【工程类职业资格】建设工程合同管理-264及答案解析.doc

1、建设工程合同管理-264 及答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.某设备到货后双方按合同的规定进行了检验，但某些设备在安装运转后才能发现内在的质量缺陷。在保修期内，该设备检测不合格，由( )负责。（分数：1.00）A.采购方B.供货方C.安装单位D.合同约定的责任方2.依据 FIDIC施工合同条件，动员预付款起扣还应当( )。（分数：1.00）A.在首次支付工程进度款时起扣B.自承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价 10%那个月起扣C.自承包商获得工程进度款累计总额达到减去暂列金额的合同总价 10%那个月起扣D.自承包商获得

2、工程进度款累计总额达到动员预付款的金额那个月起扣3.货物运输合同的客体是( )。（分数：1.00）A.运输费用B.运输工具C.被运货物D.运输行为4.招标人向建设行政主管部门办理( )手续认可后才可进行招标工作。（分数：1.00）A.立项批准B.征地许可C.安全许可D.申请招标5.监理合同约定，业主免费提供给监理机构的测量设备，监理工作完成后，监理单位( )。（分数：1.00）A.应向业主支付使用费并归还业主B.将设备免费带走C.向业主支付使用期间的折旧费后带走D.不需向业主支付任何费用，归还业主6.依据 FIDIC施工合同条件，工程师颁发的工程接收证书表明( )。（分数：1.00）A.工程照

3、管责任移交B.承包合同的全部义务已完成C.缺陷通知期开始D.可以办理竣工结算7.由不可抗力因素致使合同无法履行时，下列说法正确的一项是( )。（分数：1.00）A.按国际通用标准处理B.按国家示范文本处理C.按无效合同处理办法处理D.双方应及时协商处理8.仲裁庭由 3名仲裁员组成时，其中首席仲裁员应由当事人( )指定。（分数：1.00）A.委托仲裁委员会B.委托仲裁庭C.共同D.委托仲裁委员会主任9.关于无权代理，下列说法正确的是( )。（分数：1.00）A.无权代理行为不能转化为合法的代理行为B.无权代理是无代理权的行为人以自己名义进行民事、经济活动C.代理权终止后继续行使代理行为D.被代理

4、人不可以对无权代理行使“追认权”10.下列选项中，不属设计合同示范文本(一)内容的是( )。（分数：1.00）A.设计费的支付B.双方责任C.设计方案D.订立合同依据的文件11.在下列各项权利中，( )是工程建设监理委托合同中监理单位的权利。（分数：1.00）A.对其他合同承包单位的选定权B.委托监理工程重大事项的决定权C.获得奖励的权利D.授予监理单位权限12.开展建筑活动的主要依据是( )。（分数：1.00）A.合同主体B.合同内容C.合同客体D.合同程序13.按照 FIDIC条款，承包商按合同要求购买的用于永久工程材料的费用，在未用于永久工程之前，业主( )。（分数：1.00）A.不支付

5、购买费用B.支付全部购买费用C.支付费用的约定百分比D.按承包商需要14.债权人决定将其债权债务一并转让给第三人时，( )。（分数：1.00）A.需经对方同意B.无需经对方同意，但应通知对方C.无需经对方同意，也不必通知对方D.需经对方同意，但要办理公证15.对于国家或地方重点建设项目进行招标，选择招标方式时，招标人( )。（分数：1.00）A.可自愿选择公开或邀请招标方式B.可自愿选择公开招标方式，而选择邀请招标方式应经过批准C.可自愿选择邀请招标方式，而选择公开招标方式应经过批准D.选择邀请或公开招标方式均应得到批准16.下列可作为衡量承包商是否按合同约定期限履行施工义务标准的是( )。（

6、分数：1.00）A.合同工期是否延长B.承包商承诺的竣工时间C.合同工期的时间界限D.工期是否延误17.对招标文件的响应存在细微偏差的投标书，( )。（分数：1.00）A.不予淘汰，在订立合同前予以澄清、补正即可B.不予淘汰，在评标结束前予以澄清、补正即可C.不予淘汰，允许投标人重新报价D.初评阶段予以淘汰18.某施工合同约定由施工单位负责采购材料，合同履行过程中，由于材料供应商违约而没有按期供货，导致施工没有按期完成。此时，应当由( )追究违约责任。（分数：1.00）A.建设单位直接向材料供应商B.建设单位向施工单位追究责任，施工单位向材料供应商C.建设单位向施工单位追究责任，施工单位向项目

7、经理D.建设单位不追究施工单位的责任，施工单位应向材料供应商19.按照 FIDIC施工合同条件规定，因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验，工程师应以( )签发接收证书。（分数：1.00）A.本该进行检验日B.缺陷通知期内补充检验通过日C.工程实际移交日D.业主实际使用日20.设计文件批准后，不得任意修改和变更。如果发包人根据工程的实际需要确需修改时，必须经( )批准。（分数：1.00）A.初步设计的批准单位B.原审批机关C.建设单位D.原设计单位21.作为评审标书优劣的方法中，评标价法是以( )为准。（分数：1.00）A.投标价B.标底价C.评标价D.中标价22.某建筑工程，业主投保了建筑

8、工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔，则应由( )。（分数：1.00）A.保险公司承担全部损失B.保险公司承担除外责任以外的全部损失C.业主自行承担全部损失D.业主和保险公司协商分担损失23.关于仲裁协议的作用，下列说法错误的是( )。（分数：1.00）A.合同当事人不受仲裁协议的约束B.是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件C.排除了法院对纠纷的管辖权D.仲裁机构应按仲裁协议进行仲裁24.当事人双方在争议发生前或争议发生后达成协议，自愿将争议交给第三者作出裁决是指( )。（分数：1.00）A.调解B.和解C.仲裁D.诉讼25.不属于

9、通用条款规定的承包人的义务的是( )。（分数：1.00）A.遵守有关部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按管理规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人B.组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底C.根据发包人的委托，在其设计资质允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经工程师确认后使用，发生的费用由发包人承担D.向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表26.当合同履行过程中发现，对给付货币的地点，合同中没有明确约定，事后双方又未能达成补充协议，根据中华人民共和国合同法，应在( )履行。（分数：1.00）A.支付货币一方所在地B.接受货币一方所在

10、地C.货币存放地D.货币使用地27.下列行为中不符合暂停施工规定的是( )。（分数：1.00）A.工程师在确有必要时，应以书面形式下达停工指令B.工程师应在提出暂停施工要求后 48小时内捉出书面处理意见C.承包人实施工程师处理意见，提出复工要求后可复工D.工程师应在承包人提出复工要求后 48小时内给予答复28.FIDIC合同条件规定的“合同有效期”，是指从双方签署合同协议书之日起，至 ( )止。（分数：1.00）A.工程移交证书指明的竣工日B.颁发工程移交证书日C.颁发履约证书日D.承包商提交的结清单生效日29.构成业主与承包商有约束力的总承包合同文件不包括( )。（分数：1.00）A.合同专

11、用条件B.合同协议书C.业主的要求D.合同技术条款30.FIDIC施工合同条件中关于争端裁决委员会的规定，下列表述正确的是( )（分数：1.00）A.争端裁决委员会由仲裁委员会指定B.争端裁决委员会成员的报酬应由业主承担C.争端裁决委员会的裁决是合同争议的最终解决方式D.争端裁决委员会的裁决属于非强制性但具有法律效力的行为31.招标代理机构应当在招标人委托的范围内办理招标事宜，并遵守中华人民共和国招标投标法关于( )的规定。（分数：1.00）A.招标人B.投标人C.评标人D.招标人和投标人32.( )是指分析索赔事件的影响。（分数：1.00）A.分析索赔事由B.事态调查结果C.实际损失分析D.

12、损害事件原因调查33.招标人选择招标代理机构时，( )不是应满足的条件。（分数：1.00）A.招标代理机构必须是法人组织B.有从事招标代理业务的营业场所C.有能够编制招标文件的能力D.有作为评标委员会成员人选的技术、经济“专家库”34.按中华人民共和国合同法的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按( )的顺序履行。（分数：1.00）A.订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议B.合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格C.补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格D.补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款35.采用综合评分

13、法评标时，以( )为最优。（分数：1.00）A.报价最低标书B.报价最高标书C.报价接近标底标书D.得分最高的投标书36.施工合同示范文本中要求，由( )投保建筑工程一切险。（分数：1.00）A.发包人B.承包人C.监理人D.项目经理37.不属于中华人民共和国合同法采用合同形式的不要式原则的理由是( )。（分数：1.00）A.电子技术对合同形式的影响B.国际公约要求不应对合同形式进行限制C.市场经济要求应对合同形式进行限制D.合同本质对合同形式不作要求38.甲公司通过资产重组被乙公司兼并后，法定代表人易人。由于乙公司的经营方针改变，乙公司不愿履行甲公司法定代表人原来签订的供货合同的义务，此时甲

14、公司原签订的合同应( )。（分数：1.00）A.继续有效B.因甲方公司已不存在而无效C.需与乙公司协商变更部分合同条款的内容后才能继续有效D.合同需经乙公司法定代表人补充签字才有效39.FIDIC合同条件规定，某种自然力的作用致使施工受到损害时，该自然力的作用是否属于有经验的承包商无法预测和防范条件，由( )来判断。（分数：1.00）A.业主B.工程师C.承包商D.政府主管部门40. （分数：1.00）A.B.C.D.41.建设工程施工合同示范文本的组成内容不包括的是( )。（分数：1.00）A.专用条款B.通用条款C.协议书D.限制条款42.承包人采购的材料，在使用前应( )。（分数：1.0

15、0）A.按工程师的要求进行检验B.由发包人负责检验C.检验费由发包人承担D.不合格可使用43.如果施工中需要指定分包商，承包商在投标书中填写收取分包合同价某一百分比作为协调管理费，该费用不包括( )。（分数：1.00）A.公司管理费B.现场管理费C.利润D.税金44.合同协议书，是业主发出中标函的( )天内，接到承包商提交的有效履约保证后，双方签署的法律性标准化格式文件。（分数：1.00）A.18B.28C.38D.4845.监理合同生效日指的是( )。（分数：1.00）A.合同签字日B.合同履行日C.合同磋商日D.合同起草日46.不属于仲裁的原则有( )。（分数：1.00）A.公平合理原则B

16、.非自愿原则C.一裁终局原则D.仲裁依法独立进行原则47.根据 FIDIC合同条件的规定，承包商的挖掘机在现场施工闲置期间准备调往其他工程使用，承包商( )。（分数：1.00）A.可自行将设备撤离工地B.需征得业主同意后才可撤离C.需征得工程师同意后才可撤离D.撤离现场即视为违背投标书中的承诺48.招标人对任何一位投标人所提问题的回答，( )。（分数：1.00）A.只需以书面形式发送给提出问题的投标人即可B.只需以口头形式回答提出问题的投标人即可C.必须以书面形式发送给每一位投标人，但不必说明问题的来源D.必须以书面形式发送给每一位投标人，并说明问题的来源49.工程师对索赔处理的决定( )。（

17、分数：1.00）A.是终局性的，具有强制约束力B.不是终局性的，不具有强制约束力C.是终局性的，不具有强制约束力D.不是终局性的，具有强制约束力50.FIDIC土木工程合同条件规定，对工程师发布的( )，承包商必须执行。（分数：1.00）A.书面指令B.口头指令C.无论是书面指令还是口头指令D.承包商同意接受的指令二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)51.建筑工程一切险规定保险公司承担保险责任的范围包括( )的损失。（分数：2.00）A.外力引起的电气装备B.地震导致施工建筑物C.台风摧毁施工现场内的临时工程D.水灾导致被保险人在工地上原有建筑物E.气温变化造成精密仪表52.采用直

18、接委托的方式发包建设任务有( )。（分数：2.00）A.采用特定专利技术、专有技术进行勘察、设计或施工B.停建或者缓建后恢复建设的单位工程，且承包人未发生变更的C.施工企业自建自用工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的D.在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，且承包人未发生变更的E.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目53.依据施工合同示范文本的规定，能够构成工程变更事项的有( )。（分数：2.00）A.其他有关工程变更需要的附加工作B.增减合同约定的工程量C.改变有关工程的施工时间与顺序D.工程造价的增减E.更改有关部分的标高、基线、位置和尺寸54.按照施工合同示

19、范文本的规定，由于( )等原因造成的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延。（分数：2.00）A.发包人未按约定提供施工场地B.分包人对承包人的施工干扰C.设计变更D.承包人的主要施工机械出现故障E.发生不可抗力55.在下列各项内容中，属于设计委托人(发包人)责任的有( )。（分数：2.00）A.负责设计文件的报批手续B.不得将勘察设计成果转让给第三方重复使用C.负责设计变更和修改概算D.解决施工过程中有关设计的问题E.为配合施工的勘察设计人员提供必要的生活条件56.对无权代理行为，被代理人有( )。（分数：2.00）A.撤回权B.追认权C.拒绝权D.催告权E.承认权57.关于设计变更程序，下列

20、说法正确的是( )。（分数：2.00）A.变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应在规划管理部门备案B.变更的相应图纸和说明由原设计单位提供C.承包人可以根据施工要求对原工程设计进行变更D.承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳，都必须经工程师同意E.工程师同意采用承包人的合理化建议，所发生的费用和获得收益的分担或分享，由发包人和承包人另行约定58.按照设计合同示范文本的规定，在设计合同的履行中，发包人要求终止或解除合同，后果责任包括( )。（分数：2.00）A.设计人未开始设计工作的，退还发包人已付的定金B.设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付定金C.设计工作不足一半时，按该阶

21、段设计费的一半支付设计费D.设计工作超过一半时，按实际完成的工作量支付设计费E.设计工作超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费59.施工合同示范文本规定，甲方出于紧急需要，加快建设进度提前竣工，就与乙方签订提前竣工协议，其内容应包括( )。（分数：2.00）A.提前竣工的时间B.为提前竣工而调整的施工进度计划C.乙方采取的赶工措施D.赶工措施的经济支出E.违约责任60.建设工程合同管理的方法有( )。（分数：2.00）A.普及相关法律知识，培训合同管理人才B.建立合同监理目标制度C.严格执行建设工程合同管理法律法规D.推行合同示范文本制度E.设立合同监理机构，配备合同监理人员61.建设工程

22、合同管理的任务是( )。（分数：2.00）A.发展和完善建筑市场B.提高工程建设的管理水平C.推进建筑领域的改革D.避免建筑领域的经济违法和犯罪E.克服建筑领域的技术难题62.可以作为合同生效时间的是( )。（分数：2.00）A.合同成立B.双方签字盖章C.受要约人承诺D.承诺之前E.发出要约邀请63.属于业主的风险包括( )。（分数：2.00）A.工程所在国内发生的叛乱、革命、暴动或军事政变、篡夺政权或内战(在我国实施的工程均不采用此条款)B.属于承包商施工原因造成的爆炸、核废料辐射或放射性污染等C.超音速或亚音速飞行物产生的压力波D.暴乱、骚乱或混乱，但不包括承包商及分包商的雇员因执行合同

23、而引起的行为E.因业主在合同规定以外，使用或占用永久工程的某一区段或某一部分而造成的损失或损害64.公开招标条件下，所发布的招标广告主要内容包括( )。（分数：2.00）A.工程概况B.项目资金来源C.投标须知D.评标方法E.招标范围65.承包人按合同规定，在开始施工前将编制好的施工进度计划提交给工程师。经工程师审核签字同意的进度计划，在合同管理中的作用表现为( )。（分数：2.00）A.承包人应该按计划施工B.工程师应按计划进行协调管理C.施工过程中工程师无权要求承包人修改计划D.发包人应按计划中要求的时间移交施工现场E.承包人未能按计划完成，工程师应承担部分责任66.某工程项目施工过程中发

24、生了不可抗力，工程受到了损害，则构成施工单位免责的条件包括( )。（分数：2.00）A.免责程度限于不可抗力的影响程度B.在合理期限内提供证明C.因施工单位责任迟延履行义务期间发生不可抗力使对方受到的损害D.不能履行义务方应及时通知对方E.受损害方没有及时采取补救措施而使损害扩大的部分67.招标方式中，邀请招标与公开招标比较，其缺点主要有( )等。（分数：2.00）A.选择面窄，排斥了某些有竞争实力的潜在投标人B.竞争的激烈程度相对较差C.招标时间长D.招标费用高E.评标工作量较大68.按照 FIDIC施工分包合同条件对索赔管理的规定，下列表述正确的有( )。（分数：2.00）A.当分包商认为

25、自己的权益受到损害时有权向工程师递交索赔报告B.当分包商的损失原因属于业主，也只能向承包商提出索赔要丰C.当分包商的损失原因属于业主，如果不能获得索赔补偿时，应由承包商承担D.由于承包商原因引起的索赔，工程师不予以处理E.分包商没有按规定程序索赔，承包商不承担责任69.下列关于当事人约定违约金的正确表述有( )。（分数：2.00）A.合同中必须约定违约金B.约定的违约，金低于实际损失，当事人可以请示法院或仲裁机构裁定予以增加C.约定的违约金过分高于实际损失，当事人可按违约金执行D.当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应履行债务E.合同中未约定违约金，当事人一方有权要求违约方依法

26、支付违约金70.承包商提出索赔要求，可能使索赔成立的条件包括( )。（分数：2.00）A.已造成了承包商的实际施工成本加大B.由于现场气候条件的影响C.承包商施工责任导致D.工程师协调管理责任原因引起E.按合同规定的程序提出索赔要求71.采用评标价法评标时，应遵循的原则包括( )。（分数：2.00）A.以评标价最低的标书为最优B.以评标价最高的标书为最优C.中标后按投标价格签订合同D.中标后按评标价格签订合同E.技术建议带来的实际经济效益，按预定方法折算后，增加到投标价上去72.FIDIC合同条件下，( )引起了承包商费用的增加，可向业主提出索赔。（分数：2.00）A.施工现场条件的变化B.施

27、工机械的故障C.施工范围的变化D.业主原因的工期延期E.工程质量问题引起的返工73.在 FIDIC合同条件中，对于分包工程变更管理，下列说法正确的有( )。（分数：2.00）A.工程师可根据总包合同对分包工程发布变更指令B.承包商可根据工程进度情况自主发布变更指令C.对分包商完成的变更工程的估价，应参照总包合同工程量表中相同或类似的费率来核定D.若变更指令的起因不属于分包责任，分包商可向承包商索赔E.承包商接到工程师发布的涉及分包工程变更指令后，可以口头或书面形式通知分包商74.工程师可以就( )方面向承包人发出变更通知。（分数：2.00）A.更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸B.增减合

28、同中约定的工程量C.改变有关工程的施工时间和顺序D.其他有关工程变更需要的附加工作E.变更工程质量标准75.设备性能验收过程中，监理工程师应当签发“设备初步验收证书”的情况包括( )。（分数：2.00）A.一次检验即达到性能保证值指标B.一次检验虽有个别微小缺陷，但不影响设备安全可靠运行C.二次验收不合格，缺陷属于采购方使用原因D.二次验收不合格，缺陷属于设备制造原因E.采购方生产原因在合同约定期限内不能进行性能试验76.对于下列纠纷的解决，可以适用中华人民共和国合同法的有( )。（分数：2.00）A.某建筑公司与某银行之间的借款合同B.某建筑公司与王某之间的劳动合同C.某建筑公司与某科研机构

29、之间的技术服务合同D.王某与其养子女之间的扶养协议E.某建筑公司与某租赁公司之间的设备租赁合同77.在设计合同履行过程中，设计人的责任包括( )。（分数：2.00）A.按时提供设计依据文件和基础资料B.施工图设计完成后，组织鉴定和验收C.负责审查外商提供的设计资料D.保证设计质量E.设计交底78.在履行合同过程中，当事人应当遵循诚实信用原则，根据( )履行通知、协助和保密的义务。（分数：2.00）A.合同条款B.合同性质C.合同目的D.对方要求E.交易习惯79.委托人对合同履行的监督控制权中，说法正确的是( )，（分数：2.00）A.可随时要求监理人对重大问题提交专项报告B.监理人调换总监理工

30、程师，须经委托人同意C.监理人转让义务，必须经委托人书面同意D.监理人转让利益，不需委托人书面同意E.监理人转让支付款，必须经委托人书面同意80.因发包人原因延期开工时，工程师应( )。（分数：2.00）A.以书面形式及时通知承包人B.赔偿承包人由此造成的损失C.批准工期顺延D.审核由此给承包人造成的损失E.口头通知承包人建设工程合同管理-264 答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.某设备到货后双方按合同的规定进行了检验，但某些设备在安装运转后才能发现内在的质量缺陷。在保修期内，该设备检测不合格，由( )负责。（分数：1.00

31、）A.采购方B.供货方 C.安装单位D.合同约定的责任方解析：知识点 交货检验2.依据 FIDIC施工合同条件，动员预付款起扣还应当( )。（分数：1.00）A.在首次支付工程进度款时起扣B.自承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价 10%那个月起扣C.自承包商获得工程进度款累计总额达到减去暂列金额的合同总价 10%那个月起扣 D.自承包商获得工程进度款累计总额达到动员预付款的金额那个月起扣解析：知识点 工程进度款的支付管理3.货物运输合同的客体是( )。（分数：1.00）A.运输费用B.运输工具C.被运货物D.运输行为 解析：知识点 合同法律关系的客体4.招标人向建设行政主管部门办理( )

32、手续认可后才可进行招标工作。（分数：1.00）A.立项批准B.征地许可C.安全许可D.申请招标 解析：知识点 招标准备阶段主要工作5.监理合同约定，业主免费提供给监理机构的测量设备，监理工作完成后，监理单位( )。（分数：1.00）A.应向业主支付使用费并归还业主B.将设备免费带走C.向业主支付使用期间的折旧费后带走D.不需向业主支付任何费用，归还业主 解析：知识点 双方的义务6.依据 FIDIC施工合同条件，工程师颁发的工程接收证书表明( )。（分数：1.00）A.工程照管责任移交 B.承包合同的全部义务已完成C.缺陷通知期开始D.可以办理竣工结算解析：知识点 竣工验收阶段的合同管理7.由不

33、可抗力因素致使合同无法履行时，下列说法正确的一项是( )。（分数：1.00）A.按国际通用标准处理B.按国家示范文本处理C.按无效合同处理办法处理D.双方应及时协商处理 解析：知识点 设计合同履行管理中双方的违约责任8.仲裁庭由 3名仲裁员组成时，其中首席仲裁员应由当事人( )指定。（分数：1.00）A.委托仲裁委员会B.委托仲裁庭C.共同D.委托仲裁委员会主任 解析：知识点 仲裁9.关于无权代理，下列说法正确的是( )。（分数：1.00）A.无权代理行为不能转化为合法的代理行为B.无权代理是无代理权的行为人以自己名义进行民事、经济活动C.代理权终止后继续行使代理行为 D.被代理人不可以对无权

34、代理行使“追认权”解析：知识点 无权代理和代理关系的终止10.下列选项中，不属设计合同示范文本(一)内容的是( )。（分数：1.00）A.设计费的支付B.双方责任C.设计方案 D.订立合同依据的文件解析：知识点 勘察设计合同示范文本11.在下列各项权利中，( )是工程建设监理委托合同中监理单位的权利。（分数：1.00）A.对其他合同承包单位的选定权B.委托监理工程重大事项的决定权C.获得奖励的权利 D.授予监理单位权限解析：知识点 双方的权利12.开展建筑活动的主要依据是( )。（分数：1.00）A.合同主体B.合同内容 C.合同客体D.合同程序解析：知识点 建设工程合同管理的任务13.按照

35、FIDIC条款，承包商按合同要求购买的用于永久工程材料的费用，在未用于永久工程之前，业主( )。（分数：1.00）A.不支付购买费用B.支付全部购买费用C.支付费用的约定百分比 D.按承包商需要解析：知识点 工程进度款的支付管理14.债权人决定将其债权债务一并转让给第三人时，( )。（分数：1.00）A.需经对方同意 B.无需经对方同意，但应通知对方C.无需经对方同意，也不必通知对方D.需经对方同意，但要办理公证解析：知识点 担保方式质押15.对于国家或地方重点建设项目进行招标，选择招标方式时，招标人( )。（分数：1.00）A.可自愿选择公开或邀请招标方式B.可自愿选择公开招标方式，而选择邀

36、请招标方式应经过批准 C.可自愿选择邀请招标方式，而选择公开招标方式应经过批准D.选择邀请或公开招标方式均应得到批准解析：知识点 招标方式16.下列可作为衡量承包商是否按合同约定期限履行施工义务标准的是( )。（分数：1.00）A.合同工期是否延长B.承包商承诺的竣工时间C.合同工期的时间界限 D.工期是否延误解析：知识点 合同履行中涉及的几个期限的概念17.对招标文件的响应存在细微偏差的投标书，( )。（分数：1.00）A.不予淘汰，在订立合同前予以澄清、补正即可B.不予淘汰，在评标结束前予以澄清、补正即可 C.不予淘汰，允许投标人重新报价D.初评阶段予以淘汰解析：知识点 决标成交阶段的主要

37、工作内容18.某施工合同约定由施工单位负责采购材料，合同履行过程中，由于材料供应商违约而没有按期供货，导致施工没有按期完成。此时，应当由( )追究违约责任。（分数：1.00）A.建设单位直接向材料供应商B.建设单位向施工单位追究责任，施工单位向材料供应商 C.建设单位向施工单位追究责任，施工单位向项目经理D.建设单位不追究施工单位的责任，施工单位应向材料供应商解析：知识点 材料采购合同管理违约责任19.按照 FIDIC施工合同条件规定，因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验，工程师应以( )签发接收证书。（分数：1.00）A.本该进行检验日 B.缺陷通知期内补充检验通过日C.工程实际移交日D

38、.业主实际使用日解析：知识点 竣工验收阶段的合同管理20.设计文件批准后，不得任意修改和变更。如果发包人根据工程的实际需要确需修改时，必须经( )批准。（分数：1.00）A.初步设计的批准单位B.原审批机关 C.建设单位D.原设计单位解析：知识点 设计工作内容的变更21.作为评审标书优劣的方法中，评标价法是以( )为准。（分数：1.00）A.投标价B.标底价C.评标价 D.中标价解析：知识点 决标成交阶段的主要工作内容22.某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔，则应由( )。（分数：1.00）A.保险公司

39、承担全部损失B.保险公司承担除外责任以外的全部损失C.业主自行承担全部损失 D.业主和保险公司协商分担损失解析：知识点 建筑工程一切险(及第三者责任险)23.关于仲裁协议的作用，下列说法错误的是( )。（分数：1.00）A.合同当事人不受仲裁协议的约束 B.是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件C.排除了法院对纠纷的管辖权D.仲裁机构应按仲裁协议进行仲裁解析：知识点 仲裁24.当事人双方在争议发生前或争议发生后达成协议，自愿将争议交给第三者作出裁决是指( )。（分数：1.00）A.调解B.和解C.仲裁 D.诉讼解析：知识点 解决合同争议的方法25.不属于通用条款规定的承包人的义务的是( )。（分数

40、：1.00）A.遵守有关部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按管理规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人B.组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底 C.根据发包人的委托，在其设计资质允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经工程师确认后使用，发生的费用由发包人承担D.向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表解析：知识点 承包人义务26.当合同履行过程中发现，对给付货币的地点，合同中没有明确约定，事后双方又未能达成补充协议，根据中华人民共和国合同法，应在( )履行。（分数：1.00）A.支付货币一方所在地B.接受货币一方所在地 C.货币存放地

41、D.货币使用地解析：知识点 合同履行的原则27.下列行为中不符合暂停施工规定的是( )。（分数：1.00）A.工程师在确有必要时，应以书面形式下达停工指令B.工程师应在提出暂停施工要求后 48小时内捉出书面处理意见C.承包人实施工程师处理意见，提出复工要求后可复工 D.工程师应在承包人提出复工要求后 48小时内给予答复解析：知识点 施工进度管理28.FIDIC合同条件规定的“合同有效期”，是指从双方签署合同协议书之日起，至 ( )止。（分数：1.00）A.工程移交证书指明的竣工日B.颁发工程移交证书日C.颁发履约证书日D.承包商提交的结清单生效日 解析：知识点 合同有效期29.构成业主与承包商

42、有约束力的总承包合同文件不包括( )。（分数：1.00）A.合同专用条件B.合同协议书C.业主的要求D.合同技术条款 解析：知识点 合同管理的主要特点30.FIDIC施工合同条件中关于争端裁决委员会的规定，下列表述正确的是( )（分数：1.00）A.争端裁决委员会由仲裁委员会指定B.争端裁决委员会成员的报酬应由业主承担C.争端裁决委员会的裁决是合同争议的最终解决方式D.争端裁决委员会的裁决属于非强制性但具有法律效力的行为 解析：知识点 解决合同争议的方式31.招标代理机构应当在招标人委托的范围内办理招标事宜，并遵守中华人民共和国招标投标法关于( )的规定。（分数：1.00）A.招标人 B.投标

43、人C.评标人D.招标人和投标人解析：知识点 招标备案32.( )是指分析索赔事件的影响。（分数：1.00）A.分析索赔事由B.事态调查结果C.实际损失分析 D.损害事件原因调查解析：知识点 承包人的索赔33.招标人选择招标代理机构时，( )不是应满足的条件。（分数：1.00）A.招标代理机构必须是法人组织 B.有从事招标代理业务的营业场所C.有能够编制招标文件的能力D.有作为评标委员会成员人选的技术、经济“专家库”解析：知识点 招标备案34.按中华人民共和国合同法的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按( )的顺序履行。（分数：1.00）A.订立合同时履行地的市

44、场价格、合同有关条款、补充协议B.合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格C.补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格 D.补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款解析：知识点 合同履行的原则35.采用综合评分法评标时，以( )为最优。（分数：1.00）A.报价最低标书B.报价最高标书C.报价接近标底标书D.得分最高的投标书 解析：知识点 决标成交阶段的主要工作内容36.施工合同示范文本中要求，由( )投保建筑工程一切险。（分数：1.00）A.发包人 B.承包人C.监理人D.项目经理解析：知识点 建筑工程一切险(及第三者责任险)37.不属于中华人民共和国合同法采用

45、合同形式的不要式原则的理由是( )。（分数：1.00）A.电子技术对合同形式的影响B.国际公约要求不应对合同形式进行限制C.市场经济要求应对合同形式进行限制 D.合同本质对合同形式不作要求解析：知识点 合同形式的原则38.甲公司通过资产重组被乙公司兼并后，法定代表人易人。由于乙公司的经营方针改变，乙公司不愿履行甲公司法定代表人原来签订的供货合同的义务，此时甲公司原签订的合同应( )。（分数：1.00）A.继续有效 B.因甲方公司已不存在而无效C.需与乙公司协商变更部分合同条款的内容后才能继续有效D.合同需经乙公司法定代表人补充签字才有效解析：知识点 合同的转让39.FIDIC合同条件规定，某种

46、自然力的作用致使施工受到损害时，该自然力的作用是否属于有经验的承包商无法预测和防范条件，由( )来判断。（分数：1.00）A.业主B.工程师 C.承包商D.政府主管部门解析：知识点 风险责任的划分40. （分数：1.00）A.B.C. D.解析：知识点 监理合同的酬金41.建设工程施工合同示范文本的组成内容不包括的是( )。（分数：1.00）A.专用条款B.通用条款C.协议书D.限制条款 解析：知识点 建设工程施工合同范本简介42.承包人采购的材料，在使用前应( )。（分数：1.00）A.按工程师的要求进行检验 B.由发包人负责检验C.检验费由发包人承担D.不合格可使用解析：知识点 对材料和设

47、备的质量控制43.如果施工中需要指定分包商，承包商在投标书中填写收取分包合同价某一百分比作为协调管理费，该费用不包括( )。（分数：1.00）A.公司管理费B.现场管理费C.利润D.税金 解析：知识点 指定分包商44.合同协议书，是业主发出中标函的( )天内，接到承包商提交的有效履约保证后，双方签署的法律性标准化格式文件。（分数：1.00）A.18B.28 C.38D.48解析：知识点 合同文件45.监理合同生效日指的是( )。（分数：1.00）A.合同签字日 B.合同履行日C.合同磋商日D.合同起草日解析：知识点 协调双方关系条款46.不属于仲裁的原则有( )。（分数：1.00）A.公平合理

48、原则B.非自愿原则 C.一裁终局原则D.仲裁依法独立进行原则解析：知识点 仲裁47.根据 FIDIC合同条件的规定，承包商的挖掘机在现场施工闲置期间准备调往其他工程使用，承包商( )。（分数：1.00）A.可自行将设备撤离工地B.需征得业主同意后才可撤离C.需征得工程师同意后才可撤离 D.撤离现场即视为违背投标书中的承诺解析：知识点 设计变更管理48.招标人对任何一位投标人所提问题的回答，( )。（分数：1.00）A.只需以书面形式发送给提出问题的投标人即可B.只需以口头形式回答提出问题的投标人即可C.必须以书面形式发送给每一位投标人，但不必说明问题的来源 D.必须以书面形式发送给每一位投标人

49、，并说明问题的来源解析：知识点 招标阶段的主要工作内容49.工程师对索赔处理的决定( )。（分数：1.00）A.是终局性的，具有强制约束力B.不是终局性的，不具有强制约束力 C.是终局性的，不具有强制约束力D.不是终局性的，具有强制约束力解析：知识点 承包人的索赔50.FIDIC土木工程合同条件规定，对工程师发布的( )，承包商必须执行。（分数：1.00）A.书面指令B.口头指令C.无论是书面指令还是口头指令 D.承包商同意接受的指令解析：知识点 合同形式欠缺的法律后果二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)51.建筑工程一切险规定保险公司承担保险责任的范围包括( )的损失。（分数：2.00）A.外力引起的电气装备 B.地震导致施工建筑物 C.台风摧毁施工现场内的临时工程 D.水灾导致被保险人在工地上原有建筑物E.气温变化造成精密仪表解析：知识点 建筑