【工程类职业资格】建设工程合同管理-246及答案解析.doc

1、建设工程合同管理-246 及答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.在 FIDIC施工条件中，按照合同各条款的约定，承包商完成建筑和保修任务后，对所有合格工程有权获得的全部工程款是指( )。（分数：1.00）A.承包商的投标报价B.合同价格C.接受的合同款额D.最终结算款减去索赔款2.依据施工合同示范文本规定，工程( )后，承发包双方应当按协议书约定的合同价款调整方式，进行工程竣工结算。（分数：1.00）A.全部完工B.竣工验收报告经发包人认可C.质量保修书签订D.竣工验收通过后3.投料试车组织和试车工作由( )负责。（分数：1.

2、00）A.承包人B.发包人C.监理工程师D.设备供应商4.处理无效合同的主要方式是( )。（分数：1.00）A.赔偿损失B.返还财产C.收归国有D.追缴财产5.材料采购合同约定先交付材料后付款结算，若合同履行过程中供货方交付的材料质量不符合约定的标准，采购方有权拒付货款，这是材料采购方行使的( )。（分数：1.00）A.同时履行抗辩权B.不安抗辩权C.后履行抗辩权D.先履行抗辩权6.FIDIC施工合同条件规定，不论是承包商提出的索赔还是业主提出的索赔均应首先( )。（分数：1.00）A.协商解决B.提交给监理工程师C.提交争端裁决委员会D.提交仲裁机构7.依据委托监理合同示范文本规定，属于附加

3、监理工作的是( )。（分数：1.00）A.调解合同争议B.发生不可抗力后的恢复施工前的监理工作C.由于承包人原因致使承包合同不能按期竣工而延长的监理工作时间D.非监理入自己的原因而暂停监理业务，其善后了作及恢复监理业务前不超过 42天的准备工作时间8.债权人的撤销权白债权人知道或应当知道撤销事由之日起( )年内行使。（分数：1.00）A.1B.2C.3D.59.依据施工合同示范文本的规定，工程竣工验收报告经发包人认可后 28天内，承包人未能向发包人递交竣工决算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付时，( )。（分数：1.00）A.承包人要求交付工程，发

4、包人应当接收B.承包人不要求交付工程，发包人不可提出交付要求C.发包人要求交付工程，承包人应当交付D.发包人不要求交付工程，承包人仍应承担保管责任E.工程结算款将不再支付10.工程建设项目招标范围和规模标准规定要求，只要单项合同估算价在 100万元人民币以上的( )必须进行招标。（分数：1.00）A.施工材料的采购B.重要设备、材料的采购C.勘察、设计服务的采购D.监理服务的采购11.正常监理工作酬金中的间接成本是指( )。（分数：1.00）A.监理人员的附加工资B.监理人员的补助费C.向税务机关缴纳的税金D.常用设备的使用费12.发包人逾期支付设计费( )天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工

5、作，并书面通知发包人。（分数：1.00）A.14B.15C.28D.3013.某施工合同工期为 300天，合同价为 1500元，在施工过程中由于进行设计变更，造成增加的工程量价格为 10万元，则监理工程师应( )。（分数：1.00）A.不批准顺延下期B.应批准顺延期 1天C.应批准顺延工期 2天D.应批准顺延工期 3天14.隐蔽工程经监理工程师验收符合要求，验收( )小时后，监理工程师不在验收记录上签字，承包人可进行隐蔽。（分数：1.00）A.7B.24C.48D.7215.材料采购合同履行中，供货方交付货物的品种、型号、规格、质量不符合合同规定，如果采购方同意利用，应当( )。（分数：1.0

6、0）A.按原合同价支付B.按质论价C.按原合同价的一半支付D.不支付供货方的运杂费16.依据施工合同示范文本规定，工程竣工验收报告经发包人认可后( )天，承包人应向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。（分数：1.00）A.7B.14C.28D.5617.投标文件中的大写金额和小写金额不一致属细微偏差，修正此错误的原则是( )。（分数：1.00）A.以大写金额为准B.以金额高者为准C.以小写金额为准D.以金额低者为准18.FIDIC施工合同通用条件规定，如果由监理工程师批准的承包商的变更建议包括一项对外部分永久工程的设计的改变，双方没有其他协议，( )应设计该部分工程。（分数：1.00）A.

7、业主B.原设计人C.监理工程师D.承包商19.审查投标人的人员技术力量主要是考察( )的资质能力。（分数：1.00）A.设计社位负责人B.设计负责人C.专业设计人员D.所有设计人员20.设计合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应( )。（分数：1.00）A.退还定金B.退还定金并赔偿发包人损失C.双倍返还定金D.支付设计费的 2%的违约金21.现代市场经济中，合同( )原则成为合同一切制度的核心。（分数：1.00）A.要式B.严格C.例外D.自由22.材料供应商以败坏施工企业名誉为要挟，迫使施：工企业与其订立材料买卖合同，该合同是( )。（分数：1.00）A.有效合同B.无效合同C.效

8、力待定合同D.可变更、可撤销合同23.图纸会审和设计交底应由( )来组织进行。（分数：1.00）A.发包人B.承包人C.设计人D.监理单位24.合同当事人就某项技术秘密达成了购买合同，此合同法律关系的客体是指( )。（分数：1.00）A.物B.行为C.智力成果D.义务25.在 FIDIC施工合同条件中，争端裁决委员会成员的最基本义务是( )。（分数：1.00）A.现场考察B.保证公正处理合同争议C.作为证人向仲裁提供争端证据D.担任咨询顾问26.发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批，发包人应按合同规定( )。（分数：1.00）A.结清全部设计费B.支付一半设计费C.停止支付设计费D.预留

9、一定保证金后全部支付设计费27.合同自由的重要体现是( )。（分数：1.00）A.合同形式由当事人选择B.合同的要式原则C.合同成立前可无书面形式D.合同的内容由当事人约定28.发包人逾期支付设计费应承担应支付金额( )的逾期违约金。（分数：1.00）A.2%B.2%C.5%D.7%29.在国外，建筑工程一切险的投保人一般是( )。（分数：1.00）A.业主B.承包人C.监理人D.发包人30.依据施工合同示范文本通用条款的规定，承包人要求增加图纸套数时，发包人应代为复印，复印费由( )承担。（分数：1.00）A.发包人B.承包人C.设计人D.承包人和发包人共同31.依法可以不公开招标的项目是(

10、 )。（分数：1.00）A.全部使用国有资金投资B.国有资金投资并控股C.国有资金投资占主导地位D.总投资在 3000万元人民币以上的项目32.合同解除是( )而使债权债务关系提前归于消灭的行为。（分数：1.00）A.必须经双方的协议B.必须因为当事人一方的意思C.因不可抗力D.因当事人一方的意思或双方的协议33.委托人要授权一位熟悉建设工程情况，能迅速作出决定的常驻代表，负责与监理人联系，更换此人要( )。（分数：1.00）A.提前通知承包人B.提前通知监理人C.经承包人同意D.经监理人同意34.在设备采购合同履行过程中，供货方将货物运到现场后，采购方未在合同规定的时间内开箱检验，产生的后果

11、由( )承担。（分数：1.00）A.供货方B.采购方C.双方共同D.监理方35.依据中华人民共和国合同法的规定，执行政府定价的合同，合同当事人一方逾期交付标的物时，遇价格上涨，按( )执行。（分数：1.00）A.原价格B.新价格C.当地市场价格D.签订合同地中场价格36.承包人完成质量保修任务后，由( )组织验收。（分数：1.00）A.监理工程师B.建设行政主管部门C.发包人D.承包人37.施工合同履行进入施工阶段，监理工程师进行进度管理的主要任务是( )。（分数：1.00）A.审核施工进度计划B.控制施工工作按进度计划执行C.争取提前完成工程D.发布工程暂停令38.当委托人和承包人发生争议时

12、，监理机构应根据自己的职能，以( )的身份判断，公正地进行调解。（分数：1.00）A.委托人B.承包人C.独立D.双方39.FIDIC施工合同条件中，作为业主与承包商划分合同风险的时间点是以( )为基准日。（分数：1.00）A.投标截止日期的同一天B.签订合同之日C.监理工程师发布开工会之日D.投标截止日前第 28天40.民法通则规定，合同一方将合同的权利、义务全部或者部分转让给第三人的，应当( )并不得牟利。（分数：1.00）A.通知合同另一方B.通知第三人C.取得合同另一方的同意D.经公证机构公证41.债务人以明显不合理的低价转让财产，对债权人造成损害，并且受让人知道该情形的，债权人可以请

13、示人民法院( )债务。（分数：1.00）A.变更B.代位C.解除D.撤销42.为了保证设计指导思想连续地贯彻于设计的各个阶段，一般不单独进行( )招标，由中标的设计单位承担该任务。（分数：1.00）A.勘察B.施工图设计C.技术设计D.初步设计43.FDIC分包合同中，分包商没有按规定的程序及时提出索赔，导致承包商不能按合同规定的程序提出索赔时，( )。（分数：1.00）A.承包商也应承担责任B.承包商不承担责任C.只可给予工期顺延D.只给予费用补偿44.招标单位可以委托具有相应资质的中介机构代理招标，此招标代理机构是( )。（分数：1.00）A.行政机关B.国家机关隶属机构C.依法成立的组织

14、D.依法成立的协会45.履行施工时双方达成一致的洽商书面协议的解释应排在( )。（分数：1.00）A.所有合同文件之后B.中标通知书之前C.投标书之后D.图纸之后46.施工合同的总纲性法律文件是( )。（分数：1.00）A.合同协议书B.通用条款C.专用条款D.附件47.民间借贷约定的利息高于银行同期同种贷款利率的( )倍时，签订的合同，可确认为可变更、可撤销合同。（分数：1.00）A.3B.4C.5D.648.设计合同示范文本规定，设计人负责设计的建(构)筑物需注明( )。（分数：1.00）A.施工方案B.设计变更的期限C.竣工验收的标准D.合理使用年限49.发包人供应的材料设备因承包人的原

15、因发生损坏、丢失，应( )。（分数：1.00）A.由承包人负责赔偿B.由发包人重新采购C.由监理工程师确定赔偿责任D.由承包人和发包人共同承担责任50.委托监理合同的有效期指( )。（分数：1.00）A.完成正常监理工作预定的时间B.以约定的天数为准C.在专用条款中约定D.以监理人是否完成附加、额外工作的义务来判定二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)51.委托监理合同示范文本规定监理人的权利有( )。（分数：2.00）A.获得监理酬金的权利B.对建设工程规模的建议权C.选择承包人决定权D.对施工进度进行检查监督E.建筑材料的检验权52.效力待定合同包括( )订立的合同。（分数：2.

16、00）A.无民事行为能力人B.无代理权人C.表见代理人D.法定代表人越权E.无处分权人处分他人财产53.下列有关仲裁协议的表述，正确的是( )。（分数：2.00）A.合同当事人均受仲裁协议的约束B.是仲裁机构对纠纷进行的补充条件C.不排除法院对纠纷的管辖权D.仲裁机构应按仲裁协议进行仲裁E.仲裁裁决具有强制性54.施工招标中投标人的必要合格条件包括( )。（分数：2.00）A.营业执照B.固定资产C.资质等级D.履约情况E.分包计划55.设计合同示范文本规定，发包人的责任有( )。（分数：2.00）A.负责解决设计中需选用的国家标准图、部标准图和地方标准图B.负责勘察资料和数据的完整性、正确性

17、C.为设计人派驻现场的工作人员提供必要的劳动保护装备D.负责提供方案设计文件E.负责将施工图报送建设行政主管部门进行审查56.仲裁庭对专门性问题认为需要鉴定的，可以由( )鉴定部门鉴定。（分数：2.00）A.当事人约定的B.仲裁庭指定的C.法律规定的D.地方政府指定的E.人民法院指定的57.设计合同示范文本规定，发包人向设计人提供的项目设计要求包括( )。（分数：2.00）A.经批准的项目建议书B.工程的范围和规模C.设计依据的标准D.限额设计的要求E.满足法律、法规的规定条件58.设备验收阶段的监理工作主要有( )。（分数：2.00）A.开工检验B.安装调试检验C.启动试车D.性能验收E.最

18、终验收59.FIDIC施工合同条件中，下列关于争端裁决委员会的说法，正确的是( )。（分数：2.00）A.合同一方提名的争端裁决委员会成员不需对方同意B.争端裁决委员会属于具有强制性法律效力的行为C.争端裁决委员会不需要常驻工地D.争端裁决委员会成员的工作酬金由业主和承包商平均负担E.未经对方同意，任何一方不得就任何事件向争端裁决委员会征求建议60.委托监理合同示范文本中，委托人可以行使的权利不包括( )。（分数：2.00）A.起草招标文件B.接受委托招标代理C.对规划设计要求的认定权D.工程款支付的审核和签认权E.对监理人虽的监督控制61.按照施工合同通用条款的规定，当合同文件出现矛盾时，可

19、( )。（分数：2.00）A.由发包人和承包人协商解决B.由负责监理的监理工程师作出解释C.按合同约定的解决争议的方式处理D.按标准和规范作出解释E.由设计人作出解释62.设计合同示范文本规定，发包人向设计人委托任务的工作范围包括( )。（分数：2.00）A.设计范围B.建筑物的合理使用年限设计要求C.委托的设计阶段和内容D.设计深度要求E.设计人参与施工工作的要求63.FIDIC施工合同条件下，下列对变更估价的说法，正确的是( )。（分数：2.00）A.实施变更工作未导致工程施工组织发生实质性变化，不应调整项目的单价B.变更工作内容如果在合同中没有价格，应按照以监理工程师确认为准的原则确定价

20、格C.工程量的变更造成的该项工作每单位工程量费用的变动超过 1%D.原定工作被删减后，承包商可对该工作的直接费提出补偿E.工程量的变更与对该项工作规定的具体费率的乘积超过了可接受的合同款额的 0.01%64.FDIC施工合同条件中的规范，除了工程各主要部位施工应达到的技术标准和规范以外，还可以包括的内容有( )。（分数：2.00）A.图纸B.资料表C.指定分包商D.暂到金额E.承包商的设计65.FIDIC施工合同条件中，业主向承包商提供支付保函( )。（分数：2.00）A.是在通用条件的条款中明确规定的B.取决于业主主动选用C.取决于承包商的要求D.取决于融资机构的强制性规定E.是在专用条件的

21、条款中明确规定的66.不同形式的合同，其生效的时间可以是( )生效。（分数：2.00）A.自合同成立时B.自受要约人承诺时C.当事人双方签字时D.当事人双方盖章时E.自要约人发出要约时67.下列关于索赔的说法，正确的是( )。（分数：2.00）A.在确定合理的补偿额时，监理工程师与承包人应就索赔的处理进行协商B.监理工程师判定索赔成立的原因包括行为责任和风险责任C.通常情况下，监理工程师对索赔的决定是结局性的D.监理工程师批准补偿承包商的款项应计人下月支付工程进度款的支付证书内E.承包人对监理工程师的索赔处理决定不满意，可提交约定的机构或诉讼68.委托监理合同示范文本中，委托人的权利包括( )

22、。（分数：2.00）A.授权监理人权限B.对合同承包人的选定权C.重大事项的决定权D.对监理人履行合同的监督控制权E.审核承包人索赔的权利69.FIDIC施工合同履行过程中，业主可凭监理工程师出具的证明，从承包商应得工程款内扣减给业主带来损失的款额的情况有( )。（分数：2.00）A.折价接收部分有缺陷工程B.不合格材料和工程的重复检验C.承包商没有改正忽视质量的错误行为D.承包商未按期竣工E.不可抗力事件对已完工程造成的损失70.监理工程师对工程索赔的影响主要是( )。（分数：2.00）A.监理工程师可能会引起承包人的索赔B.监理工程师无权单方面作出索赔处理决定C.监理工程师有权将合理的索赔

23、要求纳入工程进度款中，签发付款证书D.监理工程师在争议的仲裁中作为仲裁人E.监理工程师在争议的诉讼过程中作为见证人71.施工合同示范文本规定，属于承包人应当完成的工作有( )。（分数：2.00）A.办理施工所需的证件B.提供和维修非夜间施工使用的照明设备C.按规定办理施工噪音有关手续D.负责已完成工程的成品保护E.保证施工场地清洁，符合环境卫生管理的有关规定72.监理服务是监理单位的高智能投入，服务工作的好坏取决于( )。（分数：2.00）A.参与监理工作人员的业务专长和经验B.是否遵循了规范化的管理程序和方法C.监理工作的内容和范围D.参与监理工作人员的创新想象力和风险意识E.监理招标的成功

24、与否73.同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押物所得的价款的清偿规定可以是 ( )清偿。（分数：2.00）A.按抵押物登记的先后顺序B.按债权比例C.按合同生效顺序D.按债权的价款多少的顺序E.抵押物已登记的先于未登记的74.下列关于暂停施工的说法，正确的是( )。（分数：2.00）A.只能由监理工程师发出指令后才可停止施工B.承包人在监理工程师收到其复工要求后 48小时后未予答复可自行复工C.施工中遇到文物时，监理工程师可发出暂停施工指示D.承包人可在其发出预付通知后 7天停止施工E.承包人没有暂时停工的权利75.建设工程施工合同履行过程中，不应由发包人完成的工作是( )。（分数：

25、2.00）A.提供地下管线资料B.办理法律、法规规定的批准手续C.进行图纸会审D.按规定办理安全生产有关手续E.协调处理古树名木的保护工作76.下列关于附条件和附期限合同生效时间的叙述，正确的是( )。（分数：2.00）A.附解除条件的合同，自条件成就时生效B.当事人不正当促成条件成就的，视为条件不成熟C.附生效期限的合同，自期限届至时生效D.附终止期限的合同，自期限届至时失效E.附生效条件的合同，自条件消火时生效77.在施工过程中，监理工程师指示的暂停施工可能是由于( )。（分数：2.00）A.承包人的原因B.协调管理的原因C.外部条件的变化D.发包人应承担责任的原因E.发包人延误支付款78

26、.可以采用委托的方式发包建设任务的是( )。（分数：2.00）A.国家融资项目B.抢险救灾工程C.涉及国家秘密的工程D.在建工程主体加层工程E.施工企业自建自用工程79.依据中华人民共和国合同法规定，( )的合同属于无效合同。（分数：2.00）A.恶意串通损害第三人利益B.因重大误解而订立的合同C.订立合同时显失公平D.以合法形式掩盖非法目的E.损害公共利益订立80.建设工程勘察合同中，发包人负责保证勘察工作顺利开展应提供的条件可能包括( )。（分数：2.00）A.提供基准点B.拆除地上地下障碍物C.处理施工扰民问题D.平整施工现场E.落实土地征用、青苗树林赔偿建设工程合同管理-246 答案解

27、析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.在 FIDIC施工条件中，按照合同各条款的约定，承包商完成建筑和保修任务后，对所有合格工程有权获得的全部工程款是指( )。（分数：1.00）A.承包商的投标报价B.合同价格 C.接受的合同款额D.最终结算款减去索赔款解析：2.依据施工合同示范文本规定，工程( )后，承发包双方应当按协议书约定的合同价款调整方式，进行工程竣工结算。（分数：1.00）A.全部完工B.竣工验收报告经发包人认可 C.质量保修书签订D.竣工验收通过后解析：3.投料试车组织和试车工作由( )负责。（分数：1.00）A.承包人B

28、.发包人 C.监理工程师D.设备供应商解析：4.处理无效合同的主要方式是( )。（分数：1.00）A.赔偿损失B.返还财产 C.收归国有D.追缴财产解析：5.材料采购合同约定先交付材料后付款结算，若合同履行过程中供货方交付的材料质量不符合约定的标准，采购方有权拒付货款，这是材料采购方行使的( )。（分数：1.00）A.同时履行抗辩权B.不安抗辩权C.后履行抗辩权 D.先履行抗辩权解析：6.FIDIC施工合同条件规定，不论是承包商提出的索赔还是业主提出的索赔均应首先( )。（分数：1.00）A.协商解决B.提交给监理工程师 C.提交争端裁决委员会D.提交仲裁机构解析：7.依据委托监理合同示范文本

29、规定，属于附加监理工作的是( )。（分数：1.00）A.调解合同争议B.发生不可抗力后的恢复施工前的监理工作C.由于承包人原因致使承包合同不能按期竣工而延长的监理工作时间 D.非监理入自己的原因而暂停监理业务，其善后了作及恢复监理业务前不超过 42天的准备工作时间解析：8.债权人的撤销权白债权人知道或应当知道撤销事由之日起( )年内行使。（分数：1.00）A.1 B.2C.3D.5解析：9.依据施工合同示范文本的规定，工程竣工验收报告经发包人认可后 28天内，承包人未能向发包人递交竣工决算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付时，( )。（分数：1.0

30、0）A.承包人要求交付工程，发包人应当接收B.承包人不要求交付工程，发包人不可提出交付要求C.发包人要求交付工程，承包人应当交付D.发包人不要求交付工程，承包人仍应承担保管责任 E.工程结算款将不再支付解析：10.工程建设项目招标范围和规模标准规定要求，只要单项合同估算价在 100万元人民币以上的( )必须进行招标。（分数：1.00）A.施工材料的采购B.重要设备、材料的采购 C.勘察、设计服务的采购D.监理服务的采购解析：11.正常监理工作酬金中的间接成本是指( )。（分数：1.00）A.监理人员的附加工资B.监理人员的补助费C.向税务机关缴纳的税金D.常用设备的使用费 解析：12.发包人逾

31、期支付设计费( )天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。（分数：1.00）A.14B.15C.28D.30 解析：13.某施工合同工期为 300天，合同价为 1500元，在施工过程中由于进行设计变更，造成增加的工程量价格为 10万元，则监理工程师应( )。（分数：1.00）A.不批准顺延下期B.应批准顺延期 1天C.应批准顺延工期 2天 D.应批准顺延工期 3天解析：14.隐蔽工程经监理工程师验收符合要求，验收( )小时后，监理工程师不在验收记录上签字，承包人可进行隐蔽。（分数：1.00）A.7B.24 C.48D.72解析：15.材料采购合同履行中，供货方交付货物的品种、

32、型号、规格、质量不符合合同规定，如果采购方同意利用，应当( )。（分数：1.00）A.按原合同价支付B.按质论价 C.按原合同价的一半支付D.不支付供货方的运杂费解析：16.依据施工合同示范文本规定，工程竣工验收报告经发包人认可后( )天，承包人应向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。（分数：1.00）A.7B.14C.28 D.56解析：17.投标文件中的大写金额和小写金额不一致属细微偏差，修正此错误的原则是( )。（分数：1.00）A.以大写金额为准 B.以金额高者为准C.以小写金额为准D.以金额低者为准解析：18.FIDIC施工合同通用条件规定，如果由监理工程师批准的承包商的变更建议

33、包括一项对外部分永久工程的设计的改变，双方没有其他协议，( )应设计该部分工程。（分数：1.00）A.业主B.原设计人C.监理工程师D.承包商 解析：19.审查投标人的人员技术力量主要是考察( )的资质能力。（分数：1.00）A.设计社位负责人B.设计负责人 C.专业设计人员D.所有设计人员解析：20.设计合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应( )。（分数：1.00）A.退还定金B.退还定金并赔偿发包人损失C.双倍返还定金 D.支付设计费的 2%的违约金解析：21.现代市场经济中，合同( )原则成为合同一切制度的核心。（分数：1.00）A.要式B.严格C.例外D.自由 解析：22.材

34、料供应商以败坏施工企业名誉为要挟，迫使施：工企业与其订立材料买卖合同，该合同是( )。（分数：1.00）A.有效合同B.无效合同 C.效力待定合同D.可变更、可撤销合同解析：23.图纸会审和设计交底应由( )来组织进行。（分数：1.00）A.发包人 B.承包人C.设计人D.监理单位解析：24.合同当事人就某项技术秘密达成了购买合同，此合同法律关系的客体是指( )。（分数：1.00）A.物B.行为C.智力成果 D.义务解析：25.在 FIDIC施工合同条件中，争端裁决委员会成员的最基本义务是( )。（分数：1.00）A.现场考察B.保证公正处理合同争议 C.作为证人向仲裁提供争端证据D.担任咨询

35、顾问解析：26.发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批，发包人应按合同规定( )。（分数：1.00）A.结清全部设计费 B.支付一半设计费C.停止支付设计费D.预留一定保证金后全部支付设计费解析：27.合同自由的重要体现是( )。（分数：1.00）A.合同形式由当事人选择B.合同的要式原则C.合同成立前可无书面形式D.合同的内容由当事人约定 解析：28.发包人逾期支付设计费应承担应支付金额( )的逾期违约金。（分数：1.00）A.2%B.2% C.5%D.7%解析：29.在国外，建筑工程一切险的投保人一般是( )。（分数：1.00）A.业主B.承包人 C.监理人D.发包人解析：30.依据施

36、工合同示范文本通用条款的规定，承包人要求增加图纸套数时，发包人应代为复印，复印费由( )承担。（分数：1.00）A.发包人B.承包人 C.设计人D.承包人和发包人共同解析：31.依法可以不公开招标的项目是( )。（分数：1.00）A.全部使用国有资金投资B.国有资金投资并控股C.国有资金投资占主导地位D.总投资在 3000万元人民币以上的项目 解析：32.合同解除是( )而使债权债务关系提前归于消灭的行为。（分数：1.00）A.必须经双方的协议B.必须因为当事人一方的意思C.因不可抗力D.因当事人一方的意思或双方的协议 解析：33.委托人要授权一位熟悉建设工程情况，能迅速作出决定的常驻代表，负

37、责与监理人联系，更换此人要( )。（分数：1.00）A.提前通知承包人B.提前通知监理人 C.经承包人同意D.经监理人同意解析：34.在设备采购合同履行过程中，供货方将货物运到现场后，采购方未在合同规定的时间内开箱检验，产生的后果由( )承担。（分数：1.00）A.供货方B.采购方 C.双方共同D.监理方解析：35.依据中华人民共和国合同法的规定，执行政府定价的合同，合同当事人一方逾期交付标的物时，遇价格上涨，按( )执行。（分数：1.00）A.原价格 B.新价格C.当地市场价格D.签订合同地中场价格解析：36.承包人完成质量保修任务后，由( )组织验收。（分数：1.00）A.监理工程师B.建

38、设行政主管部门C.发包人 D.承包人解析：37.施工合同履行进入施工阶段，监理工程师进行进度管理的主要任务是( )。（分数：1.00）A.审核施工进度计划B.控制施工工作按进度计划执行 C.争取提前完成工程D.发布工程暂停令解析：38.当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以( )的身份判断，公正地进行调解。（分数：1.00）A.委托人B.承包人C.独立 D.双方解析：39.FIDIC施工合同条件中，作为业主与承包商划分合同风险的时间点是以( )为基准日。（分数：1.00）A.投标截止日期的同一天B.签订合同之日C.监理工程师发布开工会之日D.投标截止日前第 28天 解析：40

39、.民法通则规定，合同一方将合同的权利、义务全部或者部分转让给第三人的，应当( )并不得牟利。（分数：1.00）A.通知合同另一方B.通知第三人C.取得合同另一方的同意 D.经公证机构公证解析：41.债务人以明显不合理的低价转让财产，对债权人造成损害，并且受让人知道该情形的，债权人可以请示人民法院( )债务。（分数：1.00）A.变更B.代位C.解除D.撤销 解析：42.为了保证设计指导思想连续地贯彻于设计的各个阶段，一般不单独进行( )招标，由中标的设计单位承担该任务。（分数：1.00）A.勘察B.施工图设计C.技术设计D.初步设计 解析：43.FDIC分包合同中，分包商没有按规定的程序及时提

40、出索赔，导致承包商不能按合同规定的程序提出索赔时，( )。（分数：1.00）A.承包商也应承担责任B.承包商不承担责任 C.只可给予工期顺延D.只给予费用补偿解析：44.招标单位可以委托具有相应资质的中介机构代理招标，此招标代理机构是( )。（分数：1.00）A.行政机关B.国家机关隶属机构C.依法成立的组织 D.依法成立的协会解析：45.履行施工时双方达成一致的洽商书面协议的解释应排在( )。（分数：1.00）A.所有合同文件之后B.中标通知书之前 C.投标书之后D.图纸之后解析：46.施工合同的总纲性法律文件是( )。（分数：1.00）A.合同协议书 B.通用条款C.专用条款D.附件解析：

41、47.民间借贷约定的利息高于银行同期同种贷款利率的( )倍时，签订的合同，可确认为可变更、可撤销合同。（分数：1.00）A.3B.4 C.5D.6解析：48.设计合同示范文本规定，设计人负责设计的建(构)筑物需注明( )。（分数：1.00）A.施工方案B.设计变更的期限C.竣工验收的标准D.合理使用年限 解析：49.发包人供应的材料设备因承包人的原因发生损坏、丢失，应( )。（分数：1.00）A.由承包人负责赔偿 B.由发包人重新采购C.由监理工程师确定赔偿责任D.由承包人和发包人共同承担责任解析：50.委托监理合同的有效期指( )。（分数：1.00）A.完成正常监理工作预定的时间B.以约定的

42、天数为准C.在专用条款中约定D.以监理人是否完成附加、额外工作的义务来判定 解析：二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)51.委托监理合同示范文本规定监理人的权利有( )。（分数：2.00）A.获得监理酬金的权利 B.对建设工程规模的建议权 C.选择承包人决定权D.对施工进度进行检查监督 E.建筑材料的检验权 解析：52.效力待定合同包括( )订立的合同。（分数：2.00）A.无民事行为能力人B.无代理权人 C.表见代理人 D.法定代表人越权 E.无处分权人处分他人财产 解析：53.下列有关仲裁协议的表述，正确的是( )。（分数：2.00）A.合同当事人均受仲裁协议的约束 B.是仲裁

43、机构对纠纷进行的补充条件C.不排除法院对纠纷的管辖权D.仲裁机构应按仲裁协议进行仲裁 E.仲裁裁决具有强制性解析：54.施工招标中投标人的必要合格条件包括( )。（分数：2.00）A.营业执照 B.固定资产C.资质等级 D.履约情况 E.分包计划 解析：55.设计合同示范文本规定，发包人的责任有( )。（分数：2.00）A.负责解决设计中需选用的国家标准图、部标准图和地方标准图 B.负责勘察资料和数据的完整性、正确性 C.为设计人派驻现场的工作人员提供必要的劳动保护装备 D.负责提供方案设计文件E.负责将施工图报送建设行政主管部门进行审查 解析：56.仲裁庭对专门性问题认为需要鉴定的，可以由(

44、 )鉴定部门鉴定。（分数：2.00）A.当事人约定的 B.仲裁庭指定的 C.法律规定的D.地方政府指定的E.人民法院指定的解析：57.设计合同示范文本规定，发包人向设计人提供的项目设计要求包括( )。（分数：2.00）A.经批准的项目建议书B.工程的范围和规模 C.设计依据的标准 D.限额设计的要求 E.满足法律、法规的规定条件 解析：58.设备验收阶段的监理工作主要有( )。（分数：2.00）A.开工检验B.安装调试检验C.启动试车 D.性能验收 E.最终验收 解析：59.FIDIC施工合同条件中，下列关于争端裁决委员会的说法，正确的是( )。（分数：2.00）A.合同一方提名的争端裁决委员

45、会成员不需对方同意B.争端裁决委员会属于具有强制性法律效力的行为C.争端裁决委员会不需要常驻工地 D.争端裁决委员会成员的工作酬金由业主和承包商平均负担 E.未经对方同意，任何一方不得就任何事件向争端裁决委员会征求建议 解析：60.委托监理合同示范文本中，委托人可以行使的权利不包括( )。（分数：2.00）A.起草招标文件 B.接受委托招标代理C.对规划设计要求的认定权D.工程款支付的审核和签认权 E.对监理人虽的监督控制解析：61.按照施工合同通用条款的规定，当合同文件出现矛盾时，可( )。（分数：2.00）A.由发包人和承包人协商解决 B.由负责监理的监理工程师作出解释 C.按合同约定的解

46、决争议的方式处理 D.按标准和规范作出解释E.由设计人作出解释解析：62.设计合同示范文本规定，发包人向设计人委托任务的工作范围包括( )。（分数：2.00）A.设计范围 B.建筑物的合理使用年限设计要求 C.委托的设计阶段和内容 D.设计深度要求 E.设计人参与施工工作的要求解析：63.FIDIC施工合同条件下，下列对变更估价的说法，正确的是( )。（分数：2.00）A.实施变更工作未导致工程施工组织发生实质性变化，不应调整项目的单价 B.变更工作内容如果在合同中没有价格，应按照以监理工程师确认为准的原则确定价格C.工程量的变更造成的该项工作每单位工程量费用的变动超过 1% D.原定工作被删

47、减后，承包商可对该工作的直接费提出补偿E.工程量的变更与对该项工作规定的具体费率的乘积超过了可接受的合同款额的 0.01% 解析：64.FDIC施工合同条件中的规范，除了工程各主要部位施工应达到的技术标准和规范以外，还可以包括的内容有( )。（分数：2.00）A.图纸B.资料表C.指定分包商 D.暂到金额 E.承包商的设计 解析：65.FIDIC施工合同条件中，业主向承包商提供支付保函( )。（分数：2.00）A.是在通用条件的条款中明确规定的B.取决于业主主动选用 C.取决于承包商的要求D.取决于融资机构的强制性规定 E.是在专用条件的条款中明确规定的解析：66.不同形式的合同，其生效的时间

48、可以是( )生效。（分数：2.00）A.自合同成立时 B.自受要约人承诺时 C.当事人双方签字时 D.当事人双方盖章时 E.自要约人发出要约时解析：67.下列关于索赔的说法，正确的是( )。（分数：2.00）A.在确定合理的补偿额时，监理工程师与承包人应就索赔的处理进行协商 B.监理工程师判定索赔成立的原因包括行为责任和风险责任 C.通常情况下，监理工程师对索赔的决定是结局性的D.监理工程师批准补偿承包商的款项应计人下月支付工程进度款的支付证书内 E.承包人对监理工程师的索赔处理决定不满意，可提交约定的机构或诉讼 解析：68.委托监理合同示范文本中，委托人的权利包括( )。（分数：2.00）A

49、.授权监理人权限 B.对合同承包人的选定权 C.重大事项的决定权 D.对监理人履行合同的监督控制权 E.审核承包人索赔的权利解析：69.FIDIC施工合同履行过程中，业主可凭监理工程师出具的证明，从承包商应得工程款内扣减给业主带来损失的款额的情况有( )。（分数：2.00）A.折价接收部分有缺陷工程 B.不合格材料和工程的重复检验 C.承包商没有改正忽视质量的错误行为 D.承包商未按期竣工E.不可抗力事件对已完工程造成的损失解析：70.监理工程师对工程索赔的影响主要是( )。（分数：2.00）A.监理工程师可能会引起承包人的索赔 B.监理工程师无权单方面作出索赔处理决定C.监理工程师有权将合理的索赔要求纳入工程进度款中，签发付款证书 D.监理工程师在争议的仲裁中作为仲裁人E.监理工程师在争议的诉讼过程中作为见证人 解析：71.施工合同示范文本规定，属于承包人应当完成的工作有( )。（分数：2.00）A.办理施工所需的证件B.提供和维修非夜间施工使用的照明设备 C.按规定办理施工噪音有关手续 D.负责已完成工程的成品保护 E