【工程类职业资格】建筑工程管理与实务-58-2及答案解析.doc

1、建筑工程管理与实务-58-2 及答案解析(总分：120.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：20，分数：20.00)1.选择材料运输方式及存储要求属于( )。 A砌筑工程 B结构安装工程 C屋面工程 D装饰工程（分数：1.00）A.B.C.D.2.公共建筑外窗可开启面积不小于外窗总面积的( )。 A20% B30% C50% D70%（分数：1.00）A.B.C.D.3.边长在( )cm 以上的洞口，四周设防护栏杆，洞口下张设安全平网防护。 A50 B100 C150 D200（分数：1.00）A.B.C.D.4.我国建筑结构可靠度设计统一标准(GB500682001)首次提出

2、了建筑结构的设计使用年限，则普通房屋和构筑物的使用年限是( )年。 A5 B25 C50 D100（分数：1.00）A.B.C.D.5.下列属于工作场所的职业卫生防护与管理要求的是( )。 A建立健全职业病防治管理制度 B现场施工布局合理，符合有害与无害作业分开的原则 C应对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训 D应优先采用有利于防治职业病和保护劳动者健康的新技术、新工艺（分数：1.00）A.B.C.D.6.下列关于在施工过程中，预埋件和后置埋件安装的质量控制表述中，不正确的是( )。 A连接部位的混凝土强度等级不应高于 C20 B对需要增加的后置埋件，其锚栓的类型、规格

3、、数量和锚固深度应符合设计要求 C预埋件应在主体结构施工时按照设计要求的位置埋设，在混凝土浇捣过程中，应派专人跟踪负责，防止埋件位移 D主体结构完成后应对主体结构和预埋件的实际位置进行复测，并据此将调整施工图的意见提交有关单位，办好设计修改手续后，方可实施（分数：1.00）A.B.C.D.7.施工现场砌块应堆放整齐，堆放高度不宜超过( )m，有防雨要求的要防止雨淋，并做好排水，砌块保持干净。 A2 B3 C4 D5（分数：1.00）A.B.C.D.8.在正常情况下，当混凝土强度等级小于或等于 C20 时，保护层厚度为( )mm。 A15 B20 C25 D30（分数：1.00）A.B.C.D.

4、9.项目职业健康安全技术措施计划应由( )主持编制，经有关部门批准后，由专职安全管理人员进行现场监督实施。 A项目经理 B项目负责人 C项目监理人 D项目承包人（分数：1.00）A.B.C.D.10.工程竣工后，( )部按照国家、地方有关工程竣工资料编制的要求，将单位工程施工组织整理归档。 A项目负责人 B监理 C项目经理 D企业设计（分数：1.00）A.B.C.D.11.施工过程中的一般项目检验结果合格率应达到( )。 A60% B70% C80% D90%（分数：1.00）A.B.C.D.12.工程建设施工企业质量管理规范规定，( )应明确质量管理体系的组织机构，配备相应质量管理人员，规定

5、相应的职责和权限并形成文件。 A建筑企业 B施工企业 C设计企业 D监理企业（分数：1.00）A.B.C.D.13.箍筋主要是承担( )的，在构造上还能固定受力钢筋的位置，以便绑扎成钢筋骨架。 A剪力 B扭转力 C弯曲力 D压缩力（分数：1.00）A.B.C.D.14.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，最低保修期为( )年。 A1 B2 C5 D10（分数：1.00）A.B.C.D.15.民用建筑工程验收时，应抽检有代表性的房间室内环境污染物浓度，检测数量不得少于( )，并不得少于 3 间。 A2% B3% C5% D10%（分数：1.00）A.B.C.D.16.全玻幕墙

6、的板面不得与其他刚性材料直接接触。板面与装修面或结构面之间的空隙不应小于( )mm，且应采用密封胶密封。 A8 B10 C15 D18（分数：1.00）A.B.C.D.17.施工过程中，半隐框、隐框玻璃幕墙组件应对硅酮结构密封胶进行( )。 A抽样剥离试验 B混匀性试验 C拉断试验 D淋水试验（分数：1.00）A.B.C.D.18.泵送混凝土的坍落度不低于( )mm，外加剂主要有泵送剂、减水剂和引气剂等。 A10 B50 C80 D100（分数：1.00）A.B.C.D.19.下列关于蒸压加气混凝土砌块的表述不正确的是( )。 A用作墙体可降低建筑物采暖、制冷等使用能耗 B按密度划分为 500

7、 kg/m3、600kg/m 3、700kg/m 3、800kg/m 3、900kg/m 3、1100kg/m 3、1200kg/m 3和 1400kg/m3八个等级 C按抗压强度分 A1.0、A2.0、A2.5、A3.5、A5.0、A7.5、A10 七个强度级别 D加气混凝土砌块的表观密度小，一般为烧结普通砖的 1/3，可减轻结构自重，有利于提高建筑物抗震能力（分数：1.00）A.B.C.D.20.钢筋的最大力总伸长率不小于( )。 A5% B7% C9% D10%（分数：1.00）A.B.C.D.二、多项选择题(总题数：10，分数：20.00)21.根据钢的用途不同，工业用钢常分为( )。

8、（分数：2.00）A.结构钢B.工具钢C.普通钢D.特殊性能钢E.特级优质钢22.民用建筑节能条例规定，国家推广使用民用建筑节能的( )。（分数：2.00）A.新技术B.新工艺C.新材料D.新设备E.新能源23.确定施工顺序应满足的要求有( )。（分数：2.00）A.工艺合理B.保证质量C.安全施工D.缩短工期E.减少利用工作面24.混凝土结构工程施工质量验收规范规定，关于现浇模板安装的偏差说法，正确的是( )。（分数：2.00）A.层高垂直度：不小于 5m 时，允许偏差 6mmB.层高垂直度：大于 5m 时，允许偏差 8mmC.截面内部尺寸：基础，允许偏差：10mmD.截面内部尺寸柱、梁，允

9、许偏差-5mm，+4mmE.检查数量：在同一检验批内，对梁、柱和独立基础，应抽查构件数量的 10%，且不少于 3 件25.纵向受力钢筋的数量一般可以为( )根。（分数：2.00）A.1B.2C.3D.5E.726.项目经理部的组织结构应根据项目的( )和地域范围确定。（分数：2.00）A.规模B.结构C.复杂程度D.人员数目E.专业特点27.下列属于施工合同文件组成的是( )。（分数：2.00）A.招标通知书B.招标书及其附件C.施工合同专用条款D.标准、规范及有关技术文件E.工程报价单或预算书28.施工合同管理中，提出索赔的依据主要有( )。（分数：2.00）A.双方的往来信件及各种会议、会

10、谈纪要B.国家有关法律、法令、政策文件C.气象资料、工程检查验收报告和各种技术鉴定报告，工程送停电、送停水、道路开通和封闭的记录和证明D.施工进度计划和实际施工进度记录、施工现场的有关文件(施工记录、备忘录、施工月报、施工日志等)不合工程照片E.招标文件、施工合同文本及附件、补充协议，施工现场各类签认记录，经认可的工程施工进度计划、工程图纸及技术规范29.下列属于软木地板特点的是( )（分数：2.00）A.导热B.隔振C.防滑D.防潮E.耐水30.建筑内部防火施工应对( )材料进行见证取样检验。（分数：2.00）A.B1、B 2级纺织织物及现场对纺织织物进行阻燃处理所使用的阻燃剂B.B1、B

11、2级木质材料及现场进行阻燃处理所使用的阻燃剂及防火涂料C.B1、B 2级高分子合成材料及现场进行阻燃处理所使用的阻燃剂及防火涂料D.B1、B 2级复合材料及现场进行阻燃处理所使用的阻燃剂及防火涂料E.B1、B 2级其他材料及现场进行阻燃处理所使用的阻燃剂及防火涂料三、案例分析题(总题数：4，分数：80.00)背景资料某施工单位受建设单位的委托承担了某 20 层大厦的玻璃幕墙施工任务，并签订了施工合同，合同工期为70d。建设单位要求施工单位在开工前提交施工方案，施工单位组织有关人员编写了施工方案并提交建设单位，在施工前进行了设计、技术交底工作。在施工过程中，采取了如下的施工方法和措施。(1)在立

12、柱和支座接触面之间加防腐隔离刚性垫片。(2)立柱在预装、初步定位和自检合格后，正式焊接牢固。(3)横梁两端与立柱连接处用铆钉铆接后，嵌入密封胶密封。(4)打胶时先打横向胶、后打竖向胶，竖向胶缝宜自下而上进行，胶注满后，应检查是否有气泡等。(5)幕墙钢龙骨架进行二次防腐处理后应进行自检，合格后，进入下一道工序。(6)幕墙上端封口设置挡水板，防止雨水渗入室内。问题（分数：20.00）(1).该施工方案的内容主要有哪些?编制该施工方案的步骤是怎样的?（分数：5.00）_(2).该设计交底会议应由谁主持?一般在什么时候进行?设计交底会议记录的重点是什么?（分数：5.00）_(3).隐框玻璃幕墙中的板块

13、与金属框之间完全靠结构胶黏结，其结构胶要承受哪些作用力?（分数：5.00）_(4).施工过程中采取的施工方法和措施中的不妥之处有哪些，请指出来，并改正。（分数：5.00）_背景资料某办公楼由 12 层主楼和 3 层辅楼组成。施工单位(乙方)与建设单位(甲方)签订了承建该办公楼的施工合同，合同工期为 41 周。合同约定，工期每提前(或拖后)1d 奖励(或罚款)2500 元。乙方提交了粗略的施工网络进度计划，并得到甲方的批准。该网络进度计划如下图所示。（分数：20.00）(1).该网络计划中哪些工作是主要控制对象(关键工作)?计划工期是多少?（分数：5.00）_(2).针对上述每一事件，分别简述乙

14、方能否向甲方提出工期及费用索赔，并说明的理由。（分数：5.00）_(3).该工程可得到的工期补偿为多少天?工期奖(罚)款是多少?（分数：5.00）_(4).合同约定人工费标准是 30 元/工日，窝工人工费补偿标准是 18 元/工日，该项工程相关直接费、间接费等综合取费率为 30%。在工程清算时，乙方应得到的索赔款是多少?（分数：5.00）_背景资料某综合办公楼工程，建设单位甲通过公开招标确定本工程由乙承包商为中标单位，双方签订了工程承包合同。由于乙承包商不具有勘察、设计能力，经甲建设单位同意，乙分别与丙建筑设计院和丁建筑工程公司签订了工程勘察设计合同和工程施工合同。勘察设计合同约定由丙对甲的办

15、公楼及附属公共设施提供设计服务，并按勘察设计合同的约定交付有关的设计文件和资料。施工合同约定由丁根据丙提供的设计图纸进行施工，工程竣工时根据国家有关验收规定及设计图纸进行质量验收。合同签订后，丙按时将设计文件和有关资料交付给丁，丁根据设计图纸进行施工。工程竣工后，甲会同有关质量监督部门对工程进行验收，发现工程存在严重质量问题，是由于设计不符合规范所致。原来丙未对现场进行仔细勘察即自行进行设计导致设计不合理，给甲带来了重大损失，并以与甲方没有合同关系为由拒绝承担责任，乙又以自己不是设计人为由推卸责任，甲遂以丙为被告向法院提起诉讼。问题（分数：20.00）(1).本案例中，甲与乙、乙与丙、乙与丁分

16、别签订的合同是否有效?分别说明理由。（分数：5.00）_(2).甲以丙为被告向法院提起诉讼是否妥当?为什么?（分数：5.00）_(3).工程存在严重质量问题的责任应如何划分?（分数：5.00）_(4).根据我国法律法规的规定，承包单位将承包的工程转包或违法分包应承担什么法律后果?（分数：5.00）_背景资料某工程，施工单位按招标文件中提供的工程量清单作出报价(见下表)。施工合同有如下约定。(1)工程预付款为合同总价的 20%，从工程进度款累计总额达到合同总价 10%的月份开始，按当月工程进度款的 30%扣回，扣完为止。(2)施工过程中发生的设计变更，采用以直接费为计算基础的全费用综合单价计价，

17、间接费费率 10%，利润率 5%，计税系数 3.41%。工程量清单报价表工作 估计工程量/m3 全费用综合单价/(元/m3) 合计/万元A 3000 300 90B 1250 200 25C 4000 500 200D 4000 600 240E 3800 1000 380F 8000 400 320G 5000 200 100H 3000 800 240I 2000 700 140经项目监理机构批准的施工进度计划如下图所示(时间单位：月)。（分数：20.00）(1).施工单位提出发生的保护措施费和防护措施费由建设单位另行支付是否合理?说明理由。（分数：4.00）_(2).新增分项工程 N 的

18、全费用综合单价及工程变更后增加的款额是多少(计算结果保留 2 位小数)?（分数：4.00）_(3).该工程合同总价是多少?增加 N 工作后的工程造价是多少?（分数：4.00）_(4).若该工程的各项工作均按最早开始时间安排，各工作均按匀速完成，且各工作实际工程量与估计工程量无差异，在下表中填入 H、I、N 三项工作分月工程进度款。（分数：4.00）_(5).该工程预付款是多少?第 1 个月至第 4 个月每月结算款各为多少?（分数：4.00）_建筑工程管理与实务-58-2 答案解析(总分：120.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：20，分数：20.00)1.选择材料运输方式及存

19、储要求属于( )。 A砌筑工程 B结构安装工程 C屋面工程 D装饰工程（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：本题考核的知识点是装饰工程的内容。(1)装饰各分部工程的操作要求及方法。(2)选择材料运输方式及存储要求。2.公共建筑外窗可开启面积不小于外窗总面积的( )。 A20% B30% C50% D70%（分数：1.00）A.B. C.D.解析：3.边长在( )cm 以上的洞口，四周设防护栏杆，洞口下张设安全平网防护。 A50 B100 C150 D200（分数：1.00）A.B.C. D.解析：4.我国建筑结构可靠度设计统一标准(GB500682001)首次提出了建筑结构的设计使用年限，

20、则普通房屋和构筑物的使用年限是( )年。 A5 B25 C50 D100（分数：1.00）A.B.C. D.解析：5.下列属于工作场所的职业卫生防护与管理要求的是( )。 A建立健全职业病防治管理制度 B现场施工布局合理，符合有害与无害作业分开的原则 C应对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训 D应优先采用有利于防治职业病和保护劳动者健康的新技术、新工艺（分数：1.00）A.B. C.D.解析：本题考核的知识点是工作场所的职业卫生防护与管理要求。包括：(1)危害因素的强度或者浓度应符合国家职业卫生标准；(2)有与职业病危害防护相适应的设施；(3)现场施工布局合理，符合有害

21、与无害作业分开的原则；(4)有配套的卫生保健设施；(5)设备、工具、用具等设施符合保护劳动者生理、心理健康的要求；(6)法律、法规和国务院卫生行政主管部门关于保护劳动者健康的其他要求。6.下列关于在施工过程中，预埋件和后置埋件安装的质量控制表述中，不正确的是( )。 A连接部位的混凝土强度等级不应高于 C20 B对需要增加的后置埋件，其锚栓的类型、规格、数量和锚固深度应符合设计要求 C预埋件应在主体结构施工时按照设计要求的位置埋设，在混凝土浇捣过程中，应派专人跟踪负责，防止埋件位移 D主体结构完成后应对主体结构和预埋件的实际位置进行复测，并据此将调整施工图的意见提交有关单位，办好设计修改手续后

22、，方可实施（分数：1.00）A. B.C.D.解析：7.施工现场砌块应堆放整齐，堆放高度不宜超过( )m，有防雨要求的要防止雨淋，并做好排水，砌块保持干净。 A2 B3 C4 D5（分数：1.00）A. B.C.D.解析：8.在正常情况下，当混凝土强度等级小于或等于 C20 时，保护层厚度为( )mm。 A15 B20 C25 D30（分数：1.00）A.B. C.D.解析：本题考核的知识点是板的纵向钢筋混凝土保护层厚度的内容。为了防止钢筋锈蚀，保证钢筋与混凝土之间有足够的黏结强度，钢筋外边缘至构件较近边缘的距离应满足要求是：在正常情况下，当混凝土强度等级小于或等于 C20 时，保护层厚度为

23、20mm；当混凝土强度等级大于或等于 C25 时，保护层厚度为15mm。9.项目职业健康安全技术措施计划应由( )主持编制，经有关部门批准后，由专职安全管理人员进行现场监督实施。 A项目经理 B项目负责人 C项目监理人 D项目承包人（分数：1.00）A. B.C.D.解析：本题考核的知识点是项目职业健康安全管理。项目职业健康安全技术措施计划应在项目管理实施规划中编制，应包括工程概况、控制目标、控制程序、组织结构、职责权限、规章制度、资源配置、安全措施、检查评价和奖惩制度以及对分包的安全管理等内容。项目职业健康安全技术措施计划应由项目经理主持编制，经有关部门批准后，由专职安全管理人员进行现场监督

24、实施。10.工程竣工后，( )部按照国家、地方有关工程竣工资料编制的要求，将单位工程施工组织整理归档。 A项目负责人 B监理 C项目经理 D企业设计（分数：1.00）A.B.C. D.解析：11.施工过程中的一般项目检验结果合格率应达到( )。 A60% B70% C80% D90%（分数：1.00）A.B.C. D.解析：12.工程建设施工企业质量管理规范规定，( )应明确质量管理体系的组织机构，配备相应质量管理人员，规定相应的职责和权限并形成文件。 A建筑企业 B施工企业 C设计企业 D监理企业（分数：1.00）A.B. C.D.解析：13.箍筋主要是承担( )的，在构造上还能固定受力钢筋

25、的位置，以便绑扎成钢筋骨架。 A剪力 B扭转力 C弯曲力 D压缩力（分数：1.00）A. B.C.D.解析：14.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，最低保修期为( )年。 A1 B2 C5 D10（分数：1.00）A.B.C. D.解析：15.民用建筑工程验收时，应抽检有代表性的房间室内环境污染物浓度，检测数量不得少于( )，并不得少于 3 间。 A2% B3% C5% D10%（分数：1.00）A.B.C. D.解析：16.全玻幕墙的板面不得与其他刚性材料直接接触。板面与装修面或结构面之间的空隙不应小于( )mm，且应采用密封胶密封。 A8 B10 C15 D18（分数

26、：1.00）A. B.C.D.解析：17.施工过程中，半隐框、隐框玻璃幕墙组件应对硅酮结构密封胶进行( )。 A抽样剥离试验 B混匀性试验 C拉断试验 D淋水试验（分数：1.00）A. B.C.D.解析：18.泵送混凝土的坍落度不低于( )mm，外加剂主要有泵送剂、减水剂和引气剂等。 A10 B50 C80 D100（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：19.下列关于蒸压加气混凝土砌块的表述不正确的是( )。 A用作墙体可降低建筑物采暖、制冷等使用能耗 B按密度划分为 500 kg/m3、600kg/m 3、700kg/m 3、800kg/m 3、900kg/m 3、1100kg/m 3、

27、1200kg/m 3和 1400kg/m3八个等级 C按抗压强度分 A1.0、A2.0、A2.5、A3.5、A5.0、A7.5、A10 七个强度级别 D加气混凝土砌块的表观密度小，一般为烧结普通砖的 1/3，可减轻结构自重，有利于提高建筑物抗震能力（分数：1.00）A.B. C.D.解析：20.钢筋的最大力总伸长率不小于( )。 A5% B7% C9% D10%（分数：1.00）A.B.C. D.解析：二、多项选择题(总题数：10，分数：20.00)21.根据钢的用途不同，工业用钢常分为( )。（分数：2.00）A.结构钢 B.工具钢 C.普通钢D.特殊性能钢 E.特级优质钢解析：本题考核的知

28、识点是建筑钢材的主要钢种。根据钢中有害杂质硫、磷的多少，工业用钢可分为普通钢、优质钢、高级优质钢和特级优质钢。根据用途的不同，工业用钢常分为结构钢、工具钢和特殊性能钢。22.民用建筑节能条例规定，国家推广使用民用建筑节能的( )。（分数：2.00）A.新技术 B.新工艺 C.新材料 D.新设备 E.新能源解析：23.确定施工顺序应满足的要求有( )。（分数：2.00）A.工艺合理 B.保证质量 C.安全施工 D.缩短工期 E.减少利用工作面解析：24.混凝土结构工程施工质量验收规范规定，关于现浇模板安装的偏差说法，正确的是( )。（分数：2.00）A.层高垂直度：不小于 5m 时，允许偏差 6

29、mm B.层高垂直度：大于 5m 时，允许偏差 8mm C.截面内部尺寸：基础，允许偏差：10mm D.截面内部尺寸柱、梁，允许偏差-5mm，+4mmE.检查数量：在同一检验批内，对梁、柱和独立基础，应抽查构件数量的 10%，且不少于 3 件 解析：本题考核的知识点是模板安装的内容。现浇结构模板安装的偏差。层高垂直度：不在于 5m 时，允许偏差 6mm，大于 5m 时，允许偏差 8mm。截面内部尺寸：基础，允许偏差10mm，柱、梁，允许偏差+4 mm，-5mm。检查数量：在同一检验批内，对梁、柱和独立基础，应抽查构件数量的 10%，且不少于 3 件；对墙和板，应按有代表性的自然间抽查 10%，

30、且不少于 3 间；对大空间结构，墙可按相临轴线间高度 5m左右划分检查面，板可按纵、轴线横划分检查面，抽查 10%，且不少于 3 面。25.纵向受力钢筋的数量一般可以为( )根。（分数：2.00）A.1B.2 C.3 D.5 E.7 解析：26.项目经理部的组织结构应根据项目的( )和地域范围确定。（分数：2.00）A.规模 B.结构 C.复杂程度 D.人员数目E.专业特点 解析：27.下列属于施工合同文件组成的是( )。（分数：2.00）A.招标通知书B.招标书及其附件C.施工合同专用条款 D.标准、规范及有关技术文件 E.工程报价单或预算书 解析：28.施工合同管理中，提出索赔的依据主要有

31、( )。（分数：2.00）A.双方的往来信件及各种会议、会谈纪要 B.国家有关法律、法令、政策文件 C.气象资料、工程检查验收报告和各种技术鉴定报告，工程送停电、送停水、道路开通和封闭的记录和证明 D.施工进度计划和实际施工进度记录、施工现场的有关文件(施工记录、备忘录、施工月报、施工日志等)不合工程照片E.招标文件、施工合同文本及附件、补充协议，施工现场各类签认记录，经认可的工程施工进度计划、工程图纸及技术规范 解析：29.下列属于软木地板特点的是( )（分数：2.00）A.导热B.隔振 C.防滑 D.防潮 E.耐水 解析：30.建筑内部防火施工应对( )材料进行见证取样检验。（分数：2.0

32、0）A.B1、B 2级纺织织物及现场对纺织织物进行阻燃处理所使用的阻燃剂 B.B1、B 2级木质材料及现场进行阻燃处理所使用的阻燃剂及防火涂料C.B1、B 2级高分子合成材料及现场进行阻燃处理所使用的阻燃剂及防火涂料 D.B1、B 2级复合材料及现场进行阻燃处理所使用的阻燃剂及防火涂料 E.B1、B 2级其他材料及现场进行阻燃处理所使用的阻燃剂及防火涂料 解析：三、案例分析题(总题数：4，分数：80.00)背景资料某施工单位受建设单位的委托承担了某 20 层大厦的玻璃幕墙施工任务，并签订了施工合同，合同工期为70d。建设单位要求施工单位在开工前提交施工方案，施工单位组织有关人员编写了施工方案并

33、提交建设单位，在施工前进行了设计、技术交底工作。在施工过程中，采取了如下的施工方法和措施。(1)在立柱和支座接触面之间加防腐隔离刚性垫片。(2)立柱在预装、初步定位和自检合格后，正式焊接牢固。(3)横梁两端与立柱连接处用铆钉铆接后，嵌入密封胶密封。(4)打胶时先打横向胶、后打竖向胶，竖向胶缝宜自下而上进行，胶注满后，应检查是否有气泡等。(5)幕墙钢龙骨架进行二次防腐处理后应进行自检，合格后，进入下一道工序。(6)幕墙上端封口设置挡水板，防止雨水渗入室内。问题（分数：20.00）(1).该施工方案的内容主要有哪些?编制该施工方案的步骤是怎样的?（分数：5.00）_正确答案：(施工方案的内容主要有

34、：(1)工程概况；(2)施工组织机构；(3)构件运输；(4)现场搬运；(5)安装前的检查和处理；(6)安装工艺流程；(7)工程设计、安装、材料供应进度表；(8)劳动力使用计划；(9)施工机具、设备使用计划；(10)资金使用；(11)质量要求；(12)安全措施；(13)成品保护措施；(14)交工资料的内容；(15)设计变更解决的方法和现场问题协商解决的途径。施工方案的编制步骤是：了解工程概况编制机构图确定构件的运输和搬运明确施工前的准备内容编制安装工艺流程图设计施工进度计划编写施工质量要求编制施工安全措施确定工程验收资料内容。)解析：(2).该设计交底会议应由谁主持?一般在什么时候进行?设计交底

35、会议记录的重点是什么?（分数：5.00）_正确答案：(该设计交底会议应由设计单位主持，一般在施工图设计及签审完毕后、现场施工之前进行，设计交底会议记录的重点是记录施工的要点、难点及解决方案。)解析：(3).隐框玻璃幕墙中的板块与金属框之间完全靠结构胶黏结，其结构胶要承受哪些作用力?（分数：5.00）_正确答案：(结构胶要承受板块的自重、风荷载、地震作用力及温度变化的影响。)解析：(4).施工过程中采取的施工方法和措施中的不妥之处有哪些，请指出来，并改正。（分数：5.00）_正确答案：(施工过程采取的方法和措施中的不妥之处及正确做法。(1)不妥之处：在立柱和支座接触面之间加防腐隔离刚性垫片。正确

36、做法：在立柱和支座接触面之间加防腐隔离柔性垫片。(2)不妥之处：立柱在预装、初步定位和自检合格后，正式焊接牢固。正确做法：立柱在预装、初步定位和自检合格后，需报质检人员抽检，抽检合格后才能将连接件正式焊接牢固。(3)不妥之处：横梁两端与立柱连接处用铆钉铆接后，嵌入密封胶密封。正确做法：横梁两端与立柱连接处应加弹性橡胶垫。(4)不妥之处：打胶时竖向胶缝宜自下而上。正确做法：打胶时竖向胶缝宜自上而下。(5)不妥之处：幕墙钢龙骨进行二次防腐处理后应进行自检，自检合格后，进入下一道工序。正确做法：二次防腐处理后应及时通知监理进行隐蔽工程验收，并作好隐蔽工程验收记录。(6)不妥之处：幕墙上端封口设置挡水

37、板，防止雨水渗入室内。正确做法：幕墙下端封口设置挡水板，防止雨水渗入室内。)解析：背景资料某办公楼由 12 层主楼和 3 层辅楼组成。施工单位(乙方)与建设单位(甲方)签订了承建该办公楼的施工合同，合同工期为 41 周。合同约定，工期每提前(或拖后)1d 奖励(或罚款)2500 元。乙方提交了粗略的施工网络进度计划，并得到甲方的批准。该网络进度计划如下图所示。（分数：20.00）(1).该网络计划中哪些工作是主要控制对象(关键工作)?计划工期是多少?（分数：5.00）_正确答案：(该网络计划中，主要控制对象有基础工程、主楼工程、设备安装、装饰装修。计划工期为 41周。)解析：(2).针对上述每

38、一事件，分别简述乙方能否向甲方提出工期及费用索赔，并说明的理由。（分数：5.00）_正确答案：(事件一可提出费用和工期索赔。因为地质条件变化是甲方应承担的责任，由此产生的费用及关键工作工期延误都可以提出索赔。事件二可提出费用索赔。因为乙方费用的增加是由甲方原因造成的，可提出费用索赔；而该项关键工作的工期延误不会影响到整个工期，不必提出工期索赔。事件三不应提出任何索赔。因为乙方的窝工费及关键工作工期的延误是乙方自身原因造成的。事件四不应提出索赔。因为室外工程管线材料质量不合格是乙方自身的原因造成的，由此产生的费用和工期延误应由自己承担。事件五不应提出任何索赔。因为乙方采取的加快施工的技术措施是为

39、了赶工期作出的决策，属于自身原因。)解析：(3).该工程可得到的工期补偿为多少天?工期奖(罚)款是多少?（分数：5.00）_正确答案：(该工程可得到的工期补偿为 3d。关键工作中，基础工程工期的延误已获得工期索赔，主楼主体工程工期延长 3d，而装饰装修工程工期缩短了 1 周，其余非关键工作的工期拖延，对总工期无影响，总工期缩短了 4d，故工期奖励对应的天数为 4d，工期奖励款为 42500=10000(元)。)解析：(4).合同约定人工费标准是 30 元/工日，窝工人工费补偿标准是 18 元/工日，该项工程相关直接费、间接费等综合取费率为 30%。在工程清算时，乙方应得到的索赔款是多少?（分数

40、：5.00）_正确答案：(乙方应得到的索赔额为：(1518+4030+50000+20000)(1+30%)=92911(元)。)解析：背景资料某综合办公楼工程，建设单位甲通过公开招标确定本工程由乙承包商为中标单位，双方签订了工程承包合同。由于乙承包商不具有勘察、设计能力，经甲建设单位同意，乙分别与丙建筑设计院和丁建筑工程公司签订了工程勘察设计合同和工程施工合同。勘察设计合同约定由丙对甲的办公楼及附属公共设施提供设计服务，并按勘察设计合同的约定交付有关的设计文件和资料。施工合同约定由丁根据丙提供的设计图纸进行施工，工程竣工时根据国家有关验收规定及设计图纸进行质量验收。合同签订后，丙按时将设计文件和有关资料交付给丁，丁根据设计图纸进行施工。工程竣工后，甲会同有关质量监督部门对工程进行验收，发现工程存在严重质量问题，是由于设计不符合规范所致。原来丙未对现场进行仔细勘察即自行进行设计导致设计不合理，给甲带来了重大损失，并以与甲方没有合同关系为由拒绝承担责任，乙又以自己不是设计人为由推卸责任，甲遂以丙为被告向法院提起诉讼。问题（分数：20.00）(1).本案例中，甲与乙、乙与丙、乙与丁分别签订的合同是否有效?分别说明理由。（分数：5.00）_正确答案：(合同有效性的判定。(1)甲与乙签订的总承包合同有效。理由：根据合同法和建筑