【工程类职业资格】建设工程合同管理-229及答案解析.doc

1、建设工程合同管理-229 及答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.勘察招标中，发包人不履行合同时，发包人( )。（分数：1.00）A.无权要求返还定金B.有权要求返还定金C.无权要求返还定金且需支付违约金D.只能要求返还定金的一半2.工程施工前，( )需向承包人进行设计交底。（分数：1.00）A.委托人B.设计人C.工程师D.发包人3.关于委托人提供的人员服务，下列说法错误的是( )。（分数：1.00）A.委托人应免费向监理人提供职员和服务人员B.涉及监理服务工作时，委托人所提供的职员可以从监理工程师或委托人处接受指示C.监理人

2、应与委托人提供的服务人员密切合作，但不对他们的失职行为负责D.人数和服务时间应在专用条件中写明4.施工企业与材料供应商订立的材料供应合同中，约定违约金是 2.0万元，但供应商的违约行为给施工企业造成的损失是 2.2万元，施工企业应要求供应商支付( )万元。（分数：1.00）A.4.2B.2.2C.2.0D.0.25.能够留置的财产仅限于( )。（分数：1.00）A.不动产B.动产C.专利权D.财产权6.参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人指的是( )。（分数：1.00）A.合同法律关系主体B.合同法律关系内容C.合同法律关系客体D.合同法律关系事实7.FIDIC合同条件规定，在

3、颁发整个合同工程的移交证书后 84天内，承包商应向工程师报送( )。（分数：1.00）A.最终报表B.竣工报表C.结清单D.临时支付报表8.对招标文件的响应存在细微偏差的投标书，下列说法正确的是( )。（分数：1.00）A.不予淘汰，先订立合同前予以澄清、补正即可B.不予淘汰，在评标结束前予以澄清、补正即可C.不予淘汰，允许投标人重新报价D.初评阶段予以淘汰9.关于其他不能合理预见的风险，下列说法错误的是( )。（分数：1.00）A.可能包括由于汇率的变化导致的外币支付部分B.法令、政策变化对工程成本的影响C.业主应承担汇率变化对其不利时对工程总造价影响的风险D.若合同规定按支付日当地中央银行

4、颁布的汇率为标准，则支付时需随汇率的市场浮动进行换算10.建筑工程一切险的保险期限( )开始。（分数：1.00）A.自工地动工或材料、设备运抵工地时起，以先发生为准B.自工地动工C.自主要材料、设备运抵工地D.保险公司中约定日期11.在选择工程施工分包单位方面，监理人有( )。（分数：1.00）A.选定权B.批准权和否决权C.建议权D.直接指定权12.合同法规定，要约撤销的条件是，撤销要约的通知应当在( )到达受要约人。（分数：1.00）A.要约到达对方之前B.受要约人发出承诺之后C.受要约人发出承诺之前D.承诺到达对方之前13.按照施工合同示范文本规定，当组成施工合：同的各文件出现含糊不清或

5、矛盾时，应按( )顺序解释。（分数：1.00）A.施工合同协议书、工程量清单、中标通知书B.中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议C.合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单D.施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书14.因发包人的原因要求解除合同，当设计工作不足一半时，应该( )。（分数：1.00）A.不退定金B.按设计费一半支付C.按全部设计费支付D.不支付设计费15.A公司欠银行贷款 200万元，现该公司将一部分资产分离出去，另成立 B公司。对于公司分立后这笔债务的清偿责任问题，存在以下意见，其中正确的是( )。（分数：1.00）A.应当由 A公司承担清偿责任B.应当

6、由 B公司承担清偿责任C.应当由 A公司和 B公司承担连带责任D.A公司和 B公司均不再承担清偿责任16.执行政府定价的合同，如果当事人一方逾期交付货物，遇政府价格上调时，则应按( )执行。（分数：1.00）A.原价格B.新价格C.原价与新价的平均价格D.市场价17.FIDIC施工合同条件为了合理地分担风险责任，定义投标截止日期前第 28天为“基准日”。从此日期起至( )止的期间内，有经验承包商在投标阶段不能合理预见的风险归业主承担。（分数：1.00）A.开标日B.工程师发布开工令日C.工程师颁发工程接收证书日D.工程师颁发履约证书日18.依据 FIDIC施工合同条件有关动员预付款的规定，下列

7、说法不正确的是( )。（分数：1.00）A.预付款的金额不少于合同价 22%B.要获得动员预付款，承包商应提供履约保函和预付款保函C.预付款保函金额要大于预付款额D.自承包商累计获得工程进度款达到合同总价(减去暂列金额)10%的月开始扣回预付款19.招标人选择招标代理机构时，下列哪项不是必须满足的条件( )。（分数：1.00）A.招标代理机构必须是法人B.有从事招标代理业务的营业场所C.有能够编制招标文件的能力D.有作为评标委员会成员人选的技术、经济“专家库”20.工程师在处理索赔时应注意自己的权力范围，下列情形中不属于工程师权力的是( )。（分数：1.00）A.检查承包人现场同期的记录B.指

8、示承包人缩短合同工期C.当工程师与承包人就补偿达不成一致时，工程师单方面做出处理决定D.把批准的索赔要求纳入该月的工程进度款中21.发包人不按时支付预付款，承包人在规定时间( )天后向发包人发出预付通知。（分数：1.00）A.5B.7C.14D.2822.可调价格合同通常应用于( )的施工合同中。（分数：1.00）A.工期较短B.工程较复杂C.小型工程D.工期较长23.建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同；后来又办理了抵押登记，则( )。（分数：1.00）A.项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效B.项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效C.项目不转移占有，抵押

9、合同自签订之日起生效D.项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效24.施工单位承担违约责任常用的方法是( )。（分数：1.00）A.支付赔偿金B.没收定金C.减少合同价格D.采取补救措施25.工程质量保修期限，应( )的时间确定。（分数：1.00）A.按当事人双方具体约定B.按法规规定标准C.由双方约定且不低于法定标准D.参照行业通常习惯26.如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为( )。（分数：1.00）A.仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议B.仲裁条款有效，由人民法院解决争议C.仲裁条款无效，由人民法院解决争议D.仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式27.

10、在供货方的违约责任中，延误责任的违约金条款不包括( )。（分数：1.00）A.设备延误到货的违约金的计算办法B.因技术服务的延误、疏忽或错误导致工程延误违约金的计算办法C.未能按合同规定时间交付严重影响施工的关键技术资料的违约金的计算办法D.由于供方责任采购人员的返工费28.仲裁庭可由当事人指定的人组成，人数规定是( )人。（分数：1.00）A.1或 2B.1或 3C.2或 4D.3或 429.关于承包人索赔成立条件，下列说法中错误的是( )。（分数：1.00）A.与合同相对照，事件已经造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误B.造成费用增加或工期延误的原因不属于承包人应承担的责任C.承包

11、人按合同规定提交了索赔意向通知和索赔报告D.以上条件必须具备两项或两项以上30.施工合同示范文本通用条款规定，施工中，发包人供应的材料由承包人负责检查试验后用于工程，但随后又发现材料有质量问题，此时应由( )。（分数：1.00）A.发包人追加合同价款，相应顺延工期B.发包人追加合同价款，工期不予顺延C.承包人承担发生的费用，相应顺延工期D.承包人承担发生的费用，工期不予顺延31.单机无负荷试车的确认权在( )。（分数：1.00）A.工程师B.承包人C.设计人D.发包人32.在施工合同中，工期可以顺延的根本原因在于( )。（分数：1.00）A.属于承包人应承担的风险B.属于工程师应承担的风险C.

12、属于发包人应承担的风险D.处于关键线路，影响总工期33.如果法律和当事人双方对合同的形式、程序均没有特殊要求时，( )日合同成立。（分数：1.00）A.要约生效B.承诺生效C.双方当事人签字或者盖章D.附生效期限的合同期限界至34.依据施工合同示范文本规定，因承包人的原因不能按期开工，( )后推迟开工日期。（分数：1.00）A.需承包人书面通知工程师B.应经建设行政主管部门批准C.应经工程师批准D.需承包人书面通知发包人35.施工期的起始日是( )。（分数：1.00）A.合同内约定的开工日B.合同签字日C.“开工令”中指的应开工日D.双方协商确定36.勘察合同约定采用定金作为合同担保方式。当事

13、人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时，该合同处于( )状态。（分数：1.00）A.成立但不生效B.既不成立也不生效C.承诺生效但合同不成立D.生效但不成立37.在建设工程委托监理合同(示范文本)中，纲领性的法律文件是( )。（分数：1.00）A.建设工程委托监理合同B.建设工程委托监理合同标准条件C.建设工程委托监理合同专用条件D.双方共同签署的修正文件38.保证是保证人与( )约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或承担责任的行为。（分数：1.00）A.第三人B.债务人C.合伙人D.债权人39.下列有关变更的描述错误的是( )。（分数：1.00）A.工程变更属正常的合同

14、管理B.合同变更是实质性改动C.工程师变更指令可以删减任何合同约定的工作内容D.工程师允许用变更指令的方式将承包范围内的工作变更给其他承包商实施40.业主选定指定分包商的基本原则是( )。（分数：1.00）A.必须保护承包商合法利益不受侵害B.保证业主的工程质量C.保证投资减少D.与业主有合作关系的承包商41.施工过程中，如果承包人提出要求使用专利技术，经工程师批准后，应由( )。（分数：1.00）A.承包人办理申报手续，发包人承担费用B.承包人办理申报手续，承包人承担费用C.发包人办理申报手续，承包人承担费用D.发包人办理申报手续，发包人承担费用42.下列各项中不属于投标须知内容的是( )。

15、（分数：1.00）A.委托监理的范围B.投标文件的格式C.招标文件D.必要的设计文件43.关于“保留金”，下列说法错误的是( )。（分数：1.00）A.在业主手中B.用于承包商违约赔偿费C.应从首次支付进度款时起扣D.不属承包商的工程款44.下列关于监理人义务的说法错误的是( )。（分数：1.00）A.合同履行期间应按合同约定派驻足够的人员从事监理工作B.如果调换总监理工程师，必须首先经过委托人同意C.为保证监理行为的公正性，任何情况下监理人及职员不应接受与监理工程有关的报酬D.监理人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动45.采用综合评分法评标时，以( )为最优。（分数：1.0

16、0）A.报价最低标书B.报价最高标书C.报价接近标底标书D.得分最高的投标书46.工程师确定工程变更价款的原则中，不包括( )。（分数：1.00）A.按合同已有的价格B.参照类似价格C.由承包人提出适当价格D.由发包人提出适当价格47.设计招标开标时，应由( )说明设计方案构思。（分数：1.00）A.招标人B.投标人C.总监理工程师D.工程师48.在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是( )招标。（分数：1.00）A.施工B.设备采购C.设计D.材料采购49.债权人决定将其债权债务一并转让给第三人时，下列说法正确的是( )。（分数：1.00）A.须经对方同意B.无须经对方同意

17、，但应通知对方C.无须经对方同意，也不必通知对方D.须经对方同意，但要办理公证50.逾期交付标的物的，遇价格上涨按( )执行。（分数：1.00）A.新价B.原价C.二者平均价D.调整价二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)51.如果供货方供应的产品存在质量缺陷，下列说法正确的是( )。（分数：2.00）A.如采购方同意，按质论价B.如采购方同意，原价付款C.如采购方不同意，供货方负责包修不负责包换D.不论采购方同意与否，均按不能交货对待E.如采购方不同意，供贷方负责包修包换52.关于格式条款，下列叙述正确的是( )。（分数：2.00）A.对格式条款的理解发生争议时，应按通常的解释B.

18、有两种解释时，按不利于提出格式条款的一方解释C.有两种解释时，按有利于提出格式条款的一方解释D.当格式条款与非格式条款不一致时，应当采用格式条款E.当格式条款与非格式条款不一致时，应当采用非格式条款53.工程师在工程施工进度管理中( )，（分数：2.00）A.按进度计划组织施工B.实地检查C.有权通知承包人修改进度计划D.有权发布暂停施工指令E.有权批准拖延支付进度款54.依照施工合同示范文本通用条款规定，施工合同履行中，发包人收到竣工结算报告及结算资料后 56天内仍不支付，承包人有权( )。（分数：2.00）A.留置该工程B.与发包人协议将该工程折价C.直接委托拍卖公司拍卖该工程D.申请人民

19、法院将该工程依法拍卖E.就该工程折价或拍卖的价款优先受偿55.FIDIC合同条件规定，指定分包商与一般分包商的区别有( )。（分数：2.00）A.合同地位不同B.工程款支付的开支项目不同C.业主对指定分包商利益保护不同D.承包商对分包商违约承担责任范围不同E.选择分包商的权利不同56.评标报告的内容有( )。（分数：2.00）A.招标公告B.评标规则C.评标情况说明D.对各个合格投标书的评价E.推荐合格的中标人57.风险责任划分的判定原则是( )。（分数：2.00）A.承包商在多大程度上对外界条件不可预见B.不属于承包商责任的事件影响程度，评定损害或损失的额度C.在决定补偿之前，还应审查是否在

20、工程类似部分上出现过的有利情况D.由于工程类似部分遇到的所有外界有利条件而作出对已支付工程款的调整结果不应导致合同价格的减少E.属于承包商责任的事件影响程度，评定损害或损失的额度58.合同法规定，合同权利义务终止，不影响合同中( )的效力。（分数：2.00）A.清理条款B.结算条款C.质量条款D.风险条款E.目的条款59.承包商提出的变更建议，承包商认为其提出的变更建议将可能( )时，可以考虑变更。（分数：2.00）A.加速完工B.降低业主实施、维护或运行工程的费用C.给施工带来很大方便D.对业主而言能提高竣工工程的效率或价值E.为业主带来其他利益60.依照建设工程委托监理合同标准条件的规定，

21、监理人执行监理业务过程中可以行使的权力包括( )。（分数：2.00）A.工程设计的建议权B.工程规模的认定权C.工程设计变更的决定权D.承包人索赔要求的审核权E.施工协调的主持权61.合同鉴证的作用包括( )。（分数：2.00）A.有利于纠正违法合同B.可以使合同的内容更完备C.预防和减少合同纠纷D.督促当事人认真履行合同E.对合同履行尽心担保62.代理的特征有( )。（分数：2.00）A.代理人必须在代理权限范围内实施代理行为B.以被代理人的名义实施代理行为C.在被代理人的授权范围内独立表现自己的意志D.被代理人对代理行为承担民事责任E.代理人需与被代理人协商才能进行代理63.按照合同法的规

22、定，下列属于要约邀请的是( )。（分数：2.00）A.价目表的寄送B.招标公告C.递送投标书D.无价格的商业广告E.发出中标通知书64.施工合同履行过程中，当发包人收到竣工结算报告后 56天内仍然不支付竣工结算款时，承包人可以( )。（分数：2.00）A.留置该工程B.拍卖该工程C.与发包人协议将该工程折价D.请仲裁机构将该工程依法拍卖E.申请法院将该工程依法拍卖65.下列说法正确的是( )。（分数：2.00）A.在勘察现场范围内，不属于委托勘察任务而又没有资料、图纸的地区，勘察人负责查清地下埋藏物，发包人给予适当补偿B.发包人应派人负责勘察现场的安全保卫工作C.发包人对从事危险作业的现场人员

23、进行保健防护，并承担费用D.发包人若要求在合同规定时间内提前完工，发包人应按每提前一天向勘察人支付计算的加班费E.勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费66.根据建设工程委托监理合同规定，监理人对( )有建议权。（分数：2.00）A.生产工艺设计变更B.工程分包人的资格C.设计标准D.调换承包人工作不力的有关人员E.规划设计67.在招标准备阶段，招标人的主要工作包括( )。（分数：2.00）A.办理招标备案B.编制招标文件C.选择招标方式D.进行资格预审E.发布招标公告68.合同当事人向中级人民法院申请撤销裁决所提供的证据包括( )。（分数：2.00）

24、A.无仲裁协议B.裁决所根据的证据是伪造的C.裁决中有受贿行为D.违反仲裁的法定程序E.裁决对当事人不利69.担保中应该遵循的原则是( )。（分数：2.00）A.公平B.公正C.诚实信用D.自愿E.平等70.不可抗力发生后，下列说法正确的是( )。（分数：2.00）A.承包人应向工程师通报情况B.发包人应尽力协助承包人采取措施C.发包人应办理保险的延续手段D.发包人应采取措施补救E.责任都由发包人承担71.对停工损失中的审核索赔，下列说法正确的是( )。（分数：2.00）A.以计日工费计算B.以机械台班费计算C.按设备折旧费计算D.按设备租赁费计算E.以人工单价为准72.按照招标投标法的要求，

25、招标人如果自行办理招标事宜，应具备的条件包括( )。（分数：2.00）A.有编制招标文件的能力B.已发布招标公告C.具有开标场地D.有组织评标的能力E.已委托公证机关公证73.下列有关监理合同双方关系的说法正确的是( )。（分数：2.00）A.由非监理人原因使监理工作延误，监理人应得到附加工作酬金B.监理合同的变更只需委托人同意C.当事人一方要求解除合同时，应当在一周内通知对方D.变更合同必须采取书面形式E.监理合同的终止不影响双方的权利和义务的责任74.合同不当履行中的保全措施包括( -)。（分数：2.00）A.代位权B.代理权C.追认权D.撤销权E.拒绝权75.合同无效的法律后果有( )。

26、（分数：2.00）A.返还财产B.赔偿损失C.追缴财产收归国有D.折价处理E.追究刑事责任76.在施工招标中，进行合同数量的划分应考虑的主要因素有( )。（分数：2.00）A.施工内容的专业要求B.施工现场条件C.投标人的财务能力D.对工程总投资的影响E.投标人的工程经验77.设计合同的变更，通常是指( )的改变。（分数：2.00）A.工作范围B.工作内容C.设计方案D.合同转让E.合同价款78.对于确定变更价款的程序，应该是( )。（分数：2.00）A.承包人在工程变更确定后 14天内，提出变更价款要求的报告B.工程师应在收到承包人的变更合同价款报告后“天内给予答复C.工程师确认的追加合同价

27、款，与工程进度款同期支付D.施工中与其他承包商发生干扰后提出变更合同价款的报告E.未向工程师提出变更价款报告，视为该项变更不涉及合同价款的调整79.建筑工程一切险的保险期终止时间可以是( )日。（分数：2.00）A.工程动工B.全部工程验收合格C.工程所有人实际占有全部工程D.施工合同约定的竣工E.保修期满80.下列叙述中正确的是( )。（分数：2.00）A.工程师对进度计划的认可不免除承包人的责任B.工程师逾期不确认承包人提交的进度计划视为同意C.工程师对进度进行协调和控制D.承包人负责设计的施工图提交工程师签认后方可使用E.发包人委托设计人完成的施工图，经承包人审核后使用建设工程合同管理-

28、229 答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.勘察招标中，发包人不履行合同时，发包人( )。（分数：1.00）A.无权要求返还定金 B.有权要求返还定金C.无权要求返还定金且需支付违约金D.只能要求返还定金的一半解析：发包人的违约责任有：(1)由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人应承担的责任包括：付给勘察人停、窝工费，金额按预算的平均工日产值计算；工期按实际延误的工日顺延，补偿勘察人来回的进出场费和调遣费；(2)合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人来进行勘察

29、工作的，不退还发包人已付定金；已进行勘察工作的，完成的工作量在 50%以内时，发包人应向勘察人支付预算额 50%的勘察费；完成的工作量超过 50%时，则应向勘察人支付预算额 100%的勘察费；(3)发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费，每超过 1日，应按未支付勘察费的 1%。偿付逾期违约金；(4)发包人不履行合同时，无权要求返还定金。2.工程施工前，( )需向承包人进行设计交底。（分数：1.00）A.委托人B.设计人 C.工程师D.发包人解析：设计人在建设工程施工前，需向施工承包人和施工监理人说明建设工程勘察、设计意图，解释建设工程勘察、设计文件，以保证施工工艺达到预期的设计水平要求。3.

30、关于委托人提供的人员服务，下列说法错误的是( )。（分数：1.00）A.委托人应免费向监理人提供职员和服务人员B.涉及监理服务工作时，委托人所提供的职员可以从监理工程师或委托人处接受指示 C.监理人应与委托人提供的服务人员密切合作，但不对他们的失职行为负责D.人数和服务时间应在专用条件中写明解析：人员服务是指如果双方议定，委托人应免费向监理人提供职员和服务人员，也应在专用条件中写明提供的人数和服务时间。当涉及监理服务工作时，委托人所提供韵职员只应从监理工程师处接受指示。4.施工企业与材料供应商订立的材料供应合同中，约定违约金是 2.0万元，但供应商的违约行为给施工企业造成的损失是 2.2万元，

31、施工企业应要求供应商支付( )万元。（分数：1.00）A.4.2B.2.2 C.2.0D.0.2解析：若违约金不足以偿付采购方所受到的实际损失时，可以修改违约金的计算方法，使实：际受到的损失能够得到合理的补偿。5.能够留置的财产仅限于( )。（分数：1.00）A.不动产B.动产 C.专利权D.财产权解析：由于留置是一种比较强烈的担保方式，必须依法行使，不能通过合同约定产生留置权。依担保法规定，能够留置的财产仅限于动产，且只有因保管合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权，债权人才有可能实施留置。6.参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人指的是( )。（分数：1.00）A.合同法律关

32、系主体 B.合同法律关系内容C.合同法律关系客体D.合同法律关系事实解析：合同法律关系主体，是参加合同法律关系，享有相应权利；承担相应义务的当事人。合同法律关系的主体可以是自然人、法人、其他组织。7.FIDIC合同条件规定，在颁发整个合同工程的移交证书后 84天内，承包商应向工程师报送( )。（分数：1.00）A.最终报表B.竣工报表 C.结清单D.临时支付报表解析：颁发工程接收证书后的 84天内，承包商应按工程师规定的格式报送竣工报表。8.对招标文件的响应存在细微偏差的投标书，下列说法正确的是( )。（分数：1.00）A.不予淘汰，先订立合同前予以澄清、补正即可B.不予淘汰，在评标结束前予以

33、澄清、补正即可 C.不予淘汰，允许投标人重新报价D.初评阶段予以淘汰解析：对于存在细微偏差的投标文件，指投标文件基本上符合招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。对招标文件的响应存在细微偏差的投标文件仍属于有效投标书。属于存在细微偏差的投标书，可以书面要求投标人在评标结束前予以澄清、说明或者补正，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。9.关于其他不能合理预见的风险，下列说法错误的是( )。（分数：1.00）A.可能包括由于汇率的变化导致的外币支付部分B.法令、政策变化对工程成本的影响C

34、.业主应承担汇率变化对其不利时对工程总造价影响的风险 D.若合同规定按支付日当地中央银行颁布的汇率为标准，则支付时需随汇率的市场浮动进行换算解析：当合同内约定给承包商的全部或部分付款为某种外币，或约定整个合同期内始终以基准日承包商报价所依据的投标汇率为不变汇率按约定百分比支付某种外币时，汇率的实际变化对支付外币的计算不产生影响。若合同内规定按支付日当天中央银行公布的汇率为标准，则支付时需随汇率的市场浮动进行换算。由于合同期内汇率的浮动变化是双方签约时无法预计的情况，不论采用何种方式，业主均应承担汇率实际变化对工程总造价影响的风险，这可能对其有利，也可能不利。10.建筑工程一切险的保险期限( )

35、开始。（分数：1.00）A.自工地动工或材料、设备运抵工地时起，以先发生为准 B.自工地动工C.自主要材料、设备运抵工地D.保险公司中约定日期解析：建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。但在任何情况下，保险人承担损害赔偿义务的期限不超过保险单明细表中列明的建筑期保险终止日。11.在选择工程施工分包单位方面，监理人有( )。（分数：1.00）A.选定权B.批准权和否决权 C.建议权D.直接指定权解析：委托人是建设资金的

36、持有者和建筑产品的所有人，因此对设计合同、施工合同、加工制造合同等的承包单位有选定权和订立合同的签字权。监理人在选定其他合同承包人的过程中仅有建议权而无决定权。但标准条件中规定，监理人对设计和施工等总包单位所选定的分包单位，拥有批准权或否决权。12.合同法规定，要约撤销的条件是，撤销要约的通知应当在( )到达受要约人。（分数：1.00）A.要约到达对方之前B.受要约人发出承诺之后C.受要约人发出承诺之前 D.承诺到达对方之前解析：要约撤销，是要约在发生法律效力之后，要约人欲使其丧失法律效力而取消该项要约的意思表示。要约可以撤销，撤销要约的通知应当在受要约人发生承诺通知之前到达受要约人。13.按

37、照施工合同示范文本规定，当组成施工合：同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按( )顺序解释。（分数：1.00）A.施工合同协议书、工程量清单、中标通知书B.中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议C.合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单 D.施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书解析：订立合同时已形成的文件有：(1)施工合同协议书；(2)中标通知书；(3)投标书及其附件；(4)施工合同专用条款；(5)施工合同通用条款；(6)标准、规范及有关技术文件；(7)图纸；(8)工程量清单；(9)工程报价单或预算书。合同履行过程中，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件也构成对双方有

38、约束力的合同文件，将其视为协议书的组成部分。通用条款规定，上述合同文件原则上应能够互相解释、互相说明。但当合同文件中出现含糊不清或不一致时，上面各文件的序号就是合同的优先解释顺序。由于履行合同时双方达成一致的洽商、变更等书面协议发生时间在后，且经过当事人签署，因此作为协议书的组成部分，排序放在第一位。如果双方不同意这种次序安排，可以在专用条款内约定本合同的文件组成和解释次序。14.因发包人的原因要求解除合同，当设计工作不足一半时，应该( )。（分数：1.00）A.不退定金B.按设计费一半支付 C.按全部设计费支付D.不支付设计费解析：因发包人原因要求解除合同。在合同履行期间，发包人要求终止或解

39、除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。15.A公司欠银行贷款 200万元，现该公司将一部分资产分离出去，另成立 B公司。对于公司分立后这笔债务的清偿责任问题，存在以下意见，其中正确的是( )。（分数：1.00）A.应当由 A公司承担清偿责任B.应当由 B公司承担清偿责任C.应当由 A公司和 B公司承担连带责任 D.A公司和 B公司均不再承担清偿责任解析：订立合同后分立的，分立的当事人应及时通知对方，并告知合同权利和义务的继承人，双方可以重新协商合

40、同的履行方式。如果分立方没有告知或分立方的该合同责任归属通过协商对方当事人仍不同意，则合同的权利义务由分立后的法人或组织连带负责，即享有连带债权，承担连带债务。16.执行政府定价的合同，如果当事人一方逾期交付货物，遇政府价格上调时，则应按( )执行。（分数：1.00）A.原价格 B.新价格C.原价与新价的平均价格D.市场价解析：如果执行政府定价或政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。逾期交付标的物的，遇价格上涨时按照原价格执行；遇价格下降时，按新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按新价格执行；价格下降时，按原价格执行。17.FIDIC施工

41、合同条件为了合理地分担风险责任，定义投标截止日期前第 28天为“基准日”。从此日期起至( )止的期间内，有经验承包商在投标阶段不能合理预见的风险归业主承担。（分数：1.00）A.开标日B.工程师发布开工令日C.工程师颁发工程接收证书日D.工程师颁发履约证书日 解析：合同履行过程中可能发生的某些风险是有经验的承包商在准备投标时无法合理预见的，就业主利益而言，不应要求承包商在其报价中计入这些不合理预见风险的损害补偿费。在“基准日”后发生的作为一个有经验承包商在投标阶段不可能合理预见的风险事件，按承包商受到的实际影响给予补偿。履约证书是承包商已按合同规定完成全部施工义务的证明，因此该证书颁发后承包商

42、即可办理最终结算手续18.依据 FIDIC施工合同条件有关动员预付款的规定，下列说法不正确的是( )。（分数：1.00）A.预付款的金额不少于合同价 22%B.要获得动员预付款，承包商应提供履约保函和预付款保函C.预付款保函金额要大于预付款额 D.自承包商累计获得工程进度款达到合同总价(减去暂列金额)10%的月开始扣回预付款解析：预付款的数额由承包商在投标书内确认。承包商需首先将银行出具的履约保函和预付款保函交给业主并通知工程师，工程师在 21天内签发“预付款支付证书”，业主按合同约定的数额和外币比例支付预付款。预付款保函金额始终保持与预付款等额，即随着承包商对预付款的偿还逐渐递减保函金额。1

43、9.招标人选择招标代理机构时，下列哪项不是必须满足的条件( )。（分数：1.00）A.招标代理机构必须是法人 B.有从事招标代理业务的营业场所C.有能够编制招标文件的能力D.有作为评标委员会成员人选的技术、经济“专家库”解析：招标代理机构应具备的基本条件包括：(1)有从事招标代理业务的营业场所和相应资金：(2)有能够编制招标文件和组织评标的相应专业能力；(3)有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的“专家库”。20.工程师在处理索赔时应注意自己的权力范围，下列情形中不属于工程师权力的是( )。（分数：1.00）A.检查承包人现场同期的记录B.指示承包人缩短合同工期 C.当工程师与承包人

44、就补偿达不成一致时，工程师单方面做出处理决定D.把批准的索赔要求纳入该月的工程进度款中解析：工程师有处理索赔问题的权力包括：(1)在承包人提出索赔意向通知以后，工程师有权检查承包人的现场同期记录；(2)对承包人的索赔报告进行审查分析，反驳承包人不合理的索赔要求，或索赔要求中不合理的部分。可指令承包人作出进一步解释，或进一步补充资料，提出审查意见；(3)在工程师与承包人共同协商确定给承包人的工期和费用的补偿量达不成一致时，工程师有权单方面作出处理决定：(4)对合理的索赔要求，工程师有权将它纳入工程进度付款中，签发付款证书，发包人应在合同规定的期限内支付。21.发包人不按时支付预付款，承包人在规定

45、时间( )天后向发包人发出预付通知。（分数：1.00）A.5B.7 C.14D.28解析：发包人不按约定预付，承包人在约定预付时伺?天后向发包人发出要求预付的通知。发包人收到通知后仍不能按要求预付，承包人可在发出通知后 7天停止施工，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息，并承担违约责任。22.可调价格合同通常应用于( )的施工合同中。（分数：1.00）A.工期较短B.工程较复杂C.小型工程D.工期较长 解析：可调价格合同，是针对固定价格而言，通常用于工期较长的施工合同。如工期在 18个月以上的合同，发包人和承包人在招投标阶段和签订合同时不可能合理预见到一年半以后物价浮动和后续法

46、规变化对合同价款的影响，为了合理分担外界因素影响的风险，应采用可调价合同。对于工期较短的合同，专用条款内也要约定因外部条件变化对施工产生成本影响可以调整合同价款的内容。可调价合同的计价方式与固定价格合同基本相同，只是增加可调价的条款，因此在专用条款内应明确约定调价的计算方法。23.建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同；后来又办理了抵押登记，则( )。（分数：1.00）A.项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效B.项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效C.项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效D.项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效 解析：首先，根据抵押的概

47、念可知，抵押项目为不转移占有。抵押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物，用以担保债务履行的担保方式。债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以抵押物折价或者从变卖抵押物的价款中优先受偿。其中债务人或者第三人称为抵押人，债权人称为抵押权人，提供担保的财产为抵押物。其次，当事人以土地使用权、城市房地产、林木、航空器、船舶、车辆等财产抵押的，应当办理抵押物登记，抵押合同自登记之日起生效；当事人以其他财产抵押的，可以自愿办理抵押物登记，抵押合同自签订之日起生效。当事人未办理抵押物登记的，不得对抗第三人。24.施工单位承担违约责任常用的方法是( )。（分数：1.00）

48、A.支付赔偿金B.没收定金C.减少合同价格D.采取补救措施 解析：建设工程合同中，采取补救措施是施工单位承担违约责任常用的方法。25.工程质量保修期限，应( )的时间确定。（分数：1.00）A.按当事人双方具体约定B.按法规规定标准C.由双方约定且不低于法定标准 D.参照行业通常习惯解析：保修期从竣工验收合格之日起计算。当事人双方应针对不同的工程部位，在保修书内约定具体的保修年限。当事人协商约定的保修期限，不得低于法规规定的标准；26.如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为( )。（分数：1.00）A.仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议 B.仲裁条款有效，由人民法

49、院解决争议C.仲裁条款无效，由人民法院解决争议D.仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式解析：合同成立后，合同中的仲裁条款是独立存在的，合同的无效、变更、解除、终止，不影响仲裁协议的效力；如果当事人在施工合同中约定通过仲裁解决争议，不能认为合同无效将导致仲裁条款无效。若因一方的违约行为，另一方按约定的程序终止合同而发生了争议，仍然应当由双方选定的仲裁委员会裁定施工合同是否有效及对争议的处理。27.在供货方的违约责任中，延误责任的违约金条款不包括( )。（分数：1.00）A.设备延误到货的违约金的计算办法B.因技术服务的延误、疏忽或错误导致工程延误违约金的计算办法C.未能按合同规定时间交付严重影响施工的关键技术资料的违约金的计算办法D.由于供方责任采购人员的返工费 解析：供贷方延误责任的违约金有：(1)设备延误到货的违约金计算办法；(2)未能按合同规定时间交付严重影响施工的关键技术资料的违约金的计算办法；(3)因技术服务的延误、疏忽或错误导致工程延误违约金的计算办法。28.仲裁庭可由当事人指定的人组成，人数规定是( )人。（分数：1.00）A.1或 2B.1或 3 C.2或 4D.3或 4解析：仲裁庭的组成有两种方式：(1)当事人约定由 3名仲裁员组成仲裁庭，当事人如