【工程类职业资格】建筑工程管理与实务-127-2及答案解析.doc

1、建筑工程管理与实务-127-2 及答案解析(总分：154.01，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：20，分数：20.00)1.单位重量小于( )的纸质，布质壁纸，当直接粘贴在 A 级基材上时，可作为 B1级装修材料使用。 A500g/m 2 B300g/m 3 C400g/cm 2 D600g/m 2（分数：1.00）A.B.C.D.2.在钢化、夹层、镀膜、中空的深加工玻璃原片中，主要选用的是( )。 A净片玻璃 B乳化玻璃 C刻花玻璃 D冰花玻璃（分数：1.00）A.B.C.D.3.普通房屋的正常设计使用年限为( )年。 A10 B25 C50 D100（分数：1.00）A.B.

2、C.D.4.沥青砂浆找平层的分格缝，应留设在板端缝处，其纵横的最大间距不宜大于( )。 A5m B6m C4m D8m（分数：1.00）A.B.C.D.5.人耳能听到的声音其频率一般在( )之间，这个范围内的声音称为可听声。 A2020000Hz B120000Hz C2030000Hz D1040000Hz（分数：1.00）A.B.C.D.6.城市规划区内属集体所有的土地，经( )后，土地的使用权方可有偿出让。 A买卖双方签订土地出让合同 B依法征用转为国有土地 C县级以上人民政府批准 D缴纳土地出让全（分数：1.00）A.B.C.D.7.如下图所示桁架杆 1、杆 2、杆 3 所受的力分别为

3、( )。（分数：1.00）A.B.C.D.8.空心砖墙底部宜砌( )。 A1 皮混凝土小型空心砌块 B2 皮混凝土大型空心砌块 C1 皮烧结普通砖 D3 皮烧结普通砖（分数：1.00）A.B.C.D.9.挖土机是常用的土施工机械，正铲挖土机的挖土特点是( )。 A前进向上，自重切土 B后退向下，自重切土 C前进向上，强制切土 D后退向下，强制切土（分数：1.00）A.B.C.D.10.普通螺栓连接坚固检验用( )小锤，要求螺头不偏移、不颤动、不松动。 A5kg B1kg C3kg D10kg（分数：1.00）A.B.C.D.11.( )水泥由硅酸盐水泥熟料、20%70%的粒化高炉矿渣和适量石膏

4、组成。 A普通硅酸盐 B粉煤灰硅酸盐 C矿渣硅酸盐 D火山灰质硅酸盐（分数：1.00）A.B.C.D.12.因改建、扩建和重要部位维修而改变结构和平面布置的工程，建设单位应当组织设计、施工单位( )，并在竣工后 3 个月内向城建档案馆报送。 A修改原建设工程档案 B补充原建设工程档案 C完善原建设工程档案 D重新编制建设工程档案（分数：1.00）A.B.C.D.13.采用满粘法施工的外墙饰面砖粘贴工程，高度不应超过( )。 A24m B50m C100m D120m（分数：1.00）A.B.C.D.14.砌体工程施工质量验收规范规定，填充墙至接近梁、板底时，应留一点空隙，等填充墙砌筑完毕应至少

5、间隔( )后，再将其补砌挤紧。 A7 天 B5 天 C4 天 D2 天（分数：1.00）A.B.C.D.15.网架杆件一般采用钢管，节点一般采用( )。 A焊接点 B铰接点 C套接点 D球节点（分数：1.00）A.B.C.D.16.现场食堂应设置独立的制作间、储藏间、门扇下方应设不低于( )的防鼠挡板。 A10cm B20cm C8cm D15cm（分数：1.00）A.B.C.D.17.当轻质隔墙下端用木踢脚覆盖时，饰面板应与地面留有( )缝隙。 A2030mm B50100mm C6080mm D4050mm（分数：1.00）A.B.C.D.18.根据 ABC 分类法的基本原理，累计频率属于

6、( )区间的因素是为 B 类因素，即次要因素，应进行次要问题的管理。 A50%90% B50%80% C80%90% D80%95%（分数：1.00）A.B.C.D.19.天然大理石板材的技术要求中，物理性能的要求为( )。 A体积密度应不小于 1.25g/cm3 B体积密度应不小于 1.5g/cm3 C体积密度应不小于 2.0g/cm3 D体积密度应不小于 2.30g/cm3（分数：1.00）A.B.C.D.20.槽段开挖时，施工期间，槽内泥浆面必须高于地下水位( )以上。 A0.4m B0.6m C0.8m D1m（分数：1.00）A.B.C.D.二、多项选择题(总题数：10，分数：20.

7、00)21.屋顶设计必须满足( )等要求。（分数：2.00）A.坚固耐久B.防水排水C.保温隔热D.防止灰尘E.供人休闲22.改善混凝土耐久性的外加剂包括( )。（分数：2.00）A.沸石粉B.硅粉C.引气剂D.防水剂E.泵送剂23.基坑挖至基底设计标高并清理好后，施工单位必须会同( )共同进行验槽，合格后才能进行基础工程施工。（分数：2.00）A.主管部门B.造价单位C.设计单位D.勘察E.业主24.在设计中称为正常使用极限状态相应于结构或构件达到正常使用或耐久性的某项规定的限值，它包括( )。（分数：2.00）A.构件在正常使用条件下产生过度变形，导致影响正常使用或建筑外观B.构件过早产生

8、裂缝或裂缝过宽C.构件在正常使用条件下不产生变形D.在动力荷载作用下结构或构件产生过大的振幅E.构件在使用有效期内没有发生裂缝25.现场文明施工管理的主要内容有( )。（分数：2.00）A.抓好项目文化建设B.制定完整的施工方案C.规范场容，保持作业环境整结卫生D.创造文明有序安全生产的条件E.减少对居民和环境的不利影响26.大事故书面报告应当包括的内容有( )。（分数：2.00）A.事故发生的时间、地点、工程项目、企业名称B.事故发生的简要经过C.事故发生原因的初步判断D.事故报告单位E.专家对事故的评估意见27.施工单位的( )应当经建设行政主管部门考核后方可任职。（分数：2.00）A.主

9、要负责人B.项目负责人C.专职安全生产管理人员D.普通工人E.会计人员28.由于木材构造的不均匀性，木材的变形在各个方向上也不同，( )。（分数：2.00）A.顺纹方向最小B.径向较大C.弦向最大D.弦向最小E.顺纹方向最大29.幕墙立柱安装应符合的规定有( )。（分数：2.00）A.幕墙相邻两根立柱的距离偏差不应大于 2mmB.同屋立柱的最大标高偏差不应大于 5mmC.两根相邻立柱安装标高偏差不应大于 5mmD.立柱安装标高偏差不应大于 5mmE.左右偏差不应大于 6mm30.在屋面的建筑构造中，具体的要求有( )。（分数：2.00）A.屋面排水应优先采用内排水B.种类屋面面层均应采用非燃料

10、体材料C.有强风的地区的瓦屋面和卷材屋面应采取牢固的措施D.设保温层的屋面应通过热工验算，并采取防结露、防蒸汽渗入及施工时防保温层受潮等措施E.高度在 10m 以上的建筑物当无楼梯通达屋面时，应设上层屋面的入孔或外墙爬梯三、案例分析题(总题数：5，分数：114.00)案例一背景材料某大型剧院拟进行维修改造，某装饰，装修工程在公开招标投标过程中获得了该维修改造任务，合同工期为 5 个月合同价格为 1800 万元。1抹灰工程基层处理的施工过程部分记录如下：(1)在抹灰前对基层表面做了清除；(2)室内墙面、柱面和门窗洞口的阳角做法符合设计要求。2工程师对抹灰工程施工质量控制的要点确定如下：(1)抹灰

11、用的石灰膏的熟化期不应小于 3d；(2)当抹灰总厚度大于或等于 15mm 时，应采取加强措施；(3)有排水要求的部位应做滴水线(槽)；(4)一般抹灰的石灰砂浆不得抹在水泥砂浆层上；(5)一般抹灰和装饰抹灰工程的表面质量应符合有关规定。问题（分数：24.01）(1).抹灰前应清除基层表面的哪些物质？（分数：3.43）_(2).如果设计对室内墙面、柱面和门窗洞口的阳角做法无要求时，应怎样处理理？（分数：3.43）_(3).为使基体表面在抹灰前光滑应做怎样的处理？（分数：3.43）_(4).判断工程师对抹灰工程施工质量控制要点的不妥之处，并改正。（分数：3.43）_(5).对滴水线(槽)的要求是什么

12、？（分数：3.43）_(6).一般抹灰工程表面质量应符合的规定有哪些？（分数：3.43）_(7).装饰抹灰工程表面质量应符合的规定有哪些？（分数：3.43）_案例二背景材料某房屋建筑工程施工总承包二级企业，通过招标投标方式承建了城区 A 住宅楼工程，工程为框架剪力墙结构，地上 17 层，地下 1 层，总建筑面积 16780m2。该工程采取施工总承包方式，合同约定工期 20 个月。工程中标后，施工企业负责人考虑到同城区的 B 工程已临近竣工阶段(正在进行竣工预验收和编制竣工验收资料)，经征得 A、B 工程建设单位同意，选派 B 工程项目经理兼任 A 工程的项目经理工作。在施工期间，为了节约成本，

13、项目经理安排将现场污水直接排入邻近的河流。在浇筑楼板混凝土过程中，进行 24h 连续浇筑作业，引起了附近居民的投诉。问题（分数：24.00）(1).该施工企业是否具备承建 A 工程的资质等级要求？为什么？（分数：6.00）_(2).该施工企业是否可以选派 B 工程的项目经理担任 A 工程项目经理？请说明理由。（分数：6.00）_(3).上述案例中发生了哪几种环境污染形式？工程施工中可能造成环境污染的形式还有哪些？（分数：6.00）_(4).按照噪声来源划分，本案例中的噪声属于哪种类型？在施工过程中项目经理部应如何预防此类投诉事件的发生？（分数：6.00）_案例三背景材料某综合办公楼工程，建设单

14、位甲通过公开招标确定本工程由乙承包商为中标单位，双方签订了工程总包合同。由于乙承包商不具有勘察、设计能力，经甲建设单位同意，乙分别与丙建筑设计院和丁建筑工程公司签订了工程勘察设计合同和工程施工合同。勘察设计合同约定由丙对甲的办公楼及附属公共设施提供设计服务，并按勘察设计合同的约定交付有关的设计文件和资料。施工合同约定由丁根据丙提供的设计图纸进行施工，工程竣工时根据国家有关验收规定及设计图纸进行质量验收。合同签订后，丙按时将设计文件和有关资料交付给丁，丁根据设计图纸进行施工。工程竣工后，甲会同有关质量监督部门对工程进行验收，发现工程存在严重质量问题，是由于设计不符合规范所致。原来丙未对现场进行仔

15、细勘察即自行进行设计导致设计不合理，给甲带来了重大损失。并以与甲方没有合同关系为由拒绝承担责任，乙又以自己不是设计人为由推卸责任，甲遂以丙为被告向法院提起诉讼。问题（分数：24.00）(1).本案例中，甲与乙、乙与丙、乙与丁分别签订的合同是否有效？并分别说明理由。（分数：6.00）_(2).甲以丙为被告向法院提起诉讼是否妥当？为什么？（分数：6.00）_(3).工程存在严重质量问题的责任应如何划分？（分数：6.00）_(4).根据我国法律法规的规定，承包单位将承包的工程转包或违法分包应承担什么法律后果？（分数：6.00）_案例四背景材料某施工单位编制的某工程网络图，如图 7-1 所示，网络进度

16、计划原始方案各工作的持续时间和估计费用，如表 7-1 所示。（分数：18.00）(1).在图 7-1 上，计算网络进度计划原始方案各工作的时间参数，确定网络进度计划原始方案的关键路线和计算工期。（分数：6.00）_(2).若施工合同规定：工程工期 93 天，工期每提前一天奖励施工单位 3 万元，每延期一天对施工单位罚款 5 万元。计算按网络进度计划原始方案实施时的综合费用。（分数：6.00）_(3).若该网络进度计划各工作的可压缩时间及压缩单位时间增加的费用，如表 7-2 所示。确定该网络进度计划的最低综合费用和相应的关键路线，并计算调整优化后的总工期(要求写出调整优化过程)。表 7-2 各工

17、作的可压缩时间及压缩单位时间增加的费用表工作 可压缩时间/天 压缩单位时间增加的费用 /(万元/天)A 2 2B 2 4C 2 3.5D 0 E 1 2F 5 2G 1 2H 2 1.5I 0 J 2 6K 2 2（分数：6.00）_案例五背景材料某工程，建设单位和施工单位按建设工程施工合同(示范文本)签订了施工合同，在施工合同履行过程中发生如下事件。事件 1：工程开工前，总监理工程师主持召开了第一次工地会议。会上，总监理工程师宣布了建设单位对其的授权，并对召开工地例会提出了要求。会后，项目监理机构起草了会议纪要，由总监理工程师签字后分发给有关单位；总监理工程师主持编制了监理规划，报送建设单位

18、。事件 2：施工过程中，由于施工单位遗失工程某部位设计图纸，施工人员凭经验施工，现场监理员发现时，该部位的施工已经完毕。监理员报告了总监理工程师，总监理工程师到现场后，指令施工单位暂停施工，并报告建设单位。建设单位要求设计单位对该部位结构进行核算。经设计单位核算，该部位结构能够满足安全和使用功能的要求，设计单位电话告知建设单位，可以不作处理。事件 3：由于事件 2 的发生，项目监理机构认为施工单位未按图施工，该部位工程不予计量；施工单位认为停工造成了工期拖延，向项目监理机构提出了工程延期申请。事件 4：主体结构施工时，由于发生不可抗力事件，造成施工现场用于工程的材料损坏，导致经济损失和工期拖延

19、，施工单位按程序提出了工期和费用索赔。问题（分数：24.00）(1).指出事件 1 中的不妥之处，写出正确做法。（分数：6.00）_(2).指出事件 2 中的不妥之处，写出正确做法。该部位结构是否可以验收？为什么？（分数：6.00）_(3).事件 3 中项目监理机构对该部位工程不予计量是否正确？说明理由。项目监理机构是否应该批准工程延期申请？为什么？（分数：6.00）_(4).事件 4 中施工单位提出的工期和费用索赔是否成立？为什么？（分数：6.00）_建筑工程管理与实务-127-2 答案解析(总分：154.01，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：20，分数：20.00)1.单位重

20、量小于( )的纸质，布质壁纸，当直接粘贴在 A 级基材上时，可作为 B1级装修材料使用。 A500g/m 2 B300g/m 3 C400g/cm 2 D600g/m 2（分数：1.00）A.B. C.D.解析：2.在钢化、夹层、镀膜、中空的深加工玻璃原片中，主要选用的是( )。 A净片玻璃 B乳化玻璃 C刻花玻璃 D冰花玻璃（分数：1.00）A. B.C.D.解析：3.普通房屋的正常设计使用年限为( )年。 A10 B25 C50 D100（分数：1.00）A.B.C. D.解析：4.沥青砂浆找平层的分格缝，应留设在板端缝处，其纵横的最大间距不宜大于( )。 A5m B6m C4m D8m（

21、分数：1.00）A.B.C. D.解析：5.人耳能听到的声音其频率一般在( )之间，这个范围内的声音称为可听声。 A2020000Hz B120000Hz C2030000Hz D1040000Hz（分数：1.00）A. B.C.D.解析：6.城市规划区内属集体所有的土地，经( )后，土地的使用权方可有偿出让。 A买卖双方签订土地出让合同 B依法征用转为国有土地 C县级以上人民政府批准 D缴纳土地出让全（分数：1.00）A.B. C.D.解析：7.如下图所示桁架杆 1、杆 2、杆 3 所受的力分别为( )。（分数：1.00）A.B. C.D.解析：8.空心砖墙底部宜砌( )。 A1 皮混凝土小

22、型空心砌块 B2 皮混凝土大型空心砌块 C1 皮烧结普通砖 D3 皮烧结普通砖（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：9.挖土机是常用的土施工机械，正铲挖土机的挖土特点是( )。 A前进向上，自重切土 B后退向下，自重切土 C前进向上，强制切土 D后退向下，强制切土（分数：1.00）A.B.C. D.解析：10.普通螺栓连接坚固检验用( )小锤，要求螺头不偏移、不颤动、不松动。 A5kg B1kg C3kg D10kg（分数：1.00）A.B.C. D.解析：11.( )水泥由硅酸盐水泥熟料、20%70%的粒化高炉矿渣和适量石膏组成。 A普通硅酸盐 B粉煤灰硅酸盐 C矿渣硅酸盐 D火山灰质硅

23、酸盐（分数：1.00）A.B.C. D.解析：12.因改建、扩建和重要部位维修而改变结构和平面布置的工程，建设单位应当组织设计、施工单位( )，并在竣工后 3 个月内向城建档案馆报送。 A修改原建设工程档案 B补充原建设工程档案 C完善原建设工程档案 D重新编制建设工程档案（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：13.采用满粘法施工的外墙饰面砖粘贴工程，高度不应超过( )。 A24m B50m C100m D120m（分数：1.00）A.B.C. D.解析：14.砌体工程施工质量验收规范规定，填充墙至接近梁、板底时，应留一点空隙，等填充墙砌筑完毕应至少间隔( )后，再将其补砌挤紧。 A7 天

24、 B5 天 C4 天 D2 天（分数：1.00）A. B.C.D.解析：15.网架杆件一般采用钢管，节点一般采用( )。 A焊接点 B铰接点 C套接点 D球节点（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：16.现场食堂应设置独立的制作间、储藏间、门扇下方应设不低于( )的防鼠挡板。 A10cm B20cm C8cm D15cm（分数：1.00）A.B. C.D.解析：17.当轻质隔墙下端用木踢脚覆盖时，饰面板应与地面留有( )缝隙。 A2030mm B50100mm C6080mm D4050mm（分数：1.00）A. B.C.D.解析：18.根据 ABC 分类法的基本原理，累计频率属于( )区

25、间的因素是为 B 类因素，即次要因素，应进行次要问题的管理。 A50%90% B50%80% C80%90% D80%95%（分数：1.00）A.B.C. D.解析：19.天然大理石板材的技术要求中，物理性能的要求为( )。 A体积密度应不小于 1.25g/cm3 B体积密度应不小于 1.5g/cm3 C体积密度应不小于 2.0g/cm3 D体积密度应不小于 2.30g/cm3（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：20.槽段开挖时，施工期间，槽内泥浆面必须高于地下水位( )以上。 A0.4m B0.6m C0.8m D1m（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：二、多项选择题(总题数：1

26、0，分数：20.00)21.屋顶设计必须满足( )等要求。（分数：2.00）A.坚固耐久 B.防水排水 C.保温隔热 D.防止灰尘E.供人休闲解析：22.改善混凝土耐久性的外加剂包括( )。（分数：2.00）A.沸石粉B.硅粉C.引气剂 D.防水剂 E.泵送剂解析：23.基坑挖至基底设计标高并清理好后，施工单位必须会同( )共同进行验槽，合格后才能进行基础工程施工。（分数：2.00）A.主管部门B.造价单位C.设计单位 D.勘察 E.业主 解析：24.在设计中称为正常使用极限状态相应于结构或构件达到正常使用或耐久性的某项规定的限值，它包括( )。（分数：2.00）A.构件在正常使用条件下产生过

27、度变形，导致影响正常使用或建筑外观 B.构件过早产生裂缝或裂缝过宽 C.构件在正常使用条件下不产生变形D.在动力荷载作用下结构或构件产生过大的振幅 E.构件在使用有效期内没有发生裂缝解析：25.现场文明施工管理的主要内容有( )。（分数：2.00）A.抓好项目文化建设 B.制定完整的施工方案C.规范场容，保持作业环境整结卫生 D.创造文明有序安全生产的条件 E.减少对居民和环境的不利影响 解析：26.大事故书面报告应当包括的内容有( )。（分数：2.00）A.事故发生的时间、地点、工程项目、企业名称 B.事故发生的简要经过 C.事故发生原因的初步判断 D.事故报告单位 E.专家对事故的评估意见

28、解析：27.施工单位的( )应当经建设行政主管部门考核后方可任职。（分数：2.00）A.主要负责人 B.项目负责人 C.专职安全生产管理人员 D.普通工人E.会计人员解析：28.由于木材构造的不均匀性，木材的变形在各个方向上也不同，( )。（分数：2.00）A.顺纹方向最小 B.径向较大 C.弦向最大 D.弦向最小E.顺纹方向最大解析：29.幕墙立柱安装应符合的规定有( )。（分数：2.00）A.幕墙相邻两根立柱的距离偏差不应大于 2mm B.同屋立柱的最大标高偏差不应大于 5mm C.两根相邻立柱安装标高偏差不应大于 5mmD.立柱安装标高偏差不应大于 5mmE.左右偏差不应大于 6mm解析

29、：30.在屋面的建筑构造中，具体的要求有( )。（分数：2.00）A.屋面排水应优先采用内排水B.种类屋面面层均应采用非燃料体材料 C.有强风的地区的瓦屋面和卷材屋面应采取牢固的措施 D.设保温层的屋面应通过热工验算，并采取防结露、防蒸汽渗入及施工时防保温层受潮等措施 E.高度在 10m 以上的建筑物当无楼梯通达屋面时，应设上层屋面的入孔或外墙爬梯 解析：三、案例分析题(总题数：5，分数：114.00)案例一背景材料某大型剧院拟进行维修改造，某装饰，装修工程在公开招标投标过程中获得了该维修改造任务，合同工期为 5 个月合同价格为 1800 万元。1抹灰工程基层处理的施工过程部分记录如下：(1)

30、在抹灰前对基层表面做了清除；(2)室内墙面、柱面和门窗洞口的阳角做法符合设计要求。2工程师对抹灰工程施工质量控制的要点确定如下：(1)抹灰用的石灰膏的熟化期不应小于 3d；(2)当抹灰总厚度大于或等于 15mm 时，应采取加强措施；(3)有排水要求的部位应做滴水线(槽)；(4)一般抹灰的石灰砂浆不得抹在水泥砂浆层上；(5)一般抹灰和装饰抹灰工程的表面质量应符合有关规定。问题（分数：24.01）(1).抹灰前应清除基层表面的哪些物质？（分数：3.43）_正确答案：(抹灰前应清除基层表面的尘土、疏松物、脱膜剂、污垢和油渍等。)解析：(2).如果设计对室内墙面、柱面和门窗洞口的阳角做法无要求时，应怎

31、样处理理？（分数：3.43）_正确答案：(如果设计对室内墙面、柱面和门窗洞口的阳角做法无要求时，应采用 1:2 水泥砂浆做暗护角，其高度不应低于 2m，每侧宽度不应小于 50mm。)解析：(3).为使基体表面在抹灰前光滑应做怎样的处理？（分数：3.43）_正确答案：(为使基体表面在抹灰前光滑，应做毛化处理。)解析：(4).判断工程师对抹灰工程施工质量控制要点的不妥之处，并改正。（分数：3.43）_正确答案：(工程师对抹灰工程施工质量控制要点的不妥之处。(1)不妥之处：抹灰用的石灰膏的熟化期不应小于 3d。正确做法：抹灰用的石灰膏的熟化期不应小于 15d，罩面用的磨细石灰粉的熟化期不应小于 3d

32、。(2)不妥之处：当抹灰总厚度大于或等于 15mm 时，应采取加强措施。正确做法：当抹灰总厚度大于或等于 35mm 时，应采取加强措施。(3)不妥之处：一般抹灰的石灰砂浆不得抹在水泥砂浆层上。正确做法：一般抹灰的水泥砂浆不得抹在石灰砂浆层上，罩面石膏不得抹在水泥砂浆层上。)解析：(5).对滴水线(槽)的要求是什么？（分数：3.43）_正确答案：(对滴水线(槽)的要求是：应整齐顺直，滴水线应内高外低，滴水槽的深度和宽度不应小于10mm。)解析：(6).一般抹灰工程表面质量应符合的规定有哪些？（分数：3.43）_正确答案：(一般抹灰工程表面质量应符合的规定是：(1)普通抹灰表面应光滑、洁净、接槎平

33、整，分格缝应清晰；(2)高级抹灰表面应光滑、洁净、颜色均匀、无抹纹，分格缝和灰线应清晰美观。)解析：(7).装饰抹灰工程表面质量应符合的规定有哪些？（分数：3.43）_正确答案：(装饰抹灰丁程表面质量应符合的规定如下。(1)水刷石表面应石粒清晰、分布均匀、紧密平整、色泽一致，应无掉粒和接槎痕迹。(2)斩假石表面剁纹应均匀顺直、深浅一致，应无漏剁处；阳角处应横剁，并留出宽窄致的不剁边条，棱角应无损坏。(3)干粘石表面应色泽一致、不露浆、不漏粘、石粒应粘结牢固、分布均匀，阳角处应无明显黑边。(4)假面砖表面应平整、沟纹清晰、留缝整齐、色泽一致，应无掉角、脱皮、起砂等缺陷。)解析：案例二背景材料某房

34、屋建筑工程施工总承包二级企业，通过招标投标方式承建了城区 A 住宅楼工程，工程为框架剪力墙结构，地上 17 层，地下 1 层，总建筑面积 16780m2。该工程采取施工总承包方式，合同约定工期 20 个月。工程中标后，施工企业负责人考虑到同城区的 B 工程已临近竣工阶段(正在进行竣工预验收和编制竣工验收资料)，经征得 A、B 工程建设单位同意，选派 B 工程项目经理兼任 A 工程的项目经理工作。在施工期间，为了节约成本，项目经理安排将现场污水直接排入邻近的河流。在浇筑楼板混凝土过程中，进行 24h 连续浇筑作业，引起了附近居民的投诉。问题（分数：24.00）(1).该施工企业是否具备承建 A

35、工程的资质等级要求？为什么？（分数：6.00）_正确答案：(具备资质等级要求，二级企业可承担 28 层以下的房屋建筑工程。)解析：(2).该施工企业是否可以选派 B 工程的项目经理担任 A 工程项目经理？请说明理由。（分数：6.00）_正确答案：(可以。理由：发生了 A 工程中标项目经理不能继续履行职务的特殊情况；B 工程项目临近竣工阶段；经 A、B 工程的建设单位同意。)解析：(3).上述案例中发生了哪几种环境污染形式？工程施工中可能造成环境污染的形式还有哪些？（分数：6.00）_正确答案：(案例中发生的环境污染有水污染(河道污染、污水排人河道)，噪声污染(施工噪声污染)。还有大气污染(空气

36、污染、粉尘污染、灰尘污染)、室内空气污染、土壤污染(土地污染)、光污染、垃圾污染(施工垃圾污染、生活垃圾、固体废物污染)。)解析：(4).按照噪声来源划分，本案例中的噪声属于哪种类型？在施工过程中项目经理部应如何预防此类投诉事件的发生？（分数：6.00）_正确答案：(本案例中的噪声属于建筑施工噪声(施工机械噪声、混凝土浇筑噪声、振捣噪声)。预防措施如下：(1)在施工组织设计(方案)中应编制防止扰民措施，并在施工过程中贯彻实施；(2)在可能发生夜间扰民作业施工前，提前到相关部门办理审批手续；(3)对夜间施工，；提前向邻近居民进行公示；(4)设专人到邻近居委会(居民)进行沟通、协商，采取必要的补偿

37、措施。)解析：案例三背景材料某综合办公楼工程，建设单位甲通过公开招标确定本工程由乙承包商为中标单位，双方签订了工程总包合同。由于乙承包商不具有勘察、设计能力，经甲建设单位同意，乙分别与丙建筑设计院和丁建筑工程公司签订了工程勘察设计合同和工程施工合同。勘察设计合同约定由丙对甲的办公楼及附属公共设施提供设计服务，并按勘察设计合同的约定交付有关的设计文件和资料。施工合同约定由丁根据丙提供的设计图纸进行施工，工程竣工时根据国家有关验收规定及设计图纸进行质量验收。合同签订后，丙按时将设计文件和有关资料交付给丁，丁根据设计图纸进行施工。工程竣工后，甲会同有关质量监督部门对工程进行验收，发现工程存在严重质量

38、问题，是由于设计不符合规范所致。原来丙未对现场进行仔细勘察即自行进行设计导致设计不合理，给甲带来了重大损失。并以与甲方没有合同关系为由拒绝承担责任，乙又以自己不是设计人为由推卸责任，甲遂以丙为被告向法院提起诉讼。问题（分数：24.00）(1).本案例中，甲与乙、乙与丙、乙与丁分别签订的合同是否有效？并分别说明理由。（分数：6.00）_正确答案：(合同有效性的判定。(1)甲与乙签订的总承包合同有效。理由：根据中华人民共和国合同法和：中华人民共和国建筑法的有关规定：“发包人可以与总承包单位订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。”(2)乙与丙签订的分包合同有效。理由：根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法的有关规定，总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。(3)乙与丙签订的分包合同无效。理由：根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法的有关规定，承包人不得将其承包的全部