【工程类职业资格】建设工程合同管理-230及答案解析.doc

1、建设工程合同管理-230 及答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.评标委员会按规定请投标人对不明确的作出澄清的内容作为( )的组成部分。（分数：1.00）A.协议书B.专用条件C.通用条件D.投标书2.当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，在履行义务或采取适当补救措施后，对方还有其他损失的，( )。（分数：1.00）A.不需承担赔偿责任B.应承担赔偿责任C.双方共同承担D.由仲裁机构仲裁解决承担责任问题3.在 FIDIC施工合同中，为了保证工程的质量，工程师可以在认为必要时依据变更程序，指示承包商变更规定检验的位置

2、或细节，进行附加试验，由此引起的费用和工期变化，应( )。（分数：1.00）A.由业主承担B.由承包商承担C.由工程师确定由谁承担D.视检验结果是否合格划分责任归属4.招标人与中标人签订施工合同时，以( )为准。（分数：1.00）A.评标价B.投标价C.平均报价D.协议价5.为了保证设计指导思想连续地贯彻于设计的各个阶段，一般不单独进行( )招标，由中标的设计单位承担该任务。（分数：1.00）A.勘察B.施工图设计C.技术设计D.初步设计6.合同发生纠纷时，通过经济合同管理机关的主持，自愿达成协议，以求解决经济合同纠纷的方法是( )。（分数：1.00）A.和解B.调解C.仲裁D.协议7.在监理

3、合同签订后，出现了不应由监理人负责的情况，不得不暂停执行某些监理任务，当恢复监理工作时，还应增加不超过( )天的合理时间，用于恢复执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理酬金。（分数：1.00）A.7B.14C.24D.428.按中华人民共和国合同法的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按( )的顺序履行。（分数：1.00）A.订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议B.合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格C.补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格D.补充协议、订立合同时屉行地的市场价格、合同有关条款9.招标人确定中标后( )

4、天内，应向有关行政监督部门提交招标投标的书面报告。（分数：1.00）A.7B.14C.15D.3010.某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定( )。（分数：1.00）A.施工合同成立，但不生效B.施工合同成立，且已生效C.施工合同不成立，不生效D.施工合同不成立，但有效11.承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增加的合同价款应( )。（分数：1.00）A.由承包人承担B.由发包人承担C.由双方以书面形式设定D.由工程师确定12.在 FIDIC 施工合同的履行过程中，工程师在(

5、)前的任何时间可以发布变更指令或以要求承包商递交建议书的任何一种方式提出变更。（分数：1.00）A.竣工验收B.颁发履约证书C.“结清单”生效D.颁发接收证书13.某施工合同约定由施工单位负责采购材料，合同履行过程中，由于材料供应商违约而没有按期供货，导致施工没有按期完成。此时应当( )。（分数：1.00）A.由建设单位直接向材料供应商追究违约责任B.由建设单位向施工单位追究责任，施工单位向材料供应商追究违约责任C.由建设单位向施工单位追究责任，施工单位向项目经理追究违约责任D.建设单位不追究施工单位的责任，应由施工单位向材料供应商追究违约责任14.FIDIC施工合同条件规定，为了合理分担市场

6、价格浮动变化对施工成本影响的风险，在合同内要约定调价方法。如因承包商的原因发生工程延误，在后续支付时，( )。（分数：1.00）A.调价方法继续有效B.调价方法无效C.按对业主有利的原则执行D.应酌情扣减违约金15.建设工程委托监理合同的专用条件是对( )中的某些条款进行补充修改。（分数：1.00）A.监理委托函B.中标函C.标准条件D.协议书16.FIDIC施工合同条件中，作为业主与承包商划分合同风险的时间点是以( )为基准日。（分数：1.00）A.投标截止日期的同一天B.签订合同之日C.工程师发布开工会之日D.投标截止日前第 28 天17.对招标文件的响应存在细微偏差的投标书，( )。（分

7、数：1.00）A.不予淘汰，在订立合同前予以澄清、补正即可B.不予淘汰，在评标结束前予以澄清、补正即可C.不予淘汰，允许投标人重新报价D.初评阶段予以淘汰18.经过发包人同意的分包工程，承包人选择的分包人需要( )。（分数：1.00）A.提请工程师同意B.与发包人签订分包合同C.向工程师提交施工组织设计D.向工程师报送施工进度计划19.施工中遇到异常恶劣的气候条件造成的停工是属于( )。（分数：1.00）A.不可原谅的延期B.可原谅并给予补偿费用的延期C.承包人应承担的风险责任D.可原谅但不给予补偿费用的延期20.企业法人分立、合并的权利和义务由( )享有和承担。（分数：1.00）A.原企业法

8、人B.变更后的企业法人C.原企业法人和变更后的企业法人共同D.合同规定由谁21.在设计合同履行过程中，设计人未开始设计工作时，发包人要求终止或解除合同，则( )。（分数：1.00）A.设计人退还发包人已付的定金B.设计人不退还发包人已付的定金C.发包人支付设计费的一半D.发包人支付第一阶段的全部设计费22.FIDIC施工合同条件为了合理地分担风险责任，定义投标截止日期前第 28 天为“基准日”，从此日期起至( )止的期间内，有经验承包商在投标阶段不能合理预见的风险归业主承担。（分数：1.00）A.开标日B.工程师发布开工令日C.工程师颁发工程接收证书日D.工程师颁发履约证书日23.参与工程竣工

9、验收的各方不能形成一致意见时，应( )，待意见统一后，重新组织工程竣工验收。（分数：1.00）A.由总监理工程师协调参与竣工验收各方B.报当地建设行政主管部门或监督机构进行协调C.由承包人进行协调D.由发包人进行协调24.委托人选定的实验室接受监理工程师的指示完成相应的测验工作，监理人( )。（分数：1.00）A.不对检测试验数据的错误负责，也不对由此导致的判断失误负责B.既对检测试验数据的错误负责，又对由此导致的判断失误负责C.只对检测试验数据的错误负责D.只对由检测试验数据的错误导致的判断失误负责25.施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，施工合同专用条款的解释顺序应在( )。（分数：1.

10、00）A.施工合同通用条款之后B.中标通知书之前C.投标书之前D.工程量清单之前26.某监理合同中，出现了“需遵守市地方性标准建设工程监理规程”的约定，该约定应写在( )中。（分数：1.00）A.建设工程委托监理合同B.中标函C.建设工程委托监理合同标准条件D.建设工程委托监理合同专用条件27.招标人对任何一位投标人所提问题的回答，应( )。（分数：1.00）A.发送给提出问题的投标人B.发送给每一位投标人，并注明提出问题的投标人名称C.发送给每一位投标人，但不必说明问题的来源D.作为提出问题的投标人中标后的洽谈内容28.设计人有权向发包人提出索赔的是( )。（分数：1.00）A.发包人将设计

11、人交付的设计文件用于本合同外的项目B.发包人要求设计人进行设计变更C.施工图设计未达到设计深度D.设计人对外商的设计资料进行审查29.FIDIC施工合同条件中，业主支付预付款是为了帮助承包商解决( )时的资金短缺，从未来的工程款中提前支付的一笔款项。（分数：1.00）A.施工前期开展工作B.施工中开展工作C.接通水、电线路D.施工场地平整30.发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批，发包人应按合同规定( )。（分数：1.00）A.结清全部设计费B.支付一半设计费C.停止支付设计费D.预留一定保证金后全部支付设计费31.施工合同示范文本规定，发包人( )，不得以任何形式向分包人支付各种工程款

12、。（分数：1.00）A.未经工程师审核确认B.在分包人未提交工程进度表时C.未经承包人同意D.未经工程师对分包工程验收32.为了保证工程质量，对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前，需要进行合同约定的物理和化学抽样检验；对于此项检验应由( )。（分数：1.00）A.承包人负责检验工作，发包人承担检验费用B.承包人负责检验工作，并承担检验费用C.发包人负责检验工作，并承担检验费用D.发包人负责检验工作，承包人承担检验费用33.如果当事人在施工合同中约定通过仲裁解决争议，若因一方的违约行为，另一方按约定的程序终止合同而发生了争议，此争议应当由( )对争议进行处理。（分数：1.00）A.终止合同方选定

13、的仲裁委员会B.违约方选定的仲裁委员会C.双方选定的仲裁委员会D.有管辖权的人民法院34.在设备采购合同履行过程中，供货方将货物运到现场后，采购方未在合同规定的时间内开箱检验，产生的后果由( )承担。（分数：1.00）A.供货方B.采购方C.双方共同D.监理方35.施工中发生持续不可抗力，承包人应每隔 7 天向工程师报告一次受灾情况，并于不可抗力事件结束后( )天内，向工程师提示清理和修复费用的正式报告及有关资料。（分数：1.00）A.7B.14C.15D.2836.施工合同示范文本的通用条件规定，( )，承包人不得将承包工程的任何部分分包。（分数：1.00）A.未提交分包人资质B.未经发包人

14、同意C.分包人与发包人未签订合同D.未经招标37.在施工合同履行中，如果工程师口头指令，最后没有以书面形式确认，但承包人有证据证明工程师确实发布过口头指令，此时，可以认定口头指令的效力( )。（分数：1.00）A.构成合同的组成部分B.不能构成合同的组成部分C.成为承包人索赔的证据D.无效38.发包人逾期支付设计人设计费 6 天，设计人提交设计文件的时间( )。（分数：1.00）A.不可顺延B.可顺延 2 天C.可顺延 3 天D.可顺延 6 天39.工程建设项目招标范围和规模标准规定要求，只要单项合同估算价 100 万元人民币以上的( )必须进行招标。（分数：1.00）A.施工B.重要设备、材

15、料的采购C.勘察、设计服务的采购D.监理服务的采购40.FIDIC施工合同条件中，业主提供的支付保函的担保期限至( )止。（分数：1.00）A.工程师颁发接收证书B.缺陷责任期满后 3 个月C.承包商圆满完成施工任务D.缺陷责任期满后 6 个月41.合同被变更、撤销的前提是( )。（分数：1.00）A.合同欠缺生效条件B.合同无效C.当事人提出请求D.人民法院有权变更、撤销合同42.当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担责任的保证是( )。（分数：1.00）A.一般保证B.连带责任保证C.法定保证D.委托保证43.FIDIC施工合同条件规定，工程通过竣工验收达到合同规定的“

16、基本竣工”要求后，承包商申请颁发接收证书。该“基本竣工”是指( )。（分数：1.00）A.完成扫尾、清理施工现场工作B.完成所有缺陷修复工作C.能按预定目的交给业主占用或使用D.完成主体工程的施工任务44.主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式是( )代理。（分数：1.00）A.委托B.法定C.指定D.优先45.施工过程中，工程师的检查检验影响了承包人施工的正常进行，如检查检验合格时，应由( )。（分数：1.00）A.承包人承担影响正常施工的费用B.发包人支付影响正常施工的追加合同价款，相应顺延工期C.承包人只给予发包人顺延相应工期D.发包人和承包人共同承担责任46.同时

17、履行抗辩权和后履行抗辩权的适用条件中完全一致的条件是( )。（分数：1.00）A.合同约定了履行顺序B.由同一双务合同产生互负的对价给付债务C.应当后履行的对价给付是可能履行的义务D.应当先履行合同一方经营状况严重恶化47.对于标的额较小的中小型工程可采用专家评议法对投标书进行详评，以确定候选中标人的是( )。（分数：1.00）A.专家评审B.定性评审C.定量评审D.资格评审48.债权人按照合同约定占有债务人的财产，债务人不按合同确定的期限履行债务的，债权人有权依法以该财产折价或以拍卖、变卖该财产的价格优先受偿，这属于( )。（分数：1.00）A.质押B.留置C.抵押D.保证49.设计标准(

18、)国家规范的强制性规定。（分数：1.00）A.必须高于B.可以高于C.可以低于D.不得高于50.FIDIC施工合同条件中规定的承包商的施工期是指从工程师按合同约定发布的“开工令”中指明的应开工之日起，至( )止的天数。（分数：1.00）A.“结清单”生效日B.工程接收证书注明的竣工日C.缺陷通知期满之日D.竣工验收合格之日二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)51.监理合同履行过程中，合同当事人承担违约责任的原则包括( )。（分数：2.00）A.委托人违约，赔偿监理人经济损失B.因监理人的过失造成工程损失时，应赔偿委托人全部损失C.因监理人过失造成的损失赔偿额，累计不超过扣除税金后的

19、监理酬金总额D.因监理人工作失误，不赔偿委托人损失E.任何一方索赔要求不成立时，应当补偿对方的各种费用支出52.要约以非对话方式作出的，承诺应当在合理期限内到达，“合理期限”要根据要约发出的 ( )确定，应当注意双方的利益平衡。（分数：2.00）A.具体内容B.要约人C.意思表示D.客观情况E.交易习惯53.按照委托监理合同示范文本的规定，委托人招标选择监理人签订合同后，对双方有约束力的合同文件包括( )。（分数：2.00）A.中标函B.投标保函C.监理合同标准条件D.监理委托函E.标准、规范54.为了指导投标人正确编制投标书，招标文件应包括的内容是( )。（分数：2.00）A.投标须知B.业

20、主提供的现场办公条件C.评标原则D.合同条件E.对监理单位的要求55.不征得保证人的书面同意，保证人不再承担保证责任的情况有( )。（分数：2.00）A.债务人许可债权人转让债权的B.债权人许可债务人转让债务的C.债权人与债务人协议变更主合同的D.债权人要求债务人履行债务的E.主债务履行期间的56.依照施工合同示范文本通用条款的规定，施工中发生不可抗力事件后，由此导致的损失及工期延误的责任承担方式为( )。（分数：2.00）A.工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，由发包人承担B.承包人的人员伤亡损失，由发包人承担C.发包人的人员伤亡损失，由承包人承担D.工程所需清理、修复费用，由发包人承担E

21、.延误的工期相应顺延57.FIDIC施工合同条件中，工程师对承包商提交的施工计划的审查主要涉及( )。（分数：2.00）A.计划实施工程的总工期是否与合同约定一致B.重要里程碑工期是否与合同的约定一致C.承包商各阶段投入的机械和人力资源计划是否保证计划的实现D.承包商拟采用的施工方案与同时实施的其他合同是否有冲突或干扰E.承包商的施工人员的到位情况58.承包人提出费用索赔中的人工费可能包括( )。（分数：2.00）A.增加工作内容的人工费B.停工损失费C.工作效率降低的损失费D.闲置人员在停工期间的福利费E.计日工资59.FIDIC施工合同条件下，承包商提出变更建议在( )情况下可能被采纳。（

22、分数：2.00）A.可加速完工B.可降低业主实施、维护或运行工程费用C.为业主带来利益D.可降低施工成本E.对业主而言能提高竣工工程的效率或价值60.设计合同示范文本中规定的设计人的责任有( )。（分数：2.00）A.在施工前负责向施工承包人和监理人进行设计交底B.解决施工中出现的设计问题C.为施工承包人提供设计依据的基础资料D.组织施工招标工作E.参加工程验收工作61.在 FIDIC施工合同条件中，承包商索赔可能同时给予合理补偿工期、费用和利润的情况有( )。（分数：2.00）A.后续法规的调整B.对竣工验收的干扰C.非承包人原因检验导致施工延误D.延误发放图样E.承包人依据工程师提供的错误

23、数据导致放线错误62.施工招标中采用综合评分法评标，评定报价部分得分高低的评分标准可以采用( )。（分数：2.00）A.最高报价衡量法B.标底衡量法C.复合标底衡量法D.无标底衡量法E.成本价衡量法63.在设计合同中，发包人的责任包括( )等。（分数：2.00）A.负责审查结构安全和强制性标准的执行情况B.承担设计人参加引进项目的设计任务的出国费用C.另行支付设计人承担合同约定委托范围之外的服务费用D.未经设计人同意不得擅自修改、复制、向第三人转让E.对外商的设计资料进行审查64.按照施工合同通用条款的规定，当合同文件出现矛盾时，可( )。（分数：2.00）A.由发包人和承包人协商解决B.由负

24、责监理的工程师作出解释C.按合同约定的解决争议的方式处理D.按标准和规范作出解释E.由设计人作出解释65.依照建设工程施工合同(示范文本)通用条款的规定，( )属于发包人应当完成的工作。（分数：2.00）A.办理施工许可证B.提供工程进度计划C.确定坐标控制点D.做好施工现场地下管线的保护工作E.协调处理施工现场周围地下管线的保护工作66.担保是指当事人根据( )，为促使债务人履行债务实现债权人的债权的法律制度。（分数：2.00）A.法律规定B.委托代理C.保险合同D.公证机关规定E.双方约定67.施工合同当事人中的发包人是指在协议书中约定的，具有( )。（分数：2.00）A.工程发包主体资格

25、的当事人B.工程使用权的合法当事人C.支付工程价款能力的当事人D.取得当事人资格的合法继承人E.工程施工承包主体资格的当事人68.设计合同示范文本规定，初步设计文件应当满足( )的需要。（分数：2.00）A.控制概算B.施工C.编制施工招标文件D.主要设备材料订货E.编制施工图设计文件69.FIDIC施工合同条件规定，属于业主的风险有( )。（分数：2.00）A.工程所在国军事政变的损失B.放射性污染引起的损失C.施工质量出现问题的损失D.分包商的雇员因执行合同而引起的行为E.一个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用70.材料采购合同履行过程中，导致供贷方送货方送货或代运过程中不能顺

26、利交接货物，所产生的后果均由采购方承担的行为有( )。（分数：2.00）A.采购方在合同内填错到货地点B.供货方在合同内填错到货地点C.未在合同内约定到货地点D.运输部门错送到货地点E.未在合同约定的时限内及时将变更的到货地点或接货人通知对方71.投标人必须满足的基本资格条件的附加合格条件可以针对( )设立。（分数：2.00）A.专业工程施工资质B.外地区投标人C.环境保护方针和保证体系D.项目经理资质要求E.安全文明施工要求72.债权人将合同的权利转让给受让人时，( )。（分数：2.00）A.应征得债务人同意B.未通知债务人，该转让不发生效力C.债务人的抗辩权只能针对债权人D.应当通知债务人

27、E.所有的从权利都随之转让给受让人73.按照中华人民共和国合同法的规定，属于要约邀请的包括( )。（分数：2.00）A.价目表的寄送B.招标公告C.递送投标书D.无价格的商业广告E.发出中标通知书74.FIDIC施工合同条件规定，除了工程各主要部位施工应达到的技术标准和规范以外，还可以包括的内容是( )。（分数：2.00）A.图样B.资料表C.指定分包商D.暂到金额E.承包商的设计75.在 FIDIC施工合同条件中，承包商可以同时提出工期和费用索赔的事件包括 ( )等。（分数：2.00）A.不可预见的外界条件B.施工中遇到文物和古迹C.异常不利的气候条件D.业主或其他承包人的干扰E.后续法规的

28、调整76.根据中华人民共和国招标投标法要求，必须以招标方式进行工程项目建设及与建设有关的设备、材料等采购总体范畴包括( )。（分数：2.00）A.国家融资项目B.省级重点项目C.大型基础设施项目D.公用事业项目E.外国政府援助资金的项目77.监理服务是监理单位的高智能投入，服务工作的好坏取决于( )。（分数：2.00）A.参与监理工作人员的业务专长和经验B.是否遵循了规范化的管理程序和方法C.监理工作的内容和范围D.参与监理工作人员的创新想象力和风险意识E.监理招标的成功与否78.为了指导投标人正确编制投标书，监理招标文件应包括的内容是( )。（分数：2.00）A.投标须知B.业主提供的现场办

29、公条件C.评标原则D.合同条件E.对监理单位的要求79.工程师对工程索赔的影响主要是( )。（分数：2.00）A.工程师可能会引起承包人的索赔B.工程师无权单方面作出索赔处理决定C.工程师有权将合理的索赔要求纳入工程进度款中签发付款证书D.工程师在争议的仲裁中作为仲裁人E.工程师在争议的诉讼过程中作为见证人80.FIDIC施工合同条件中，某些项目的工程量清单中包括有“暂列金额”款项，对此款项的理解正确的是( )。（分数：2.00）A.不包含在合同价格之内B.业主的备用金C.可作为供意外用途的开支D.支付时不需业主同意E.用于招标时对尚未确定或不可预见项目的储备金额建设工程合同管理-230 答案

30、解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.评标委员会按规定请投标人对不明确的作出澄清的内容作为( )的组成部分。（分数：1.00）A.协议书B.专用条件C.通用条件D.投标书 解析：2.当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，在履行义务或采取适当补救措施后，对方还有其他损失的，( )。（分数：1.00）A.不需承担赔偿责任B.应承担赔偿责任 C.双方共同承担D.由仲裁机构仲裁解决承担责任问题解析：3.在 FIDIC施工合同中，为了保证工程的质量，工程师可以在认为必要时依据变更程序，指示承包商变更规定检验的位置或细节，进行附加

31、试验，由此引起的费用和工期变化，应( )。（分数：1.00）A.由业主承担B.由承包商承担C.由工程师确定由谁承担D.视检验结果是否合格划分责任归属 解析：4.招标人与中标人签订施工合同时，以( )为准。（分数：1.00）A.评标价B.投标价 C.平均报价D.协议价解析：5.为了保证设计指导思想连续地贯彻于设计的各个阶段，一般不单独进行( )招标，由中标的设计单位承担该任务。（分数：1.00）A.勘察B.施工图设计C.技术设计D.初步设计 解析：6.合同发生纠纷时，通过经济合同管理机关的主持，自愿达成协议，以求解决经济合同纠纷的方法是( )。（分数：1.00）A.和解B.调解 C.仲裁D.协议

32、解析：7.在监理合同签订后，出现了不应由监理人负责的情况，不得不暂停执行某些监理任务，当恢复监理工作时，还应增加不超过( )天的合理时间，用于恢复执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理酬金。（分数：1.00）A.7B.14C.24D.42 解析：8.按中华人民共和国合同法的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按( )的顺序履行。（分数：1.00）A.订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议B.合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格C.补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格 D.补充协议、订立合同时屉行地的市场价格、合同有关条款

33、解析：9.招标人确定中标后( )天内，应向有关行政监督部门提交招标投标的书面报告。（分数：1.00）A.7B.14C.15 D.30解析：10.某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定( )。（分数：1.00）A.施工合同成立，但不生效B.施工合同成立，且已生效 C.施工合同不成立，不生效D.施工合同不成立，但有效解析：11.承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增加的合同价款应( )。（分数：1.00）A.由承包人承担B.由发包人承担C.由双方以书面形式设定 D.由工程师确定解析：

34、12.在 FIDIC 施工合同的履行过程中，工程师在( )前的任何时间可以发布变更指令或以要求承包商递交建议书的任何一种方式提出变更。（分数：1.00）A.竣工验收B.颁发履约证书C.“结清单”生效D.颁发接收证书 解析：13.某施工合同约定由施工单位负责采购材料，合同履行过程中，由于材料供应商违约而没有按期供货，导致施工没有按期完成。此时应当( )。（分数：1.00）A.由建设单位直接向材料供应商追究违约责任B.由建设单位向施工单位追究责任，施工单位向材料供应商追究违约责任 C.由建设单位向施工单位追究责任，施工单位向项目经理追究违约责任D.建设单位不追究施工单位的责任，应由施工单位向材料供

35、应商追究违约责任解析：14.FIDIC施工合同条件规定，为了合理分担市场价格浮动变化对施工成本影响的风险，在合同内要约定调价方法。如因承包商的原因发生工程延误，在后续支付时，( )。（分数：1.00）A.调价方法继续有效B.调价方法无效C.按对业主有利的原则执行 D.应酌情扣减违约金解析：15.建设工程委托监理合同的专用条件是对( )中的某些条款进行补充修改。（分数：1.00）A.监理委托函B.中标函C.标准条件 D.协议书解析：16.FIDIC施工合同条件中，作为业主与承包商划分合同风险的时间点是以( )为基准日。（分数：1.00）A.投标截止日期的同一天B.签订合同之日C.工程师发布开工会

36、之日D.投标截止日前第 28 天 解析：17.对招标文件的响应存在细微偏差的投标书，( )。（分数：1.00）A.不予淘汰，在订立合同前予以澄清、补正即可B.不予淘汰，在评标结束前予以澄清、补正即可 C.不予淘汰，允许投标人重新报价D.初评阶段予以淘汰解析：18.经过发包人同意的分包工程，承包人选择的分包人需要( )。（分数：1.00）A.提请工程师同意 B.与发包人签订分包合同C.向工程师提交施工组织设计D.向工程师报送施工进度计划解析：19.施工中遇到异常恶劣的气候条件造成的停工是属于( )。（分数：1.00）A.不可原谅的延期B.可原谅并给予补偿费用的延期C.承包人应承担的风险责任D.可

37、原谅但不给予补偿费用的延期 解析：20.企业法人分立、合并的权利和义务由( )享有和承担。（分数：1.00）A.原企业法人B.变更后的企业法人 C.原企业法人和变更后的企业法人共同D.合同规定由谁解析：21.在设计合同履行过程中，设计人未开始设计工作时，发包人要求终止或解除合同，则( )。（分数：1.00）A.设计人退还发包人已付的定金B.设计人不退还发包人已付的定金 C.发包人支付设计费的一半D.发包人支付第一阶段的全部设计费解析：22.FIDIC施工合同条件为了合理地分担风险责任，定义投标截止日期前第 28 天为“基准日”，从此日期起至( )止的期间内，有经验承包商在投标阶段不能合理预见的

38、风险归业主承担。（分数：1.00）A.开标日B.工程师发布开工令日C.工程师颁发工程接收证书日D.工程师颁发履约证书日 解析：23.参与工程竣工验收的各方不能形成一致意见时，应( )，待意见统一后，重新组织工程竣工验收。（分数：1.00）A.由总监理工程师协调参与竣工验收各方B.报当地建设行政主管部门或监督机构进行协调 C.由承包人进行协调D.由发包人进行协调解析：24.委托人选定的实验室接受监理工程师的指示完成相应的测验工作，监理人( )。（分数：1.00）A.不对检测试验数据的错误负责，也不对由此导致的判断失误负责 B.既对检测试验数据的错误负责，又对由此导致的判断失误负责C.只对检测试验

39、数据的错误负责D.只对由检测试验数据的错误导致的判断失误负责解析：25.施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，施工合同专用条款的解释顺序应在( )。（分数：1.00）A.施工合同通用条款之后B.中标通知书之前C.投标书之前D.工程量清单之前 解析：26.某监理合同中，出现了“需遵守市地方性标准建设工程监理规程”的约定，该约定应写在( )中。（分数：1.00）A.建设工程委托监理合同B.中标函C.建设工程委托监理合同标准条件D.建设工程委托监理合同专用条件 解析：27.招标人对任何一位投标人所提问题的回答，应( )。（分数：1.00）A.发送给提出问题的投标人B.发送给每一位投标人，并注明提出问

40、题的投标人名称C.发送给每一位投标人，但不必说明问题的来源 D.作为提出问题的投标人中标后的洽谈内容解析：28.设计人有权向发包人提出索赔的是( )。（分数：1.00）A.发包人将设计人交付的设计文件用于本合同外的项目 B.发包人要求设计人进行设计变更C.施工图设计未达到设计深度D.设计人对外商的设计资料进行审查解析：29.FIDIC施工合同条件中，业主支付预付款是为了帮助承包商解决( )时的资金短缺，从未来的工程款中提前支付的一笔款项。（分数：1.00）A.施工前期开展工作 B.施工中开展工作C.接通水、电线路D.施工场地平整解析：30.发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批，发包人应按

41、合同规定( )。（分数：1.00）A.结清全部设计费 B.支付一半设计费C.停止支付设计费D.预留一定保证金后全部支付设计费解析：31.施工合同示范文本规定，发包人( )，不得以任何形式向分包人支付各种工程款。（分数：1.00）A.未经工程师审核确认B.在分包人未提交工程进度表时C.未经承包人同意 D.未经工程师对分包工程验收解析：32.为了保证工程质量，对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前，需要进行合同约定的物理和化学抽样检验；对于此项检验应由( )。（分数：1.00）A.承包人负责检验工作，发包人承担检验费用 B.承包人负责检验工作，并承担检验费用C.发包人负责检验工作，并承担检验费用D.

42、发包人负责检验工作，承包人承担检验费用解析：33.如果当事人在施工合同中约定通过仲裁解决争议，若因一方的违约行为，另一方按约定的程序终止合同而发生了争议，此争议应当由( )对争议进行处理。（分数：1.00）A.终止合同方选定的仲裁委员会B.违约方选定的仲裁委员会C.双方选定的仲裁委员会 D.有管辖权的人民法院解析：34.在设备采购合同履行过程中，供货方将货物运到现场后，采购方未在合同规定的时间内开箱检验，产生的后果由( )承担。（分数：1.00）A.供货方B.采购方 C.双方共同D.监理方解析：35.施工中发生持续不可抗力，承包人应每隔 7 天向工程师报告一次受灾情况，并于不可抗力事件结束后(

43、 )天内，向工程师提示清理和修复费用的正式报告及有关资料。（分数：1.00）A.7B.14 C.15D.28解析：36.施工合同示范文本的通用条件规定，( )，承包人不得将承包工程的任何部分分包。（分数：1.00）A.未提交分包人资质B.未经发包人同意 C.分包人与发包人未签订合同D.未经招标解析：37.在施工合同履行中，如果工程师口头指令，最后没有以书面形式确认，但承包人有证据证明工程师确实发布过口头指令，此时，可以认定口头指令的效力( )。（分数：1.00）A.构成合同的组成部分 B.不能构成合同的组成部分C.成为承包人索赔的证据D.无效解析：38.发包人逾期支付设计人设计费 6 天，设计

44、人提交设计文件的时间( )。（分数：1.00）A.不可顺延B.可顺延 2 天C.可顺延 3 天D.可顺延 6 天 解析：39.工程建设项目招标范围和规模标准规定要求，只要单项合同估算价 100 万元人民币以上的( )必须进行招标。（分数：1.00）A.施工B.重要设备、材料的采购 C.勘察、设计服务的采购D.监理服务的采购解析：40.FIDIC施工合同条件中，业主提供的支付保函的担保期限至( )止。（分数：1.00）A.工程师颁发接收证书B.缺陷责任期满后 3 个月C.承包商圆满完成施工任务D.缺陷责任期满后 6 个月 解析：41.合同被变更、撤销的前提是( )。（分数：1.00）A.合同欠缺

45、生效条件B.合同无效C.当事人提出请求 D.人民法院有权变更、撤销合同解析：42.当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担责任的保证是( )。（分数：1.00）A.一般保证 B.连带责任保证C.法定保证D.委托保证解析：43.FIDIC施工合同条件规定，工程通过竣工验收达到合同规定的“基本竣工”要求后，承包商申请颁发接收证书。该“基本竣工”是指( )。（分数：1.00）A.完成扫尾、清理施工现场工作B.完成所有缺陷修复工作C.能按预定目的交给业主占用或使用 D.完成主体工程的施工任务解析：44.主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式是( )代理。（分数：

46、1.00）A.委托B.法定 C.指定D.优先解析：45.施工过程中，工程师的检查检验影响了承包人施工的正常进行，如检查检验合格时，应由( )。（分数：1.00）A.承包人承担影响正常施工的费用B.发包人支付影响正常施工的追加合同价款，相应顺延工期 C.承包人只给予发包人顺延相应工期D.发包人和承包人共同承担责任解析：46.同时履行抗辩权和后履行抗辩权的适用条件中完全一致的条件是( )。（分数：1.00）A.合同约定了履行顺序B.由同一双务合同产生互负的对价给付债务 C.应当后履行的对价给付是可能履行的义务D.应当先履行合同一方经营状况严重恶化解析：47.对于标的额较小的中小型工程可采用专家评议

47、法对投标书进行详评，以确定候选中标人的是( )。（分数：1.00）A.专家评审B.定性评审 C.定量评审D.资格评审解析：48.债权人按照合同约定占有债务人的财产，债务人不按合同确定的期限履行债务的，债权人有权依法以该财产折价或以拍卖、变卖该财产的价格优先受偿，这属于( )。（分数：1.00）A.质押B.留置 C.抵押D.保证解析：49.设计标准( )国家规范的强制性规定。（分数：1.00）A.必须高于B.可以高于 C.可以低于D.不得高于解析：50.FIDIC施工合同条件中规定的承包商的施工期是指从工程师按合同约定发布的“开工令”中指明的应开工之日起，至( )止的天数。（分数：1.00）A.

48、“结清单”生效日B.工程接收证书注明的竣工日 C.缺陷通知期满之日D.竣工验收合格之日解析：二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)51.监理合同履行过程中，合同当事人承担违约责任的原则包括( )。（分数：2.00）A.委托人违约，赔偿监理人经济损失 B.因监理人的过失造成工程损失时，应赔偿委托人全部损失C.因监理人过失造成的损失赔偿额，累计不超过扣除税金后的监理酬金总额 D.因监理人工作失误，不赔偿委托人损失E.任何一方索赔要求不成立时，应当补偿对方的各种费用支出 解析：52.要约以非对话方式作出的，承诺应当在合理期限内到达，“合理期限”要根据要约发出的 ( )确定，应当注意双方的利

49、益平衡。（分数：2.00）A.具体内容B.要约人C.意思表示D.客观情况 E.交易习惯 解析：53.按照委托监理合同示范文本的规定，委托人招标选择监理人签订合同后，对双方有约束力的合同文件包括( )。（分数：2.00）A.中标函 B.投标保函C.监理合同标准条件 D.监理委托函E.标准、规范解析：54.为了指导投标人正确编制投标书，招标文件应包括的内容是( )。（分数：2.00）A.投标须知 B.业主提供的现场办公条件 C.评标原则D.合同条件 E.对监理单位的要求 解析：55.不征得保证人的书面同意，保证人不再承担保证责任的情况有( )。（分数：2.00）A.债务人许可债权人转让债权的B.债权人许可债务人转让债务的 C.债权人与债务人协议变更主合同的 D.债权人要求债务人履行债务的E.主债务履行期间的解析：56.依照施工合同示范文本通用条款的规定，施工中发生不可抗力事件后，由此导致的损失及工期延误的责任承担方式为( )。（分数：2.00）A.工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，由发包人承担 B.承包人的人员伤亡损失，由