【工程类职业资格】建设工程合同管理-197及答案解析.doc

1、建设工程合同管理-197 及答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.邀请招标投标阶段是指( )。 A从发布招标广告始到投标截止日期为止的期间 B从发出邀请函始到投标截止日期为止的期间 C从发出邀请函到签订合同日期为止的期间 D从发出邀请函始到定标为止的期间（分数：1.00）A.B.C.D.2.对于标的额较小的中小型工程可采用专家评议法对投标书进行详评，以确定候选中标人的是( )。 A专家评审 B定性评审 C定量评审 D资格评审（分数：1.00）A.B.C.D.3.投标文件中的大写金额和小写金额不一致属细微偏差，修正此错误的原则是(

2、 )。 A以大写金额为准 B以金额高者为准 C以小写金额为准 D以金额低者为准（分数：1.00）A.B.C.D.4.下列关于无权代理的说法中，正确的是( )。 A无权代理行为不能转化为合法的代理行为 B无权代理是无代理权的行为人以自己名义进行民事、经济活动 C代理权终止后继续行使代理行为 D被代理人不可以对无权代理行使“追认权”（分数：1.00）A.B.C.D.5.FIDIC分包合同条件规定，监理工程师对分包合同的管理主要表现为( )。 A监理工程师与分包商是监理与被监理关系 B监理工程师对分包商在现场的施工承担协调管理的义务 C依据主合同对分包工作内容及分包商的资质进行审查行使确认权和不定权

3、 D分包商接到监理工程师的指示后应立即执行（分数：1.00）A.B.C.D.6.大型工业项目施工招标的资格预审表的内容不包括( )。 A财务报表 B人员报表 C分包计划 D投标报价（分数：1.00）A.B.C.D.7.FIDIC施工合同条件规定，工程通过竣工验收达到合同规定的“基本竣工”要求后，承包商申请颁发接收证书。该“基本竣工”是指( )。 A完成扫尾，清理施工现场工作 B完成所有缺陷修复工作 C能按预定目的交给业主占用或使用 D完成主体工程的施工任务（分数：1.00）A.B.C.D.8.发包人从施工进度的需要考虑，要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，( )。 A须由总监理工程师下

4、达指令 B须报经施工图审批部门批准 C须征得设计人同意 D不需要签订提前交付设计文件的协议（分数：1.00）A.B.C.D.9.工程开工后，承包人应按照( )确认的进度计划组织施工。 A项目经理 B发包人 C设计人 D监理工程师（分数：1.00）A.B.C.D.10.建设工程施工安装合同的法律关系客体是指( )。 A物 B货币 C行为 D智力成果（分数：1.00）A.B.C.D.11.在合同履行阶段应当相互协作，如发生不可抗力时，应当相互告知，尽量减少损失。这体现了中华人民共和国合同法的( )原则。 A公平竞争 B平等合作 C诺守合同 D诚实信用（分数：1.00）A.B.C.D.12.合同当事

5、人希望通过仲裁作为解决争议的最终方式，则必须在合同中约定仲裁条款，因为仲裁是以( )为原则的。 A自愿 B自由 C承诺 D要约（分数：1.00）A.B.C.D.13.招标人与中标人签订施工合同时，以( )为准。 A评标价 B投标价 C平均报价 D协议价（分数：1.00）A.B.C.D.14.合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充，这体现了合同履行的( )原则。 A诚实信用 B全面履行 C法定履行 D约定履行（分数：1.00）A.B.C.D.15.在施工过程中，经过监理工程师检查检验合格后的工程，又发现因承包人原因出现的质量问题，应由( )。

6、A承包人承担责任，赔偿发包人的损失，工期不应顺延 B监理工程师承担责任，承包人负责重新施工，工期相应顺延 C发包人承担责任，发包人支付由此增加的追加合同价款，工期相应顺延 D承包人承担返工费用，工期相应顺延（分数：1.00）A.B.C.D.16.代理人隐瞒无权代理事实而与相对人进行磋商，应承担( )责任。 A违约 B隐瞒 C缔约过失 D违法（分数：1.00）A.B.C.D.17.无标底的综合评分法可以避免因( )造成对某些投标书的报价评分不公平。 A标底编制得不够合理 B评标标准不合理 C评标委员会的评标过程不合理 D受标底的约束（分数：1.00）A.B.C.D.18.当事人一方依照法定解除的

7、规定主张解除合同的，应通知对方合同自( )时解除。 A发出通知 B通知到达对方 C对方签认通知 D对方签认通知送达主张人（分数：1.00）A.B.C.D.19.在 FIDIC施工合同中，承包商应在收到( )内，按监理工程师的要求提交施工进度计划。 A开工前的 7天 B开工后的 28天 C收到开工通知后的 28天 D接到中标函后 42天（分数：1.00）A.B.C.D.20.在施工过程中发生变更，而合同中没有适用或类似工程的价格，应( )。 A由监理工程师提出适当的变更价格，经发包人批准后执行 B由承包人提出适当的变更价格，经监理工程师确认后执行 C由发包人提出适当的变更价格，经承包人同意后执行

8、 D由设计人提出适当的变更价格，经发包人通知承包人（分数：1.00）A.B.C.D.21.工程建设项目招标范围和规模标准规定要求设计服务的采购单项合同估算价在 ( )万元人民币以上时，必须进行招标。 A200 B100 C50 D20（分数：1.00）A.B.C.D.22.留置作为一种担保方式，只能通过( )产生留置权。 A合同约定 B优先受偿 C依法行使 D财产转让（分数：1.00）A.B.C.D.23.设计合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应( )。 A退还定金 B退还定金并赔偿发包人损失 C双倍返还定金 D支付设计费的 2%的违约金（分数：1.00）A.B.C.D.24.在施工

9、过程中，如果发包人需要撤换监理工程师，应至少于换人前( )天以书面形式通知承包人，并继续履行前任作出的书面承诺。 A7 B14 C28 D30（分数：1.00）A.B.C.D.25.依据施工合同示范文本规定，承包人收到竣工结算价款后( )天内将竣工工程交付发包人施工合同即告终止。 A7 B14 C28 D42（分数：1.00）A.B.C.D.26.当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担责任的保证是( )。 A一般保证 B连带责任保证 C法定保证 D委托保证（分数：1.00）A.B.C.D.27.对于无权代理行为，被代理人行使( )后，代理行为有效。 A后履行抗辩权 B追认权

10、 C拒绝权 D不安抗辩权（分数：1.00）A.B.C.D.28.甲与乙签订了采购 10t水泥的采购合同，合同约定由乙向甲交付 8t，乙向丙交付 2t，这种情况表现为( )。 A债务承担 B债务人向第三人履行债务 C债权转让 D由第三人向债权人履行债务（分数：1.00）A.B.C.D.29.F1DIC合同条件规定，不可预见物质条件的范围不包括( )。 A人为干扰 B图纸未说明的外界障碍物 C气候条件 D招标文件未提供地表水文条件（分数：1.00）A.B.C.D.30.不论是发包人提供的图纸，还是承包人负责设计的图纸，经过( )审核签认后才可以使用。 A项目经理 B设计单位负责人 C监理工程师 D

11、承包人技术负责人（分数：1.00）A.B.C.D.31.施工合同文本规定，承包人在隐蔽工程具备条件时进行自检后，在隐蔽前( )小时以书面形式通知监理工程师验收。 A7 B14 C24 D48（分数：1.00）A.B.C.D.32.监理工程师应在收到承包人的变更合同价款报告后( )天内，对承包人的要求予以确认或作出其他答复。 A7 B14 C15 D28（分数：1.00）A.B.C.D.33.由于发包人或监理工程师指令承包人加快施工速度，缩短工期，监理工程师应批准承包人的( )索赔。 A费用 B工期 C工期和费用 D工期、成本和利润（分数：1.00）A.B.C.D.34.合同成立后，合同中的(

12、)条款是独立存在的。 A解决争端 B违约责任 C履行期限 D仲裁（分数：1.00）A.B.C.D.35.发包人供应的材料未通知承包人验收入库后发生的损坏丢失由( )。 A承包人负责 B发包人负责 C由谁承担视具体情况决定 D承包人和发包人共同负责（分数：1.00）A.B.C.D.36.FIDIC施工合同条件规定，业主发出中标函的( )天内，接到承包商提交的履约保证后，双方签署的法律性标准化格式文件就是合同协议书。 A14 B24 C28 D42（分数：1.00）A.B.C.D.37.下列不能作为保匪人的团体是( )。 A私营公司 B国有公司 C法人 D学校（分数：1.00）A.B.C.D.38

13、.监理人所选择的监理工作分包单位必须事先征得( )的认可。 A发包人 B委托人 C承包人 D分包人（分数：1.00）A.B.C.D.39.在 FIDIC施工合同的履行过程中，监理工程师在( )前的任何时间可以发布变更指令或以要求承包商递交建议书的任何一种方式提出变更。 A竣工验收 B颁发履约证书 C“结清单”生效 D颁发接收证书（分数：1.00）A.B.C.D.40.在施工合同中期付款时，对承包人施工质量不合格部分，发包人有权拒付该部分的工程款，这是发包人行使的( )。 A同时履行抗辩权 B先履行抗辩权 C不安抗辩权 D中止履行合同义务（分数：1.00）A.B.C.D.41.某项目总投资 40

14、00万元，其中监理合同估算价为 35万元，工程监理工作( )。 A可以不通过招标委托工作 B必须采用招标方式委托工作 C必须采取公开招标方式委托工作 D只能采用招标方式委托工作（分数：1.00）A.B.C.D.42.FIDIC施工合同条件中，选择指定分包商的基本原则是( )。 A由承包商负责协调管理 B业主必须保护承包商合法利益不受侵害 C指定分包商的违约责任由承包商承担 D承包商应向指定分包商收取协调管理费（分数：1.00）A.B.C.D.43.当施工的客观条件改变导致承包人增加开支，要求对超出( )的附加开支给予补偿，以挽回不应由承包人承担的经济损失。 A实际成本 B计划成本 C合理成本

15、D成本和利润（分数：1.00）A.B.C.D.44.委托监理合同变更或解除合同的通知或协议( )，协议未造成之前，原合同仍然有效。 A必须经公证机关公证 B必须采取书面形式 C可采取口头形式 D由仲裁机构裁定（分数：1.00）A.B.C.D.45.依据委托监理合同示范文本，委托人认为监理人无正当理由而又未履行义务时，可向监理人发出( )的通知。 A指明其未履行义务 B终止合同 C变更合同 D解除合同（分数：1.00）A.B.C.D.46.FIDIC施下合同条件规定，缺陷责任期是自( )开始，至监理下程师颁发履约证书为止的天数。 A合同签字日 B承包商正式开工日 C工程接收证书中写明的竣工日 D

16、工程正式接收之日（分数：1.00）A.B.C.D.47.委托监理合同示范文本规定，承包方违反合同规定的质量要求和完工时限，监理人( )。 A应承担经济责任 B不承担责任 C承担连带责任 D承担全部责任（分数：1.00）A.B.C.D.48.监理工程师是依据( )的质量标准对承包人的工程质量进行检查。 A法律规定 B国家强制性 C合同约定 D工程所在地（分数：1.00）A.B.C.D.49.监理评标通常采用( )对各投标人的综合能力进行对比。 A评标价法 B综合评分法 C加权打分法 D专家评审法（分数：1.00）A.B.C.D.50.经过发包人同意的分包工程，承包人选择的分包人需要( )。 A提

17、请监理工程师同意 B与发包人签订分包合同 C向监理工程师提交施工组织设计 D向监理工程师报送施工进度计划（分数：1.00）A.B.C.D.二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)51.工程开工前，合同双方应做好有关准备工作，就监理工程师而言，特别要做好( )等工作。（分数：2.00）A.特殊专业工程不允许分包B.主体工程的施工任务不允许分包C.安装工程的施工不允许分包D.只允许一家分包人进行分包E.主要工程量必须由承包人完成52.监理服务是监理单位的高智能投入，服务工作的好坏取决于( )。（分数：2.00）A.参与监理工作人员的业务专长和经验B.是否遵循了规范化的管理程序和方法C.监理

18、工作的内容和范围D.参与监理工作人员的创新想象力和风险意识E.监理招标的成功与否53.评标委员会对投标书进行初评时，主要检查的内容是( )。（分数：2.00）A.报价计算的正确性B.评标价的优劣C.投标人的资格D.投标保证有效性E.与标底的偏差程度54.建设工程勘察合同示范文本中，适用于为设计提供勘察工作的委托任务的合同条款主要有( )。（分数：2.00）A.违约责任B.合同争议的解决C.未尽事宜的约定D.设计合同依据的文件E.材料设备的供应55.在材料采购合同中，交货质量的验收方法有( )。（分数：2.00）A.经验鉴别法B.因果分析法C.物理试验D.化学试验E.直示图法56.为了保证工程项

19、目的建设符合国家和地方总体发展规划，不同标的的招标需满足的相应条件有( )。（分数：2.00）A.建设工程已批准立项B.建设工程经过可行性研究C.建设工程已履行了报建手续D.建设资金能满足建设工程要求，E.领取了建设工程规划许可证57.根据中华人民共和国招标投标法要求，必须以招标方式进行工程项目建设及与建设有关的设备、材料等采购总体范畴包括( )。（分数：2.00）A.国家融资项目B.省级重点项目C.大型基础设施项目D.公用事业项目E.外国政府援助资金的项目58.无权代理行为在( )情况下，被代理人承担民事责任。（分数：2.00）A.被代理人不作否认表示B.被代理人作否认表示C.经被代理人追认

20、D.代理人要求E.法院判决59.建设工程设计合同示范文本中，适用于委托专业工程的设计合同条款主要包括( )。（分数：2.00）A.违约责任B.合同文件的组成和优先次序C.保密约定D.设计依据E.发包人应交付的资料和文件60.下列属于承担缔约过失的情形的情况是( )。（分数：2.00）A.假借订立合同，恶意进行磋商B.故意隐瞒C.有其他违背诚实信用原则的行为D.违反缔约中的保密行为E.损害第三者利益61.可以终止委托监理合同的情形有( )。（分数：2.00）A.监理人收到监理金尾款后B.委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时C.委托人向监理人发出指明其未履行义务的通知后的 21日后D.暂

21、停监理业务期限已超过半年E.委托人向监理人发出指明其未履行义务和通知在 21日内没收到答复62.在合同磋商阶段不会发生的责任有( )。（分数：2.00）A.违约责任B.侵权责任C.缔约过失责任D.保证责任E.合同纠纷责任63.下列关于暂停施工的说法，正确的是( )。（分数：2.00）A.暂停施工只能由监理下程师发出指令后才可停止施工B.承包人在监理工程师收到其复工要求后 48小时内未予答复，可自行复工C.施工中遇到文物时，监理工程师可发出暂停施工指示D.承包人可在其发出预付通知后 7天停止施工E.承包人没有暂时停工的权利64.FIDIC合同条件下，承包商提出变更建议在( )时可能被采纳。（分数

22、：2.00）A.可加速完工B.可降低业主实施、维护或运行工程费用C.为业主带来利益D.可降低施工成本E.对业主而言能提高竣工工程的效率或价值65.设备验收阶段的监理工作主要有( )。（分数：2.00）A.开机检验B.安装调试检验C.启动试车D.性能验收E.最终验收66.施工合同示范文本的通用条款中规定了三类可选择的计价方式是( )。（分数：2.00）A.固定价格合同B.总价合同C.可调价格合同D.单价合同E.成本加酬金合同67.承包人在索赔报告中提出设备费的索赔包括 )。（分数：2.00）A.运转操作费B.机械折旧费C.设备租赁费D.机械台班费E.机上人员的工资68.施工合同示范文本规定可以顺

23、延工期的条件有( )。（分数：2.00）A.不可抗力B.承包人的违约C.施工机械发生故障D.发包人未按时支付工程进度款，使工程不能正常进行E.监理工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行69.对勘察投标书进行评审时，主要考虑的因素有( )。（分数：2.00）A.总体布置的合理性B.设备选型的适用性C.造型是否美观大方D.“三废”治理方案是否有效E.投资是否很低70.要使索赔得到公平合理的解决，监理工程师在索赔管理中遵循的原则有( )。（分数：2.00）A.公平合理地处理索赔B.及时提出和处理索赔C.尽可能通过协商达到一致D.诚实信用E.独立自主71.委托监理合同中，监理人应

24、承担的义务包括( )。（分数：2.00）A.开始执行监理业务前向委托人报送派驻该工程总监理工程师的情况B.合同履行过程中，必须先经委托人同意，才可调换总监理工程师C.合同终止后，要对本工程的有关资料保密D.不得参与与委托人利益相冲突的活动E.免费向委托人提供服务人员72.效力待定合同的情形是( )订立的合同。（分数：2.00）A.无民事行为能力人B.无权代理人C.表见代理人D.法定代表人负责越权E.无处分权人处分他人财产73.施工合同示范文件中定义的监理工程师包括( )。（分数：2.00）A.负责工程施工的总负责人B.负责工程设计的总负责人C.总监理工程师D.发包人派驻施工场地的代表E.项目经

25、理74.为保证招标活动的正常进行，要编制招标有关文件，包括( )。（分数：2.00）A.招标广告B.合同协议书C.评标方法D.资格预审文件E.定标原则75.在 FIDIC分包合同工程的支付管理中，下列说法正确的是( )。（分数：2.00）A.分包商在合同约定的日期向监理工程师报送该阶段施工的支付报表B.承包商逾期支付分包工程款要计算拖期利息C.分包报表应列入主合同的支付报表内一并提交监理工程师批准D.分包商的支付报表应由监理工程师审核其合理性和正确性E.承包商应在合同约定的时间内支付分包工程款76.按照招标人和投标人参与程度，将招标过程粗略划分为( )阶段。（分数：2.00）A.招标准备B.设

26、计招标C.招标投标D.施工招标E.决标成交77.在 FIDIC施工合同条件下，监理工程师批示的内容应包括( )。（分数：2.00）A.变更内容B.变更工程价款C.变更项目的施工技术要求D.有关图纸文件E.变更处理的原则78.设计合同示范文本规定，初步设计文件应当满足( )的需要。（分数：2.00）A.控制概算B.施工C.编制施工招标文件D.主要设备材料订货E.编制施工图设计文件79.承包人在提交索赔报告时，( )证明材料可作为合理的证据。（分数：2.00）A.施工现场记录B.施工图纸C.汇率变化表D.合同履行过程中的来往信件E.中期支付工程进度款的单据80.FIDIC施工合同条件规定，承包商提

27、交的施工进度计划应该说明( )。（分数：2.00）A.打算采用的施工方案B.打算采用的施工组织方案C.打算采用的施工计划安排D.修改进度计划的时间安排E.预计应支付给承包商费用的资金估算表建设工程合同管理-197 答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.邀请招标投标阶段是指( )。 A从发布招标广告始到投标截止日期为止的期间 B从发出邀请函始到投标截止日期为止的期间 C从发出邀请函到签订合同日期为止的期间 D从发出邀请函始到定标为止的期间（分数：1.00）A.B. C.D.解析：2.对于标的额较小的中小型工程可采用专家评议法对投标

28、书进行详评，以确定候选中标人的是( )。 A专家评审 B定性评审 C定量评审 D资格评审（分数：1.00）A.B. C.D.解析：3.投标文件中的大写金额和小写金额不一致属细微偏差，修正此错误的原则是( )。 A以大写金额为准 B以金额高者为准 C以小写金额为准 D以金额低者为准（分数：1.00）A. B.C.D.解析：4.下列关于无权代理的说法中，正确的是( )。 A无权代理行为不能转化为合法的代理行为 B无权代理是无代理权的行为人以自己名义进行民事、经济活动 C代理权终止后继续行使代理行为 D被代理人不可以对无权代理行使“追认权”（分数：1.00）A.B.C. D.解析：5.FIDIC分包

29、合同条件规定，监理工程师对分包合同的管理主要表现为( )。 A监理工程师与分包商是监理与被监理关系 B监理工程师对分包商在现场的施工承担协调管理的义务 C依据主合同对分包工作内容及分包商的资质进行审查行使确认权和不定权 D分包商接到监理工程师的指示后应立即执行（分数：1.00）A.B.C. D.解析：6.大型工业项目施工招标的资格预审表的内容不包括( )。 A财务报表 B人员报表 C分包计划 D投标报价（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：7.FIDIC施工合同条件规定，工程通过竣工验收达到合同规定的“基本竣工”要求后，承包商申请颁发接收证书。该“基本竣工”是指( )。 A完成扫尾，清理施

30、工现场工作 B完成所有缺陷修复工作 C能按预定目的交给业主占用或使用 D完成主体工程的施工任务（分数：1.00）A.B.C. D.解析：8.发包人从施工进度的需要考虑，要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，( )。 A须由总监理工程师下达指令 B须报经施工图审批部门批准 C须征得设计人同意 D不需要签订提前交付设计文件的协议（分数：1.00）A.B.C. D.解析：9.工程开工后，承包人应按照( )确认的进度计划组织施工。 A项目经理 B发包人 C设计人 D监理工程师（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：10.建设工程施工安装合同的法律关系客体是指( )。 A物 B货币 C行为 D智

31、力成果（分数：1.00）A.B.C. D.解析：11.在合同履行阶段应当相互协作，如发生不可抗力时，应当相互告知，尽量减少损失。这体现了中华人民共和国合同法的( )原则。 A公平竞争 B平等合作 C诺守合同 D诚实信用（分数：1.00）A.B.C. D.解析：12.合同当事人希望通过仲裁作为解决争议的最终方式，则必须在合同中约定仲裁条款，因为仲裁是以( )为原则的。 A自愿 B自由 C承诺 D要约（分数：1.00）A. B.C.D.解析：13.招标人与中标人签订施工合同时，以( )为准。 A评标价 B投标价 C平均报价 D协议价（分数：1.00）A.B. C.D.解析：14.合同生效后，当事人

32、就质量、价款或者报酬履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充，这体现了合同履行的( )原则。 A诚实信用 B全面履行 C法定履行 D约定履行（分数：1.00）A.B. C.D.解析：15.在施工过程中，经过监理工程师检查检验合格后的工程，又发现因承包人原因出现的质量问题，应由( )。 A承包人承担责任，赔偿发包人的损失，工期不应顺延 B监理工程师承担责任，承包人负责重新施工，工期相应顺延 C发包人承担责任，发包人支付由此增加的追加合同价款，工期相应顺延 D承包人承担返工费用，工期相应顺延（分数：1.00）A. B.C.D.解析：16.代理人隐瞒无权代理事实而与相对人进行磋商，应承担

33、( )责任。 A违约 B隐瞒 C缔约过失 D违法（分数：1.00）A.B.C. D.解析：17.无标底的综合评分法可以避免因( )造成对某些投标书的报价评分不公平。 A标底编制得不够合理 B评标标准不合理 C评标委员会的评标过程不合理 D受标底的约束（分数：1.00）A. B.C.D.解析：18.当事人一方依照法定解除的规定主张解除合同的，应通知对方合同自( )时解除。 A发出通知 B通知到达对方 C对方签认通知 D对方签认通知送达主张人（分数：1.00）A.B. C.D.解析：19.在 FIDIC施工合同中，承包商应在收到( )内，按监理工程师的要求提交施工进度计划。 A开工前的 7天 B开

34、工后的 28天 C收到开工通知后的 28天 D接到中标函后 42天（分数：1.00）A.B.C. D.解析：20.在施工过程中发生变更，而合同中没有适用或类似工程的价格，应( )。 A由监理工程师提出适当的变更价格，经发包人批准后执行 B由承包人提出适当的变更价格，经监理工程师确认后执行 C由发包人提出适当的变更价格，经承包人同意后执行 D由设计人提出适当的变更价格，经发包人通知承包人（分数：1.00）A.B. C.D.解析：21.工程建设项目招标范围和规模标准规定要求设计服务的采购单项合同估算价在 ( )万元人民币以上时，必须进行招标。 A200 B100 C50 D20（分数：1.00）A

35、.B.C. D.解析：22.留置作为一种担保方式，只能通过( )产生留置权。 A合同约定 B优先受偿 C依法行使 D财产转让（分数：1.00）A.B.C. D.解析：23.设计合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应( )。 A退还定金 B退还定金并赔偿发包人损失 C双倍返还定金 D支付设计费的 2%的违约金（分数：1.00）A.B.C. D.解析：24.在施工过程中，如果发包人需要撤换监理工程师，应至少于换人前( )天以书面形式通知承包人，并继续履行前任作出的书面承诺。 A7 B14 C28 D30（分数：1.00）A. B.C.D.解析：25.依据施工合同示范文本规定，承包人收到竣工

36、结算价款后( )天内将竣工工程交付发包人施工合同即告终止。 A7 B14 C28 D42（分数：1.00）A.B. C.D.解析：26.当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担责任的保证是( )。 A一般保证 B连带责任保证 C法定保证 D委托保证（分数：1.00）A. B.C.D.解析：27.对于无权代理行为，被代理人行使( )后，代理行为有效。 A后履行抗辩权 B追认权 C拒绝权 D不安抗辩权（分数：1.00）A.B. C.D.解析：28.甲与乙签订了采购 10t水泥的采购合同，合同约定由乙向甲交付 8t，乙向丙交付 2t，这种情况表现为( )。 A债务承担 B债务人向第

37、三人履行债务 C债权转让 D由第三人向债权人履行债务（分数：1.00）A.B. C.D.解析：29.F1DIC合同条件规定，不可预见物质条件的范围不包括( )。 A人为干扰 B图纸未说明的外界障碍物 C气候条件 D招标文件未提供地表水文条件（分数：1.00）A.B.C. D.解析：30.不论是发包人提供的图纸，还是承包人负责设计的图纸，经过( )审核签认后才可以使用。 A项目经理 B设计单位负责人 C监理工程师 D承包人技术负责人（分数：1.00）A.B.C. D.解析：31.施工合同文本规定，承包人在隐蔽工程具备条件时进行自检后，在隐蔽前( )小时以书面形式通知监理工程师验收。 A7 B14 C24 D48（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：32.监理工程师应在收到承包人的变更合同价款报告后( )天内，对承包人的要求予以确认或作出其他答复。 A7 B14 C15 D28