是（ ）。（分数：1.00）A.开工报告B.分部工程质量评定汇总表C.工程测量纪录D.构件合格证二、多选题(共计 10题，每题 2分(总题数：10，分数：20.00)21

7、下列关于矿井联系测量的说法中，正确的是（ ）。（分数：2.00）A.将矿区地面平面坐标系统和高程系统传递到井下的测量称为联系测量B.将地面平面坐标系统传递到井下的测量简称定向C.将地面高程系统传递到井下的测量简称导入高程D.矿井联系测量的目的就是使地面和井下测量控制网采用同一坐标系统E.通过斜井导入高程，可以用一般井下几何水准测量来完成22.矿用特种钢材主要是（ ）。（分数：2.00）A.钢轨B.矿用工字钢C.螺纹钢D.槽钢E.U型钢23.影响围岩稳定性的因素很多，但起决定性的因素是岩体本身的特性，其主要包括（ ）。（分数：2.00）A.岩体体积B.岩石强度C.岩体完整性D.岩体风化程度E.

8、岩体结构特征24.为提高工作效率，铲运机工作时可采用的施工方法有（ ）。（分数：2.00）A.下坡铲土B.上坡铲土C.并列铲土D.侧向铲土E.推土机助铲25.灌注桩施工中常用的施工方法有（ ）。（分数：2.00）A.人工挖孔成桩B.套管成桩C.钻孔成桩D.静力压桩E.振动沉桩26.下列有关轻型设备机械化作业线配套方案的正确表述是（ ）。（分数：2.00）A.该作业线由 6臂伞钻和中心回转抓岩机组成B.这种方案应用最广，并且取得了良好的经济技术效益C.该作业线可以满足千米以上井筒快速施工的要求D.该方案机械化程度高，设备轻巧、灵活方便E.它主要适应于井筒直径 56.5m，井筒深度 500m800

9、m 的井筒施工27.井筒穿过含水岩层或破碎带，采用地面或工作面预注浆时的主要安全要求有（ ）。（分数：2.00）A.注浆深度应大于注浆的含水层全部厚度，并深入进透水岩层或硬岩层 510mB.井底的设计位置在注浆的含水岩层内时，注浆深度应大于井深 10mC.井筒工作面预注浆前，在注浆含水岩层上方，必须设置注浆岩帽或混凝土止浆垫D.岩帽或止浆垫的结构形式和厚度应根据最大注浆压力、岩石性质和工作条件确定E.注浆浆液的浓度一般要求采用浓浆28.井巷工程的临时支护通常可采用的方式是（ ）。（分数：2.00）A.锚喷支护B.金属锚杆支护C.金属棚子或木棚子支护D.前探支架支护E.现浇混凝土支护29.对有毒

10、固体废物的堆放，必须采取（ ）防止危害的措施，并设置有害废物的标志。（分数：2.00）A.防水B.防渗C.防流失D.防盗窃E.防热辐射30.井筒穿过煤层发生事故，应当尽快做好的工作是（ ）。（分数：2.00）A.立即组织抢险，防治施工扩大B.对相关责任人进行处罚C.尽快消除现场危险，查明事故原因，提出防范措施D.尽快恢复生产E.上报劳动行政管理部门和矿山企业主管部门三、案例题(共计 4题，每题 20分(总题数：4，分数：80.00)【案例 1】 1.背景 某施工单位承包了一矿井的运输石门施工任务，该石门所穿过的岩层主要为泥岩和煤层，岩层遇水后易膨胀，稳定性较差，岩层倾角为 20。石门设计采用锚

11、喷网支护，临时支护为打锚杆，必要时喷混凝土，支护紧跟工作面。 该施工队为加快进度，在未经建设单位同意的情况下，将工作面锚杆临时支护改为矿用工字钢支架支撑，锚喷永久支护在工作面后方 20m处一次完成。施工中，该施工队在工作面无涌水时，进度正常;在部分围岩稳定地段，施工单位掘进队队长在放炮通风后直接安排凿岩工进行打眼，以节约循环时间，加快施工进度;在通过一个小断层时，由于有水的影响，工作面发生了冒顶事故，所架设的 12m临时支护全部倾倒，造成 2人重伤、5 人轻伤，部分设备损坏，影响工期 20天，直接经济损失 80万元。 2.问题（分数：20.01）(1).(1)该施工单位在施工中哪些做法存在安全

12、隐患?（分数：6.67）_(2).(2)该石门巷道的施工应采取哪些安全措施?（分数：6.67）_(3).(3)根据工程所出现的事故，施工单位能否向建设单位进行索赔?为什么?（分数：6.67）_【案例 2】 1.背景 某建设工程公司承担了一矿井的施工工作。该矿井采用立井开拓方式，中央边界式通风，井田中央布置了 2个井筒，主井井筒净直径 5.5m，井深 650m;副井井筒直径 7.0m，井深 625m;风井位于井田东北部边界，净直径 5.0m，井深 515m。 施工单位在矿井开工前，组织编制了该矿井的施工组织设计，确定了矿井的施工方案，明确了施工准备工作的具体内容，并进行了认真准备。考虑到井筒表土

13、较薄，又没有流沙，采用普通法进行施工;基岩部分采用钻眼爆破法施工;主、副井到底后进行短路贯通，然后副井永久装备，主井进行临时改绞，负责井底车场及大巷的施工;在与风井贯通后进行采区巷道的施工。 但在矿井的建设过程中，主井在表土段施工发生了突水问题，使工程拖延了 4个月。副井先到底，矿井整个施工组织被打乱。 2.问题（分数：20.00）(1).(1)根据本矿井的基本条件，矿井应采用哪种施工方案?（分数：5.00）_(2).(2)本矿井的施工组织设计应由哪个单位负责编制?（分数：5.00）_(3).(3)井筒的施工组织设计编制内容包括哪些?（分数：5.00）_(4).(4)在主井发生淹井事故后，如何

14、及时调整施工进度计划安排?（分数：5.00）_【案例 3】 1.背景 某建筑施工企业承建一不锈钢酸洗车间，在工程进行当中甲方增加了一些工作内容并提出新增工程变更，工程完工后，工期比合同约定拖后 20天，由此甲方拒付该工程的 20万工期奖。 2.问题（分数：20.01）(1).(1)甲方拒付 20万工期奖合理否?为什么?（分数：6.67）_(2).(2)工程变更可以由哪些单位提出?（分数：6.67）_(3).(3)简述变更价款的审定原则。（分数：6.67）_【案例 4】 1.背景 某施工单位承担一井底车场的施工任务，计划工期 12个月，从主、副井贯通后开始计算工期。实际施工中，主井由于涌水大出现

15、淹井，导致主井工期延误 4个月。根据业主的意见，井底车场施工从副井到底完成改绞后开始计算工期，原定工期不变。施工中，由于通风能力不足，施工单位比原计划少安排 3个工作面，直到主井到底形成通风回路才进行全面施工，这时已延误工期 3个月，因通风系统困难多支出 50万元。为了按预定的工期完成任务，施工单位增开了临时巷道，增加工作面展开剩余工程的施工。为了增开临时巷道，施工单位安排一掘进队用时 25天，支出了 100万元。最终按预定工期完成了施工任务。 2.问题（分数：20.01）(1).(1)针对业主的意见，施工单位应如何应对?（分数：6.67）_(2).(2)施工单位出现工期延误的原因是什么?责任

16、应当由谁承担?（分数：6.67）_(3).(3)施工单位应就哪些内容向业主进行索赔?为什么?（分数：6.67）_二级注册建造师工程管理与实务 2+2015年答案解析(总分：120.03，做题时间：180 分钟)一、单选题(共计 20题，每题 1分(总题数：20，分数：20.00)1.在工程施工中，施工控制网是（ ）的依据。（分数：1.00）A.工程设计B.设备安装C.环境监测D.变形观测 解析：2.下列关于混凝土凝结时间的说法正确的是（ ）。（分数：1.00）A.终凝为水泥加水拌何时至标准稠度净浆开始失去可塑性所经历的时间B.初凝为浆体完全失去可塑性并开始产生强度所经历的时间C.水泥初凝时间不

17、宜过短 D.当施工完毕则要求尽快硬化并具有强度，故终凝时间不宜太短解析：3.为使混凝土不发生离析现象，当浇筑高度超过（ ）时，应采用串筒、溜管或振动溜管使混凝土下落。（分数：1.00）A.3m B.4mC.5mD.6m解析：4.适用于地下水位以上，深度 515m湿陷性黄土或人工填土的地基是（ ）。（分数：1.00）A.灰土桩 B.水泥粉煤灰碎石桩C.深层搅拌法施工D.碎石桩解析：5.煤矿井下爆破作业所采用的起爆方法是（ ）。（分数：1.00）A.电雷管起爆法 B.火雷管起爆法C.直接起爆法D.间接起爆法解析：6.硐室爆破主要的应用于（ ）。（分数：1.00）A.小型露天矿生产爆破B.露天基建矿

18、山剥离爆破C.因生产需要急需加速剥离，尽快处理局部地段时 D.露天矿采矿生产爆破解析：7.当降水深度大于 15m，为了满足降水要求，宜选用（ ）降水方法。（分数：1.00）A.轻型井点B.喷射井点C.管井井点D.深井井点 解析：8.具有支护和挡土双重功能的基坑支护形式是（ ）。（分数：1.00）A.横撑式支撑B.重力式支护结构 C.板式支护结构D.喷锚支护解析：9.不可用作地下连续墙墙体材料的是（ ）。（分数：1.00）A.钢筋混凝土B.素混凝土C.黏土D.砂土 解析：10.关于人工挖孔灌注桩的特点，描述错误的是（ ）。（分数：1.00）A.单桩承载力高，结构受力明确，沉降量大 B.可直接检查

19、桩直径、垂直度、持力层情况，桩的质量可靠C.施工机具设备简单，工艺操作简单，占场地小D.施工无振动、无噪声、无环境污染，对周边建筑无影响解析：11.立井井筒基岩永久支护有多种，目前应用最多的是（ ）。（分数：1.00）A.料石井壁B.混凝土井壁 C.钢筋混凝土井壁D.锚喷支护井壁解析：12.立井井筒掘砌单行作业中，确定井筒掘进段高的因素是（ ）。（分数：1.00）A.井筒穿过岩层的性质、涌水量大小、施工速度要求 B.井筒深度、井壁结构、施工技术C.井筒大小、支护结构、施工要求D.井筒地质条件、井筒直径、施工水平解析：13.井巷工程爆破时，如遇有瓦斯，起爆总延时不应大于（ ）。（分数：1.00）

20、A.100msB.130ms C.150msD.180ms解析：14.巷道临时支护主要是保证掘进工作面的安全，但巷道施工临时支护一般不采用（ ）。（分数：1.00）A.喷射混凝土支护B.锚喷支护C.支架支护D.砌碹支护 解析：15.对工程质量事故进行处理时，首先要进行（ ）。（分数：1.00）A.事故原因分析B.事故调查 C.采取防护措施D.上报解析：16.单位工程正式验收时，应由（ ）来组织各有关单位负责人进行单位工程验收。（分数：1.00）A.建设单位负责人 B.监理工程师C.项目经理D.造价工程师解析：17.矿山采掘工作面的进风流中，氧气浓度不低于（ ），二氧化碳浓度不超过（ ）。（分数

21、1.00）A.30%，2.0%B.25%，1.0%C.20%，0.5% D.15%，0.2%解析：18.单位工程质量由（ ）负责组织有关单位检验评定。（分数：1.00）A.建设单位 B.施工单位C.监理单位D.分包单位解析：19.某施工单位承担了一工业厂房的钢筋混凝土结构工程，厂房为框架结构，在进行屋面混凝土浇筑时，发生下列事件：(1)由于采用拼装钢模板，刚度略显不足，屋面下垂，最大误差偏离了原设计规定尺寸15mm;(2)由于钢筋规格缺货，施工单位将设计的螺纹钢换成了等直径的普通圆钢钢筋;(3)施工单位和监理单位检查都发现混凝土不符合强度要求。该钢筋混凝土工程存在的严重质量问题有（ ）处。（

22、分数：1.00）A.1B.2C.3 D.4解析：20.下列属于矿业工程单位工程质量评定资料的是（ ）。（分数：1.00）A.开工报告B.分部工程质量评定汇总表 C.工程测量纪录D.构件合格证解析：二、多选题(共计 10题，每题 2分(总题数：10，分数：20.00)21.下列关于矿井联系测量的说法中，正确的是（ ）。（分数：2.00）A.将矿区地面平面坐标系统和高程系统传递到井下的测量称为联系测量 B.将地面平面坐标系统传递到井下的测量简称定向 C.将地面高程系统传递到井下的测量简称导入高程 D.矿井联系测量的目的就是使地面和井下测量控制网采用同一坐标系统 E.通过斜井导入高程，可以用一般井下

23、几何水准测量来完成解析：22.矿用特种钢材主要是（ ）。（分数：2.00）A.钢轨B.矿用工字钢 C.螺纹钢D.槽钢E.U型钢 解析：23.影响围岩稳定性的因素很多，但起决定性的因素是岩体本身的特性，其主要包括（ ）。（分数：2.00）A.岩体体积B.岩石强度 C.岩体完整性 D.岩体风化程度 E.岩体结构特征 解析：24.为提高工作效率，铲运机工作时可采用的施工方法有（ ）。（分数：2.00）A.下坡铲土 B.上坡铲土C.并列铲土 D.侧向铲土E.推土机助铲 解析：25.灌注桩施工中常用的施工方法有（ ）。（分数：2.00）A.人工挖孔成桩 B.套管成桩 C.钻孔成桩 D.静力压桩E.振动沉

24、桩解析：26.下列有关轻型设备机械化作业线配套方案的正确表述是（ ）。（分数：2.00）A.该作业线由 6臂伞钻和中心回转抓岩机组成 B.这种方案应用最广，并且取得了良好的经济技术效益 C.该作业线可以满足千米以上井筒快速施工的要求D.该方案机械化程度高，设备轻巧、灵活方便 E.它主要适应于井筒直径 56.5m，井筒深度 500m800m 的井筒施工 解析：27.井筒穿过含水岩层或破碎带，采用地面或工作面预注浆时的主要安全要求有（ ）。（分数：2.00）A.注浆深度应大于注浆的含水层全部厚度，并深入进透水岩层或硬岩层 510m B.井底的设计位置在注浆的含水岩层内时，注浆深度应大于井深 10m

25、 C.井筒工作面预注浆前，在注浆含水岩层上方，必须设置注浆岩帽或混凝土止浆垫 D.岩帽或止浆垫的结构形式和厚度应根据最大注浆压力、岩石性质和工作条件确定 E.注浆浆液的浓度一般要求采用浓浆解析：28.井巷工程的临时支护通常可采用的方式是（ ）。（分数：2.00）A.锚喷支护 B.金属锚杆支护 C.金属棚子或木棚子支护 D.前探支架支护 E.现浇混凝土支护解析：29.对有毒固体废物的堆放，必须采取（ ）防止危害的措施，并设置有害废物的标志。（分数：2.00）A.防水 B.防渗 C.防流失 D.防盗窃E.防热辐射解析：30.井筒穿过煤层发生事故，应当尽快做好的工作是（ ）。（分数：2.00）A.立

26、即组织抢险，防治施工扩大 B.对相关责任人进行处罚C.尽快消除现场危险，查明事故原因，提出防范措施 D.尽快恢复生产 E.上报劳动行政管理部门和矿山企业主管部门解析：三、案例题(共计 4题，每题 20分(总题数：4，分数：80.00)【案例 1】 1.背景 某施工单位承包了一矿井的运输石门施工任务，该石门所穿过的岩层主要为泥岩和煤层，岩层遇水后易膨胀，稳定性较差，岩层倾角为 20。石门设计采用锚喷网支护，临时支护为打锚杆，必要时喷混凝土，支护紧跟工作面。 该施工队为加快进度，在未经建设单位同意的情况下，将工作面锚杆临时支护改为矿用工字钢支架支撑，锚喷永久支护在工作面后方 20m处一次完成。施工

27、中，该施工队在工作面无涌水时，进度正常;在部分围岩稳定地段，施工单位掘进队队长在放炮通风后直接安排凿岩工进行打眼，以节约循环时间，加快施工进度;在通过一个小断层时，由于有水的影响，工作面发生了冒顶事故，所架设的 12m临时支护全部倾倒，造成 2人重伤、5 人轻伤，部分设备损坏，影响工期 20天，直接经济损失 80万元。 2.问题（分数：20.01）(1).(1)该施工单位在施工中哪些做法存在安全隐患?（分数：6.67）_正确答案：(由于该石门所穿过的岩层条件较差，围岩不稳定，作为施工单位，对支护方式的修改应征得业主的同意。施工中，放炮通风后不进行安全检测，没有进行“敲帮问顶”，直接进行钻眼作业

28、存在严重的安全隐患;在通过断层时，由于有水的影响，围岩很不稳定，应当制定相应的安全措施，防止冒顶事故。)解析：(2).(2)该石门巷道的施工应采取哪些安全措施?（分数：6.67）_正确答案：(放炮后首先应进行“敲帮问顶”;检查危石，同时实施临时支护;当围岩稳定性较差时，应采用超前支护和加强支护，保证工作面的临时支护强度;如果工作面涌水会对围岩稳定性产生影响，可采取相应的措施，如注浆封水、超前导水或引水等方法;对已架设的支架要进行稳定性处理，防止倾覆。)解析：(3).(3)根据工程所出现的事故，施工单位能否向建设单位进行索赔?为什么?（分数：6.67）_正确答案：(施工单位不能进行索赔。因为由

29、于巷道围岩稳定性较差，施工前已经明确，遇到断层并非不可预见，主要还是施工单位对安全重视不够而发生的冒顶事故，施工单位修改支护参数，且未经建设单位同意，因此，该责任应当由施工单位承担，所以，施工单位不能向任何单位进行索赔。)解析：【案例 2】 1.背景 某建设工程公司承担了一矿井的施工工作。该矿井采用立井开拓方式，中央边界式通风，井田中央布置了 2个井筒，主井井筒净直径 5.5m，井深 650m;副井井筒直径 7.0m，井深 625m;风井位于井田东北部边界，净直径 5.0m，井深 515m。 施工单位在矿井开工前，组织编制了该矿井的施工组织设计，确定了矿井的施工方案，明确了施工准备工作的具体内

30、容，并进行了认真准备。考虑到井筒表土较薄，又没有流沙，采用普通法进行施工;基岩部分采用钻眼爆破法施工;主、副井到底后进行短路贯通，然后副井永久装备，主井进行临时改绞，负责井底车场及大巷的施工;在与风井贯通后进行采区巷道的施工。 但在矿井的建设过程中，主井在表土段施工发生了突水问题，使工程拖延了 4个月。副井先到底，矿井整个施工组织被打乱。 2.问题（分数：20.00）(1).(1)根据本矿井的基本条件，矿井应采用哪种施工方案?（分数：5.00）_正确答案：(根据本矿井的基本条件，由于矿井设有边界风井，具备对头掘进的条件，因此应同时从井田中央和边界进行矿井的施工，以缩短矿井关键线路工程项目的施工

31、时间。这样，矿井应采用对头掘进的施工方案。)解析：(2).(2)本矿井的施工组织设计应由哪个单位负责编制?（分数：5.00）_正确答案：(对于已经确定了施工单位后的单项工程，应该由已确定的施工单位或由总承包单位编制详尽的施工组织设计，并作为指导施工的依据。本矿井由于施工单位承建整个矿井的建设工作，因此，矿井的施工组织设计应由施工单位负责编制。)解析：(3).(3)井筒的施工组织设计编制内容包括哪些?（分数：5.00）_正确答案：(井筒为单位工程，其施工组织设计编制的内容包括：工程概况，地质地形条件，井筒的施工方案与施工方法，施工质量及安全技术措施，施工准备工作计划，施工进度计划与经济技术指标要

32、求以及附图与附表等。)解析：(4).(4)在主井发生淹井事故后，如何及时调整施工进度计划安排?（分数：5.00）_正确答案：(由于主井发生了淹井事故，不能保证按预定的时间到底与副井贯通。副井能够按计划进度到底，这时只能考虑风井与副井进行贯通，在贯通前，为保证施工进度，必须对副井进行临时改绞，以保证井底车场巷道与硐室的施工对提升的要求。一旦主井到底，迅速与副井贯通;考虑到主井耽误的工期较短，这时仍可进行主井临时改绞，副井进行永久装备。总体安排情况是副井需要增加一次临时改绞，这样可最大限度的减少由于主井进度拖延对矿井建设总工期的影响。)解析：【案例 3】 1.背景 某建筑施工企业承建一不锈钢酸洗车

33、间，在工程进行当中甲方增加了一些工作内容并提出新增工程变更，工程完工后，工期比合同约定拖后 20天，由此甲方拒付该工程的 20万工期奖。 2.问题（分数：20.01）(1).(1)甲方拒付 20万工期奖合理否?为什么?（分数：6.67）_正确答案：(在分析这件事情前应看工程变更时是否对工期进行变更，若竣工日期在变更中有顺延，乙方在顺延工期内完成，则甲方这种做法是不合理的，若工程变更中没有对工期的顺延进行明确规定，则就由甲乙双方协商处理争议或提交仲裁起诉。)解析：(2).(2)工程变更可以由哪些单位提出?（分数：6.67）_正确答案：(工程变更可以由建设单位、发包方、监理工程师提出。)解析：(3

34、).(3)简述变更价款的审定原则。（分数：6.67）_正确答案：(合同中有适用于变更工程的价格，按合同已有价格计算合同款;合同中具有类似于变更情况的价格，可以类似价格为基础，确定变更价格，变更合同款;合同中没有类似适用价格，由承包方提出适当变更价格，由监理工程师批准后执行，这一批准的价格应与承包方达成一致。)解析：【案例 4】 1.背景 某施工单位承担一井底车场的施工任务，计划工期 12个月，从主、副井贯通后开始计算工期。实际施工中，主井由于涌水大出现淹井，导致主井工期延误 4个月。根据业主的意见，井底车场施工从副井到底完成改绞后开始计算工期，原定工期不变。施工中，由于通风能力不足，施工单位比

35、原计划少安排 3个工作面，直到主井到底形成通风回路才进行全面施工，这时已延误工期 3个月，因通风系统困难多支出 50万元。为了按预定的工期完成任务，施工单位增开了临时巷道，增加工作面展开剩余工程的施工。为了增开临时巷道，施工单位安排一掘进队用时 25天，支出了 100万元。最终按预定工期完成了施工任务。 2.问题（分数：20.01）(1).(1)针对业主的意见，施工单位应如何应对?（分数：6.67）_正确答案：(针对业主的意见，施工单位应针对工程的实际条件提出自己的见解，考虑到只有一个井筒到底，施工条件差，通风、排水等辅助工作都不可能完全到位，这些都有可能影响施工进度，因此应指出业主仍按原计划

36、工期完成无法实现，如要保证原计划工期，应增加赶工费用，如业主不同意，应进行协商解决。)解析：(2).(2)施工单位出现工期延误的原因是什么?责任应当由谁承担?（分数：6.67）_正确答案：(施工单位出现工期延误的主要原因是业主没有提供相关的施工条件，由于主井与副井没有贯通，无法形成通风回路，井下通风能力不足，不能布置太多的工作面，该责任应当由业主承担。)解析：(3).(3)施工单位应就哪些内容向业主进行索赔?为什么?（分数：6.67）_正确答案：(施工单位可就主井到底前延误的 3个月工期和因通风系统困难多支出 50万元，因为导致该问题的原因不在施工单位，施工单位不能为此负责。 为增开临时巷道支出的 100万元可以向业主提出索赔。因为这是正常的赶工措施费。 为增开临时巷道，而安排一掘进队用时 25天，不可索赔工期。因为该掘进工作不在关键线路上，不影响其他关键线路上的掘进工作。 )解析：