【工程类职业资格】建设工程合同管理-232及答案解析.doc

1、建设工程合同管理-232 及答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人( )。A 只可要求保证人在其保证范围内承担保证责任B只可要求债务人履行债务C不可要求保证人在其保证范围内承担保证责任D既可要求债务人履行债务，也可要求保证人在其保证范围内承担保证责任（分数：1.00）A.B.C.D.2.发包人逾期支付设计人设计费 6 天，设计人提交设计文件的时间( )。（分数：1.00）A.不可顺延B.可顺延 2 天C.可顺延 3 天D.可顺延 6 天3.建设工程施工合同(示

2、范文本)通用条款规定，承包人对( )的保修期限应为 5 年。（分数：1.00）A.地基基础工程B.屋面防水工程C.设备安装工程D.排水管道工程4.工程师有权通知承包人修改进度计划是在( )的情况下。（分数：1.00）A.只在实际进度滞后计划进度B.只在实际进度超前计划进度C.不论在实际进度超前还是滞后计划进度D.在实际进行不能保证按时完成5.工程师是依据( )的质量标准对承包人的工程质量进行检查。（分数：1.00）A.法律规定B.国家强制性C.合同约定D.工程所在地6.某施工合同的履行中，监理工程师于 2003 年 3 月 1 日指令承包商增加某工作的工作量，承包商于 2003年 4 月 1

3、日将此工作增加的工程量完成，并于 2003 年 4 月 20 日向工程师递交了索赔意向通知，工程师应( )。（分数：1.00）A.拒绝接收索赔意向B.接收索赔意向C.提交发包人审核D.与承包商协商索赔事项7.由发包人采购的设备，由于制造原因达不到验收要求，应( )。（分数：1.00）A.由发包人承担追回合同价款，工期不顺延B.由设备制造商承担追回合同价款C.由承包人承担重新安装的费用，工期相应顺延D.由发包人承担追回合同价款，工期相应顺延8.同时履行抗辩权和后履行抗辩权的适用条件中完全一致的条件是( )。（分数：1.00）A.合同约定了履行顺序B.由同一双务合同产生互负的对价给付债务C.应当后

4、履行的对价给付是可能履行的义务D.应当先履行合同方经营状况严重恶化9.FDIC施工合同条件中，业主支付预付款是为了帮助承包商解决( )时的资金短缺，从未来的工程款中提前支付的一笔款项。（分数：1.00）A.施工前期开展工作B.施工中开展工作C.接通水、电线路D.施工场地平整10.施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照建设工程施工合同(示范文本)通用条款规定，( )。（分数：1.00）A.发包人应在 14 天内直接确认顺延的工期，通知承包人B.工程师应在 14 天内直接确认顺延的工期，通知承包人C.承包人应在 14 天内直接确认顺延的工期，通知工程师D.承包人应在 14 天内将自己认为应

5、顺延的工期报告工程师11.公开招标缺点的核心是( )。（分数：1.00）A.招标时间长、费用高B.评标工作量大C.申请投标人较多D.设置资格预审程序12.“由第三人向债权人履行债务”时，在合同履行期限内( )。（分数：1.00）A.债权人可要求第三人履行债务B.债权人可强迫第三人履行债务C.债权人应要求债务人履行债务D.债权人可强迫债务人履行债务13.FDIC施工合同条件中，业主提供的支付保函的担保期限至( )。（分数：1.00）A.工程师分发接收证书B.缺陷责任期满后 3 个月C.承包商圆满完成施工任务D.缺陷制作期满后 6 个月14.在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和分项单价与工程量

6、乘积之和的金额不一致时，应当( )。（分数：1.00）A.以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可B.以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认C.以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可D.以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认15.施工中，工程师同意采用承包人的合理化建议所发生的费用和获得收益的分担或分享，( )。（分数：1.00）A.由发包人分担或分享B.由承包人分担或分享C.由发包人和承包人另行约定D.由工程师确认16.定金合同要采用书面形式，其生效日是指( )。（分数：1.00）A.实际交付定金之日B

7、.签订合同之日C.约定交付定金之日D.终止合同之日17.由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到了标准要求。处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是( )。（分数：1.00）A.费用由发包人承担，工期给予顺延B.费用由承包人承担，工期不予顺延C.费用由发包人承担，工期不予顺延D.费用由承包人承担，工期给予顺延18.某建设工程物资采购合同，采购方向供货方交付定金 4 万元。由于供货方违约，按合同约定计算的违约金为 10 万元，则采购方有权要求供货方支付( )万元承担违约责任。（分数：1.00）A.4B.8C.10 D。1419.邀请招

8、标的邀请对象的数目以( )家为宜。（分数：1.00）A.3B.5C.7D.5720.债权人分立、合并或者变更位所未通知债务人，导致履行债务发生困难，债务人可以( )或将标的物提存。（分数：1.00）A.终止合同B.解除合同C.中止合同D.不履行合同21.对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是( )。（分数：1.00）A.人民法院的判决B.仲裁机构的裁决C.经过公证的还款协议D.经过鉴证的还款协议22.FIDIC施工合同条件规定，承包商运抵施工现场的自有施工设备，在( )可运出施工现场。（分数：1.00）A.经工程师批准后B.经项目经理批准后C.任何时候D.其他施

9、工现场需要时23.可以不依法公开招标的项目是( )。（分数：1.00）A.全部使用国有资金投资B.国有资金投资占控股C.国有资金投资占主导地位D.总投资在 3000 万元人民币以上项目24.施工合同履行进入施工阶段，工程师进行进度管理的主要任务是( )。（分数：1.00）A.审核施工进度计划B.控制施工工作按进度计划执行C.争取提前工期完成工程D.发布工程暂停令25.应当履行合同的一方抽逃资金以逃避债务，先履行合同的一方可行使( )。（分数：1.00）A.撤销权B.同时履行抗辩权C.后履行抗辩权D.不安抗辩权26.当事人一方不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定( )。（分

10、数：1.00）A.向上级仲裁机构申请执行B.向人民法院申请执行C.向首席仲裁员申请执行D.向人民法院起诉27.勘察合同约定采用定金作为合同担保方式。当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时，该合同处于( )状态。（分数：1.00）A.成立但不生效B.既不成立也不生效C.承诺生效但合同不成立D.生效但不成立28.FIDIC施工合同条件中，工程师接到承包商申请后的( )天内，如果认为已满足竣工条件，即可颁发工程接收证书。（分数：1.00）A.14B.28C.36D.4229.供货方在交付货物时，超出了合同内约定的磅差和尾差，采购方同意接受多交付部分货物，采购方应( )交付价款。（分数：1

11、.00）A.按订货数量的价格B.按实际交付货物并考虑合理磅差和尾差的价格C.按实际交付货物不考虑合理磅差和尾差的价格D.按订货数量并考虑合理磅差和尾差的价格30.委托监理合同的有效期是自合同生效之日起至( )的时间。（分数：1.00）A.办理竣工验收之时B.办理工程移交手续之时C.合同完成之时D.承包人和委托人签订工程保修合同之时31.投标文件中的大写金额和小写金额不一致的属细微偏差，修正此错误的原则是( )。（分数：1.00）A.以大写金额为准B.以金额高者为准C.以小写金额为准D.以金额低者为准32.民间借贷约定的利息高于银行同期同种贷款利率的( )倍时，签订的合同，可确认为可变更、可撤销

12、合同。（分数：1.00）A.3B.4C.5D.633.建设工程设计合同(示范文本)规定，在合同正常履行的情况下( )，设计人为合同项目的服务结束。（分数：1.00）A.交付设计文件B.完成设计变更C.设计文件审查通过D.委托专业建设工程设计完成施工安装验收34.按照 FIDIC施工合同条件规定，因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验，工程师应以( )签发接收证书。（分数：1.00）A.本该进行检验日B.缺陷通知期内补充检验通过日C.工程实际移交日D.业主实际使用口35.在国外，建筑工程一切险的投保人一般是( )。（分数：1.00）A.业主B.承包人C.监理人D.发包人36.依据合同法的规定，

13、当合同履行方式不明确的，按照( )的方式履行。（分数：1.00）A.法律规定B.有利于实现债权人的目的C.有利于实现债务的目的D.有利于实现合同目的37.按照诉讼的地域管辖规定，建设工程合同纠纷应由( )的人民法院管辖。（分数：1.00）A.工程所在地B.被告住所地C.原告住所地D.合同签字地38.设计合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应( )。（分数：1.00）A.退还定金B.退还定金并赔偿发包人损失C.双倍返还定金D.支付设计费的 2%的违约金39.发包人需变更增加的设计内容专业性特点较强，发包人经( )书面同意后，可委托其他具有相应资质的建设工程勘察、设计单位修改。（分数：1.

14、00）A.总监理工程师B.原建设工程设计人C.施工承包人D.原审批机关40.FIDIC施工合同条件中，选择指定分包商的基本原则是( )。（分数：1.00）A.由承包商负责协调管理B.业主必须保护承包商合法利益不受侵害C.指定分包商的违约责任由承包商承担D.承包商应向指定分包商收取协调管理费41.招标人确定中标后( )天内，应向有关行政监督部门提交招标投标的书面报告。（分数：1.00）A.7B.14C.15D.3042.根据合同法的规定，既具有对合同未违约方给予补偿，又具有对违约方实行制裁双重性质的是( )。（分数：1.00）A.罚金B.赔偿金C.利息D.违约金43.参与工程竣工验收的各方不能形

15、成一致意见时，应( )，待意见统一后，重新组织工程竣工验收。（分数：1.00）A.由总监理工程师协调参与竣工验收各方B.报当地建设行政主管部门或监督机构进行协调C.由承包人进行协调D.由发包人进行协调44.监理人所选择的监理工作分包单位必须事先征得( )的认可。（分数：1.00）A.发包人B.委托人C.承包人D.分包人45.招标人与中标人签订施工合同时，以( )为准。（分数：1.00）A.评标价B.投标价C.平均报价D.协议价46.依据法律的直接规定而产生代理权的一种代理，称为( )。（分数：1.00）A.无权代理B.委托代理C.法定代理D.指定代理47.由于发包人或工程师指令承包人加快施工速

16、度，缩短工期，工程师应批准承包人的( )索赔。（分数：1.00）A.费用B.工期C.工期和费用D.工期、成本和利润48.材料采购合同履行中，供货方交付货物的品种、型号、规格、质量不符合合同规定，如果采购方同意利用，应当( )。（分数：1.00）A.按原合同价支付B.按质论价C.按原合同价的一半支付D.不支付供货方的运杂费49.在设计合同履行过程中，设计人未开始设计工作时，发包人要求终止或解除合同，则( )。（分数：1.00）A.设计人退还发包人已付的定金B.设计人不退还发包人已付的定金C.发包人支付设计费的一半D.发包人支付第一阶段的全部设计费50.依据 FIDIC施工合同条件，工程师审查承包

17、商的索赔报告时，对因( )提出的索赔，不应计入利润损失补偿。（分数：1.00）A.延误移交施工现场B.设计图错误返工C.施工中遇到有文物价值的古迹所做的保护工作D.业主提前占用部分工程导致承包商后续施工的损失二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)51.不征得保证人的书面同意，保证人不再承担保证责任的情况有( )。（分数：2.00）A.债务人许可债权人转让债权的B.债权人许可债务人转让债务的C.债权人与债务人协议变更主合同D.债权人要求债务人履行债务E.主债务履行期间52.在设计合同履行过程中，设计人的责任包括( )。（分数：2.00）A.按时提供设计依据文件和基础资料B.施工图设计完

18、成后，组织鉴定和验收C.负责审查外商提供的设计资料D.保证设计质量E.设计交底53.建设工程委托监理合同(示范文本)中，委托人可以行使的权力不包括( )。（分数：2.00）A.起草招标文件B.接受委托招标代理C.对规划设计要求的认定权D.工程款支付的审核和签认权E.对监理人员的监督控制54.招标人根据( )确定工程项目发包的范围。（分数：2.00）A.施工图设计B.工程建设总进度计划C.工程特点D.招标人的管理能力E.招标广告55.在 FIDIC施工合同条件中，承包商只可提出工期补偿的是( )。（分数：2.00）A.公共当局引起的延误B.对竣工检验的干扰C.业主提前占用工程D.业主的干扰E.变

19、更导致竣工时间的延长56.建设工程施工合同(示范文本)规定，属于承包人应当完成的工作有( )。（分数：2.00）A.办理施工所需的证件B.提供和维修非夜间施工使用的照明设备C.按规定办理施工噪声有关手续D.负责已完成工程的成品保护E.保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定57.建设工程设计合同(示范文本)中，适用于委托专业工程的设计合同条款主要包括( )。（分数：2.00）A.违约责任B.合同文件的组成和优先次序C.保密约定D.设计依据E.发包人应交付的资料和文件58.以下有关索赔的说法中，正确的是( )。（分数：2.00）A.在确定合理的补偿额时，工程师与承包人就索赔的处理协商B.工程师

20、判定索赔成立的原因包括行为责任和风险责任C.通常情况下，工程师对索赔的决定是终局性的D.工程师批准补偿承包商的款项应计入下月支付工程进度款的支付证书内E.承包人对工程师的索赔处理决定不满意，可提交约定的机构或诉讼59.建没工程施工合同(示范文本)中规定的固定价格合同( )。（分数：2.00）A.是在约定的风险范围内价款不冉调整的合同B.是绝对不可调整合同价款的一种计价方式C.是约定范围内的风险由承包人承担D.包括工程承包活动中采用的总价合同和单价合同E.无需约定风险范围60.“建筑工程一切险”规定保险公司承担保险责任的范围包括( )的损失。（分数：2.00）A.外力引起的电气装备B.地震导致施

21、工建筑物C.台风摧毁施工现场内的临时工程D.水灾导致被保险人在工地上原有建筑物E.气温变化造成精密仪表61.在 FIDIC施工合同条件下，工程师批示的内容应包括( )。（分数：2.00）A.变更内容B.变更工程价款C.变更项目的施工技术要求D.有关图纸文件E.变更处理的原则62.在施工合同中，( )的合同属于无效合同。（分数：2.00）A.施工企业伪造资质等级证书签订B.招标人与投标人串通签订C.施工企业的违约责任明显过高D.建设单位的违约责任明显过高E.约定的质量标准低于强制性标准63.FIDIC施工合同条件规定，可给予承包商适当延长工期的情况包括( )。（分数：2.00）A.施工中涉及公共

22、部门原因引起的延误B.业主提前占用工程导致对后续施工的延误C.竣工验收不能按计划正常进行D.后续法规调整引起的延误E.发生不可抗力事件的影响64.依照建设工程施工合同(示范文本)通用条款的规定，( )属于发包人应当完成的工作。（分数：2.00）A.办理施工许可证B.提供工程进度计划C.确定坐标控制点D.做好施工现场地下管线的保护工作E.协调处理施工现场周围地下管线的保护工作65.委托监理合同中，监理人应承担的义务包括( )。（分数：2.00）A.开始执行监理业务前向委托人报送派往该工程总监理工程师的情况B.合同履行过程中，必须先经委托人同意，才可调换监理总工程师C.合同终止后，要对本工程的有关

23、资料保密D.不得参与与委托人利益相冲突的活动E.免费向委托人提供服务人员66.工程开工前，合同双方应做好有关准备工作，就工程师而言，特别要做好以下控制工作( )。（分数：2.00）A.特殊专业工程不允许分包B.主体工程的施工任务不允许分包C.安装工程的施工不允许分包D.只允许一家分包人进行分包E.主要工程量必须由承包人完成67.建设工程施工合同履行过程中，不应由发包人完成的工作是( )。（分数：2.00）A.提供地下管线资料B.办理法律、法规规定的批准手续C.进行图纸会审D.按规定办理安全生产有关手续E.协调处理古树名木的保护工作68.依照建设工程施工合同(示范文本)通用条款的规定，如果施工任

24、务没有在合同约定的期限内完成，则迟延履行合同期间发生的风险事件，( )。（分数：2.00）A.不免除迟延履行方的相应责任B.双方的风险责任均不免除C.如果是发包人办理的工程险，承包人获得工期顺延时，发包人应办理保险的延续D.如果是发包人办理的工程险，因承包人原因不能按期竣工，承包人自费办理保险的延续手续E.保险公司的赔偿不能弥补损失，由发包人和承包人平均分担69.“建筑工程一切险”规定公司承担保险责任的除外责任有( )。（分数：2.00）A.渐变原因造成的损失B.原材料缺陷引起的损失C.领有公共运输行驶执照的车辆损失D.自然事件引起的损失E.意外事故造成的损失70.承包人可提出索赔的费用包括(

25、 )。（分数：2.00）A.保险费B.安全措施费C.利润D.管理费E.贷款利息71.按照建设工程委托监理合同(示范文本)的规定，委托人招标选择监理人签订合同后，对双方有约束力的合同文件包括( )。（分数：2.00）A.中标函B.投标保函C.监理合同标准条件D.监理委托函E.标准、规范72.工程师对工程索赔的影响主要是( )。（分数：2.00）A.工程师可能会引起承包人的索赔B.工程师无权单方面做出索赔处理决定C.工程师有权将合理的索赔要求纳入工程进度款中签发付款证书D.工程师在争议的仲裁中作为仲裁人E.工程师在争议的诉讼过程中作为见证人73.在材料采购合同的履行过程中，因供货方的原因逾期交付货

26、物，( )。（分数：2.00）A.供货方应赔偿因此造成的额外损失B.采购方可通知供货方办理解除合同手续C.如采购方仍需要，供货方可继续发货补齐，不承担逾期交货责任D.供货方有义务发出发货协商通知E.采购方接到发货协商通知后的 15 天内，不予答复视为同意，供货方继续发出74.在施工过程中，工程师指示的暂停施工可能是由于( )。（分数：2.00）A.承包人的原因B.协调管理的原因C.外部条件的变化D.发包人应承担责任的原因E.发包人延误付款75.建设工程设计合同(示范文本)规定，设计人配合施工工作的内容包括( )。（分数：2.00）A.处理有关设计问题B.进行设计交底C.协助施工承包人编制施工方

27、案D.参加竣工验收E.参加重要隐蔽工程部位验收76.合同当事人对合同的可变更或可撤销发生争议，只有( )有权变更或撤销合同。（分数：2.00）A.人民政府B.人民检察院C.人民法院D.建设行政主管部门E.仲裁机构77.债权人将合同的权利转让给受让人时，( )。（分数：2.00）A.应征得债务人同意B.未通知债务人，该转让不发生效力C.债务人的抗辩权只能针对债权人D.应当通知债务人E.所有的从权利都随之转让给受让人78.仲裁庭对专门性问题认为需要鉴定的，可以由( )鉴定部门鉴定。（分数：2.00）A.当事人约定的B.仲裁庭约定的C.法律规定的D.地方政府指定的E.人民法院指定的79.监理服务是监

28、理单位的高智能投入，服务工作的好坏取决于( )。（分数：2.00）A.参与监理工作人员的业务专长和经验B.是否遵循了规范化的管理程序和方法C.监理工作的内容和范围D.参与监理工作人员的创新想像力和风险意识E.监理招标的成功与否80.在 FIDIC施工合同条件中，承包商可以同时提出工期和费用索赔的事件包括( )等。（分数：2.00）A.不可预见的外界条件B.施工中遇到文物和古迹C.异常不利的气候条件D.业主或其他承包人的干扰E.后续法规的调整建设工程合同管理-232 答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.连带责任保证的债务人在主合

29、同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人( )。A 只可要求保证人在其保证范围内承担保证责任B只可要求债务人履行债务C不可要求保证人在其保证范围内承担保证责任D既可要求债务人履行债务，也可要求保证人在其保证范围内承担保证责任（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：2.发包人逾期支付设计人设计费 6 天，设计人提交设计文件的时间( )。（分数：1.00）A.不可顺延B.可顺延 2 天C.可顺延 3 天D.可顺延 6 天 解析：3.建设工程施工合同(示范文本)通用条款规定，承包人对( )的保修期限应为 5 年。（分数：1.00）A.地基基础工程B.屋面防水工程 C.设备安装工程D.排水管道工

30、程解析：4.工程师有权通知承包人修改进度计划是在( )的情况下。（分数：1.00）A.只在实际进度滞后计划进度B.只在实际进度超前计划进度C.不论在实际进度超前还是滞后计划进度 D.在实际进行不能保证按时完成解析：5.工程师是依据( )的质量标准对承包人的工程质量进行检查。（分数：1.00）A.法律规定B.国家强制性C.合同约定D.工程所在地 解析：6.某施工合同的履行中，监理工程师于 2003 年 3 月 1 日指令承包商增加某工作的工作量，承包商于 2003年 4 月 1 日将此工作增加的工程量完成，并于 2003 年 4 月 20 日向工程师递交了索赔意向通知，工程师应( )。（分数：1

31、.00）A.拒绝接收索赔意向B.接收索赔意向 C.提交发包人审核D.与承包商协商索赔事项解析：7.由发包人采购的设备，由于制造原因达不到验收要求，应( )。（分数：1.00）A.由发包人承担追回合同价款，工期不顺延B.由设备制造商承担追回合同价款C.由承包人承担重新安装的费用，工期相应顺延D.由发包人承担追回合同价款，工期相应顺延 解析：8.同时履行抗辩权和后履行抗辩权的适用条件中完全一致的条件是( )。（分数：1.00）A.合同约定了履行顺序B.由同一双务合同产生互负的对价给付债务 C.应当后履行的对价给付是可能履行的义务D.应当先履行合同方经营状况严重恶化解析：9.FDIC施工合同条件中，

32、业主支付预付款是为了帮助承包商解决( )时的资金短缺，从未来的工程款中提前支付的一笔款项。（分数：1.00）A.施工前期开展工作 B.施工中开展工作C.接通水、电线路D.施工场地平整解析：10.施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照建设工程施工合同(示范文本)通用条款规定，( )。（分数：1.00）A.发包人应在 14 天内直接确认顺延的工期，通知承包人B.工程师应在 14 天内直接确认顺延的工期，通知承包人C.承包人应在 14 天内直接确认顺延的工期，通知工程师D.承包人应在 14 天内将自己认为应顺延的工期报告工程师 解析：11.公开招标缺点的核心是( )。（分数：1.00）A.招

33、标时间长、费用高 B.评标工作量大C.申请投标人较多D.设置资格预审程序解析：12.“由第三人向债权人履行债务”时，在合同履行期限内( )。（分数：1.00）A.债权人可要求第三人履行债务 B.债权人可强迫第三人履行债务C.债权人应要求债务人履行债务D.债权人可强迫债务人履行债务解析：13.FDIC施工合同条件中，业主提供的支付保函的担保期限至( )。（分数：1.00）A.工程师分发接收证书B.缺陷责任期满后 3 个月C.承包商圆满完成施工任务D.缺陷制作期满后 6 个月 解析：14.在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一致时，应当( )。（分数：1.00）

34、A.以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可B.以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认C.以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可D.以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认 解析：15.施工中，工程师同意采用承包人的合理化建议所发生的费用和获得收益的分担或分享，( )。（分数：1.00）A.由发包人分担或分享B.由承包人分担或分享C.由发包人和承包人另行约定 D.由工程师确认解析：16.定金合同要采用书面形式，其生效日是指( )。（分数：1.00）A.实际交付定金之日 B.签订合同之日C.约定交付定金之日D

35、.终止合同之日解析：17.由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到了标准要求。处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是( )。（分数：1.00）A.费用由发包人承担，工期给予顺延B.费用由承包人承担，工期不予顺延 C.费用由发包人承担，工期不予顺延D.费用由承包人承担，工期给予顺延解析：18.某建设工程物资采购合同，采购方向供货方交付定金 4 万元。由于供货方违约，按合同约定计算的违约金为 10 万元，则采购方有权要求供货方支付( )万元承担违约责任。（分数：1.00）A.4B.8C.10 D。14 解析：19.邀请招标的邀请对象的

36、数目以( )家为宜。（分数：1.00）A.3B.5C.7D.57 解析：20.债权人分立、合并或者变更位所未通知债务人，导致履行债务发生困难，债务人可以( )或将标的物提存。（分数：1.00）A.终止合同B.解除合同C.中止合同 D.不履行合同解析：21.对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是( )。（分数：1.00）A.人民法院的判决B.仲裁机构的裁决C.经过公证的还款协议D.经过鉴证的还款协议 解析：22.FIDIC施工合同条件规定，承包商运抵施工现场的自有施工设备，在( )可运出施工现场。（分数：1.00）A.经工程师批准后 B.经项目经理批准后C.任何时

37、候D.其他施工现场需要时解析：23.可以不依法公开招标的项目是( )。（分数：1.00）A.全部使用国有资金投资B.国有资金投资占控股C.国有资金投资占主导地位D.总投资在 3000 万元人民币以上项目 解析：24.施工合同履行进入施工阶段，工程师进行进度管理的主要任务是( )。（分数：1.00）A.审核施工进度计划B.控制施工工作按进度计划执行 C.争取提前工期完成工程D.发布工程暂停令解析：25.应当履行合同的一方抽逃资金以逃避债务，先履行合同的一方可行使( )。（分数：1.00）A.撤销权B.同时履行抗辩权C.后履行抗辩权D.不安抗辩权 解析：26.当事人一方不履行仲裁裁决时，另一方当事

38、人可以依照民事诉讼法的有关规定( )。（分数：1.00）A.向上级仲裁机构申请执行B.向人民法院申请执行 C.向首席仲裁员申请执行D.向人民法院起诉解析：27.勘察合同约定采用定金作为合同担保方式。当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时，该合同处于( )状态。（分数：1.00）A.成立但不生效 B.既不成立也不生效C.承诺生效但合同不成立D.生效但不成立解析：28.FIDIC施工合同条件中，工程师接到承包商申请后的( )天内，如果认为已满足竣工条件，即可颁发工程接收证书。（分数：1.00）A.14B.28 C.36D.42解析：29.供货方在交付货物时，超出了合同内约定的磅差和尾差

39、，采购方同意接受多交付部分货物，采购方应( )交付价款。（分数：1.00）A.按订货数量的价格B.按实际交付货物并考虑合理磅差和尾差的价格C.按实际交付货物不考虑合理磅差和尾差的价格 D.按订货数量并考虑合理磅差和尾差的价格解析：30.委托监理合同的有效期是自合同生效之日起至( )的时间。（分数：1.00）A.办理竣工验收之时B.办理工程移交手续之时C.合同完成之时 D.承包人和委托人签订工程保修合同之时解析：31.投标文件中的大写金额和小写金额不一致的属细微偏差，修正此错误的原则是( )。（分数：1.00）A.以大写金额为准 B.以金额高者为准C.以小写金额为准D.以金额低者为准解析：32.

40、民间借贷约定的利息高于银行同期同种贷款利率的( )倍时，签订的合同，可确认为可变更、可撤销合同。（分数：1.00）A.3B.4 C.5D.6解析：33.建设工程设计合同(示范文本)规定，在合同正常履行的情况下( )，设计人为合同项目的服务结束。（分数：1.00）A.交付设计文件B.完成设计变更C.设计文件审查通过D.委托专业建设工程设计完成施工安装验收 解析：34.按照 FIDIC施工合同条件规定，因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验，工程师应以( )签发接收证书。（分数：1.00）A.本该进行检验日 B.缺陷通知期内补充检验通过日C.工程实际移交日D.业主实际使用口解析：35.在国外，建

41、筑工程一切险的投保人一般是( )。（分数：1.00）A.业主B.承包人 C.监理人D.发包人解析：36.依据合同法的规定，当合同履行方式不明确的，按照( )的方式履行。（分数：1.00）A.法律规定B.有利于实现债权人的目的C.有利于实现债务的目的D.有利于实现合同目的 解析：37.按照诉讼的地域管辖规定，建设工程合同纠纷应由( )的人民法院管辖。（分数：1.00）A.工程所在地 B.被告住所地C.原告住所地D.合同签字地解析：38.设计合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应( )。（分数：1.00）A.退还定金B.退还定金并赔偿发包人损失C.双倍返还定金 D.支付设计费的 2%的违约

42、金解析：39.发包人需变更增加的设计内容专业性特点较强，发包人经( )书面同意后，可委托其他具有相应资质的建设工程勘察、设计单位修改。（分数：1.00）A.总监理工程师B.原建设工程设计人 C.施工承包人D.原审批机关解析：40.FIDIC施工合同条件中，选择指定分包商的基本原则是( )。（分数：1.00）A.由承包商负责协调管理B.业主必须保护承包商合法利益不受侵害 C.指定分包商的违约责任由承包商承担D.承包商应向指定分包商收取协调管理费解析：41.招标人确定中标后( )天内，应向有关行政监督部门提交招标投标的书面报告。（分数：1.00）A.7B.14C.15 D.30解析：42.根据合同

43、法的规定，既具有对合同未违约方给予补偿，又具有对违约方实行制裁双重性质的是( )。（分数：1.00）A.罚金B.赔偿金C.利息D.违约金 解析：43.参与工程竣工验收的各方不能形成一致意见时，应( )，待意见统一后，重新组织工程竣工验收。（分数：1.00）A.由总监理工程师协调参与竣工验收各方B.报当地建设行政主管部门或监督机构进行协调 C.由承包人进行协调D.由发包人进行协调解析：44.监理人所选择的监理工作分包单位必须事先征得( )的认可。（分数：1.00）A.发包人B.委托人 C.承包人D.分包人解析：45.招标人与中标人签订施工合同时，以( )为准。（分数：1.00）A.评标价B.投标

44、价 C.平均报价D.协议价解析：46.依据法律的直接规定而产生代理权的一种代理，称为( )。（分数：1.00）A.无权代理B.委托代理C.法定代理 D.指定代理解析：47.由于发包人或工程师指令承包人加快施工速度，缩短工期，工程师应批准承包人的( )索赔。（分数：1.00）A.费用 B.工期C.工期和费用D.工期、成本和利润解析：48.材料采购合同履行中，供货方交付货物的品种、型号、规格、质量不符合合同规定，如果采购方同意利用，应当( )。（分数：1.00）A.按原合同价支付B.按质论价 C.按原合同价的一半支付D.不支付供货方的运杂费解析：49.在设计合同履行过程中，设计人未开始设计工作时，

45、发包人要求终止或解除合同，则( )。（分数：1.00）A.设计人退还发包人已付的定金B.设计人不退还发包人已付的定金 C.发包人支付设计费的一半D.发包人支付第一阶段的全部设计费解析：50.依据 FIDIC施工合同条件，工程师审查承包商的索赔报告时，对因( )提出的索赔，不应计入利润损失补偿。（分数：1.00）A.延误移交施工现场B.设计图错误返工C.施工中遇到有文物价值的古迹所做的保护工作 D.业主提前占用部分工程导致承包商后续施工的损失解析：二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)51.不征得保证人的书面同意，保证人不再承担保证责任的情况有( )。（分数：2.00）A.债务人许可债

46、权人转让债权的B.债权人许可债务人转让债务的 C.债权人与债务人协议变更主合同 D.债权人要求债务人履行债务E.主债务履行期间解析：52.在设计合同履行过程中，设计人的责任包括( )。（分数：2.00）A.按时提供设计依据文件和基础资料B.施工图设计完成后，组织鉴定和验收C.负责审查外商提供的设计资料 D.保证设计质量 E.设计交底 解析：53.建设工程委托监理合同(示范文本)中，委托人可以行使的权力不包括( )。（分数：2.00）A.起草招标文件 B.接受委托招标代理C.对规划设计要求的认定权D.工程款支付的审核和签认权 E.对监理人员的监督控制解析：54.招标人根据( )确定工程项目发包的

47、范围。（分数：2.00）A.施工图设计B.工程建设总进度计划C.工程特点 D.招标人的管理能力 E.招标广告解析：55.在 FIDIC施工合同条件中，承包商只可提出工期补偿的是( )。（分数：2.00）A.公共当局引起的延误 B.对竣工检验的干扰C.业主提前占用工程D.业主的干扰 E.变更导致竣工时间的延长 解析：56.建设工程施工合同(示范文本)规定，属于承包人应当完成的工作有( )。（分数：2.00）A.办理施工所需的证件B.提供和维修非夜间施工使用的照明设备 C.按规定办理施工噪声有关手续 D.负责已完成工程的成品保护 E.保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定 解析：57.建设工程

48、设计合同(示范文本)中，适用于委托专业工程的设计合同条款主要包括( )。（分数：2.00）A.违约责任 B.合同文件的组成和优先次序 C.保密约定 D.设计依据 E.发包人应交付的资料和文件解析：58.以下有关索赔的说法中，正确的是( )。（分数：2.00）A.在确定合理的补偿额时，工程师与承包人就索赔的处理协商 B.工程师判定索赔成立的原因包括行为责任和风险责任 C.通常情况下，工程师对索赔的决定是终局性的D.工程师批准补偿承包商的款项应计入下月支付工程进度款的支付证书内 E.承包人对工程师的索赔处理决定不满意，可提交约定的机构或诉讼 解析：59.建没工程施工合同(示范文本)中规定的固定价格

49、合同( )。（分数：2.00）A.是在约定的风险范围内价款不冉调整的合同 B.是绝对不可调整合同价款的一种计价方式C.是约定范围内的风险由承包人承担 D.包括工程承包活动中采用的总价合同和单价合同 E.无需约定风险范围解析：60.“建筑工程一切险”规定保险公司承担保险责任的范围包括( )的损失。（分数：2.00）A.外力引起的电气装备 B.地震导致施工建筑物 C.台风摧毁施工现场内的临时工程 D.水灾导致被保险人在工地上原有建筑物E.气温变化造成精密仪表解析：61.在 FIDIC施工合同条件下，工程师批示的内容应包括( )。（分数：2.00）A.变更内容 B.变更工程价款C.变更项目的施工技术要求 D.有关图纸文件 E.变更处理的原则 解析：62.在施工合同中，( )的合同属于无效合同。（分数：2.00）A.施工企业伪造资质等级证书签订 B.招标人与投标人串通签订 C.施工企业的违约责任明显过高D.建设单位的违约责任