【工程类职业资格】建设工程合同管理-173及答案解析.doc

1、建设工程合同管理-173 及答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.无权代理人以被代理人的名义订立的合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为 ( )。（分数：1.00）A.有效B.无效C.公证后有效D.追认后有效2.施工中发包人需要变更的工程超过原设计标准或批准建设规模时，发包人应报送有关部门重新审批，并由( )提供变更的相应图纸和说明。（分数：1.00）A.承包人B.监理单位C.原设计单位D.规划管理部门3.开标时，应当不作为无效投标文件的情形是( )。（分数：1.00）A.未密封投标文件的B.关键内容字迹无法辨认的C

2、.未提供投保证金和投标保证的D.无项目经理印章的4.债务人以明显不合理低价转让财产，对债权人造成损害的，并且受让人知道该情形的，债权人可以请示人民法院( )债务的行为。（分数：1.00）A.变更B.代位C.解除D.撤销5.甲与乙签定了采购 10 吨水泥的采购合同，合同约定由乙向甲交付 8 吨，这种情况表现为 ( )。（分数：1.00）A.债务承担B.债务人向第三人履行债务C.债权转让D.由第三人向债权人履行债务6.在 FIDIC 施工合同中，承包商应在( )内，按工程师的要求提交施工进度计划。（分数：1.00）A.开工前的 7 天B.开工后的 28 天C.收到开工通知后的 28 天D.接到中标

3、函后 42 天7.FIDIC 合同条件中约定，承包商提前竣工应给予奖励，在计算奖励时的完工日期应( )。（分数：1.00）A.考虑非承包人原因应顺延的工期B.考虑承包人原因造成的拖延C.固定不变D.对工程师批准顺延合同工期在竣工时间的计算中予以调整8.委托监理合同的有效期指( )。（分数：1.00）A.完成正常监理工作预定的时间B.是以约定的天数为准C.在专用条款中约定D.以监理人是否完成附加、额外工作的义务来判定9.合同的权利义务转让给第三人后，合同的当事人是( )。（分数：1.00）A.原当事人双方B.债权人和第三人C.债务人和第三人D.原当事人一方和第三人10.施工招标的资格预审主要侧重

4、于对承包人( )的要求进行审查。（分数：1.00）A.企业总体能力是否适合招标工程B.投标书是否实质性响应招标文件C.投标书的报价是否低于成本D.是否具有编写投标书的能力11.FIDIC 施工合同条件中，发生( )，业主应对承包商受到的实际损失而且包括利润给予补偿。（分数：1.00）A.亚音速飞行物产生的压力波B.业主占用永久工程而造成的损失C.外国入侵D.军事政变12.招标投标过程中需要对现场进行考察，以了解现场情况。现场考察组织工作由( )。（分数：1.00）A.招标人承担，费用由投标人承担B.投标人承担，费用由招标人承担C.招标人承担，费用由招标人承担D.投标人承担，费用由投标人承担13

5、.为了指导投标人正确编制投标书，招标文件不应包括的内容是( )。（分数：1.00）A.投标须知B.业主提供的现场办公条件C.评标原则D.合同条件14.在提供方式中，比较强烈的担保方式是( )。（分数：1.00）A.保证B.质押C.定金D.留置15.某采用 FIDIC施工合同条件的合同中，约定的工程竣工时间为 5 月 1 日，承包商在 4 月 15 日就完成了施工，并提前通知了工程师，要求在该日期进行竣工检验。但由于外部配合条件不具备竣工检验的要求，直到 5 月 15 日工程师才发出竣工检验的通知。经过 3 天试验后表明质量合格，到 5 月 18 日有关各方在验收记录上签字。工程师颁发工程接收证

6、书中注明的竣工日期应为( )。（分数：1.00）A.4 月 15 日B.5 月 1 日C.5 月 15 日D.5 月 1816.当事人互负债务，一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求，这是合同履行中的( )。（分数：1.00）A.不安抗辩权B.撤销权C.代位权D.同时履行抗辩权17.设计合同示范文本规定，设计人的基本责任是( )。（分数：1.00）A.保证设计质量B.完成施工图设计C.配合施工D.保护发包人的知识产权18.施工招标的资格预审主要侧重于对承包人( )的要求进行审查。（分数：1.00）A.企业总体能力是否适合招标工程B.投标书是否实质性响应招标文件C.投标书的报价是否低于成本D.是否

7、具有编写投标书的能力19.当事人一方不履行非金钱债务或者履行债务不符合约定的( )情形下，对方可以要求继续履行。（分数：1.00）A.事实上不能履行B.债务的标的不适于强制履行C.债权人在合理期限内未要求履行D.履行费用不高20.某工程项目施工过程中，承包人运料车由于公共道路断路不能向工地运送材料，致使工期拖延 5 天，承包人就此向发包人提出工期索赔。其理由是发包人应承担外部协调不力责任。此种索赔属于( )。（分数：1.00）A.总索赔B.道义索赔C.默示索赔D.工程变更索赔21.依据施工合同示范文本规定，投料试车工作应在工程竣工( )。（分数：1.00）A.验收后由发包人负责B.验收前由发包

8、人负责C.验收后由工程师负责D.验收前由工程师负责22.依据有关“建筑工程一切险”的规定，下列描述中正确的是( )。（分数：1.00）A.保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程B.投保人和被保险人是保险合同的当事人C.发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务D.保险合同的有效期至工程保修期满为止23.FIDIC 施工合同条件规定，缺陷责任期是自( )开始，至工程师颁发履约证书为止的天数。（分数：1.00）A.合同签字B.承包商正式开工日C.工程接收证书中写明的竣工日D.工程正式接收之日24.设计合同示范文本规定，设计人负责设计的建(构)筑物需注

9、明( )。（分数：1.00）A.施工方案B.设计变更的期限C.竣工验收的标准D.合理使用年限25.合同公证与签证的相同点不包括( )。（分数：1.00）A.申请原则B.内容C.目的D.效力26.施工合同采用可调价格合同通常用于( )的施工合同。（分数：1.00）A.工期较短B.可调价格C.固定总价D.成本加酬金27.如果工程师认为承包人提出的索赔证据不能足以说明其要求索赔的合理性时，工程师可以 ( )。（分数：1.00）A.不批准承包人的索赔要求B.要求承包人进一步提交索赔的证据资料C.将该事件确认为承包人责任D.认定索赔不成立28.投标人在投标过程中出现( )时，招标人可以没收投标保证金。（

10、分数：1.00）A.投标文件的密封不符合招标文件的要求B.投标文件中附有招标人不能接受的条件C.购买招标文件后不递交投标文件D.拒绝签字确认评标委员会对投标书中错误的修正29.施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照( )处理。（分数：1.00）A.增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延B.增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延C.增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延D.增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延30.工程师应在收到承包人的变更合同价款报告后( )天内，对承包人的要求予以确认或作出其他答复。（分数：1.00

11、）A.7B.14C.15D.2831.施工合同文本规定，如需验收，应( )。（分数：1.00）A.在专用条款内约定B.在通用条款内约定C.由发包人随时决定D.由工程师决定32.如果工程师在工作中出现问题，失误或行使施工合同赋子的权力造成承包人的损失， ( )必须承担合同规定的相应赔偿责任。（分数：1.00）A.工程师B.发包人C.监理单位D.承包人33.我国建筑工程施工合同(示范文本)规定，由( )支付保险费用。（分数：1.00）A.承包人B.发包人C.工程师D.监理人34.发包人逾期支付设计费( )天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。（分数：1.00）A.14B.15C

12、.28D.3035.某监理合同中，出现了“需遵守 XX 市地方性标准建设工程监理规程”的约定，该约定应。写在( )中。（分数：1.00）A.建设工程委托监理合同B.中标函C.建设工程委托监理合同标准条件D.建设工程委托监理合同专用条件36.在国外，建筑工程一切险的投保人一般是( )。（分数：1.00）A.业主B.承包人C.监理人D.发包人37.联运无负荷试车合格后，( )在试车记录上签字。（分数：1.00）A.工程师B.发包人和承包人C.工程师和承包人D.工程师和发包人38.按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括( )。（分数：1.00）A.协调处理施工现场周围地下管线保护工作B.按工程需

13、要提供非夜间施工使用的照明C.办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续D.组织设计交底39.施工过程中，如果发包人需要撤换工程师，应至少于易人前( )天以书面形式通知承包人，并继续履行前任作出的书面承诺。（分数：1.00）A.7B.14C.28D.3040.设计合同采用定金担保，发包人应在合同签字后( )日内支付定金，设计人收到定金标志着设计开工。（分数：1.00）A.1B.3C.7D.1441.FIDIC 施工条件规定，承包商租赁施工设备时，应在租赁协议中规定在协议有效期内发生承包商违约解除合同时，设备所有人应( )。（分数：1.00）A.运走施工设备B.以相同的条件将该施工设备转租给发包人

14、C.更换施工设备D.暂停施工42.评标委员会以标底衡量报价得分时，首先应( )。（分数：1.00）A.按评标规则计算各项得分B.确定标底C.确定入围的有效投标D.比较投标书的优劣43.某施工承包商与材料供应商签定的材料采购合同中，约定的运输费用不明确，应( )。（分数：1.00）A.由施工承包商承担B.由材料供应商承担C.由施工承包商和材料承包商务承担一半D.建设单位承担44.按照 FIDIC施工合同条件规定，施工中遇到( )影响，属于承包商应承担的风险。（分数：1.00）A.不利的气候条件B.招标文件未说明的污染C.不利于施工的外界自然条件D.其他承包商的干扰45.FIDIC 施工合同履行中

15、，因业主的行为导致承包商增加施工成本，合同相应条款都规定应对承包商补偿( )。（分数：1.00）A.部分损失B.一半损失C.实际损失D.额外损失46.合同解除是( )而使债权债务关系提前归于消灭的行为。（分数：1.00）A.必须经双方的协议B.必须因为当事人方的意思C.因不可抗力D.因当事人一方的意思或双方的协议47.大型工业项目施工招标的资格预审表的内容不包括( )。（分数：1.00）A.财务报表B.人员报表C.分包计划D.投标报价48.执行政府定价的合同，如果当事人一方逾期交付货物，遇政府价格上调时，则应按( )执行。（分数：1.00）A.原价格B.新价格C.原价与新价的平均价格D.市场价

16、49.设计合同中，判定设计人是否延误完成设计任务的期限是指( )。（分数：1.00）A.从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止B.从设计人接到发包人支付的定金之日起，至交付全部设计文件之日止C.从订立合同之日起，至完成全部变更设计文件之日止D.从设计人接到发包人支付的定金之日起，至完成全部变更设计文件之日止50.施工中发生不可抗力事件，承包人应迅速采取措施，并在不可抗力事件结束后( )小时内向工程师通报受灾情况和损失情况及预计清理和修复费用。（分数：1.00）A.7B.14C.24D.48二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)51.监理服务是监理单位的高智能投入，服务工作的好坏取

17、决于( )。（分数：2.00）A.参与监理工作人员的业务专长和经验B.是否遵循了规范化的管理程序和方法C.监理工作的内容和范围D.参与监理工作人员的创新想象力和风险意识E.监理招标的成功与否52.合同法采用合同形式的不要式原则的理由是( )。（分数：2.00）A.符合我国大多数的意愿B.合同本质对合同形式不作要求C.市场经济要求不应对合同形式进行限制D.国际公约要求不应对合同形式进行限制E.电子技术对合同形式的影响53.采用 FIDIC施工合同条件的工程，工程师发布变更指令的范围应限于( )等方面。（分数：2.00）A.对合同中任何工程量的改变B.工程任何部分标高的改变C.改变已认可的承包商施

18、工时间和顺序安排D.删减部分约定的承包工作交给其他人完成E.改变违约责任的承担方式54.工程开工前，合同双方应做好有关准备工作，就工程师而言，特别要做好( )。（分数：2.00）A.特殊专业工程不允许分包B.主体工程的施工任务不允许分包C.安装工程的施工不允许分包D.只允许一家分包人进行分包E.主要工程量必须由承包人完成55.进行设计招标时应编制设计要求文件，该文件应兼顾( )。（分数：2.00）A.科学性B.节约性C.严格性D.完整性E.灵活性56.有关仲裁协议的叙述中，正确的表述是( )。（分数：2.00）A.合同当事人均受仲裁协议的约束B.是仲裁机构对纠纷进行的补充条件C.不排除法院对纠

19、纷的管辖权D.仲裁机构应按仲裁协议进行仲裁E.仲裁裁决具有强制性57.合同解除后，如果已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人( )。（分数：2.00）A.可请求恢复原状B.可请求补救措施C.有权要求赔偿损失D.有权提起诉讼E.无权请求任何要求58.依照施工合同示范文本通用条款规定，施工合同履行中，发包人收到竣工结算报告及结算资料后 56 天内仍不支付，承包人有权( )。（分数：2.00）A.留置该工程B.与发包人协议将该工程折价C.直接委托拍卖公司拍卖该工程D.申请人民法院将该工程依法拍卖E.就该工程折价或拍卖的价款优先受偿59.在材料采购合同中，交货质量的验收方法有( )。（分数：2.0

20、0）A.经验鉴别法B.因果分析法C.物理试验D.化学试验E.直方图法60.采用 FIDIC 施工合同条件的工程，工程师在( )方面认为有必要时发布变更指令。（分数：2.00）A.任何工作质量B.特性的变更C.任何联合竣工检验D.协调几个承包商施工的干扰E.要求承包商使用他目前正在使用的施工设备范围去完成新增工程61.发生涉及工程造价问题的施工合同纠纷时，如果仲裁庭认为需要进行证据鉴定，可以由 ( )鉴定部门鉴定。（分数：2.00）A.申请人指定的B.政府建设主管部门指定的C.工程师指定的D.当事人约定的E.仲裁庭指定的62.施工合同示范文本通用条款规定，承包人对( )的保修期限为 2 年。（分

21、数：2.00）A.有防水要求的卫生间的防渗漏B.供热和供冷系统C.给排水管理工程D.电气管线工程E.设备安装工程63.在 FIDIC 施工合同条件下，工程师要求承包商递交实施变更的说明中应包括的内容是( )。（分数：2.00）A.实施工作说明书B.变更工作实施的质量标准C.提出工期顺延要求D.提出变更费用要求E.对进度计划作必要修改的建议64.承诺应具备的条件是( )。（分数：2.00）A.承诺只能向受要约人作出B.承诺必须由受要约人作出C.承诺的内容应当与要约的内容一致D.承诺必须在承诺期限内发出E.承诺必须受法律约束65.依据委托监理合同示范文本规定，( )属于额外的监理工作。（分数：2.

22、00）A.合同内约定由委托人承担的义务，经协商改由监理人承担的工作B.由于第三方原因使工作受到阻碍导致增加的工作C.由于非监理人责任导致监理合同终止的善后工作D.应委托人要求更改服务内容而增加的工作E.出现不应由监理人负责，致使暂停监理任务后的恢复工作66.有关工程保修的说法中，正确的是( )。（分数：2.00）A.质量保修书作为合同附件B.保修费用全部由承包人承担C.保修期从竣工合格之日起计算D.主体工程的保修期限为无限期E.工程质量保修的范围和内容不需在质量保修书中约定67.建设工程施工合同履行过程中，不应由发包人完成的工作是( )。（分数：2.00）A.提供地下管线资料B.办理法律、法规

23、规定的批准手续C.进行图纸会审D.按规定办理安全生产有关手续E.协调处理古树名木的保护工作68.依据 FIDIC土木工程施工分包合同条件中有关分包合同管理的规定，下列说法中正确的有 ( )。（分数：2.00）A.承包商应对分包合同进行协调管理B.承包商代表有权直接向分包商发布指示C.工程师拥有对分包工程的批准及对分包商资质审查的权力D.工程师有权就分包工程的变更直接向分包商发布指示E.无论何种原因造成的损失，分包商都只能向承包商提出索赔要求69.施工合同示范文本规定，属于承包人应当完成的工作有( )。（分数：2.00）A.办理施工所需的证件B.提供和维修非夜间施工使用的照明设备C.按规定办理施

24、工噪声有关手续D.负责已完成工程的成品保护E.保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定70.工程师指示的暂停施工的起因可能是( )。（分数：2.00）A.外部条件的变化B.发包人应承担责任的原因C.协调管理的原因D.工程师的原因E.承包人的原因71.在开标时，如果发现投标文件出现( )等情况，应按无效投标文件处理。（分数：2.00）A.未按招标文件的要求予以密封B.投标函未加盖投标人的企业公章C.联合体投标未附联合体协议书D.明显不符合技术标准要求E.完成期限超过招标文件规定的期限72.按照设计合同示范文本的规定，( )属于发包人的责任。（分数：2.00）A.提供设计依据资料B.提供设计预算

25、资料C.向施工单位进行设计交底D.对设计成果组织鉴定和验收E.提供设计人员需要的工作和生活条件73.按照合同法的规定，“债务向第三人履行债务”不同于“债务承担”的主要区别是 ( )。（分数：2.00）A.不属于合同内的约定B.合同当事人未改变C.第三人可以向债务人请示履行D.对第三人履行债务增加的费用由债权人补偿E.第三人有追究债务人违约责任的权利74.缔约过失责任的构成必须具备的条件包括( )。（分数：2.00）A.缔约一方受有损失B.缔约一方有违约行为C.缔约当事人有过错D.合同尚未成立E.合同已经成立75.委托为监理人驻工地监理机构开展正常工作提供协助服务，其服务内容包括( )。（分数：

26、2.00）A.人员服务B.资金服务C.信息服务D.管理服务E.物质服务76.要约应当具备的条件是( )。（分数：2.00）A.内容具体确定B.接受要约邀请C.希望收到承诺D.合同的一般条款E.表明经受要约人承诺，要约人即受该意思约束77.无标底的综合评分法常采用以( )作为标准值。（分数：2.00）A.最高报价B.最低报价C.平均报价D.评标价E.复合标底78.要使索赔得到公平合理的解决，工程师在索赔管理中遵循的原则是( )。（分数：2.00）A.公平合理地处理索赔B.及时提出和处理索赔C.尽可能通过协商达成一致D.诚实信用E.独立自主79.施工合同示范文件中定义的工程师包括( ) 。（分数：

27、2.00）A.负责工程施工的总负责人B.负责工程设计的总负责人C.总监理工程师D.发包人派驻施工场地的代表E.项目经理80.承包人提出费用索赔中的人工费包括( )。（分数：2.00）A.增加工作内容的人工费B.停工损失费C.工作效率降低的损失费D.闲置人员在停工期间的福利费E.计日工资建设工程合同管理-173 答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.无权代理人以被代理人的名义订立的合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为 ( )。（分数：1.00）A.有效 B.无效C.公证后有效D.追认后有效解析：2.施工中发包人需要变

28、更的工程超过原设计标准或批准建设规模时，发包人应报送有关部门重新审批，并由( )提供变更的相应图纸和说明。（分数：1.00）A.承包人B.监理单位C.原设计单位 D.规划管理部门解析：3.开标时，应当不作为无效投标文件的情形是( )。（分数：1.00）A.未密封投标文件的B.关键内容字迹无法辨认的C.未提供投保证金和投标保证的D.无项目经理印章的 解析：4.债务人以明显不合理低价转让财产，对债权人造成损害的，并且受让人知道该情形的，债权人可以请示人民法院( )债务的行为。（分数：1.00）A.变更B.代位C.解除D.撤销 解析：5.甲与乙签定了采购 10 吨水泥的采购合同，合同约定由乙向甲交付

29、 8 吨，这种情况表现为 ( )。（分数：1.00）A.债务承担B.债务人向第三人履行债务 C.债权转让D.由第三人向债权人履行债务解析：6.在 FIDIC 施工合同中，承包商应在( )内，按工程师的要求提交施工进度计划。（分数：1.00）A.开工前的 7 天B.开工后的 28 天C.收到开工通知后的 28 天 D.接到中标函后 42 天解析：7.FIDIC 合同条件中约定，承包商提前竣工应给予奖励，在计算奖励时的完工日期应( )。（分数：1.00）A.考虑非承包人原因应顺延的工期B.考虑承包人原因造成的拖延C.固定不变 D.对工程师批准顺延合同工期在竣工时间的计算中予以调整解析：8.委托监理

30、合同的有效期指( )。（分数：1.00）A.完成正常监理工作预定的时间B.是以约定的天数为准C.在专用条款中约定D.以监理人是否完成附加、额外工作的义务来判定 解析：9.合同的权利义务转让给第三人后，合同的当事人是( )。（分数：1.00）A.原当事人双方B.债权人和第三人C.债务人和第三人D.原当事人一方和第三人 解析：10.施工招标的资格预审主要侧重于对承包人( )的要求进行审查。（分数：1.00）A.企业总体能力是否适合招标工程 B.投标书是否实质性响应招标文件C.投标书的报价是否低于成本D.是否具有编写投标书的能力解析：11.FIDIC 施工合同条件中，发生( )，业主应对承包商受到的

31、实际损失而且包括利润给予补偿。（分数：1.00）A.亚音速飞行物产生的压力波B.业主占用永久工程而造成的损失 C.外国入侵D.军事政变解析：12.招标投标过程中需要对现场进行考察，以了解现场情况。现场考察组织工作由( )。（分数：1.00）A.招标人承担，费用由投标人承担 B.投标人承担，费用由招标人承担C.招标人承担，费用由招标人承担D.投标人承担，费用由投标人承担解析：13.为了指导投标人正确编制投标书，招标文件不应包括的内容是( )。（分数：1.00）A.投标须知B.业主提供的现场办公条件C.评标原则 D.合同条件解析：14.在提供方式中，比较强烈的担保方式是( )。（分数：1.00）A

32、.保证B.质押C.定金D.留置 解析：15.某采用 FIDIC施工合同条件的合同中，约定的工程竣工时间为 5 月 1 日，承包商在 4 月 15 日就完成了施工，并提前通知了工程师，要求在该日期进行竣工检验。但由于外部配合条件不具备竣工检验的要求，直到 5 月 15 日工程师才发出竣工检验的通知。经过 3 天试验后表明质量合格，到 5 月 18 日有关各方在验收记录上签字。工程师颁发工程接收证书中注明的竣工日期应为( )。（分数：1.00）A.4 月 15 日 B.5 月 1 日C.5 月 15 日D.5 月 18解析：16.当事人互负债务，一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求，这是合同履行中

33、的( )。（分数：1.00）A.不安抗辩权B.撤销权C.代位权D.同时履行抗辩权 解析：17.设计合同示范文本规定，设计人的基本责任是( )。（分数：1.00）A.保证设计质量 B.完成施工图设计C.配合施工D.保护发包人的知识产权解析：18.施工招标的资格预审主要侧重于对承包人( )的要求进行审查。（分数：1.00）A.企业总体能力是否适合招标工程 B.投标书是否实质性响应招标文件C.投标书的报价是否低于成本D.是否具有编写投标书的能力解析：19.当事人一方不履行非金钱债务或者履行债务不符合约定的( )情形下，对方可以要求继续履行。（分数：1.00）A.事实上不能履行B.债务的标的不适于强制

34、履行C.债权人在合理期限内未要求履行D.履行费用不高 解析：20.某工程项目施工过程中，承包人运料车由于公共道路断路不能向工地运送材料，致使工期拖延 5 天，承包人就此向发包人提出工期索赔。其理由是发包人应承担外部协调不力责任。此种索赔属于( )。（分数：1.00）A.总索赔B.道义索赔C.默示索赔 D.工程变更索赔解析：21.依据施工合同示范文本规定，投料试车工作应在工程竣工( )。（分数：1.00）A.验收后由发包人负责 B.验收前由发包人负责C.验收后由工程师负责D.验收前由工程师负责解析：22.依据有关“建筑工程一切险”的规定，下列描述中正确的是( )。（分数：1.00）A.保险对象包

35、括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程B.投保人和被保险人是保险合同的当事人C.发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务 D.保险合同的有效期至工程保修期满为止解析：23.FIDIC 施工合同条件规定，缺陷责任期是自( )开始，至工程师颁发履约证书为止的天数。（分数：1.00）A.合同签字B.承包商正式开工日C.工程接收证书中写明的竣工日 D.工程正式接收之日解析：24.设计合同示范文本规定，设计人负责设计的建(构)筑物需注明( )。（分数：1.00）A.施工方案B.设计变更的期限C.竣工验收的标准D.合理使用年限 解析：25.合同公证与签证的相同点不包

36、括( )。（分数：1.00）A.申请原则B.内容C.目的D.效力 解析：26.施工合同采用可调价格合同通常用于( )的施工合同。（分数：1.00）A.工期较短B.可调价格C.固定总价 D.成本加酬金解析：27.如果工程师认为承包人提出的索赔证据不能足以说明其要求索赔的合理性时，工程师可以 ( )。（分数：1.00）A.不批准承包人的索赔要求B.要求承包人进一步提交索赔的证据资料 C.将该事件确认为承包人责任D.认定索赔不成立解析：28.投标人在投标过程中出现( )时，招标人可以没收投标保证金。（分数：1.00）A.投标文件的密封不符合招标文件的要求B.投标文件中附有招标人不能接受的条件C.购买

37、招标文件后不递交投标文件D.拒绝签字确认评标委员会对投标书中错误的修正 解析：29.施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照( )处理。（分数：1.00）A.增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延B.增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延C.增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延 D.增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延解析：30.工程师应在收到承包人的变更合同价款报告后( )天内，对承包人的要求予以确认或作出其他答复。（分数：1.00）A.7B.14 C.15D.28解析：31.施工合同文本规定，如需验收，应( )。

38、（分数：1.00）A.在专用条款内约定 B.在通用条款内约定C.由发包人随时决定D.由工程师决定解析：32.如果工程师在工作中出现问题，失误或行使施工合同赋子的权力造成承包人的损失， ( )必须承担合同规定的相应赔偿责任。（分数：1.00）A.工程师B.发包人 C.监理单位D.承包人解析：33.我国建筑工程施工合同(示范文本)规定，由( )支付保险费用。（分数：1.00）A.承包人B.发包人 C.工程师D.监理人解析：34.发包人逾期支付设计费( )天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。（分数：1.00）A.14B.15C.28D.30 解析：35.某监理合同中，出现了“需

39、遵守 XX 市地方性标准建设工程监理规程”的约定，该约定应。写在( )中。（分数：1.00）A.建设工程委托监理合同B.中标函C.建设工程委托监理合同标准条件D.建设工程委托监理合同专用条件 解析：36.在国外，建筑工程一切险的投保人一般是( )。（分数：1.00）A.业主B.承包人 C.监理人D.发包人解析：37.联运无负荷试车合格后，( )在试车记录上签字。（分数：1.00）A.工程师B.发包人和承包人 C.工程师和承包人D.工程师和发包人解析：38.按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括( )。（分数：1.00）A.协调处理施工现场周围地下管线保护工作B.按工程需要提供非夜间施工使用

40、的照明 C.办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续D.组织设计交底解析：39.施工过程中，如果发包人需要撤换工程师，应至少于易人前( )天以书面形式通知承包人，并继续履行前任作出的书面承诺。（分数：1.00）A.7 B.14C.28D.30解析：40.设计合同采用定金担保，发包人应在合同签字后( )日内支付定金，设计人收到定金标志着设计开工。（分数：1.00）A.1B.3 C.7D.14解析：41.FIDIC 施工条件规定，承包商租赁施工设备时，应在租赁协议中规定在协议有效期内发生承包商违约解除合同时，设备所有人应( )。（分数：1.00）A.运走施工设备B.以相同的条件将该施工设备转租给发

41、包人 C.更换施工设备D.暂停施工解析：42.评标委员会以标底衡量报价得分时，首先应( )。（分数：1.00）A.按评标规则计算各项得分B.确定标底C.确定入围的有效投标 D.比较投标书的优劣解析：43.某施工承包商与材料供应商签定的材料采购合同中，约定的运输费用不明确，应( )。（分数：1.00）A.由施工承包商承担B.由材料供应商承担 C.由施工承包商和材料承包商务承担一半D.建设单位承担解析：44.按照 FIDIC施工合同条件规定，施工中遇到( )影响，属于承包商应承担的风险。（分数：1.00）A.不利的气候条件 B.招标文件未说明的污染C.不利于施工的外界自然条件D.其他承包商的干扰解

42、析：45.FIDIC 施工合同履行中，因业主的行为导致承包商增加施工成本，合同相应条款都规定应对承包商补偿( )。（分数：1.00）A.部分损失B.一半损失C.实际损失 D.额外损失解析：46.合同解除是( )而使债权债务关系提前归于消灭的行为。（分数：1.00）A.必须经双方的协议B.必须因为当事人方的意思C.因不可抗力D.因当事人一方的意思或双方的协议 解析：47.大型工业项目施工招标的资格预审表的内容不包括( )。（分数：1.00）A.财务报表B.人员报表C.分包计划D.投标报价 解析：48.执行政府定价的合同，如果当事人一方逾期交付货物，遇政府价格上调时，则应按( )执行。（分数：1.

43、00）A.原价格 B.新价格C.原价与新价的平均价格D.市场价解析：49.设计合同中，判定设计人是否延误完成设计任务的期限是指( )。（分数：1.00）A.从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止B.从设计人接到发包人支付的定金之日起，至交付全部设计文件之日止 C.从订立合同之日起，至完成全部变更设计文件之日止D.从设计人接到发包人支付的定金之日起，至完成全部变更设计文件之日止解析：50.施工中发生不可抗力事件，承包人应迅速采取措施，并在不可抗力事件结束后( )小时内向工程师通报受灾情况和损失情况及预计清理和修复费用。（分数：1.00）A.7B.14C.24D.48 解析：二、多项选择题(总

44、题数：30，分数：60.00)51.监理服务是监理单位的高智能投入，服务工作的好坏取决于( )。（分数：2.00）A.参与监理工作人员的业务专长和经验 B.是否遵循了规范化的管理程序和方法 C.监理工作的内容和范围D.参与监理工作人员的创新想象力和风险意识 E.监理招标的成功与否解析：52.合同法采用合同形式的不要式原则的理由是( )。（分数：2.00）A.符合我国大多数的意愿B.合同本质对合同形式不作要求 C.市场经济要求不应对合同形式进行限制 D.国际公约要求不应对合同形式进行限制 E.电子技术对合同形式的影响 解析：53.采用 FIDIC施工合同条件的工程，工程师发布变更指令的范围应限于

45、( )等方面。（分数：2.00）A.对合同中任何工程量的改变 B.工程任何部分标高的改变 C.改变已认可的承包商施工时间和顺序安排 D.删减部分约定的承包工作交给其他人完成E.改变违约责任的承担方式解析：54.工程开工前，合同双方应做好有关准备工作，就工程师而言，特别要做好( )。（分数：2.00）A.特殊专业工程不允许分包B.主体工程的施工任务不允许分包C.安装工程的施工不允许分包 D.只允许一家分包人进行分包 E.主要工程量必须由承包人完成 解析：55.进行设计招标时应编制设计要求文件，该文件应兼顾( )。（分数：2.00）A.科学性B.节约性C.严格性 D.完整性 E.灵活性 解析：56

46、.有关仲裁协议的叙述中，正确的表述是( )。（分数：2.00）A.合同当事人均受仲裁协议的约束 B.是仲裁机构对纠纷进行的补充条件C.不排除法院对纠纷的管辖权D.仲裁机构应按仲裁协议进行仲裁 E.仲裁裁决具有强制性解析：57.合同解除后，如果已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人( )。（分数：2.00）A.可请求恢复原状 B.可请求补救措施 C.有权要求赔偿损失 D.有权提起诉讼E.无权请求任何要求解析：58.依照施工合同示范文本通用条款规定，施工合同履行中，发包人收到竣工结算报告及结算资料后 56 天内仍不支付，承包人有权( )。（分数：2.00）A.留置该工程B.与发包人协议将该工程

47、折价 C.直接委托拍卖公司拍卖该工程D.申请人民法院将该工程依法拍卖 E.就该工程折价或拍卖的价款优先受偿 解析：59.在材料采购合同中，交货质量的验收方法有( )。（分数：2.00）A.经验鉴别法 B.因果分析法C.物理试验 D.化学试验 E.直方图法解析：60.采用 FIDIC 施工合同条件的工程，工程师在( )方面认为有必要时发布变更指令。（分数：2.00）A.任何工作质量 B.特性的变更 C.任何联合竣工检验D.协调几个承包商施工的干扰E.要求承包商使用他目前正在使用的施工设备范围去完成新增工程解析：61.发生涉及工程造价问题的施工合同纠纷时，如果仲裁庭认为需要进行证据鉴定，可以由 (

48、 )鉴定部门鉴定。（分数：2.00）A.申请人指定的B.政府建设主管部门指定的C.工程师指定的D.当事人约定的 E.仲裁庭指定的 解析：62.施工合同示范文本通用条款规定，承包人对( )的保修期限为 2 年。（分数：2.00）A.有防水要求的卫生间的防渗漏B.供热和供冷系统 C.给排水管理工程 D.电气管线工程 E.设备安装工程 解析：63.在 FIDIC 施工合同条件下，工程师要求承包商递交实施变更的说明中应包括的内容是( )。（分数：2.00）A.实施工作说明书 B.变更工作实施的质量标准C.提出工期顺延要求 D.提出变更费用要求 E.对进度计划作必要修改的建议 解析：64.承诺应具备的条

49、件是( )。（分数：2.00）A.承诺只能向受要约人作出B.承诺必须由受要约人作出 C.承诺的内容应当与要约的内容一致 D.承诺必须在承诺期限内发出E.承诺必须受法律约束 解析：65.依据委托监理合同示范文本规定，( )属于额外的监理工作。（分数：2.00）A.合同内约定由委托人承担的义务，经协商改由监理人承担的工作B.由于第三方原因使工作受到阻碍导致增加的工作C.由于非监理人责任导致监理合同终止的善后工作 D.应委托人要求更改服务内容而增加的工作E.出现不应由监理人负责，致使暂停监理任务后的恢复工作 解析：66.有关工程保修的说法中，正确的是( )。（分数：2.00）A.质量保修书作为合同附件 B.保修费用全部由承包人承担C.保修期从竣工合格之日起计算 D.主体工程的保修期限为无限期E.工程质量保修的范围和内容不需在质量保修书中约定解析：67.建设工程施工合同履行过程中，不应由发包人完成的工作是( )。（分数：2.00）A.提供地下管线资料B.办理法律、法规规定的批准手续C.进行图纸会审 D.按规定办理安全生产有关手续 E.协调