【工程类职业资格】建设工程合同管理-201及答案解析.doc

1、建设工程合同管理-201 及答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.下列费用中，属于监理酬金中直接成本的是( )。 A经营业务费 B业务培训费、图书资料购置费 C固定资产及常用工器具、设备的使用费 D监理期间使用与监理工作相关的检测仪器、设备的摊销费用（分数：1.00）A.B.C.D.2.FIDIC施工合同条件规定，颁发工程接收证书后的( )d 内，承包商应按工程师规定的格式报送竣工报表。 A14 B28 C56 D84（分数：1.00）A.B.C.D.3.由于发包人或承包人违约以及不可抗力事件等原因造成合同非正常终止，无责任的受

2、害方因其蒙受经济损失而向对方提出索赔，这种索赔叫做( )。 A合同被迫终止的索赔 B意外风险和不可预见因素索赔 C工程加速索赔 D工程变更索赔（分数：1.00）A.B.C.D.4.下列合同中，属于单务合同的是( )。 A担保合同 B赠与合同 C运输合同 D加工承揽合同（分数：1.00）A.B.C.D.5.主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而没立的代理方式是( )。 A指定代理 B法定代理 C转代理 D委托代理（分数：1.00）A.B.C.D.6.合同约定的技术服务费分两次支付，第一批设备交货后，采购方支付给供货方该套合同设备技术服务费的( )。 A105% B20% C30% D40

3、%（分数：1.00）A.B.C.D.7.施工合同履行过程中，施工作业方法可能危及现场或毗邻地区建筑物或人身安全，属于工程师发出暂停施工的( )。 A内外部条件的变化 B发包人应承担责任的原因 C协调管理的原因 D承包人的原因（分数：1.00）A.B.C.D.8.对潜在投标人进行资格审查，主要考察该企业的总体能力是否具备完成招标工作所要求的条件要通过( )进行。 A现场考察 B资格预审 C发布招标公告 D解答投标人的质疑（分数：1.00）A.B.C.D.9.按照施工合同(示范文本)的规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定时间内予以

4、确认或提出修改意见，则视为( )。 A工程师未确认，承包人应该修改进度计划 B工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示 C工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任 D工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任（分数：1.00）A.B.C.D.10.关于合同内容中，价款或者报酬的表述中，不正确的是( )。 A价款或者报酬是当事人一方向交付标的的另一方支付的货币 B标的物的价款由当事人双方协商，但必须符合国家的物价政策，劳务酬金也是如此 C合同条款中应写明有关银行结算和支付方法的条款 D价款或者报酬在勘察、设计合同中表现为勘察、设计费，在监理合同中则体现为工程款（分数：1.00）A.B.

5、C.D.11.某工程部分存在缺陷，原凶属于材料质量问题，该部分工程需拆除重建，则( )。 A发包人承担追加合同价款，工期不予顺延 B发包人承担追加合同价款，工期给予顺延 C承包商承担返工费用，工期不予顺延 D承包商承担返工费用，工期给予顺延（分数：1.00）A.B.C.D.12.施工单位向电梯生产公司订购 20部新型电梯，并要求 10日内交货。电梯生产公司回函表示如果延长1个月可如约供货。根据我国合同法，电梯生产公司的回函属于( )。 A要约 B承诺 C要约邀请 D新要约（分数：1.00）A.B.C.D.13.不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起合同法律关系产生、变更、消灭的

6、客观现象称为( )。 A作为 B不作为 C事件 D合法行为（分数：1.00）A.B.C.D.14.FIDIC施工合同条件规定，业主应承担的风险义务中，不可预见物质条件的范围不包括( )。 A气候条件 B人为干扰 C招标文件未说明的外界障碍物 D污染物的影响（分数：1.00）A.B.C.D.15.当事人约定免除或者限制其未来责任的合同条款称为( )。 A格式条款 B免责条款 C无效条款 D可撤销条款（分数：1.00）A.B.C.D.16.法人或其他组织的法定代表人、负责人超越权限订立的合同，除相对人知道或应当知道其超越权限以外，该代表行为( )。 A有 B无效 C效力待定 D自始无效（分数：1.

7、00）A.B.C.D.17.设计合同履行管理规定，发包人应在设计合同签字后的( )日内支付合同定金，设计人收到定金为设计开工的标志。 A7 B3 C15 D10（分数：1.00）A.B.C.D.18.施工合同履行过程中，不属于承包人工作范围的是( )。 A施工环境管 B施工进度管理 C竣工前的试车 D竣工后的试车（分数：1.00）A.B.C.D.19.质押可以分为( )。 A权利质押和动产质押 B权利质押和不动产质押 C权利质押和信誉质押 D动产质押和不动产质押（分数：1.00）A.B.C.D.20.根据建设工程设计合同(示范文本)的规定，下列内容不属于施工图设计阶段的工作任务的是( )。 A

8、编制技术设计文件 B建筑设计 C专业设计的协调 D结构设计（分数：1.00）A.B.C.D.21.承包人可索赔的设备费用不包括( )。 A设备租赁费 B机械台班费 C机械折旧费 D工作效率降低的损失费（分数：1.00）A.B.C.D.22.FIDIC施工合同条件规定，预付款的数额由承包商在( )内确认。 A合同协议书 B规范 C投标书 D中标书（分数：1.00）A.B.C.D.23.关于建筑工程一切险的保险期限的表述中，不正确的是( )。 A建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始 B在任何情况下，保险人承担损害赔偿义务的期限不超过保险单明细表中列

9、明的建筑期保险终止日 C建筑工程一切险的保险责任自被保险项目被卸至施工地点时开始生效到工程预计竣工验收交付使用之日止 D建筑工程一切险的保险责任至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准（分数：1.00）A.B.C.D.24.施工合同履行过程中，单机无负荷试车时，承包人应在试车前 48 h向工程师发出要求试车的书面通知，通知不包括的试车内容有( )。 A内容 B时间 C地点 D对承包人的要求（分数：1.00）_25.某施工合同约定钢材由发包商供应，但钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就把

10、钢材卸货于施工现场。在使用前发现钢材数量不足，则损失由( )承担。 A承包人 B发包人 C监理单位 D钢材供应商（分数：1.00）A.B.C.D.26.合同的生效条件之一，不违反法律或者社会公共利益，是就合同的( )而言的。 A程序和内容 B形式和内容 C目的和内容 D目的和性质（分数：1.00）A.B.C.D.27.自债务人的行为发生之日起( )内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。 A2 年 B3 年 C4 年 D5 年（分数：1.00）A.B.C.D.28.评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为 5人以上单数，其中招标人以外的专家不得少于成员总数的( )。 A1

11、/3 B1/2 C2/3 D3/4（分数：1.00）A.B.C.D.29.由于委托人、第三方原因，使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工作量或延续时间的属于( )。 A额外工作 B附加工作 C正常工作 D限额工作（分数：1.00）A.B.C.D.30.甲施工企业与乙承重机厂签订了一份购置起重机的买卖合同，约定 5月 10日甲付给乙 100万元预付款，6月 21日由乙向甲交付两辆起重机，但到了 5月 10日，甲经调查发现乙确已全面停产，经营状况严重恶化。此时甲可以( )，以维护自己的合法权益。 A终止合同 B转让合同 C行使同时履行抗辨权 D请求对方提供适当担保（分数：1.00）A.B.C.D.

12、31.人民法院经组成合议庭审查核实仲裁没有仲裁协议的，应当裁定撤销。当事人申请撤销裁决的，应当自收到裁决书之日起( )个月内提出。 A6 B7 C9 D12（分数：1.00）A.B.C.D.32.施工合同条件适用于( )工程采用单价合同的承包方式。 A小型复杂 B小型简单 C大型简单 D大型复杂（分数：1.00）A.B.C.D.33.要约以信件方式作出但信件未载明日期的，自( )开始计算。 A该信件的签收日期 B投寄该信件的邮戳日期 C该信件的完成日期 D该信件到达受要约人的日期（分数：1.00）A.B.C.D.34.两个人彼此互负债务，各以其债权充当债务的清偿，使双方的债务在等额范围内归于消

13、灭的行为称为( )。 A债务相互抵销 B债权转让 C债务转移 D合同解除（分数：1.00）A.B.C.D.35.FIDIC分包合同条件规定，承包商可以采用( )的方式与分包商签订分包合同。 A邀请招标或议标 B邀请招标或直接指定 C公开招标或邀请招标 D公开招标或议标（分数：1.00）A.B.C.D.36.施工过程中，如果发包人需要撤换工程师，应至少于易人前( )d 以书面形式通知承包人。 A7 B14 C28 D30（分数：1.00）A.B.C.D.37.FIDIC分包合同条件规定，分包商在合同约定的日期，向( )报送该阶段施工的支付报表。 A承包商 B承包商代表 C业主 D工程师（分数：1

14、.00）A.B.C.D.38.通常用于紧急工程施工的是( )。 A单项价格合同 B固定价格合同 C可调价格合同 D成本加酬金合同（分数：1.00）A.B.C.D.39.FIDIC施工合同条件规定，承包商履行合同义务期间应遵循的准则、合同管理的依据，即合同管理中通常所称的技术条款称为( )。 A合同协议书 B规范 C合同专用条件 D合同通用条件（分数：1.00）A.B.C.D.40.关于抵押概念的表述中，不正确的是( )。 A提供担保的财产为抵押物 B债务人或者第三人称为抵押人，债权人称为抵押权人 C债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以抵押物折价或者从变卖抵押物的价款中优先受偿 D抵押是

15、指债务人或者第三人向债权人以转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物，用以担保债务履行的担保方式（分数：1.00）A.B.C.D.41.根据违约责任的规定，材料采购合同供货方的违约责任不包括( )。 A未能按合同约定交付货物 B产品的质量缺陷 C货物交接地点错误的责任 D供货方的运输责任（分数：1.00）A.B.C.D.42.下列关于建设工程施工合同履行过程中发包人的支付责任表述错误的是( )。 A发包人应在双方计量确认后 14 d内向承包人支付工程预付款 B发包人超过约定的支付时间不支付工程进度款，承包人可向发包人发出要求付款的通知 C发包人在收到承包人通知后仍不能按要求支付的，可与承包人协商

16、签订延期付款协议，经承包人同意后可以延期支付 D延期付款协议中须明确延期支付时间，以及从计量结果确认后第 15天起计算应付款的贷款利息（分数：1.00）A.B.C.D.43.施工合同履行过程中，承包人在工程变更确定后( )d 内，可提出变更涉及的追加合同价款要求的报告，经工程师确认后相应调整合同价款。 A7 B14 C28 D34（分数：1.00）A.B.C.D.44.合同各方当事人按照合同的规定，全面履行各自的义务，实现各自的权利，使各方的目的得以实现的行为是( )。 A合同变更 B合同转让 C合同履行 D合同终止（分数：1.00）A.B.C.D.45.商业广告的内容符合要约规定的，视为(

17、)。 A要约 B要约邀请 C承诺 D新要约（分数：1.00）A.B.C.D.46.在建设工程的过程中，( )是最为常用的一种担保方式。 A定金 B留置 C保证 D质押（分数：1.00）A.B.C.D.47.当委托人在议定的支付期限内未予支付的，自规定之日起向监理人补偿应支付酬金的利息。利息按( )计算。 A规定签订合同时银行贷款利息率乘以酬金总额时间 B规定签订合同时银行贷款利息率乘以拖欠酬金时间 C规定支付期限最后 1日银行贷款利息率乘以酬金总额时间 D规定支付期限最后 1日银行贷款利息率乘以拖欠酬金时间（分数：1.00）A.B.C.D.48.由于保修期限较长，为了维护承包人的合法利益，竣工

18、结算时不再扣留质量保修金。保修费用，由造成质量缺陷的责任方承担，是( )颁布后的规定。 A建设工程质量管理条例 B房屋建筑工程质量保修办法 C建设工程施工合同(示范文本) D施工合同条件（分数：1.00）A.B.C.D.49.FIDIC施工合同条件规定，解决合同争议提交争端裁决委员会决定，裁决委员会在收到提交的争议文件后应在( )d 内作出合理的裁决。 A15 B28 C72 D84（分数：1.00）A.B.C.D.50.FIDIC施工合同条件规定，用合同工期与( )比较，可判定承包商的施工是提前竣工，还是延误竣工。 A缺陷通知期 B合同有效期 C施工期 D开工日期（分数：1.00）A.B.C

19、.D.二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)51.下列关于不符合工程施工质量要求的处理办法中，表述正确的是( )。（分数：2.00）A.承包人应当按照发包商的要求返工，直到符合约定标准B.因承包人的原因达不到约定标准，由承包人承担返工费用，工期不予顺延C.因发包人的原因达不到约定标准，由发包人承担返工的追加合同价款，工期相应顺延D.因双方原因达不到约定标准，责任由双方分别承担E.如果双方对工程质量有争议，由专用条款约定的工程质量监督部门鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担52.FIDIC施工合同条件规定，当整个工程或某区段未能通过按重新检验条款规定所进行的重复竣工检验时，工程

20、师应有权选择的处理方法有( )。（分数：2.00）A.指示再进行一次重复的竣工检验B.如果由于该工程缺陷致使业主基本上无法享用该工程或区段所带来的全部利益，拒收整个工程或区段(视情况而定)C.解除施工合同D.直接确定竣工检验合格E.颁发一份接收证书(如果业主同意的话)，折价接收该部分工程53.合同鉴证应当审查的主要内容有( )。（分数：2.00）A.不真实、不合法的合同B.不能即时鉴证，而当事人又不能等待的C.当事人提供的申请材料不齐全，经告知后补正的D.有足以影响合同效力的缺陷且当事人拒绝更正的E.当事人提供的申请材料不齐全，经告知补正而没有补正的54.合同履行过程中，同时履行抗辩权的适用条

21、件是( )。（分数：2.00）A.合同中未约定履行的顺序B.由同一双务合同产生互负的对价给付债务C.应当先履行的对价给付是可能履行的义务D.对方的对价给付是可能履行的义务E.对方当事人没有履行债务或者没有正确履行债务55.工程师核查后初步确定应予以补偿的额度往往与承包人的索赔报告中要求的额度不一致，甚至差额较大，主要原因大多为( )等，因此双方应就索赔的处理进行协商。（分数：2.00）A.索赔计算的依据分歧较大B.索赔证据不充分C.对承担事件损害责任的界限划分不一致D.补偿的额度随时间的增长而增长E.索赔计算的方法分歧较大56.关于法定债务抵销的相关叙述中，正确的有( )。（分数：2.00）A

22、.当事人主张抵销的，应当通知对方B.通知自到达对方时生效C.抵销可以附条件或者附期限D.法定债务抵销的条件是比较严格的，要求必须是互负到期债务，且债务标的物的种类、品质相同E.法定债务抵销是指当事人互负到期债务，该债务标的物的种类、品质相同的，任何一方可以将自己的债务与对方的债务抵销57.FIDIC施工合同条件规定，工程师在业主授权范围内根据施工现场的实际情况，在确属需要时有权发布变更指示，指示的内容应包括( )。（分数：2.00）A.变更的原因B.变更工程量C.详细的变更内容D.变更处理的原则E.变更项目的施工技术要求58.施工合同履行过程中，竣工验收程序包括( )。（分数：2.00）A.承

23、包人申请验收B.发包人组织验收C.验收步骤D.验收完成后的检验E.验收后的管理59.法律事实包括( )。（分数：2.00）A.行为B.事件C.物D.义务E.智力成果60.对于要约和承诺的生效，世界各国有不同的规定，但主要有( )。（分数：2.00）A.协商主义B.投邮主义C.了解主义D.到达主义E.签收主义61.FIDIC分包合同条件规定，关于分包合同管理关系的表述中，正确的是( )。（分数：2.00）A.业主对分包合同权利义务如何约定不参与意见B.工程师仅与承包商建立监理与被监理的关系，对分包商在现场的施工不承担协调管理义务C.工程师对分包商使用的材料、施工工艺、工程质量进行监督管理D.业主

24、对分包合同的管理主要表现为对分包工程的批准E.承包商依据主合同对分包工作内容进行审查，行使确认权或否定权62.在开标时，如果发现投标文件出现( )的情形，应当作为无效投标文件，不再进入评标。（分数：2.00）A.投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认B.投标文件未按照招标文件的要求予以密封C.投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金或者投标保函D.组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议E.投标文件存在细微偏差的63.按索赔事件的性质分类，索赔可分为( )。（分数：2.00）A.工程变更索赔B.合同中明示的索赔C.工程延误索赔D.意外风险和不可预见因素索赔E.工程加速索赔64.委托监

25、理合同中，委托人的义务包括( )。（分数：2.00）A.与监理人做好协调工作B.为监理人顺利履行合同义务，做好协助工作C.合同履行期间应按合同约定派驻足够的人员从事监理工作D.在合理的时间内就监理人以书面形式提交并要求做出决定的一切事宜做出书面决定E.负责建设工程的所有外部关系的协调工作，满足开展监理工作所需提供的外部条件65.在施工合同履行过程中，承包人在( )施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施。（分数：2.00）A.动力设备B.输电线路C.地下管道D.密封防震车间E.人口密集区66.具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作为保证人。但是，不能作为保证人的组织有( )。

26、（分数：2.00）A.国家机关B.学校、幼儿园C.医院D.企业法人的分支机构、职能部门E.经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的67.大型复杂设备的采购在合同内约定的供货方承包范围可能包括( )。（分数：2.00）A.设备安装B.设备制造C.设备调试和检验D.设备运输E.设备回收68.在施工合同履行过程中，由于承包人原因造成工程竣工结算价款不能及时支付，则( )。（分数：2.00）A.发包人无权要求交付工程B.发包人有权要求交付工程C.承包人可以留置工程D.发包人未要求交付工程的，承包人仍应承担工程照管责任E.发包人未要求交付工程的，承包人不再承担工程照管责任69.FIDIC

27、施工合同条件规定，业主有权将部分工程项日的施工任务或涉及提供( )等工作内容发包给指定分包商实施。（分数：2.00）A.服务B.材料C.安全D.设备E.管理70.关于无代理权人订立的合同效力的叙述中，正确的有( )。（分数：2.00）A.相对人可以催告被代理人在 1个月内予以追认B.经催告后被代理人未作表示的，视为同意追认C.合同被追认之前，善意相对人有撤销的权利D.行为人没有代理权，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效E.行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人的名义订立的合同，未经被代理人追认，对被代理人不发生效力，由行为人承担责任71.仲裁协议是纠纷当事人愿意将

28、纠纷提交仲裁机构仲裁的协议，它的内容主要有( )。（分数：2.00）A.选定的仲裁员B.适用的法律C.仲裁事项D.选定的仲裁委员会E.请求仲裁的意思表示72.施工合同履行过程中，对施工单位质量行为的监督，主要包括( )。（分数：2.00）A.违法分包、转包工程项目的行为B.有经过批准的施工组织设计或施工方案并能贯彻执行C.所承担的任务与其资质相符，项目经理与中标书中相一致，有施工承包手续及合同D.项目经理、技术负责人、质检员等专业技术管理人员配套，并具有相应资格及上岗证书E.按有关规定进行各种检测，对工程施工中出现的质量事故按有关文件要求及时如实上报和认真处理73.在( )的情况下可以没收投标

29、保证金或要求承保的担保公司或银行支付投标保证金。（分数：2.00）A.投标人在投标有效期内撤销投标书B.施工过程中，承包人中途毁约，或任意中断工程C.投标人在业主已正式通知他的投标已被接受中标后，在投标有效期内未能按“投标人须知”规定递交履约保函D.投标人在业主已正式通知他的投标已被接受中标后，在投标有效期内未能按“投标人须知”规定签订合同协议E.投标人在业主已正式通知他的投标已被接受中标后，在投标有效期内拒绝按“投标人须知”规定，签订合同协议或递交履约保函74.根据建设工程设计合同(示范文本)的规定，下列( )属于设计人的责任。（分数：2.00）A.提供必要的现场工作条件B.保证设计质量C.

30、遵循合理设计周期的规律D.对外商的设计资料进行审查E.配合施工的义务75.FIDIC施工合同条件规定，工程进度款的支付程序中，每个月的月末，承包商应按工程师规定的格式提交一式六份本月支付报表，其内容包括提出本月已完成合格工程的应付款要求和对应扣款的确认，一般包括( )。（分数：2.00）A.上月完成的工程量清单中工程项目及其他项目的应付金额B.对所有以前的支付证书中证明的款额的扣除或减少C.作为保留金扣减的任何款额D.法规变化引起的调整应增加和减扣的任何款额E.根据合同或其他规定(包括索赔、争端裁决和仲裁)，应付的任何其他应增加和扣减的款额76.邀请招标的优点是( )。（分数：2.00）A.投

31、标竞争激烈B.节约招标费用和节省时间C.邀请范围广D.不需要发布招标公告和设置资格预审程序E.由于对投标人以往的业绩和履约能力比较了解，减小了合同履行过程中承包方违约的风险77.建设工程委托监理合同中，监理人对实施项目的质量、工期和费用的监督控制权。主要表现为( )。（分数：2.00）A.对工程上使用的材料和施工质量进行检验B.工程实施竣工日期提前或延误期限的鉴定C.根据个人判断发布开工令、停工令、复工令D.在工程承包合同方定的工程范围内，工程款支付的审核和签认权，以及结算工程款的复核确认与否定权E.对承包人报的工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本要求，自主进行审批和向承包

32、人提出建议78.施工招标过程中，采用评标价法评标的，可以折算成价格的评审要素一般包括( )。（分数：2.00）A.标准值确定后，再按预先确定的规则，视各投标书的报价与标准值的偏离程度，计算各投标书的该项得分B.实施过程中必然发生而标书又属明显漏项部分，给予相应的补项，增加到报价上去C.技术建议可能带来的实际经济效益，按预定的比例折算后，在投标价内减去该值D.投标书内提出的优惠条件可能给招标人带来的好处，以开标日为准，按一定的方法折算后，作为评审价格因素之一E.投标书承诺的工期提前给项目可能带来的超前收益，以月为单位按预定计算规则折算为相应的货币值，从该投标人的报价内扣减此值79.FIDIC施工

33、合同条件规定，施工合同履行中涉及的几个期限包括( )。（分数：2.00）A.合同工期B.竣工期C.施工期D.合同有效期E.缺陷通知期80.按合同是否要求在当事人意思表示一致的基础上，还必须交付标的物或者其他给付义务为标准，将合同划分为( )。（分数：2.00）A.诺成合同B.实践合同C.要式合同D.不要式合同E.计划合同建设工程合同管理-201 答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.下列费用中，属于监理酬金中直接成本的是( )。 A经营业务费 B业务培训费、图书资料购置费 C固定资产及常用工器具、设备的使用费 D监理期间使用与监

34、理工作相关的检测仪器、设备的摊销费用（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：2.FIDIC施工合同条件规定，颁发工程接收证书后的( )d 内，承包商应按工程师规定的格式报送竣工报表。 A14 B28 C56 D84（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：3.由于发包人或承包人违约以及不可抗力事件等原因造成合同非正常终止，无责任的受害方因其蒙受经济损失而向对方提出索赔，这种索赔叫做( )。 A合同被迫终止的索赔 B意外风险和不可预见因素索赔 C工程加速索赔 D工程变更索赔（分数：1.00）A. B.C.D.解析：4.下列合同中，属于单务合同的是( )。 A担保合同 B赠与合同 C运输合同 D

35、加工承揽合同（分数：1.00）A.B. C.D.解析：5.主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而没立的代理方式是( )。 A指定代理 B法定代理 C转代理 D委托代理（分数：1.00）A.B. C.D.解析：6.合同约定的技术服务费分两次支付，第一批设备交货后，采购方支付给供货方该套合同设备技术服务费的( )。 A105% B20% C30% D40%（分数：1.00）A.B.C. D.解析：7.施工合同履行过程中，施工作业方法可能危及现场或毗邻地区建筑物或人身安全，属于工程师发出暂停施工的( )。 A内外部条件的变化 B发包人应承担责任的原因 C协调管理的原因 D承包人的原因（分数：

36、1.00）A.B.C.D. 解析：本题考核的知识点为暂停施工。承包人的原因，如发现施工质量不合格，施工作业方法可能危及现场或毗邻地区建筑物或人身安全等；协调管理的原因，如同时在现场的几个独立承包人之间出现施工交叉干扰，工程需进行调整。8.对潜在投标人进行资格审查，主要考察该企业的总体能力是否具备完成招标工作所要求的条件要通过( )进行。 A现场考察 B资格预审 C发布招标公告 D解答投标人的质疑（分数：1.00）A.B. C.D.解析：9.按照施工合同(示范文本)的规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意

37、见，则视为( )。 A工程师未确认，承包人应该修改进度计划 B工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示 C工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任 D工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：本题考核的知识点为施工进度计划。工程师接到承包人提交的进度计划后，应当予以确认或者提出修改意见，时间限制则由双方在专用条款中约定。如果工程师逾期不确认也不提出书面意见，则视为已经同意。工程师对进度计划和对承包人施工进度的认可，不免除承包人对施工组织设计和工程进度计划本身的缺陷所应承担的责任。进度计划经工程师予以认可的主要目的，是作为发包人和工程师依据计划

38、进行协调和对施工进度控制的依据。承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前 7 d，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师在接到延期开工申请后的 48 h内未予答复，视为同意承包人的要求，工期相应顺延。如果工程师不同意延期要求，工期不予顺延。如果承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期也不予顺延。10.关于合同内容中，价款或者报酬的表述中，不正确的是( )。 A价款或者报酬是当事人一方向交付标的的另一方支付的货币 B标的物的价款由当事人双方协商，但必须符合国家的物价政策，劳务酬金也是如此 C合同条款中应写明有关银行结算和支付方法的条款 D价款或者报酬在勘察、设计合同中表

39、现为勘察、设计费，在监理合同中则体现为工程款（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：11.某工程部分存在缺陷，原凶属于材料质量问题，该部分工程需拆除重建，则( )。 A发包人承担追加合同价款，工期不予顺延 B发包人承担追加合同价款，工期给予顺延 C承包商承担返工费用，工期不予顺延 D承包商承担返工费用，工期给予顺延（分数：1.00）A.B. C.D.解析：12.施工单位向电梯生产公司订购 20部新型电梯，并要求 10日内交货。电梯生产公司回函表示如果延长1个月可如约供货。根据我国合同法，电梯生产公司的回函属于( )。 A要约 B承诺 C要约邀请 D新要约（分数：1.00）A.B.C.D. 解

40、析：本题考核的知识点为承诺。承诺的内容应当与要约的内容一致。受要约人对要约的内容作出实质性变更的，视为新要约。13.不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起合同法律关系产生、变更、消灭的客观现象称为( )。 A作为 B不作为 C事件 D合法行为（分数：1.00）A.B.C. D.解析：14.FIDIC施工合同条件规定，业主应承担的风险义务中，不可预见物质条件的范围不包括( )。 A气候条件 B人为干扰 C招标文件未说明的外界障碍物 D污染物的影响（分数：1.00）A. B.C.D.解析：本题考核的知识点为不可预见的物质条件。不可预见的物质条件的范围包括承包商施工过程中遇到不利于施

41、工的外界自然条件、人为干扰、招标文件和图纸均未说明的外界障碍物、污染物的影响、招标文件未提供或与提供资料不一致的地表以下的地质和水文条件，但不包括气候条件。15.当事人约定免除或者限制其未来责任的合同条款称为( )。 A格式条款 B免责条款 C无效条款 D可撤销条款（分数：1.00）A.B. C.D.解析：16.法人或其他组织的法定代表人、负责人超越权限订立的合同，除相对人知道或应当知道其超越权限以外，该代表行为( )。 A有 B无效 C效力待定 D自始无效（分数：1.00）A. B.C.D.解析：本题考核的知识点为法定代表人、负责人越权订立的合同的效力。法人或其他组织的法定代表人、负责人超越

42、权限订立的合同，除相对人知道或应当知道其超越权限以外，该代表行为有效。17.设计合同履行管理规定，发包人应在设计合同签字后的( )日内支付合同定金，设计人收到定金为设计开工的标志。 A7 B3 C15 D10（分数：1.00）A.B. C.D.解析：18.施工合同履行过程中，不属于承包人工作范围的是( )。 A施工环境管 B施工进度管理 C竣工前的试车 D竣工后的试车（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：19.质押可以分为( )。 A权利质押和动产质押 B权利质押和不动产质押 C权利质押和信誉质押 D动产质押和不动产质押（分数：1.00）A. B.C.D.解析：20.根据建设工程设计合同(

43、示范文本)的规定，下列内容不属于施工图设计阶段的工作任务的是( )。 A编制技术设计文件 B建筑设计 C专业设计的协调 D结构设计（分数：1.00）A. B.C.D.解析：21.承包人可索赔的设备费用不包括( )。 A设备租赁费 B机械台班费 C机械折旧费 D工作效率降低的损失费（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：22.FIDIC施工合同条件规定，预付款的数额由承包商在( )内确认。 A合同协议书 B规范 C投标书 D中标书（分数：1.00）A.B.C. D.解析：23.关于建筑工程一切险的保险期限的表述中，不正确的是( )。 A建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程

44、的材料、设备运抵工地之时起始 B在任何情况下，保险人承担损害赔偿义务的期限不超过保险单明细表中列明的建筑期保险终止日 C建筑工程一切险的保险责任自被保险项目被卸至施工地点时开始生效到工程预计竣工验收交付使用之日止 D建筑工程一切险的保险责任至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准（分数：1.00）A.B.C. D.解析：24.施工合同履行过程中，单机无负荷试车时，承包人应在试车前 48 h向工程师发出要求试车的书面通知，通知不包括的试车内容有( )。 A内容 B时间 C地点 D对承包人的要求（分数：1.00

45、）_解析：25.某施工合同约定钢材由发包商供应，但钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就把钢材卸货于施工现场。在使用前发现钢材数量不足，则损失由( )承担。 A承包人 B发包人 C监理单位 D钢材供应商（分数：1.00）A.B. C.D.解析：26.合同的生效条件之一，不违反法律或者社会公共利益，是就合同的( )而言的。 A程序和内容 B形式和内容 C目的和内容 D目的和性质（分数：1.00）A.B.C. D.解析：27.自债务人的行为发生之日起( )内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。 A2 年 B3 年 C4 年 D5 年（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：本题考核的知识点为合同不当履行中撤销权的行使。撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起 1年内行使。自债务人的行为发生之日起 5年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。28.评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为 5人以上单数，其中招标人以外的专家不得少于成员总数的( )。 A1/3 B1/2