【工程类职业资格】建筑工程管理与实务-56-3及答案解析.doc

1、建筑工程管理与实务-56-3 及答案解析(总分：160.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：20，分数：20.00)1.( )玻璃具有花纹自然、质感柔和、透光不透明、视感舒适的特点。（分数：1.00）A.乳化玻璃B.冰花玻璃C.喷花玻璃D.彩色平板玻璃2.房屋的结构和层数、厂名、校名、路名等是( )。（分数：1.00）A.地貌符号B.地物符号C.注记符号D.等高线3.安装燃气灶的房间净高不得低于( )。（分数：1.00）A.1mB.2.5mC.2.3mD.2.2m4.有水或其他液体流淌的楼层地面的孔洞四周和平台临空边缘，应设置翻边或贴地遮挡，高度不宜( )。（分数：1.00）A

2、.大于 150mmB.小于 150mmC.小于 100mmD.大于 100mm5.H 类防火涂料，涂层厚度一般为( )。（分数：1.00）A.1040mmB.850mmC.530mmD.1240mm6.以阻为主的屋面防水，一般为平屋顶，坡度值 i( )。（分数：1.00）A.10%50%B.3%7%C.5%10%D.2%5%7.连接型钢或零件平面坡度大于( )时，应放置斜垫片。（分数：1.00）A.1：10B.1：20C.1：30D.2：58.在正常维护的条件下，结构应能在预计的使用期限内满足各项功能要求，是结构应具有的 ( )功能。（分数：1.00）A.安全性B.耐久性C.适用性D.稳定性9

3、.装配式楼板结构，为了加强结构的整体性和抗震性能，常在楼板上做现浇的钢筋混凝土叠合层，厚度为 ( )。（分数：1.00）A.3050mmB.5080mmC.80100mmD.6090mm10.如图所示结构 1、2 杆轴力为( )。（分数：1.00）A.B.C.D.11.锤击沉桩法的施工程序是( )。（分数：1.00）A.确定桩位和沉桩顺序打桩机就位吊桩喂桩校正锤击沉桩接桩再锤击沉桩送桩收锤切割桩头B.测量定位压桩机就位吊桩插桩桩身对中调直静压沉桩接桩再静压沉桩锤击沉桩检查验收转移桩机C.桩机就位锤击沉管上料边锤击边拔管，并继续浇筑混凝土下钢筋笼，继续浇筑混凝土及拔管成桩D.确定桩位和沉桩顺序上

4、料校正锤击沉桩接桩送桩切割桩头12.混凝土结构子分部工程根据结构的施工方法分为现浇混凝土结构子分部工程和( )。（分数：1.00）A.钢筋混凝土结构子分部工程B.预应力混凝土结构子分部工程C.装配式混凝土结构子分部工程D.以上都不是13.用干铺卷材作延伸层，干铺卷材的两侧( )处应用玛 （分数：1.00）A.B.C.D.14.住宅建筑设计中的使用面积系数指的是( )。（分数：1.00）A.每套建筑面积除以每套使用面积B.总套内使用面积除以总建筑面积C.平均套内使用面积除以总建筑面积D.每套使用面积除以每套建筑面积15.悬吊式顶棚按施工工艺的不同，分为暗龙骨吊顶和( )。（分数：1.00）A.复

5、合龙骨吊顶B.主龙骨吊顶C.次龙骨吊顶D.明龙骨吊顶16.幕墙中用于板材与金属构架、板材与板材、板材与玻璃肋之间的结构的是( )。（分数：1.00）A.硅酮建筑密封胶B.双面胶带C.硅酮结构密封胶D.透明胶带17.( )材料分为有机涂料、元素有机涂料和无机涂料三大类。（分数：1.00）A.树脂类防腐材料B.涂料类防腐材料C.塑料类防腐材料D.刚性防水材料18.浅基坑的( )适于地下水位较低、深度不很大的一般黏性或砂土层中使用。（分数：1.00）A.短桩横隔板支撑B.挡土灌注桩支护C.叠袋式挡墙支护D.型钢桩横挡板支撑19.在建筑工程成本分析中( )最为常用。（分数：1.00）A.因素分析法B.

6、比率法C.差额分析法D.ABC 分析法20.( )适用于强度要求较高的抹灰工程、装饰制品和石膏板。（分数：1.00）A.高强石膏B.粉刷石膏C.建筑石膏D. 型半水石膏二、多项选择题(总题数：10，分数：20.00)21.在网络计划的实施、调整与控制阶段，包括( )步骤。（分数：2.00）A.网络计划调整B.网络计划贯彻C.确定关键线路D.网络计划检查E.时间参数计算22.圈梁的作用有( )。（分数：2.00）A.减少由于地基不均匀沉降引起的墙体开裂B.使楼板层美观C.加强房屋整体性D.增加墙体稳定性E.提高墙体承载力23.极限状态设计方法的原则是建筑结构必须满足( )的要求。（分数：2.00

7、）A.适用性B.耐久性C.通用性D.牢固性E.安全性24.坡屋面的承重结构体系有( )。（分数：2.00）A.山墙承重B.屋架承重C.部分梁柱承重D.横墙承重E.纵墙承重25.应列入建筑安装工程的措施项目清单中的是( )。（分数：2.00）A.夜间施工B.安全生产C.劳动保险D.环境保护E.临时设施26.团队决策的方法通常有( )。（分数：2.00）A.ABC 分析法B.模糊目标法C.德尔菲法D.头脑风暴法E.敏感性分析法27.某工程开挖大型基坑，长 80m，宽 30m，开挖深度为 4m，二类土，地下水位较高，挖土机可选用( )。（分数：2.00）A.正铲挖土机B.反铲挖土机C.铲运机D.拉铲

8、挖土机E.抓铲挖土机28.异节奏流水施工的特点是( )。（分数：2.00）A.不同施工过程之间的流水节拍互为倍数B.流水步距彼此相等C.专业工作队连续均衡作业D.每一个施工过程在各施工段上的流水节拍都相等E.专业工作队数目等于施工过程数目29.成本分析的方法有( )。（分数：2.00）A.价值工程法B.净值法C.对比法D.差额分析法E.因素分析法30.热轧钢筋由级到级的性能变化规律是( )。（分数：2.00）A.塑性由高到低B.塑性不发生变化C.抗拉强度由高到低D.塑性由低到高E.抗拉强度由低到高三、案例分析题(总题数：5，分数：120.00)31.某设备厂筹资新建一生产流水线，该工程设计已完

9、成，施工图纸齐备，施工现场已完成“三通一平”工作，已具备开工条件。通过资格预审并参加投标的共有 A、B、C、D、E 五家施工单位。开标会议由招标代理机构主持，开标结果表明这五家投标单位的报价均高出标底价近 300 万元，这一异常引起了招标人的注意。为了避免招标失败，业主提出由招标代理机构重新复核和制定新的标底。招标代理机构复核标底后，确认是由于工作失误，漏算了部分工程项目，使标底价偏低。在修正错误后，招标代理机构重新确定了新的标底。A、B、C 三家投标单位认为新的标底不合理，向招标人提出要求撤回投标文件。由于上述问题纠纷导致定标工作在原定的投标有效期内一直没有完成。为早日开工，该业主更改了原定

10、工期和工程结算方式等条件，指定了其中一家施工单位中标。问题1根据该工程的具体条件，工程师应向业主推荐采用何种合同(按付款方式划分)?为什么?2上述招标工作存在哪些问题?3A、B、C 三家投标单位要求撤回投标文件的做法是否正确?为什么?4如果招标失败，招标人可否另行招标?投标单位的损失是否应由招标人赔偿?为什么?（分数：24.00）_32.某工程计划进度与实际进度如表 5-1 所列。表中实线表示计划进度(计划进度线上方的数据为每周计划投资)，虚线表示实际进度(实际进度线上方的数据为每周实际投资)。各分项工程每周计划完成和实际完成的工程量相等。（分数：24.00）_33.某实施监理的工程项目，监理

11、工程师对施工单位报送的施工组织设计审核时发现两个问题：一是施工单位为方便施工，将设备管道竖井的位置做了移位处理；二是工程的有关试验主要安排在施表 5-2 投资数据表 单位：万元投 资 数 据项 目1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12每周拟完工程计划投资拟完工程计划投资累计每周已完工程实际投资已完工程实际投资累计每周已完工程计划投资已完工程计划投资累计工单位试验室进行。总监理工程师分析后认为，管道竖井移位方案不会影响工程使用功能和结构安全，因此，签认了该施工组织设计报审表并送达建设单位；同时指示专业监理工程师对施工单位试验室资质等级及其试验范围等进行考核。项目监理过程中有如下事件

12、。（分数：24.00）_34.某工程项目，业主通过招标与甲建筑公司签订了土建工程施工合同，包括 A、B、C、D、正、F、G、H八项工作，合同工期 360 天。业主与乙安装公司签订了设备安装施工合同，包括设备安装与调试工作，合同工期 180 天。通过相互的协调，编制了图 5-2 所示的网络进度计划。（分数：24.00）_35.某综合办公楼工程，建设单位甲通过公开招标确定本工程由乙承包商为中标单位，双方签订了工程总承包合同。由于乙承包商不具有勘察、设计能力，经甲建设单位同意，乙分别与丙建筑设计院和丁建筑工程公司签订了工程勘察设计合同和工程施工合同。勘察设计合同约定由丙对甲的办公。楼及附属公共设施提

13、供设计服务，并按勘察设计合同的约定交付有关的设计文件和资料。施工合同约定由丁根据丙提供的设计图纸进行施工，工程竣工时根据国家有关验收规定及设计图纸进行质量验收。合同签订后，丙按时将设计文件和有关资料交付给丁，丁根据设计图纸进行施工。工程竣工后，甲会同有关质量监督部门对工程进行验收，发现工程存在严重质量问题，是由于设计不符合规范所致。原来丙未对现场进行仔细勘察即自行进行设计导致设计不合理，给甲带来了重大损失，并以与甲方没有合同关系为由拒绝承担责任，乙又以自己不是设计人为由推卸责任，甲遂以丙为被告向法院提起诉讼。问题1本案例中，甲与乙、乙与丙、乙与丁分别签订的合同是否有效?并分别说明理由。2甲以丙

14、为被告向法院提起诉讼是否妥当?为什么?3工程存在严重质量问题的责任应如何划分?4根据我国法律法规的规定，承包单位将承包的工程转包或违法分包应承担什么法律后果?（分数：24.00）_建筑工程管理与实务-56-3 答案解析(总分：160.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：20，分数：20.00)1.( )玻璃具有花纹自然、质感柔和、透光不透明、视感舒适的特点。（分数：1.00）A.乳化玻璃B.冰花玻璃 C.喷花玻璃D.彩色平板玻璃解析：2.房屋的结构和层数、厂名、校名、路名等是( )。（分数：1.00）A.地貌符号B.地物符号C.注记符号 D.等高线解析：3.安装燃气灶的房间净高

15、不得低于( )。（分数：1.00）A.1mB.2.5mC.2.3mD.2.2m 解析：4.有水或其他液体流淌的楼层地面的孔洞四周和平台临空边缘，应设置翻边或贴地遮挡，高度不宜( )。（分数：1.00）A.大于 150mmB.小于 150mmC.小于 100mm D.大于 100mm解析：5.H 类防火涂料，涂层厚度一般为( )。（分数：1.00）A.1040mmB.850mm C.530mmD.1240mm解析：6.以阻为主的屋面防水，一般为平屋顶，坡度值 i( )。（分数：1.00）A.10%50%B.3%7%C.5%10%D.2%5% 解析：7.连接型钢或零件平面坡度大于( )时，应放置斜

16、垫片。（分数：1.00）A.1：10B.1：20 C.1：30D.2：5解析：8.在正常维护的条件下，结构应能在预计的使用期限内满足各项功能要求，是结构应具有的 ( )功能。（分数：1.00）A.安全性B.耐久性 C.适用性D.稳定性解析：9.装配式楼板结构，为了加强结构的整体性和抗震性能，常在楼板上做现浇的钢筋混凝土叠合层，厚度为 ( )。（分数：1.00）A.3050mmB.5080mm C.80100mmD.6090mm解析：10.如图所示结构 1、2 杆轴力为( )。（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：11.锤击沉桩法的施工程序是( )。（分数：1.00）A.确定桩位和沉桩顺序打

17、桩机就位吊桩喂桩校正锤击沉桩接桩再锤击沉桩送桩收锤切割桩头 B.测量定位压桩机就位吊桩插桩桩身对中调直静压沉桩接桩再静压沉桩锤击沉桩检查验收转移桩机C.桩机就位锤击沉管上料边锤击边拔管，并继续浇筑混凝土下钢筋笼，继续浇筑混凝土及拔管成桩D.确定桩位和沉桩顺序上料校正锤击沉桩接桩送桩切割桩头解析：12.混凝土结构子分部工程根据结构的施工方法分为现浇混凝土结构子分部工程和( )。（分数：1.00）A.钢筋混凝土结构子分部工程B.预应力混凝土结构子分部工程C.装配式混凝土结构子分部工程 D.以上都不是解析：13.用干铺卷材作延伸层，干铺卷材的两侧( )处应用玛 （分数：1.00）A.B.C.D. 解

18、析：14.住宅建筑设计中的使用面积系数指的是( )。（分数：1.00）A.每套建筑面积除以每套使用面积B.总套内使用面积除以总建筑面积 C.平均套内使用面积除以总建筑面积D.每套使用面积除以每套建筑面积解析：15.悬吊式顶棚按施工工艺的不同，分为暗龙骨吊顶和( )。（分数：1.00）A.复合龙骨吊顶B.主龙骨吊顶C.次龙骨吊顶D.明龙骨吊顶 解析：16.幕墙中用于板材与金属构架、板材与板材、板材与玻璃肋之间的结构的是( )。（分数：1.00）A.硅酮建筑密封胶B.双面胶带C.硅酮结构密封胶 D.透明胶带解析：17.( )材料分为有机涂料、元素有机涂料和无机涂料三大类。（分数：1.00）A.树脂

19、类防腐材料B.涂料类防腐材料 C.塑料类防腐材料D.刚性防水材料解析：18.浅基坑的( )适于地下水位较低、深度不很大的一般黏性或砂土层中使用。（分数：1.00）A.短桩横隔板支撑B.挡土灌注桩支护C.叠袋式挡墙支护D.型钢桩横挡板支撑 解析：19.在建筑工程成本分析中( )最为常用。（分数：1.00）A.因素分析法 B.比率法C.差额分析法D.ABC 分析法解析：20.( )适用于强度要求较高的抹灰工程、装饰制品和石膏板。（分数：1.00）A.高强石膏 B.粉刷石膏C.建筑石膏D. 型半水石膏解析：二、多项选择题(总题数：10，分数：20.00)21.在网络计划的实施、调整与控制阶段，包括(

20、 )步骤。（分数：2.00）A.网络计划调整 B.网络计划贯彻 C.确定关键线路D.网络计划检查 E.时间参数计算解析：22.圈梁的作用有( )。（分数：2.00）A.减少由于地基不均匀沉降引起的墙体开裂 B.使楼板层美观C.加强房屋整体性 D.增加墙体稳定性 E.提高墙体承载力解析：23.极限状态设计方法的原则是建筑结构必须满足( )的要求。（分数：2.00）A.适用性 B.耐久性 C.通用性D.牢固性E.安全性 解析：24.坡屋面的承重结构体系有( )。（分数：2.00）A.山墙承重 B.屋架承重 C.部分梁柱承重D.横墙承重E.纵墙承重解析：25.应列入建筑安装工程的措施项目清单中的是(

21、 )。（分数：2.00）A.夜间施工 B.安全生产 C.劳动保险D.环境保护 E.临时设施 解析：26.团队决策的方法通常有( )。（分数：2.00）A.ABC 分析法 B.模糊目标法 C.德尔菲法 D.头脑风暴法E.敏感性分析法解析：27.某工程开挖大型基坑，长 80m，宽 30m，开挖深度为 4m，二类土，地下水位较高，挖土机可选用( )。（分数：2.00）A.正铲挖土机B.反铲挖土机C.铲运机D.拉铲挖土机 E.抓铲挖土机 解析：28.异节奏流水施工的特点是( )。（分数：2.00）A.不同施工过程之间的流水节拍互为倍数 B.流水步距彼此相等 C.专业工作队连续均衡作业 D.每一个施工过

22、程在各施工段上的流水节拍都相等 E.专业工作队数目等于施工过程数目解析：29.成本分析的方法有( )。（分数：2.00）A.价值工程法B.净值法C.对比法 D.差额分析法 E.因素分析法 解析：30.热轧钢筋由级到级的性能变化规律是( )。（分数：2.00）A.塑性由高到低 B.塑性不发生变化C.抗拉强度由高到低D.塑性由低到高E.抗拉强度由低到高 解析：三、案例分析题(总题数：5，分数：120.00)31.某设备厂筹资新建一生产流水线，该工程设计已完成，施工图纸齐备，施工现场已完成“三通一平”工作，已具备开工条件。通过资格预审并参加投标的共有 A、B、C、D、E 五家施工单位。开标会议由招标

23、代理机构主持，开标结果表明这五家投标单位的报价均高出标底价近 300 万元，这一异常引起了招标人的注意。为了避免招标失败，业主提出由招标代理机构重新复核和制定新的标底。招标代理机构复核标底后，确认是由于工作失误，漏算了部分工程项目，使标底价偏低。在修正错误后，招标代理机构重新确定了新的标底。A、B、C 三家投标单位认为新的标底不合理，向招标人提出要求撤回投标文件。由于上述问题纠纷导致定标工作在原定的投标有效期内一直没有完成。为早日开工，该业主更改了原定工期和工程结算方式等条件，指定了其中一家施工单位中标。问题1根据该工程的具体条件，工程师应向业主推荐采用何种合同(按付款方式划分)?为什么?2上

24、述招标工作存在哪些问题?3A、B、C 三家投标单位要求撤回投标文件的做法是否正确?为什么?4如果招标失败，招标人可否另行招标?投标单位的损失是否应由招标人赔偿?为什么?（分数：24.00）_正确答案：(1应推荐采用总价合同，因为该工程施工图齐备，现场条件满足开工要求，工期为 1 年，风险较小。2在招标工作中，存在以下问题：(1)开标以后，又重新确定标底；(2)在投标有效期内没有完成定标工作；(3)更改招标文件的合同工期和工程结算条件；(4)直接指定施工单位。3A、B、C 三家投标单位要求撤回投标文件的做法不正确，投标是一种要约行为。4招标人可以重新组织招标，招标人不应给予赔偿，因为招标属于要约

25、邀请。)解析：32.某工程计划进度与实际进度如表 5-1 所列。表中实线表示计划进度(计划进度线上方的数据为每周计划投资)，虚线表示实际进度(实际进度线上方的数据为每周实际投资)。各分项工程每周计划完成和实际完成的工程量相等。（分数：24.00）_正确答案：(1填表 5-3。表 5-3 投资数据表 单位：万元投 资 数 据项 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12每周拟完工程计划投资5 9 9 13 13 18 14 8 8 3拟完工程计划投资累计5 14 23 36 49 67 81 89 97 100每周已完工程实际投资5 5 9 4 4 12 15 11 11 8 8

26、3已完工程实际投资累计5 10 19 273 27 39 54 65 76 84 92 95每周已完工程计划投资5 5 9 4 4 13 17 13 13 7 7 3已完工程计划投资累计5 10 19 23 27 40 57 70 83 90 97 1002绘制工程投资曲线图。每月已完工程计划投资计算表如表 5-4 所列。根据表 5-4 中数据在图 5-3 中绘出三种投资曲线：拟完工程计划投资曲线；已完工程实际投资曲线；已完工程计划投资曲线。3根据投资偏差和进度偏差的计算公式，可知第 6 周末：投资偏差已完工程实际投资累计已完工程计划投资累计39-40-1(万元)投资节约 1 万元。进度偏差拟

27、完工程计划投资累计已完工程计划投资累计67-4027(万元)结果为正值，表示工期拖延 27 万元。第 10 周末：投资偏差84-90-6(万元)，投资节约 6 万元。进度偏差100-9010(万元)，进度拖延 10 万元。)解析：33.某实施监理的工程项目，监理工程师对施工单位报送的施工组织设计审核时发现两个问题：一是施工单位为方便施工，将设备管道竖井的位置做了移位处理；二是工程的有关试验主要安排在施表 5-2 投资数据表 单位：万元投 资 数 据项 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12每周拟完工程计划投资拟完工程计划投资累计每周已完工程实际投资已完工程实际投资累计每周已完

28、工程计划投资已完工程计划投资累计工单位试验室进行。总监理工程师分析后认为，管道竖井移位方案不会影响工程使用功能和结构安全，因此，签认了该施工组织设计报审表并送达建设单位；同时指示专业监理工程师对施工单位试验室资质等级及其试验范围等进行考核。项目监理过程中有如下事件。（分数：24.00）_正确答案：(1总监理工程师组织审批施工组织设计的方法如下。总监理工程师在约定的时间内，组织专业监理工程师对承包商提交的施工组织设计进行审查，提出意见后，由总监理工程师审核签认。总监理工程师对施工单位报送的施工组织设计内容的审批处理不妥当。理由：施工单位将设备管道竖井的位置做了移位处理，涉及的是设计变更，应征得建

29、设单位同意并办理书面变更手续，凡涉及施工图审查内容的设计变更还必须报请原审查机构审查后再批准实施。2专业监理工程师对施工单位实验室除考核资质等级及其试验范围外，还应考核的内容是：(1)试验设备、检测仪器能否满足工作质量检查要求，是否处于良好的可用状态；(2)精度是否符合需要；(3)法定计量部门标定资料、合格证、率定表是否在标定的有效期限内；(4)试验室管理制度是否齐全、符合实际；(5)试验、检测人员的上岗资质。3第一次工地会议的做法中不妥之处如下。(1)开工准备工作基本完成，施工许可证正在办理，要求会后就组织开工。正确做法：开工准备工作全部完成，施工许可证办理完毕后，才可以开工。(2)会后建设

30、单位起草了会议纪要。正确做法：会议纪要由项目监理机构负责起草。(3)将会议纪要送发监理单位、施工单位。正确做法：会议纪要由与会各方代表会签。4监理单位对事件 2 的处理如下。监理工程师下达停工令，并责令施工企业将 5 名无安装资格证书的安装人员撤出施工现场，并对已完成的设备安装工程进行检验，责令施工企业进行整改。5总监理工程师的做法是妥当的。施工单位的费用索赔和工程延期不应该被批准。理由：该质量和安全隐患是由施工单位未按技术规程的要求进行调试造成的，虽然是关键工作，但也不应该批准工期顺延，费用应由施工单位承担。)解析：34.某工程项目，业主通过招标与甲建筑公司签订了土建工程施工合同，包括 A、

31、B、C、D、正、F、G、H八项工作，合同工期 360 天。业主与乙安装公司签订了设备安装施工合同，包括设备安装与调试工作，合同工期 180 天。通过相互的协调，编制了图 5-2 所示的网络进度计划。（分数：24.00）_正确答案：(1对索赔要求的判定(1)业主钢筋混凝土预制桩供应不及时，造成 A 工作延误，因 A 工作是关键工作，业主应给甲公司补偿工期和相应费用。业主应顺延乙公司的开工时间和补偿相关费用。(2)因设计图纸错误导致甲公司返工处理，由于 B 工作是非关键工作，因为已经对 A 工作补偿工期，B 工作延误的 15 天在其总时差范围以内，故不给予甲公司工期补偿，但应给甲公司补偿相应的费用

32、。因对乙公司不造成影响，故不应给乙公司工期和费用补偿。(3)由于甲公司原因使 C 工作延长，不给予甲公司工期和费用补偿。因未对乙公司造成影响，业主不对乙公司补偿。(4)由于乙公司的错误造成总工期延期与费用损失，业主不给予工期和费用补偿。由此引起的对甲公司的工期延误和费用损失，业主应给予补偿。2工期和费用补偿的计算(1)甲公司应得到工期补偿如下。事件 1：业主预制桩供应不及时补偿工期?天。事件 4：因安装公司原因给甲公司造成工期延误，应补偿 5 天。工期补偿合计 12 天。甲公司应得到费用补偿如下。事件 1：760004.2(万元)事件 2：5.0 万元事件 4：560003.0(万元)费用补偿

33、合计 12.2 万元。(2)因业主预制桩供应不及时，乙公司应得到工期补偿 7 天。乙公司应得到费用补偿如下。事件 1 补偿：760004.2(万元)事件 4 罚款：560003.0(万元)费用补偿合计 4.2-3.01.2(万元)3工程价款的计算桩购置费为：80095076(万元)桩基础工程合同价款：8009180129.6(万元)甲公司桩基础施工应得工程价款为：129.6-7653.6(万元)解析：35.某综合办公楼工程，建设单位甲通过公开招标确定本工程由乙承包商为中标单位，双方签订了工程总承包合同。由于乙承包商不具有勘察、设计能力，经甲建设单位同意，乙分别与丙建筑设计院和丁建筑工程公司签订

34、了工程勘察设计合同和工程施工合同。勘察设计合同约定由丙对甲的办公。楼及附属公共设施提供设计服务，并按勘察设计合同的约定交付有关的设计文件和资料。施工合同约定由丁根据丙提供的设计图纸进行施工，工程竣工时根据国家有关验收规定及设计图纸进行质量验收。合同签订后，丙按时将设计文件和有关资料交付给丁，丁根据设计图纸进行施工。工程竣工后，甲会同有关质量监督部门对工程进行验收，发现工程存在严重质量问题，是由于设计不符合规范所致。原来丙未对现场进行仔细勘察即自行进行设计导致设计不合理，给甲带来了重大损失，并以与甲方没有合同关系为由拒绝承担责任，乙又以自己不是设计人为由推卸责任，甲遂以丙为被告向法院提起诉讼。问

35、题1本案例中，甲与乙、乙与丙、乙与丁分别签订的合同是否有效?并分别说明理由。2甲以丙为被告向法院提起诉讼是否妥当?为什么?3工程存在严重质量问题的责任应如何划分?4根据我国法律法规的规定，承包单位将承包的工程转包或违法分包应承担什么法律后果?（分数：24.00）_正确答案：(1合同有效性的判定(1)甲与乙签订的总承包合同有效。理由：根据合同法和建筑法的有关规定，发包人可以与总承包单位订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。(2)乙与丙签订的分包合同有效。理由：根据合同法和建筑法的有关规定，总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的

36、部分工作交由第三人完成。(3)乙与丙签订的分包合同无效。理由：根据合同法和建筑法的有关规定，承包人不得将其承包的全部建设工程转包第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。因此，乙将由自己总承包部分的施工工作全部分包给丁，违反了合同法及建筑法的强制性规定，导致乙与丁之间的施工分包合同无效。2甲以丙为被告向法院提起诉讼不妥。理由：甲与丙不存在合同关系，因为乙作为该工程的总承包单位与丙建筑设计院之间是总包和分包的关系，根据合同法及建筑法的规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的

37、质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。3工程存在严重质量问题的责任划分为：丙未对现场进行仔细勘察即自行进行设计导致设计不合理，给甲带来了重大损失，乙和丙应对工程建设质量问题向甲承担连带责任。4根据建筑法和建设工程质量管理条例规定，承包单位将承包的工程转包或者违法分包的，责令改正，没收违法所得，对勘察、设计单位处合同约定的勘察费、设计费百分之二十五以上百分之五十以下的罚款；对施工单位处工程合同价款百分之零点五以上百分之一以下的罚款；可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。工程监理单位转让工程监理业务的，责令改正，没收违法所得，处合同约定的监理酬金百分之二十五以上百分之五十以下的罚款；可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。)解析：