【工程类职业资格】建设工程合同管理-108及答案解析.doc

1、建设工程合同管理-108 及答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.某施工合同，在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，应当认定该合同( )。（分数：1.00）A.未成立B.已经成立C.在公证后成立D.不具备成立条件2.在施工过程中，工程师在收到承包人提出的顺延工期的书面报告后( )天内予以确认答复。（分数：1.00）A.3B.7C.14D.283.设计合同示范文本规定，发包人向设计人提供设计依据文件和基础资料超过规定期限( )天以内，设计人规定的交付设计文件时间相应顺延，在此期限以上时，设计人

2、有权重新确定提交设计文件的时间。（分数：1.00）A.7B.14C.15D.304.无标底的综合评分法可以避免因( )造成对某些投标书的报价评分不公平。（分数：1.00）A.标底编制得不够合B.评标标准不合理C.评标委员会的评标过程不合理D.受标底的约束5.标准化的施工合同协议书的主要内容不包括( )。（分数：1.00）A.合同工期B.工程承包范围C.合同生效时间D.违约、索赔和争议6.材料采购合同履行过程中，由供货方代运的货物，采购方在站场提货地点与运输部门共同验货。如果交货数量少于订购数量，( )。（分数：1.00）A.由供货方承担全部责任B.由运输部门承担全部责任C.属于交运前的问题由供

3、货方承担责任，运输过程中的问题由运输部门承担责任D.先由运输部门承担全部责任，然后由运输部门再与供货方协商处理责任7.FIDIC合同条件规定，因非承包商原因导致工程不能进行规定的竣工验收，工程师应以 ( )签发工程接收证书，将这部分工程移交给业主照管和使用。（分数：1.00）A.提交竣工验收申请日B.竣工验收之日C.本该进行竣工检验日D.承包商提交检验申请之后第 28日8.债权人由于债务人不当履行合同行使代位权发生的费用由( )承担。（分数：1.00）A.债务人B.债权人C.第三方D.合同约定9.在房地产开发项目的施工中，如果施工企业将施工的商品房卖给该工程的材料供应商，则该买卖合同( )。（

4、分数：1.00）A.无效B.有效C.房地产开发商追认后无效D.施工企业折抵工程款后有效10.在 FIDIC施工条件中，按照全国各条款的约定，承包商完成建筑和保修任务后，对所有合格工程有权获得的全部工程款是指( )。（分数：1.00）A.承包商的投标报价B.合同价格C.接受的合同款额D.最终结算款减去索赔款11.工程开工后，承包人应按照( )确认的进度计划组织施工。（分数：1.00）A.项目经理B.发包人C.设计人D.工程师12.供货方应在接到采购方对产品提出异议的书面通知后( )天内负责处理，否则即视为默认采购方提出的异议和处理通知。（分数：1.00）A.2B.3C.10D.1513.下列关于

5、代理的叙述，( )是不正确的。（分数：1.00）A.代理的民事责任由被代理人承担B.代理人以自己的名义实施代理行为C.被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任D.代理人有权自行解决他如何向第三人作出意思表示14.某物资采购合同履行过程中，由于供应方交付的货物存在严重质量缺陷，采购方拒付货款，其行为依据的是合同法中规定的( )。（分数：1.00）A.双方享有的同时履行抗辩权B.后履行方享有的抗辩权C.先履行方享有的不安抗辩权D.后履行方享有的不安抗辩权15.评标委员会在初评阶段不应淘汰的投标书有( )。（分数：1.00）A.不符合招标文件的实质性要求B.投标文件的项目完成期限超过招标文件规定的

6、完成期限C.明显不符合技术规格、技术标准的要求D.个别地方存在漏项16.法律要求必须具备一定形式和手续的合同称为( )。（分数：1.00）A.计划合同B.双务合同C.诺成合同D.要式合同17.依据设计合同示范文本，下列有关设计变更中提法不正确的是( )。（分数：1.00）A.设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充B.如果发包人确需修改设计时，应首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后使用C.发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时，双方需另行协商签订补充协议D.发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，需经原设计人书面同意18.材料采购合同约定先交付材料后付款结算，若合同履行过

7、程中供货方交付的材料质量不符合约定的标准，采购方有权拒付贷款，这是材料采购方行使的( )。（分数：1.00）A.同时履行抗辩权B.不安抗辩权C.后履行抗辩权D.先履行抗辩权19.依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由( )承担。（分数：1.00）A.发包人B.承包人C.设备供应人D.发包人和承包人分别20.承包人代为更换的发包人供应的规格、型号与合同约定不符的材料所发生的费用由( )。（分数：1.00）A.承包人承担B.发包人承担C.承包人和发包人各承担一半D.工程师决定承担责任者21.依据合同法的规定，出现( )订立的合

8、同，当事人可以向人民法院起诉请求变更合同。（分数：1.00）A.对方以胁迫手段B.损害国家利益C.对方有过错D.损害当事人利益22.“由第三人向债权人履行债务”时，如履行债务不符合约定应( )。（分数：1.00）A.债务人不承担违约责任B.由债权人追究第三人的违约责任C.由债务人向债权人承担违约责任D.由债务人追究第三人的违约责任23.为了保证工程项目的建设符合国家和地方总体发展规划，不同标的的招标需满足的相应条件可以不包括( )。（分数：1.00）A.建设工程已批准立项B.建设工程经过可行性研究C.建设工程已履行了报建手续D.建设资金能满足建设工程要求24.采用综合评分法进行评标时，以( )

9、投标书为最优。（分数：1.00）A.得分最高的B.得分最低的C.评标价最高的D.评标价最低的25.对于标的额较小的中小型工程可采用专家评议法对投标书进行详评，以确定候选中标人的是 ( )。（分数：1.00）A.专家评审B.定性评审C.定量评审D.资格评审26.某 FIDIC施工合同条件约定，业主扣留承包商的保留金限额为 80万元，为了使承包商有较充裕的流动资金用于工程施工，在保留金扣留到 50万元时，承包商提交保留金保函代换保留金，业主应返还承包商( )万元的保留金。（分数：1.00）A.25B.30C.40D.5027.合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式

10、是( )。（分数：1.00）A.保证B.定金C.留置D.质押28.合同法中规定的合同履行抗辩权，是指合同履行过程中当事人任何一方因对方的违约而 ( )的行为。（分数：1.00）A.解除合同B.变更合同C.转让合同D.中止履行合同义务29.依据施工合同示范文本规定，发包人自收到竣工结算报告及结算资料后 28天内进行核实，发包人( )后，及时办理竣工结算价款的支付手续。（分数：1.00）A.经工程师审核批准B.接收工程C.组织竣工验收D.认可竣工验收报告30.工程师直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人( )。（分

11、数：1.00）A.以不属于自己的原因拒绝索赔要求B.认为要求合理，先行支付后再向业主索赔C.不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D.不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告31.隐蔽工程经工程师验收，工程符合要求，( )工程师不在验收记录上签字，承包人可进行隐蔽。（分数：1.00）A.验收 7小时后B.验收 24小时后C.验收 48小时后D.验收?2 小时后32.公证机关进行公证的依据是当事人的申请，这是( )的具体体现。（分数：1.00）A.公平B.诚实信用C.自愿原则D.公开33.反映招标工程具体特点和要求是在( )中约定的。（分数：1.00）A.合同协议书B.通用条款C.专用条

12、款D.附件34.实行监理的工程具备竣工验收条件，承包人发函申请工程竣工验收，并递交必须经( )签署意见的工程竣工报告和完整的竣工资料。（分数：1.00）A.项目经理B.项目技术负责人C.总监理工程师D.监理单位技术负责人35.委托人向监理人支付报酬的期限和方式是在( )中明确的。（分数：1.00）A.工程建设委托监理合同B.建设工程委托监理合同标准条件C.有关法律法规D.建设工程委托监理合同专用条件36.施工合同管理涉及的有关各方是在施工合同的( )中规定的。（分数：1.00）A.合同协议书B.通用条款C.专用条款D.补充协议37.债权人的撤销权自债权人知道或应当知道撤销事由之日起( )年内行

13、使。（分数：1.00）A.1B.2C.3D.538.在建设工程施工合同示范文本中，许多条款涉及“费用”这一术语，其含义是指( )。（分数：1.00）A.不应由发包人承担的经济支出B.不应由发包人和承包人承担的经济支出C.不应由承包人承担的经济支出D.应由发包人和承包人承担的经济支出39.依据 FIDIC施工合同条件有关动员预付款的规定，下列说法不正确的是( )。（分数：1.00）A.预付款的金额不少于合同价的 22B.要获得动员预付款，承包商应提供履约保函和预付款保函C.预付款保函金额要大于预付款额D.自承包商累计获得工程进度款达到合同总价(减去暂列金额)10的月开始扣回预付款40.采用评标价

14、法对投书的评审是以( )的标书为最优。（分数：1.00）A.最低的投标报价B.合理的投标报价C.最低的评标价D.最高的评标价41.在材料采购合同的履行中，如采购方已按期派车到指定地点接收货物，而供货方又不能交货时，则派车损失就由( )支付费用。（分数：1.00）A.采购方B.供货方C.采购方和供货方共同D.施工承包人42.不属于建设工程勘察合同内约定由发包人负责保证勘察工作顺利开展应提供的条件是( )。（分数：1.00）A.修好通行道路B.接通电源水源C.挖好排水沟渠D.测绘地形图43.按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按( )顺序解释。（分数：1.00）

15、A.施工合同协议书、工程量清单、中标通知书B.中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议C.合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单D.施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书44.FIDIC分包合同的履行管理中，正确的是( )。（分数：1.00）A.工程师对分包工程无权发布指示B.分包商使用的材料、施 2Ell艺、工程质量由承包商进行监督管理C.分包合同的当事人是业主和分包商D.承包商对分包工程的实施负有全面管理责任45.公开招标在开标时，应当由( )。（分数：1.00）A.招标监督机构主持，所有投标人均应参加B.招标监督机构主持，投标人自愿参加C.招标人主持，所有投标人均应参

16、加D.招标人主持，投标人自愿参加46.关于无权代理的选项中正确的是( )。（分数：1.00）A.无权代理行为不能转化为合法的代理行为B.无权代理是无代理权的行为人以自己名义进行民事、经济活动C.代理权终止后继续行使代理行为D.被代理人不可以对无权代理行使“追认权”47.FIDICI施工合同条件下，预付款保函( )。（分数：1.00）A.在收到预付款的同时提交B.金额大于预付款金额C.由业主提交工程师D.金额随承包商对预付款的偿还而递减48.材料采购合同履行中，供货方提前将订购的材料发运到工程所在地，且交付数量远多于合同约定，采购方应该( )。（分数：1.00）A.提取全部材料，按实际交付数量付

17、款B.按合同订购的数量提货，也按合同订购数量付款C.拒绝提前提货，拒付货款D.提取全部材料，按订购数量付款49.某工程监理酬金总额 45万元，监理单位已经缴纳的税金为 3万元，在合同履行过程中因监理单位的责任给业主造成经济损失 6077元。依据委托监理合同示范文本，监理单位应承担的赔偿金额为( )万元。（分数：1.00）A.45B.57C.42D.6050.在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由( )。（分数：1.00）A.保管员负责赔偿损失B.发包人承担损失

18、责任C.承包人负责赔偿损失D.发包人与承包人共同承担损失责任二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)51.在设计合同的履行期间，发包人可能发生的违约责任是( )。（分数：2.00）A.设计错误B.不可抗力事件C.审批工作的延误D.发包人延误支付设计人设计费E.因发包人原因要求解除合同52.施工招标中投档人的必要合格条件包括( )。（分数：2.00）A.营业执照B.固定资产C.资质等级D.履约情况E.分包计划53.委托监理合同示范文本中，监理人的权利不包括( )。（分数：2.00）A.发布停工令B.未经监理人签字确认不得进行竣工C.组织现场考察D.审核承包人索赔的权利E.选择设计分包人建

19、议权54.工程师在审查承包商时的索赔报告中要求顺延的工期时，做法正确的是( )。（分数：2.00）A.首先要划清施工进度拖延的责任B.被延误的工作处于施工进度计划关键线路上的应批准顺延工期C.被延误的工作处于施工进度计划非关键线路上的不应批准顺延工期D.工程师有审核、批准承包人顺延工期的权力E.工程师有权指示承包人删减某些合同内规定的工作，同时要求相应缩短合同工期55.委托监理合同中，委托人的义务不包括( )。（分数：2.00）A.协助监理人掌握产品质量信息B.协助监理人获取工程使用的原材料生产厂家名录C.免费为监理人提供办公用房和照相录像设备D.要求监理人更换监理人员E.提供解决合同争议所需

20、事实材料56.FIDIC施工合同通用条件中规定，可以给承包商合理延长合同工期的条件通常包括( )。（分数：2.00）A.延误发放图纸B.不可遇见的外部条件C.延误移交施工现场D.施工中废弃物和古迹的干扰E.因质量问题进行的返工57.以下是有关对附条件和期限合同的生效时间的叙述，其正确的是( )。（分数：2.00）A.附生效条件的合同，自条件消灭时生效B.附解除条件的合同，自条件成就时生效C.当事人不正当促成条件成就的，视为条件不成就D.附生效期限的合同，自期限届至时生效E.附终止期限的合同，自期限届至时失效58.委托人在委托监理合同的实施过程中，承担的义务包括( )。（分数：2.00）A.在更

21、换委托人常驻工地代表时提前通知监理人B.在合理时间内就监理人书面提交的要求做出书面决定C.为监理人驻工地监理机构开展正常工作提供协助服务D.负责合同的协调管理工作E.对工程设计变更进行审批59.工程师对承包人提交的索赔报告的审查主要包括( )。（分数：2.00）A.事态调查B.实际损失分析C.证据资料收集D.损害事件原因分析E.索赔理由分析60.采取公开招标方式进行设计招标时，应从( )进行审查。（分数：2.00）A.能力B.资格C.资金D.经验E.年龄61.FIDIC施工合同条件中规定，业主可以向承包商索赔的条款涉及( )。（分数：2.00）A.接收不合格的材料和工程B.拖期违约赔偿C.承包

22、人办理保险未能获得补偿的部分D.缺陷通知期延长E.业主为承包人提供的电、气、水等应收款项62.根据合同法的规定，约定债务抵销的( )。（分数：2.00）A.必须通知对方B.标的物的种类、品质可以不相同C.债务要求不高D.通知自到达对方时生效E.必须经当事人协商一致63.下列属于指定代理或法定代理终止的情况是( )。（分数：2.00）A.作为代理人或代理人的法人终止B.代理期限届满或代理事项完成C.被代理人取得或恢复民事行为能力D.被代理人或代理人死亡E.监护关系消灭64.按索赔的合同依据进行分类，索赔可以分为( )。（分数：2.00）A.工程加速索赔B.工程变更索赔C.合同中明示的索赔D.合同

23、中默示的索赔E.合同外的索赔65.招标方式中，邀请招标与公开招标比较，其缺点主要有( )等。（分数：2.00）A.选择面窄，排斥了某些有竞争实力的潜在投标人B.竞争的激烈程度相对较差C.招标时间长D.招标费用高E.评标工作量较大66.必须依法公开招标的项目是( )。（分数：2.00）A.全部使用国有资金投资B.国有资金投资占控股C.国有资金投资占主导地位D.总投资在 3000万元人民币以上项目E.涉及国家安全的工程67.FIDIC施工合同履行过程中，业主可凭工程师出具的证明，从承包商应得工程款内扣减该部分给业主带来损失的款额的情况有( )。（分数：2.00）A.折价接收部分有缺陷工程B.不合格

24、材料和工程的重复检验C.承包商没有改正忽视质量的错误行为D.承包商未按期竣工E.不可抗力事件对已完工程造成的损失68.下列导致委托代理关系终止的是( )。（分数：2.00）A.被代理人取得或恢复民事行为能力B.代理期限届满或代理事项完成C.被代理人取消委托或代理人辞去委托D.代理人死亡或代理人丧失民事行为能力E.作为代理人或被代理人的法人终止69.委托人与监理人签定了委托监理合同后，委托人可以行合( )。（分数：2.00）A.对生产工艺设计要求的认定权B.更换监理人员的权利C.对工程施工组织设计的审批权D.发布开工令的权利E.监理工作执行情况的检查权70.施工合同示范文本规定，属于承包人应当完

25、成的工作有( )。（分数：2.00）A.办理施工所需的证件B.提供和维修非夜间施工使用的照明设备C.按规定办理施工噪声有关手续D.负责已完成工程的成品保护E.保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定71.合同履行中的抗辩权包括( )。（分数：2.00）A.中止履行抗辩权B.同时履行抗辩权C.先履行抗辩权D.后履行抗辩权E.代位履行抗辩权72.依据施工合同示范文本规定，发包人收到竣工结算报告及结算资料后 28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第 29天起( )。（分数：2.00）A.双方必须协商签定延期支付协议B.发包人承担违约责任人C.可协议将该工程折价D.承包人申请人民法院将该工程依

26、法拍卖E.承包人按同期银行贷款利率支付承包人拖欠工程款的利息73.设备制造阶段的监理工作包括( )。（分数：2.00）A.原材料和元器件的进厂检验B.部件的加工检验和试验C.出厂前的预组装检验D.包装检验E.施工现场的到货开箱检验74.设计合同示范文本中，适用于民用建设工程设计的合同，其主要条款包括( )。（分数：2.00）A.委托设计任务的范围和内容B.发包人应提供的有关资料和文件C.项目投资要求D.双方的责任E.工程用地规划75.按照施工合同通用条款的规定，当合同文件出现矛盾时，可( )。（分数：2.00）A.由发包人和承包人协商解决B.由负责监理的工程师做出解释C.按合同约定的解决争议的

27、方式处理D.按标准和规范做出解释E.由设计人做出解释76.依照建设工程委托监理合同标准条件的规定，监理人执行监理业务过程中可以行使的权力包括( )。（分数：2.00）A.工程设计的建议权B.工程规模的认定权C.工程设计变更的决定权D.承包人索赔要求的审核权E.施工协调的主持权77.设备验收阶段的监理工作主要有( )。（分数：2.00）A.开打检验B.安装调试检验C.启动试车D.性能验收E.最终验收78.FIDIC施工合同条件规定，承包商提交的施工进度计划应该说明( )。（分数：2.00）A.打算采用的施工方案B.打算采用的施工组织方案C.打算采用的施工计划安排D.修改进度计划的时间安排E.预计

28、应支付给承包商费用的资金估算表79.根据合同法的规定，由于一方严重违约对方解除合同后，合同中约定的( )条款仍然有效。（分数：2.00）A.质量B.结算C.仲裁D.标的E.担保80.无权代理是指行为人没有代理权而以他人名义进行民事、经济活动，其情况包括( )。（分数：2.00）A.拒绝担任代理人B.没有委托代理人而为代理行为C.没有代理权而为代理行为D.超越代理权限为代理行为E.代理权终止为代理行为建设工程合同管理-108 答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.某施工合同，在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，但双方一

29、直没有签订书面合同，应当认定该合同( )。（分数：1.00）A.未成立B.已经成立 C.在公证后成立D.不具备成立条件解析：2.在施工过程中，工程师在收到承包人提出的顺延工期的书面报告后( )天内予以确认答复。（分数：1.00）A.3B.7C.14 D.28解析：3.设计合同示范文本规定，发包人向设计人提供设计依据文件和基础资料超过规定期限( )天以内，设计人规定的交付设计文件时间相应顺延，在此期限以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。（分数：1.00）A.7B.14C.15 D.30解析：4.无标底的综合评分法可以避免因( )造成对某些投标书的报价评分不公平。（分数：1.00）A.标

30、底编制得不够合 B.评标标准不合理C.评标委员会的评标过程不合理D.受标底的约束解析：5.标准化的施工合同协议书的主要内容不包括( )。（分数：1.00）A.合同工期B.工程承包范围C.合同生效时间D.违约、索赔和争议 解析：6.材料采购合同履行过程中，由供货方代运的货物，采购方在站场提货地点与运输部门共同验货。如果交货数量少于订购数量，( )。（分数：1.00）A.由供货方承担全部责任B.由运输部门承担全部责任C.属于交运前的问题由供货方承担责任，运输过程中的问题由运输部门承担责任 D.先由运输部门承担全部责任，然后由运输部门再与供货方协商处理责任解析：7.FIDIC合同条件规定，因非承包商

31、原因导致工程不能进行规定的竣工验收，工程师应以 ( )签发工程接收证书，将这部分工程移交给业主照管和使用。（分数：1.00）A.提交竣工验收申请日B.竣工验收之日C.本该进行竣工检验日 D.承包商提交检验申请之后第 28日解析：8.债权人由于债务人不当履行合同行使代位权发生的费用由( )承担。（分数：1.00）A.债务人 B.债权人C.第三方D.合同约定解析：9.在房地产开发项目的施工中，如果施工企业将施工的商品房卖给该工程的材料供应商，则该买卖合同( )。（分数：1.00）A.无效 B.有效C.房地产开发商追认后无效D.施工企业折抵工程款后有效解析：10.在 FIDIC施工条件中，按照全国各

32、条款的约定，承包商完成建筑和保修任务后，对所有合格工程有权获得的全部工程款是指( )。（分数：1.00）A.承包商的投标报价B.合同价格 C.接受的合同款额D.最终结算款减去索赔款解析：11.工程开工后，承包人应按照( )确认的进度计划组织施工。（分数：1.00）A.项目经理B.发包人C.设计人D.工程师 解析：12.供货方应在接到采购方对产品提出异议的书面通知后( )天内负责处理，否则即视为默认采购方提出的异议和处理通知。（分数：1.00）A.2B.3C.10 D.15解析：13.下列关于代理的叙述，( )是不正确的。（分数：1.00）A.代理的民事责任由被代理人承担B.代理人以自己的名义实

33、施代理行为 C.被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任D.代理人有权自行解决他如何向第三人作出意思表示解析：14.某物资采购合同履行过程中，由于供应方交付的货物存在严重质量缺陷，采购方拒付货款，其行为依据的是合同法中规定的( )。（分数：1.00）A.双方享有的同时履行抗辩权B.后履行方享有的抗辩权 C.先履行方享有的不安抗辩权D.后履行方享有的不安抗辩权解析：15.评标委员会在初评阶段不应淘汰的投标书有( )。（分数：1.00）A.不符合招标文件的实质性要求B.投标文件的项目完成期限超过招标文件规定的完成期限C.明显不符合技术规格、技术标准的要求D.个别地方存在漏项 解析：16.法律要求

34、必须具备一定形式和手续的合同称为( )。（分数：1.00）A.计划合同B.双务合同C.诺成合同D.要式合同 解析：17.依据设计合同示范文本，下列有关设计变更中提法不正确的是( )。（分数：1.00）A.设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充B.如果发包人确需修改设计时，应首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后使用 C.发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时，双方需另行协商签订补充协议D.发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，需经原设计人书面同意解析：18.材料采购合同约定先交付材料后付款结算，若合同履行过程中供货方交付的材料质量不符合约定的标准，采购方有权拒付贷款，这

35、是材料采购方行使的( )。（分数：1.00）A.同时履行抗辩权B.不安抗辩权C.后履行抗辩权 D.先履行抗辩权解析：19.依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由( )承担。（分数：1.00）A.发包人 B.承包人C.设备供应人D.发包人和承包人分别解析：20.承包人代为更换的发包人供应的规格、型号与合同约定不符的材料所发生的费用由( )。（分数：1.00）A.承包人承担B.发包人承担 C.承包人和发包人各承担一半D.工程师决定承担责任者解析：21.依据合同法的规定，出现( )订立的合同，当事人可以向人民法院起诉请求变更合同

36、。（分数：1.00）A.对方以胁迫手段 B.损害国家利益C.对方有过错D.损害当事人利益解析：22.“由第三人向债权人履行债务”时，如履行债务不符合约定应( )。（分数：1.00）A.债务人不承担违约责任B.由债权人追究第三人的违约责任C.由债务人向债权人承担违约责任 D.由债务人追究第三人的违约责任解析：23.为了保证工程项目的建设符合国家和地方总体发展规划，不同标的的招标需满足的相应条件可以不包括( )。（分数：1.00）A.建设工程已批准立项B.建设工程经过可行性研究 C.建设工程已履行了报建手续D.建设资金能满足建设工程要求解析：24.采用综合评分法进行评标时，以( )投标书为最优。（

37、分数：1.00）A.得分最高的 B.得分最低的C.评标价最高的D.评标价最低的解析：25.对于标的额较小的中小型工程可采用专家评议法对投标书进行详评，以确定候选中标人的是 ( )。（分数：1.00）A.专家评审B.定性评审 C.定量评审D.资格评审解析：26.某 FIDIC施工合同条件约定，业主扣留承包商的保留金限额为 80万元，为了使承包商有较充裕的流动资金用于工程施工，在保留金扣留到 50万元时，承包商提交保留金保函代换保留金，业主应返还承包商( )万元的保留金。（分数：1.00）A.25B.30C.40 D.50解析：27.合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担

38、保的方式是( )。（分数：1.00）A.保证B.定金C.留置D.质押 解析：28.合同法中规定的合同履行抗辩权，是指合同履行过程中当事人任何一方因对方的违约而 ( )的行为。（分数：1.00）A.解除合同B.变更合同C.转让合同D.中止履行合同义务 解析：29.依据施工合同示范文本规定，发包人自收到竣工结算报告及结算资料后 28天内进行核实，发包人( )后，及时办理竣工结算价款的支付手续。（分数：1.00）A.经工程师审核批准B.接收工程C.组织竣工验收D.认可竣工验收报告 解析：30.工程师直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人

39、提出费用索赔，承包人( )。（分数：1.00）A.以不属于自己的原因拒绝索赔要求B.认为要求合理，先行支付后再向业主索赔C.不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告 D.不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告解析：31.隐蔽工程经工程师验收，工程符合要求，( )工程师不在验收记录上签字，承包人可进行隐蔽。（分数：1.00）A.验收 7小时后B.验收 24小时后 C.验收 48小时后D.验收?2 小时后解析：32.公证机关进行公证的依据是当事人的申请，这是( )的具体体现。（分数：1.00）A.公平B.诚实信用C.自愿原则 D.公开解析：33.反映招标工程具体特点和要求是在( )中约定的

40、。（分数：1.00）A.合同协议书B.通用条款C.专用条款 D.附件解析：34.实行监理的工程具备竣工验收条件，承包人发函申请工程竣工验收，并递交必须经( )签署意见的工程竣工报告和完整的竣工资料。（分数：1.00）A.项目经理B.项目技术负责人C.总监理工程师 D.监理单位技术负责人解析：35.委托人向监理人支付报酬的期限和方式是在( )中明确的。（分数：1.00）A.工程建设委托监理合同 B.建设工程委托监理合同标准条件C.有关法律法规D.建设工程委托监理合同专用条件解析：36.施工合同管理涉及的有关各方是在施工合同的( )中规定的。（分数：1.00）A.合同协议书B.通用条款 C.专用条

41、款D.补充协议解析：37.债权人的撤销权自债权人知道或应当知道撤销事由之日起( )年内行使。（分数：1.00）A.1 B.2C.3D.5解析：38.在建设工程施工合同示范文本中，许多条款涉及“费用”这一术语，其含义是指( )。（分数：1.00）A.不应由发包人承担的经济支出B.不应由发包人和承包人承担的经济支出 C.不应由承包人承担的经济支出D.应由发包人和承包人承担的经济支出解析：39.依据 FIDIC施工合同条件有关动员预付款的规定，下列说法不正确的是( )。（分数：1.00）A.预付款的金额不少于合同价的 22B.要获得动员预付款，承包商应提供履约保函和预付款保函C.预付款保函金额要大于

42、预付款额 D.自承包商累计获得工程进度款达到合同总价(减去暂列金额)10的月开始扣回预付款解析：40.采用评标价法对投书的评审是以( )的标书为最优。（分数：1.00）A.最低的投标报价B.合理的投标报价C.最低的评标价 D.最高的评标价解析：41.在材料采购合同的履行中，如采购方已按期派车到指定地点接收货物，而供货方又不能交货时，则派车损失就由( )支付费用。（分数：1.00）A.采购方B.供货方 C.采购方和供货方共同D.施工承包人解析：42.不属于建设工程勘察合同内约定由发包人负责保证勘察工作顺利开展应提供的条件是( )。（分数：1.00）A.修好通行道路B.接通电源水源C.挖好排水沟渠

43、D.测绘地形图 解析：43.按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按( )顺序解释。（分数：1.00）A.施工合同协议书、工程量清单、中标通知书B.中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议C.合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单 D.施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书解析：44.FIDIC分包合同的履行管理中，正确的是( )。（分数：1.00）A.工程师对分包工程无权发布指示B.分包商使用的材料、施 2Ell艺、工程质量由承包商进行监督管理C.分包合同的当事人是业主和分包商D.承包商对分包工程的实施负有全面管理责任 解析：45.公开招

44、标在开标时，应当由( )。（分数：1.00）A.招标监督机构主持，所有投标人均应参加B.招标监督机构主持，投标人自愿参加C.招标人主持，所有投标人均应参加 D.招标人主持，投标人自愿参加解析：46.关于无权代理的选项中正确的是( )。（分数：1.00）A.无权代理行为不能转化为合法的代理行为B.无权代理是无代理权的行为人以自己名义进行民事、经济活动C.代理权终止后继续行使代理行为 D.被代理人不可以对无权代理行使“追认权”解析：47.FIDICI施工合同条件下，预付款保函( )。（分数：1.00）A.在收到预付款的同时提交B.金额大于预付款金额C.由业主提交工程师D.金额随承包商对预付款的偿还

45、而递减 解析：48.材料采购合同履行中，供货方提前将订购的材料发运到工程所在地，且交付数量远多于合同约定，采购方应该( )。（分数：1.00）A.提取全部材料，按实际交付数量付款B.按合同订购的数量提货，也按合同订购数量付款C.拒绝提前提货，拒付货款D.提取全部材料，按订购数量付款 解析：49.某工程监理酬金总额 45万元，监理单位已经缴纳的税金为 3万元，在合同履行过程中因监理单位的责任给业主造成经济损失 6077元。依据委托监理合同示范文本，监理单位应承担的赔偿金额为( )万元。（分数：1.00）A.45B.57C.42 D.60解析：50.在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现

46、场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由( )。（分数：1.00）A.保管员负责赔偿损失B.发包人承担损失责任 C.承包人负责赔偿损失D.发包人与承包人共同承担损失责任解析：二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)51.在设计合同的履行期间，发包人可能发生的违约责任是( )。（分数：2.00）A.设计错误B.不可抗力事件C.审批工作的延误 D.发包人延误支付设计人设计费 E.因发包人原因要求解除合同 解析：52.施工招标中投档人的必要合格条件包括( )。（分数：2.00）A.营业执照 B.固定资产C.

47、资质等级 D.履约情况 E.分包计划 解析：53.委托监理合同示范文本中，监理人的权利不包括( )。（分数：2.00）A.发布停工令B.未经监理人签字确认不得进行竣工C.组织现场考察 D.审核承包人索赔的权利E.选择设计分包人建议权 解析：54.工程师在审查承包商时的索赔报告中要求顺延的工期时，做法正确的是( )。（分数：2.00）A.首先要划清施工进度拖延的责任 B.被延误的工作处于施工进度计划关键线路上的应批准顺延工期 C.被延误的工作处于施工进度计划非关键线路上的不应批准顺延工期D.工程师有审核、批准承包人顺延工期的权力 E.工程师有权指示承包人删减某些合同内规定的工作，同时要求相应缩短

48、合同工期解析：55.委托监理合同中，委托人的义务不包括( )。（分数：2.00）A.协助监理人掌握产品质量信息B.协助监理人获取工程使用的原材料生产厂家名录C.免费为监理人提供办公用房和照相录像设备D.要求监理人更换监理人员 E.提供解决合同争议所需事实材料 解析：56.FIDIC施工合同通用条件中规定，可以给承包商合理延长合同工期的条件通常包括( )。（分数：2.00）A.延误发放图纸 B.不可遇见的外部条件 C.延误移交施工现场 D.施工中废弃物和古迹的干扰 E.因质量问题进行的返工解析：57.以下是有关对附条件和期限合同的生效时间的叙述，其正确的是( )。（分数：2.00）A.附生效条件

49、的合同，自条件消灭时生效B.附解除条件的合同，自条件成就时生效 C.当事人不正当促成条件成就的，视为条件不成就 D.附生效期限的合同，自期限届至时生效 E.附终止期限的合同，自期限届至时失效解析：58.委托人在委托监理合同的实施过程中，承担的义务包括( )。（分数：2.00）A.在更换委托人常驻工地代表时提前通知监理人 B.在合理时间内就监理人书面提交的要求做出书面决定 C.为监理人驻工地监理机构开展正常工作提供协助服务 D.负责合同的协调管理工作E.对工程设计变更进行审批解析：59.工程师对承包人提交的索赔报告的审查主要包括( )。（分数：2.00）A.事态调查 B.实际损失分析 C.证据资料收集D.损害事件原因分析 E.索赔理由分析 解析：60.采取公开招标方式进行设计招标时，应从( )进行审查。（分数：2.00）A.能力 B.资格 C.资金D.经验 E.年龄解析：61.FIDIC施工合同条件中规定，业主可以向承包商索赔的条款涉及( )。（分数：2.00）A.接收不合格的材料和工程B.拖期违约赔偿 C.承包人办理保险未能获得补偿的部分 D.缺陷通知期延