【工程类职业资格】工程造价计价与控制-170及答案解析.doc

1、工程造价计价与控制-170 及答案解析(总分：120.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：72，分数：72.00)1.由于业主原因，工程师下令工程暂停，导致承包商工期延误和费用增加，则停工期间承包商可索赔( )。（分数：1.00）A.工期、成本和利润B.工期、成本，不能索赔利润C.工期，不能索赔成本和利润D.成本，不能索赔工期和利润2.检查投资目标分解的合理性、资金使用计划的保障性、施工进度计划的协调性，这是投资偏差分析纠偏方法中的( )。（分数：1.00）A.组织措施B.技术措施C.管理措施D.经济措施3.承包人的要求和通知，以书面形式由( )签字后送交工程师，工程师在回执上

2、签署姓名和收到时间后生效。（分数：1.00）A.承包人法定代表人B.发包人法定代表人C.项目经理D.总监理工程师4.概算定额法又称( )法。（分数：1.00）A.扩大单价B.因子估算C.规模扩大D.能力指数5.发包人超过约定的支付时间不支付工程进度款，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人接到通知后仍不能按要求付款，可与承包人签订延期付款协议。延期支付应( )。（分数：1.00）A.不计算付款的利息B.计算付款的利息(利率按同期银行贷款利率计)C.计算付款的一半利息(利率按同期银行贷款利率计)D.计算付款的 30%利息(利率按同期银行贷款利率计)6.项目投资估算精度要求误差控制在20%以内的

3、阶段是( )。（分数：1.00）A.投资设想B.机会研究C.初步估算阶段D.详细可行性研究7.下列有关工程量清单的叙述中，正确的是( )。（分数：1.00）A.工程量清单中含有措施项目及其工程数量B.工程量清单是招标文件的组成部分C.在招标人同意的情况下，工程量清单可以由投标人自行编制D.工程量清单的表格格式是严格统一的8.不属于施工阶段纠偏工作中的组织措施的是( )。（分数：1.00）A.改善投资控制流程B.检查施工进度计划的协调性C.明确各级投资控制人员的任务、职能分工、权利和责任D.落实投资控制的组织机构和人员9.下列不属于建筑安装工程税金的是( )。（分数：1.00）A.营业税B.所得

4、税C.城市维护建设税D.教育费附加10.根据现行规定，发包人应按照规定时限核对(审查)工程竣工结算，并提出审查意见。500 万2000 万元的工程，审查时限为从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起( )天。（分数：1.00）A.10B.20C.30D.4011.选择生产工艺时，最基本的标准是( )。（分数：1.00）A.安全可靠B.先进适用C.联动性好D.经济合理12.通常估算中使用的构成工资率、材料和设备价格基础的( )就是“估算日期”。（分数：1.00）A.开始日期B.结束日期C.截止日期D.中间日期13.( )适用于一般工程建设用地。（分数：1.00）A.协议方式B.公开拍卖C.招

5、标方式D.无偿赠予14.按招标投标法规定，大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公共安全的项目，( )。（分数：1.00）A.必须进行公开招标B.必须进行邀请招标C.应当进行公开招标，但经有关部门批准可以邀请招标的除外D.应当进行邀请招标，但经有关部门批准可以不进行招标的除外15.建设项目投资偏差分析中的拟完工程计划投资可以表示为( )。（分数：1.00）A.拟完工程计划投资计划单价已完工程量B.拟完工程计划投资实际单价已完工程量C.拟完工程计划投资计划单价拟完工程量D.拟完工程计划投资实际单价拟完工程量16.施工招标可针对( )工程进行招标。（分数：1.00）A.桩基础B.地下室C.砖石

6、D.抹灰17.投资方向调节税根据国家产业政策和项目经济规模实行差别税率。当差别税率按更新改造项目投资设计时，其税率为( )。（分数：1.00）A.10%B.5%C.15%D.30%18.工程量清单是招标人根据施工图纸计算的工程量，提供给投标人作为投标报价的基础，结算拨付工程款时应以( )为依据。（分数：1.00）A.施工图纸B.工程量清单C.实际工程量D.规范19.按招标投标法规定，招标文件自发放之日起，至投标截止时间的期限，最短不得少于( )天。（分数：1.00）A.15B.20C.30D.4520.审查施工图预算的重点应放在( )等方面。（分数：1.00）A.预算文件的组成B.总设计图和工

7、艺流程C.工程量计算是否准确，单价套用是否正确，各项取费标准是否符合规定D.审查项目的三废治理21.政府对( )项目实行核准制。（分数：1.00）A.采用投资补助方式B.贷款贴息方式C.重大和限制类D.外商投资22.为配合住房制度改革，应对城乡个人修建、购买住宅的投资实行( )税率。（分数：1.00）A.零B.5%C.10%D.30%23.在建设项目竣工决算中，工程建设的经验及项目管理和财务管理工作以及竣工财务决算中有待解决的问题体现在( )中。（分数：1.00）A.竣工决算报告情况说明书B.竣工财务决算报表C.建设工程竣工图D.工程造价比较分析24.在对工程造价信息进行分类时，要考虑到今后增

8、加新的信息类型，不打乱已建立的分类体系，这说明了信息分类应遵循( )的原则。（分数：1.00）A.稳定性B.兼容性C.可扩展性D.实用性25.设备、材料采购的评标不需要考虑( )。（分数：1.00）A.报价的高低B.货物运抵现场过程中可能支付的所有费用C.设备在评审预定的寿命期内可能投入的运营、维修和管理的费用D.货物投入的广告费用26.工业生产项目，须( )才能进行验收。（分数：1.00）A.投料试车合格，形成生产能力，能正常生产出产品后B.通过无负荷联动试运转后C.政府相关部门检验后D.承包商自检后27.按照生产能力指数法(x0.8，f=1.1)，如将设计中的化工生产系统的生产能力提高到三

9、倍，投资额将增加( )。（分数：1.00）A.118.9%B.158.3%C.164.9%D.191.5%28.按工程量清单计价方式，下列构成投标报价的各项费用中，应该在单位工程费汇总表中列项的是( )。（分数：1.00）A.直接工程费B.管理费C.利润D.税金29.下列关于建设工程索赔程序的说法，正确的是( )。（分数：1.00）A.设计变更发生后，承包人应在 28 天内向发包人提交索赔通知B.索赔事件在持续进行，承包人应在事件终了后立即提交索赔报告C.索赔意向通知发出后的 14 天内，承包人应向工程师提交索赔报告及有关资料D.工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后 28 天内未予答复

10、或未对承包人进一步要求，视为该项索赔已被认可30.信息分类体系必须考虑到项目各个参与方所应用的编码体系的情况，项目信息的分类体系应能满足不同项目参与方高效信息交换的需要，这体现了工程造价信息分类的( )原则。（分数：1.00）A.稳定性B.兼容性C.可扩展性D.综合实用性31.根据建设工程工程量清单计价规范措施项目一览表，安装工程和市政工程均可能发生的非通用项目是( )。（分数：1.00）A.夜间施工B.已完工程及设备保护C.现场施工围栏D.混凝土模板与支架32.偏差纠偏措施中，明确各级投资控制人员的任务、职能分工、权利和责任，改善投资控制工作流程属于( )措施。（分数：1.00）A.组织B.

11、经济C.技术D.合同33.某工程本月按照预算价格应结算的工程款为 1000 万元，已知本月人工单价较基期上涨了 1.0%，人工费在总费用中所占比重为 15%，材料价格上涨了 20%，材料费在总费用中所占比重为 40%，则本月应结算的工程价款是( )万元。（分数：1.00）A.1120B.1050C.1085D.109534.寿命周期成本评价有助于增强项目的( )能力。（分数：1.00）A.竞争B.抗风险C.延续D.调控35.关于工程变更价款的计算，说法不正确的是( )。（分数：1.00）A.收到变更工程价款报告之日起 14 天内予以确认B.因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同

12、价款C.确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程款同期支付D.承包人在双方确认变更后 14 天内不提出变更工程价款报告时，由工程师确定是否调整价款36.采用综合单价的工程量清单，将综合单价与各分部分项工程的工程量相乘可以得到各分部分项工程的( )。（分数：1.00）A.直接费B.部分费用C.全部费用D.全部造价37.按照财务制度和企业会计准则，新增固定资产价值的计算对象为( )。（分数：1.00）A.分部工程B.单位工程C.单项工程D.建设项目38.在偏差计算中，如果投资偏差大于零，进度偏差小于零，则结论为( )。（分数：1.00）A.投资节约，进度滞后B.投资节约，进度超前C.投资超支

13、，进度滞后D.投资超支，进度超前39.建设项目可行性研究的技术基础是( )。（分数：1.00）A.市场研究B.效益研究C.投资估算评价D.技术研究40.( )只有工程师批准后才能动用。（分数：1.00）A.分包工程费用B.开办费C.暂定金额D.管理费41.项目管理费不包括的项目是( )。（分数：1.00）A.总部人员的薪金和福利费B.开工试车费C.零星杂项费用D.各种酬金42.指数按其( )不同，分为综合指数和平均数指数。（分数：1.00）A.所反映的现象范围B.所编制的方法C.所反映的现象性质D.所采用的基期43.FIDIC 施工合同条件中的最终结算是指( )，对承包商完成全部工作价值的详细

14、结算，以及根据合同条件对应付给承包商的其他费用进行核实，确定合同的最终价格。（分数：1.00）A.颁发工程接受证书后B.颁发履约证书后C.缺陷通知期内D.颁发最终支付证书后44.评标委员会的技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的( )。（分数：1.00）A.1/2B.3/5C.3/4D.2/345.根据建设工程施工合同(示范文本)规定，工程合同收入包括合同中规定的( )。（分数：1.00）A.初始收入B.初始收入加因合同变更构成的收入C.初始收入加因合同变更、索赔、奖励等构成的收入D.初始收入加因合同变更、索赔、奖励等构成的追加收入46.系数估算法也称为( )法，它是以拟建项目的主体工程费或

15、主要设备费为基数，以其他工程费与主体工程费的百分比为系数估算项目总投资的方法。（分数：1.00）A.能力估算B.能力指数C.规模指数D.因子估算47.某分部分项工程的清单编码为 010302006004，则该分部分项工程的清单项目顺序编码为( )。（分数：1.00）A.01B.02C.006D.00448.对于其他项目清单中的零星工作费，下列表述错误的是( )。（分数：1.00）A.零星工作费计价由招标人提供详细的人工、材料、机械名称、计量单位和相应数量，投标人报综合单价B.零星工作费计入投标人的报价中C.零星工作费属招标人的预留金D.零星工作费按实际完成工程量所需的费用结算49.项目规模合理

16、化的制约因素不包括( )。（分数：1.00）A.投资因素B.技术因素C.市场因素D.环境因素50.在合同履行过程中，发生影响承发包双方权利和义务的事件时，首先应由( )作出处理决定。（分数：1.00）A.发包人B.监理工程师C.法院D.双方的上级主管部门51.关于建设项目可行性研究的作用，以下( )是不妥的。（分数：1.00）A.作为向银行贷款的依据B.作为项目后评估的依据C.作为建设项目竣工结算的依据D.作为建设项目与各协作单位签订合同的依据52.在 FIDIC 施工合同条件中，下列索赔事件，承包商不能得到经济补偿的是( )。（分数：1.00）A.修改设计B.施工条件变化C.传染病导致的工期

17、延误D.业主原因拖期53.下列工程造价信息中，属于比较初级的，一般没有经过系统加工处理的信息是( )。（分数：1.00）A.建材的最新市场价格B.人工工资价格指数C.某已完工程造价指标D.建安工程造价指数54.( )的构成按工程项目建设过程中各类费用支出或花费的性质、途径等来确定。（分数：1.00）A.工程费用B.流动资金C.工程造价D.项目投资55.下列投资估算方法中，精度较高的是( )。（分数：1.00）A.生产能力指数法B.单位生产能力估算法C.系数估算法D.指标估算法56.根据中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例，土地使用权出让最高年限少于 50年的是( )。（分数：1.

18、00）A.工业用地B.教育、科技用地C.综合或其他用地D.商业、旅游用地57.在基础施工中发现地下障碍物，需对原工程设计进行变更，变更导致合同价款的增减及造成的承包商损失应由( )承担。（分数：1.00）A.建设单位B.建设单位、承包商C.承包商D.工程设计单位58.土地征用及迁移补偿费总和一般不得超过被征土地年产值的( )倍。（分数：1.00）A.10B.15C.20D.3059.下列关于工程变更的说法中不正确的是( )。（分数：1.00）A.工程变更总是由承包商提出的B.工程师审批工程设计变更时应与业主及设计单位协商C.工程的变更指令应以书面的形式发出D.发生工程变更，若合同中有适用于变更

19、工程的价格，则应以此价格计算变更工程价款60.工程索赔必须以( )为依据。（分数：1.00）A.工程师要求B.提出索赔要求的一方C.合同D.发包人要求61.下列设备、工器具价格指数计算公式中，属于派氏公式的是( )。（分数：1.00）A.设备、工器具价格指数(报告期设备工器具单价报告期购置数量)/(基期设备工器具单价基期购置数量)B.设备、工器具价格指数(报告期设备工器具单价基期购置数量)/(基期设备工器具单价基期购置数量)C.设备、工器具价格指数(报告期设备工器具单价报告期购置数量)/(基期设备工器具单价报告期购置数量)D.设备、工器具价格指数(报告期设备工器具单价报告期购置数量)/(报告期

20、设备工器具单价基期购置数量)62.工程索赔的处理原则不包括( )。（分数：1.00）A.以合同为依据B.及时、合理地处理索赔C.加强主动监理D.杜绝索赔事件的发生63.评标委员会提出书面评标报告后，招标人一般应当在( )日内确定中标人，但最迟应当在投标有效期结束 30 个工作日前确定。（分数：1.00）A.5B.10C.15D.2064.项目可行性研究的核心部分是( )。（分数：1.00）A.市场研究B.技术研究C.效益研究D.结论与建议65.根据财政部企业会计准则建造合同中的解释，下列( )不属于合同收入。（分数：1.00）A.合同中规定的初始收入B.合同变更形成的收入C.索赔形成的收入D.

21、工程提前交工获得的销售收入66.承包人应在( )将竣工工程交付发包人。（分数：1.00）A.工程竣工验收报告经发包人认可后 28 天内B.发包人收到竣工结算资料后 28 天内C.收到竣工结算价款后 14 天内D.竣工验收合格后 14 天内67.建设项目规模的合理选择关系到项目的成败，决定着项目工程造价的合理与否。影响项目规模合理化的制约因素主要包括( )。（分数：1.00）A.资金因素、技术因素和环境因素B.资金因素、技术因素和市场因素C.市场因素、技术因素和环境因素D.市场因素、环境因素和资金因素68.下列项目中，需由政府审批可行性研究报告的项目是( )。（分数：1.00）A.政府投资补助的

22、企业投资项目B.政府贷款贴息的企业投资项目C.政府采用资本金注入方式的投资项目D.政府限制类的不使用政府投资资金的企业投资项目69.在设备、材料采购时采用的直接订购方式一般适用于( )。（分数：1.00）A.增购与现有采购合同类似货物而且使用的合同价格也较低廉B.保证设备或零配件质量，以便适应现有设备需要C.所需设备设计比较复杂的D.有充裕时间采购的某些材料、小型工具或设备70.在项目建设地区的选择上，应遵循的原则是( )。（分数：1.00）A.距原料、燃料提供地和产品消费地等距离范围内B.靠近原料、燃料提供地和产品的消费地C.工业项目尽可能高度集聚D.工业项目适当分散71.关于 FIDIC

23、合同条件的具体应用，以下说法正确的是( )。（分数：1.00）A.适用于房屋建筑工程和各种工程；适用于国际工程施工，同样适用于国内合同；它注重业主、承包商、工程师三方面的关系协调B.仅适用于房屋建筑工程；适用于国际工程施工，不适用于国内合同；它注重业主、承包商、工程师三方面的关系协调C.仅适用于国际工程施工；它注重业主、承包商、工程师三方面的关系协调D.适用于房屋建筑工程和各种工程；适用于国际施工，同样适用于国内合同；它强调业主为主的管理72.已知报告期某单项工程造价为 4000 万元，其中建安工程造价 2400 万元，指数为 1.08；设备、工器具费用 1360 万元，指数为 1.02；工程

24、建设其他费用 240 万元，指数为 1.05，则该单项工程造价指数为( )。（分数：1.00）A.1.050B.1.057C.1.058D.1.150二、多项选择题(总题数：24，分数：48.00)73.设计概算的作用是( )。（分数：2.00）A.设计概算是编制建设项目投资计划、确定和控制建设项目投资的依据B.设计概算是签订建设工程合同和贷款合同的依据C.设计概算是控制设计图和施工图预算的依据D.设计概算是衡量设计方案技术经济合理性和选择最佳设计方案的依据E.设计概算是考核建设项目投资效果的依据74.建设项目竣工验收的主要依据包括( )。（分数：2.00）A.上级主管部门对该项目批准的各种文

25、件B.可行性研究报告C.施工图设计文件及设计变更洽商记录D.国家颁布的各种标准和现行的施工验收规范E.土质试验报告、基础处理75.审查施工图预算的重点是( )。（分数：2.00）A.工程量计算B.设备、材料预算价格C.预算单价套用D.有关费用项目及其计取E.是否超过设计概算76.在设备选型中应用寿命周期成本评价方法的步骤包括( )。（分数：2.00）A.提出各项备选方案，并确定系统效率评价指标B.明确费用构成项目，并计算出各项费用水平C.计算各方案的经济寿命，作为分析的预算期D.计算各方案在经济寿命期内的寿命周期成本E.计算各方案可以实现的系统效率水平，然后与寿命周期成本相除计算费用效率，费用

26、效率较大的方案较优77.在建设工程标底的编制过程中，必须考虑的因素是( )。（分数：2.00）A.建设工程的目标工期B.建设单位对建设工程的质量要求C.建设单位的经济实力D.建筑材料的市场价格E.应符合招标文件的要求78.施工图预算的编制依据有( )。（分数：2.00）A.工程量清单B.施工图纸及说明C.费用定额D.施工图设计项目一览表E.工程合同或协议79.在财务现金流量表中，作为现金流出的有( )。（分数：2.00）A.流动资金B.回收流动资金C.销售税金及附加D.固定资产余值回收E.产品销售收入80.根据世行的规定，在正式接受合同后，业主与承包商可就( )进行谈判，加以确定。（分数：2.

27、00）A.合同价格B.额外任务C.采购数量D.损失赔偿的具体规定E.工程预付款的支付条件81.资格预审内容的重点是对潜在投标人的专业资格审查，内容包括( )。（分数：2.00）A.施工经历B.合法地位C.拟配备的人员状况D.财务状况E.拟配备的机械、设备等82.在价值工程活动过程中，若分析结果为 V1，则说明可能是( )。（分数：2.00）A.实际成本偏低B.实际成本偏高C.功能过剩D.功能不足E.无法确定83.建设项目竣工验收的程序包括( )。（分数：2.00）A.承包人申请交工验收B.监理工程师现场初步验收C.单项工程验收D.业主现场试使用验收E.全部工程的竣工验收84.价值工程在设计阶段

28、根据某功能的价值系数(V)进行工程造价控制时，做法正确的是( )。（分数：2.00）A.V1 时，在功能水平不变的情况下降低成本B.V1 时，提高功能水平但成本不变C.V1 时，降低重要功能的成本D.V1 时，提高重要功能的成本E.V1 时，提高不重要功能的成本85.生产成本估算时按制造成本法不直接计入成本的是( )。（分数：2.00）A.其他直接支出B.制造费用C.管理费用D.财务费用E.销售费用86.建设项目竣工验收准备工作结束后，由发包人或上级主管部门会同监理单位、设计单位、承包人及有关单位或部门组成预验收组进行预验收。预验收的主要工作包括( )。（分数：2.00）A.核实竣工验收准备工

29、作内容，确认竣工项目所有档案资料的完整性和准确性B.检查项目建设标准、评定质量，对竣工验收准备过程有争议的问题和有隐患及遗留问题提出处理意见C.检查财务账表是否齐全并验证数据的真实性D.检查试车情况和生产准备情况E.编写竣工结算分析报告和竣工验收报告87.下列各项中可以构成设计变更的有( )。（分数：2.00）A.双方对工期要求的变化B.施工条件和环境变化导致施工机械和材料的变化C.更改有关部分的标高、基线、位置和尺寸D.增减合同中约定的工程量E.更改有关工程的施工时间和顺序88.厂区总平面图设计中，运输方式的选择需考虑( )等因素。（分数：2.00）A.生产过程的劳动定员情况B.运输量大小C

30、.运输安全性D.占地面积E.项目运营状况89.在建设工程项目评标的初步评审阶段，主要是对投标文件进行( )。（分数：2.00）A.符合性评审B.技术性评审C.商务性评审D.偏差分析E.有效性评审90.工程量清单的编制，主要用于( )。（分数：2.00）A.编制标底B.投标报价C.调整工程量D.优化设计方案E.办理竣工结算91.下列各项费用中，构成大型施工机械台班单价的是( )。（分数：2.00）A.折旧费B.大修理费C.安拆费及场外运费D.司机及配合机械施工人员的人工费E.燃料动力费92.根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，合同中没有类似和适用的价格，其工程变更价款的处理原则是( )。（分

31、数：2.00）A.由工程师提出适当的变更价格，报业主批准执行B.由承包方提出适当的变更价格，由工程师批准执行C.当工程师与承包方对变更价格意见不一致时，由工程师单方面确定其认为合适的价格D.当工程师与承包方对变更价格意见不一致时，由造价管理部门裁定E.当业主与承包方对变更价格意见不一致时，由造价管理部门裁定93.工程综合资料验收内容包括( )。（分数：2.00）A.项目建议书及批件，可行性研究报告及批件，项目评估报告，环境影响评估报告书，设计任务书B.土地征用申报及批准的文件，承包合同，招投标及合同文件，施工执照，项目竣工验收报告，验收鉴定书C.设备的图纸、说明书D.涉外合同、谈判协议、意向书

32、E.各单项工程及全部管网竣工图等的资料94.下列财务评价报表中，属于偿债能力分析基本报表的是( )。（分数：2.00）A.自有资金现金流量表B.资金来源与运用表C.借贷偿还表D.财务外汇平衡表E.资产负债表95.施工图预算审查的方法有( )。（分数：2.00）A.全面审查法B.重点抽查法C.对比审查法D.系数估算审查法E.联合会审法96.关于财务现金流量表的叙述，正确的有( )。（分数：2.00）A.年份起始年为 0B.年份起始年为 1C.现金流入减现金流出为净现金流量D.现金流出减现金流入为净现金流量E.流动资金在经济活动的期末全额回收工程造价计价与控制-170 答案解析(总分：120.00

33、，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：72，分数：72.00)1.由于业主原因，工程师下令工程暂停，导致承包商工期延误和费用增加，则停工期间承包商可索赔( )。（分数：1.00）A.工期、成本和利润B.工期、成本，不能索赔利润 C.工期，不能索赔成本和利润D.成本，不能索赔工期和利润解析：2.检查投资目标分解的合理性、资金使用计划的保障性、施工进度计划的协调性，这是投资偏差分析纠偏方法中的( )。（分数：1.00）A.组织措施B.技术措施C.管理措施D.经济措施 解析：3.承包人的要求和通知，以书面形式由( )签字后送交工程师，工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。（分数：1.00

34、）A.承包人法定代表人B.发包人法定代表人C.项目经理 D.总监理工程师解析：4.概算定额法又称( )法。（分数：1.00）A.扩大单价 B.因子估算C.规模扩大D.能力指数解析：5.发包人超过约定的支付时间不支付工程进度款，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人接到通知后仍不能按要求付款，可与承包人签订延期付款协议。延期支付应( )。（分数：1.00）A.不计算付款的利息B.计算付款的利息(利率按同期银行贷款利率计) C.计算付款的一半利息(利率按同期银行贷款利率计)D.计算付款的 30%利息(利率按同期银行贷款利率计)解析：6.项目投资估算精度要求误差控制在20%以内的阶段是( )。（分

35、数：1.00）A.投资设想B.机会研究C.初步估算阶段 D.详细可行性研究解析：7.下列有关工程量清单的叙述中，正确的是( )。（分数：1.00）A.工程量清单中含有措施项目及其工程数量B.工程量清单是招标文件的组成部分 C.在招标人同意的情况下，工程量清单可以由投标人自行编制D.工程量清单的表格格式是严格统一的解析：8.不属于施工阶段纠偏工作中的组织措施的是( )。（分数：1.00）A.改善投资控制流程B.检查施工进度计划的协调性 C.明确各级投资控制人员的任务、职能分工、权利和责任D.落实投资控制的组织机构和人员解析：9.下列不属于建筑安装工程税金的是( )。（分数：1.00）A.营业税B

36、.所得税 C.城市维护建设税D.教育费附加解析：10.根据现行规定，发包人应按照规定时限核对(审查)工程竣工结算，并提出审查意见。500 万2000 万元的工程，审查时限为从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起( )天。（分数：1.00）A.10B.20C.30 D.40解析：11.选择生产工艺时，最基本的标准是( )。（分数：1.00）A.安全可靠B.先进适用 C.联动性好D.经济合理解析：12.通常估算中使用的构成工资率、材料和设备价格基础的( )就是“估算日期”。（分数：1.00）A.开始日期B.结束日期C.截止日期 D.中间日期解析：13.( )适用于一般工程建设用地。（分数：1

37、.00）A.协议方式B.公开拍卖C.招标方式 D.无偿赠予解析：14.按招标投标法规定，大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公共安全的项目，( )。（分数：1.00）A.必须进行公开招标 B.必须进行邀请招标C.应当进行公开招标，但经有关部门批准可以邀请招标的除外D.应当进行邀请招标，但经有关部门批准可以不进行招标的除外解析：15.建设项目投资偏差分析中的拟完工程计划投资可以表示为( )。（分数：1.00）A.拟完工程计划投资计划单价已完工程量B.拟完工程计划投资实际单价已完工程量C.拟完工程计划投资计划单价拟完工程量 D.拟完工程计划投资实际单价拟完工程量解析：16.施工招标可针对(

38、)工程进行招标。（分数：1.00）A.桩基础 B.地下室C.砖石D.抹灰解析：17.投资方向调节税根据国家产业政策和项目经济规模实行差别税率。当差别税率按更新改造项目投资设计时，其税率为( )。（分数：1.00）A.10% B.5%C.15%D.30%解析：18.工程量清单是招标人根据施工图纸计算的工程量，提供给投标人作为投标报价的基础，结算拨付工程款时应以( )为依据。（分数：1.00）A.施工图纸B.工程量清单C.实际工程量 D.规范解析：19.按招标投标法规定，招标文件自发放之日起，至投标截止时间的期限，最短不得少于( )天。（分数：1.00）A.15B.20 C.30D.45解析：20

39、.审查施工图预算的重点应放在( )等方面。（分数：1.00）A.预算文件的组成B.总设计图和工艺流程C.工程量计算是否准确，单价套用是否正确，各项取费标准是否符合规定 D.审查项目的三废治理解析：21.政府对( )项目实行核准制。（分数：1.00）A.采用投资补助方式B.贷款贴息方式C.重大和限制类 D.外商投资解析：22.为配合住房制度改革，应对城乡个人修建、购买住宅的投资实行( )税率。（分数：1.00）A.零 B.5%C.10%D.30%解析：23.在建设项目竣工决算中，工程建设的经验及项目管理和财务管理工作以及竣工财务决算中有待解决的问题体现在( )中。（分数：1.00）A.竣工决算报

40、告情况说明书 B.竣工财务决算报表C.建设工程竣工图D.工程造价比较分析解析：24.在对工程造价信息进行分类时，要考虑到今后增加新的信息类型，不打乱已建立的分类体系，这说明了信息分类应遵循( )的原则。（分数：1.00）A.稳定性B.兼容性C.可扩展性 D.实用性解析：25.设备、材料采购的评标不需要考虑( )。（分数：1.00）A.报价的高低B.货物运抵现场过程中可能支付的所有费用C.设备在评审预定的寿命期内可能投入的运营、维修和管理的费用D.货物投入的广告费用 解析：26.工业生产项目，须( )才能进行验收。（分数：1.00）A.投料试车合格，形成生产能力，能正常生产出产品后 B.通过无负

41、荷联动试运转后C.政府相关部门检验后D.承包商自检后解析：27.按照生产能力指数法(x0.8，f=1.1)，如将设计中的化工生产系统的生产能力提高到三倍，投资额将增加( )。（分数：1.00）A.118.9%B.158.3%C.164.9% D.191.5%解析：28.按工程量清单计价方式，下列构成投标报价的各项费用中，应该在单位工程费汇总表中列项的是( )。（分数：1.00）A.直接工程费B.管理费C.利润D.税金 解析：29.下列关于建设工程索赔程序的说法，正确的是( )。（分数：1.00）A.设计变更发生后，承包人应在 28 天内向发包人提交索赔通知B.索赔事件在持续进行，承包人应在事件

42、终了后立即提交索赔报告C.索赔意向通知发出后的 14 天内，承包人应向工程师提交索赔报告及有关资料D.工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后 28 天内未予答复或未对承包人进一步要求，视为该项索赔已被认可 解析：30.信息分类体系必须考虑到项目各个参与方所应用的编码体系的情况，项目信息的分类体系应能满足不同项目参与方高效信息交换的需要，这体现了工程造价信息分类的( )原则。（分数：1.00）A.稳定性B.兼容性 C.可扩展性D.综合实用性解析：31.根据建设工程工程量清单计价规范措施项目一览表，安装工程和市政工程均可能发生的非通用项目是( )。（分数：1.00）A.夜间施工B.已完工程及

43、设备保护C.现场施工围栏 D.混凝土模板与支架解析：32.偏差纠偏措施中，明确各级投资控制人员的任务、职能分工、权利和责任，改善投资控制工作流程属于( )措施。（分数：1.00）A.组织 B.经济C.技术D.合同解析：33.某工程本月按照预算价格应结算的工程款为 1000 万元，已知本月人工单价较基期上涨了 1.0%，人工费在总费用中所占比重为 15%，材料价格上涨了 20%，材料费在总费用中所占比重为 40%，则本月应结算的工程价款是( )万元。（分数：1.00）A.1120B.1050C.1085D.1095 解析：34.寿命周期成本评价有助于增强项目的( )能力。（分数：1.00）A.竞

44、争B.抗风险 C.延续D.调控解析：35.关于工程变更价款的计算，说法不正确的是( )。（分数：1.00）A.收到变更工程价款报告之日起 14 天内予以确认B.因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款C.确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程款同期支付D.承包人在双方确认变更后 14 天内不提出变更工程价款报告时，由工程师确定是否调整价款 解析：36.采用综合单价的工程量清单，将综合单价与各分部分项工程的工程量相乘可以得到各分部分项工程的( )。（分数：1.00）A.直接费B.部分费用C.全部费用D.全部造价 解析：37.按照财务制度和企业会计准则，新增固定资产价值的

45、计算对象为( )。（分数：1.00）A.分部工程B.单位工程C.单项工程 D.建设项目解析：38.在偏差计算中，如果投资偏差大于零，进度偏差小于零，则结论为( )。（分数：1.00）A.投资节约，进度滞后B.投资节约，进度超前C.投资超支，进度滞后D.投资超支，进度超前 解析：39.建设项目可行性研究的技术基础是( )。（分数：1.00）A.市场研究B.效益研究C.投资估算评价D.技术研究 解析：40.( )只有工程师批准后才能动用。（分数：1.00）A.分包工程费用B.开办费C.暂定金额 D.管理费解析：41.项目管理费不包括的项目是( )。（分数：1.00）A.总部人员的薪金和福利费B.开

46、工试车费 C.零星杂项费用D.各种酬金解析：42.指数按其( )不同，分为综合指数和平均数指数。（分数：1.00）A.所反映的现象范围B.所编制的方法 C.所反映的现象性质D.所采用的基期解析：43.FIDIC 施工合同条件中的最终结算是指( )，对承包商完成全部工作价值的详细结算，以及根据合同条件对应付给承包商的其他费用进行核实，确定合同的最终价格。（分数：1.00）A.颁发工程接受证书后B.颁发履约证书后 C.缺陷通知期内D.颁发最终支付证书后解析：44.评标委员会的技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的( )。（分数：1.00）A.1/2B.3/5C.3/4D.2/3 解析：45.根据

47、建设工程施工合同(示范文本)规定，工程合同收入包括合同中规定的( )。（分数：1.00）A.初始收入B.初始收入加因合同变更构成的收入C.初始收入加因合同变更、索赔、奖励等构成的收入D.初始收入加因合同变更、索赔、奖励等构成的追加收入 解析：46.系数估算法也称为( )法，它是以拟建项目的主体工程费或主要设备费为基数，以其他工程费与主体工程费的百分比为系数估算项目总投资的方法。（分数：1.00）A.能力估算B.能力指数C.规模指数D.因子估算 解析：47.某分部分项工程的清单编码为 010302006004，则该分部分项工程的清单项目顺序编码为( )。（分数：1.00）A.01B.02C.00

48、6D.004 解析：48.对于其他项目清单中的零星工作费，下列表述错误的是( )。（分数：1.00）A.零星工作费计价由招标人提供详细的人工、材料、机械名称、计量单位和相应数量，投标人报综合单价B.零星工作费计入投标人的报价中C.零星工作费属招标人的预留金 D.零星工作费按实际完成工程量所需的费用结算解析：49.项目规模合理化的制约因素不包括( )。（分数：1.00）A.投资因素 B.技术因素C.市场因素D.环境因素解析：50.在合同履行过程中，发生影响承发包双方权利和义务的事件时，首先应由( )作出处理决定。（分数：1.00）A.发包人B.监理工程师 C.法院D.双方的上级主管部门解析：51

49、.关于建设项目可行性研究的作用，以下( )是不妥的。（分数：1.00）A.作为向银行贷款的依据B.作为项目后评估的依据C.作为建设项目竣工结算的依据 D.作为建设项目与各协作单位签订合同的依据解析：52.在 FIDIC 施工合同条件中，下列索赔事件，承包商不能得到经济补偿的是( )。（分数：1.00）A.修改设计B.施工条件变化C.传染病导致的工期延误 D.业主原因拖期解析：53.下列工程造价信息中，属于比较初级的，一般没有经过系统加工处理的信息是( )。（分数：1.00）A.建材的最新市场价格 B.人工工资价格指数C.某已完工程造价指标D.建安工程造价指数解析：54.( )的构成按工程项目建设过程中各类费用支出或花费的性质、途径等来确定。（分数：1.00）A.工程费用B.流动资金C.工程造价 D.项目投资解析：55.下列投资估算方法中，精度较高的是( )。（分数：1.00）A.生产能力指数法B.单位生产能力估算法C.系数估算法D.指标估算法 解析：56.根据中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例，土地使用权出让最高