【工程类职业资格】建设工程合同管理-306及答案解析.doc

1、建设工程合同管理-306 及答案解析(总分：109.25，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.25)1.合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充，这体现了合同履行的( )原则。A诚实信用 B全面履行 C法定履行 D约定履行（分数：1.00）A.B.C.D.2.工程建设项目招标范围和规模标准规定要求设计服务的采购单项合同估算价在( )万元人民币以上时，必须进行招标。A200 B100 C50 D20（分数：1.00）A.B.C.D.3.执行政府指导价的合同，合同当事人一方未在交付期限内交付合同标的时，依中华人民共和国合

2、同法的规定，遇价格下降时，应执行( )。A原价格 B新价格C原价格和新价格的平均价 D市场价格（分数：1.00）A.B.C.D.4.评标采用综合评分法可以较全面地反映( )。A投标人能力的高低 B投标人的财务状况C投标人的素质 D投标人的分包计划（分数：1.00）A.B.C.D.5.按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按( )顺序解释。A施工合同协议书、工程量清单、中标通知书B中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议C合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单D施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书（分数：1.00）A.B.C.D.6.建设工

3、程合同的公证与签证，在法律上的相同之处是( )。A性质相同，都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查B效力相同，即经过法定程序公证和签证的合同可以作为人民法院认定事实的依据C适用范围相同，即在国内国外均可采用签证和公证任何一种合同审查方式D申请原则相同，都是合同当事人自愿决定是否进行合同的签证和公证（分数：1.00）A.B.C.D.7.缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是( )。A合同尚未成立B缔约一方受有损失C缔约当事人有过错D缔约当事人的过错行为与该损失之间有因果关系（分数：1.00）A.B.C.D.8.施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照施工合同示范文本通用条款规定，

4、下列说法正确的是( )。A发包人应在 14 天内直接确认顺延的工期，通知承包人B工程师应在 14 天内直接确认顺延的工期，通知承包人C承包人应在 14 天内直接确认顺延的工期，通知工程师D承包人应在 14 天内将自己认为应顺延的工期报告工程师（分数：1.00）A.B.C.D.9.在国外，建筑工程一切险的投保人一般是( )。A业主 B承包人 C监理人 D发包人（分数：1.00）A.B.C.D.10.不属于建设工程勘察合同内约定由发包人负责保证勘察工作顺利开展应提供的条件是( )。A修好通行道路 B接通电源水源C挖好排水沟渠 D测绘地形图（分数：1.00）A.B.C.D.11.当事人一方不履行仲裁

5、裁决时，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定( )。A向上级仲裁机构申请执行 B向人民法院申请执行C向首席仲裁员申请执行 D向人民法院起诉（分数：1.00）A.B.C.D.12.依据施工合同示范文本规定，承包人收到竣工结算价款后( )天内将竣工工程交付发包人，施工合同即告终止。A7 B14 C28 D42（分数：1.00）A.B.C.D.13.工程师有权审查核实或批准承包商提出的( )索赔要求。A合约外 B道义 C其他 D合约内（分数：1.00）A.B.C.D.14.某建设单位委托设计院承担办公楼设汁任务。设计院在完成设计任务的 30%时，由于某种原因，办公楼项目停建，建设单位向设计院发出

6、终止合同的通知。依据设计合同示范文本的规定，建设单位承担解除合同后果责任的方式为( )。A设计院没收建设单位支付的定金B建设单位支付合同设计费的 50%C设计院没收建设单位支付的定金，建设单位再支付合同设计费的 30%D设计院没收建设单位支付的定金，建设单位再支付合同设计费的 50%（分数：1.00）A.B.C.D.15.FIDIC 施工合同通用条款规定，如果由工程师批准的承包商的变更建议包括一项对部分永久工程的设计的改变，双方没有其他协议，( )应设计该部分工程。A业主 B原设计人 C工程师 D承包商（分数：1.00）A.B.C.D.16.监理合同中写明的合同金额是指( )的酬金。A正常监理

7、工作 B附加监理工作 C额外监理工作D包括正常、附加和额外监理工作（分数：1.00）A.B.C.D.17.在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由( )。A保管员负责赔偿损失 B发包人承担损失责任C承包人负责赔偿损失 D发包人与承包人共同承担损失责任（分数：1.00）A.B.C.D.18.材料采购合同中，材料的交付方式可采取的方式具体有( )。A自提、送货 B自提、代运C送货、自提、代运 D送货、代运（分数：1.00）A.B.C.D.19.反映招标工程具体特点和

8、要求是在( )中约定的。A合同协议书 B通用条款 C专用条款 D附件（分数：1.00）A.B.C.D.20.根据我国担保法的规定，保证人可以是( )。A政府机关 B学校 C医院 D证券公司（分数：1.00）A.B.C.D.21.在项目招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝与招标人订立书面合同时，( )。A中标人不承担合同责任B招标人应退还其投标保证金C招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失小于保证金，则小于部分应退还中标人D招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失大于保证金，则可继续向中标人追索差额（分数：1.00）A.B.C.D.22.建设工程全过程总承包一般由招标单位以( )方式选择总

9、承包单位。A直接发包 B公开招标 C邀请招标 D议标（分数：1.00）A.B.C.D.23.同时履行抗辩权和后履行抗辩权的适用条件中完全一致的条件是( )。A同约定了履行顺序B由同一双务合同产生互负的对价给付债务C应当后履行的对价给付是可能履行的义务D应当先履行合同一方经营状况严重恶化（分数：1.00）A.B.C.D.24.项目总投资在( )万元人民币以上的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设相关的主要设备，必须采用招标方式委托工作任务。A2000 B3000 C4000 D5000（分数：1.00）A.B.C.D.25.某物资采购合同履行过程中，由于供应方交付的货物存在严重质量缺陷，采购方拒

10、付货款，其行为依据的是中华人民共和国合同法中规定的( )。A双方享有的同时履行抗辩权 B后履行方享有的抗辩权C先履行方享有的不安抗辩权 D后履行方享有的不安抗辩权（分数：1.00）A.B.C.D.26.施工合同示范文本规定，非发包人的工作是( )。A确定水准点 B提供进度计划 C开通主干道 D组织图纸会审（分数：1.00）A.B.C.D.27.能够留置的财产仅限于( )。A不动产 B动产 C专利权 D财产权（分数：1.00）A.B.C.D.28.项目建设过程中的招标次数和每次招标的工作内容应根据( )确定。A项目目标分解 B项目决策C工程建设总进度 D工程建设总进度计划（分数：1.00）A.B

11、.C.D.29.施工单位承担违约责任常用的方法是( )。A继续履行 B赔偿损失C采取补救措施 D支付违约金（分数：1.00）A.B.C.D.30.监理工程师对承包商( )的工程量，不予计量。A经批准超出设计图纸 B自身原因造成的返工C设计变更而增加 D业主原因造成的返工（分数：1.00）A.B.C.D.31.合同生效后，当事人发现部分工程的费用负担约定不明确，首先应当( )确定费用负担的责任。A按交易习惯 B依据合同的相关条款C签订补充协议 D按履行义务一方承担的原则（分数：1.25）A.B.C.D.32.下列不能作为保证人团体的是( )。A私营公司 B国有公司 C法人 D学校（分数：1.00

12、）A.B.C.D.33.根据中华人民共和国合同法的规定，既具有对合同未违约方给予补偿，又具有对违约方实行制裁双重性质的是( )。A罚金 B赔偿金 C利息 D违约金（分数：1.00）A.B.C.D.34.有关保险合同当事人的管理义务的叙述，不正确的是( )。A在订立保险合同前，当事人双方均应履行告知义务B对于损坏的保险标的，保险人只能选择赔偿C在保险事故发生后，投保人有责任采取一切措施，避免扩大损失D在保险合同订立后，投保人应按照约定期限交纳保险费，应遵守有关消防、安全、生产操作和劳动保护方面的法规及规定（分数：1.00）A.B.C.D.35.根据 FIDIC土木工程施工分包合同条件，分包商收到

13、工程师发出的分包工程变更指令后，正确的做法是( )。A立即执行 B变更执行C请承包商代表确认后再执行 D请业主代表确认后再执行（分数：1.00）A.B.C.D.36.根据我国施工合同文本规定，对于具体工程的一些特殊问题，可通过( )约定承发包双方的权利和义务。A通用条款 B专用条款 C监理合同 D协议书（分数：1.00）A.B.C.D.37.监理招标的宗旨是对监理单位( )的选择。A能力 B人员 C设备 D报价（分数：1.00）A.B.C.D.38.标准化的施工合同协议书的主要内容不包括( )。A合同工期 B工程承包范围C合同生效时间 D违约、索赔和争议（分数：1.00）A.B.C.D.39.

14、订立合同过程中，( )是要约。A招标公告 B投标书 C寄送的价目表 D招股说明书（分数：1.00）A.B.C.D.40.担保方式中的保证要求( )订立书面保证合同。A债权人和债务人 B保证人和债权人 C保证人和债务人 D主合同当事人（分数：1.00）A.B.C.D.41.按照合同法的规定，( )属于委托合同。A某地铁公司与设计院订立的建设工程勘察合同B某政府机关与建筑工程公司订立的建设工程施工合同C某房地产开发公司与工程咨询公司订立的监理合同D某宾馆与电器公司订立的客房维修空调合同（分数：1.00）A.B.C.D.42.某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包

15、人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定( )。A施工合同成立，但不生效 B施工合同成立，且已生效C施工合同不成立，不生效 D施工合同不成立，但有效（分数：1.00）A.B.C.D.43.施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，施工合同专用备款的解释顺序应在( )。A施工合同通用条款之后 B中标通知书之前C投标书之前 D工程量清单之前（分数：1.00）A.B.C.D.44.某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定( )。A施工合同成立，但不生效 B施工合同成立，且已生效C施工合同不成

16、立，不生效 D施工合同不成立，但有效（分数：1.00）A.B.C.D.45.上级行政主管部门的工作人员在施工现场检查工作时，应由( )对他们的工作安全负责。A业主 B监理单位 C承包商 D工作人员自己（分数：1.00）A.B.C.D.46.招标过程中进行决标前答辩时，招标单位可与被选中标单位就( )加以澄清，并允许其补充和修正。A施工组织设计 B工程质量标准C投标工期 D投标报价（分数：1.00）A.B.C.D.47.按 FIDIC 合同条件签订的合同在履行过程中，不利于承包商的风险损害是否应给予补偿，监理工程师应以( )为判定准则。A承包商的报价是否包括对此事件的费用B不可抗力事件造成C作为

17、有经验的承包商在投标阶段能否合理预见D非承包商原因造成（分数：1.00）A.B.C.D.48.担保合同在( )时，发生法律效力。A被担保合同不完全履行 B担保合同不完全履行C被担保合同签订生效 D担保合同签订生效（分数：1.00）A.B.C.D.49.在建设工程合同中，合同人当事人一般都应当具有法人资格，并且承包人还应当具备相应的资质条件，这是合同生效条件( )的具体表现。A当事人必须是法人组织 B意思表示真实C不违反法律或社会公共利益 D当事人具有相应民事权利和民事行为能力（分数：1.00）A.B.C.D.50.供货方在交付货物时，超出了合同内约定的磅差和尾差，采购方同意接受多交付部分货物，

18、采购方应( )交付价款。A按订货数量的价格B按实际交付货物并考虑合理磅差和尾差的价格C按实际交付货物不考虑合理磅差和尾差的价格D按订货数量并考虑合理磅差和尾差的价格（分数：1.00）A.B.C.D.二、多项选择题(总题数：30，分数：59.00)51.施工合同双方当事人对合同是否可撤销发生争议，可向( )请求撤销合同。（分数：2.00）A.建设行政主管部门B.仲裁机构C.人民法院D.设计单位E.工程师52.FIDIC 施工合同条件规定，承包商提交的施工进度计划应该说明( )。（分数：2.00）A.打算采用的施工方案B.打算采用的施工组织方案C.打算采用的施工计划安排D.预计应支付给承包商费用的

19、资金估算表E.修改进度计划的时间安排53.效力待定合同的种类包括( )。（分数：2.00）A.无代理权人订立的合同B.表见代理人订立的合同C.有处分权人处分他人财产订立的合同D.限制民事行为能力人订立的合同E.法定代表人、负责人越权订立的合同54.按照“监理合同标准条件”，业主应授予监理单位的权利包括( )。（分数：2.00）A.程设计变更的审批权 BB.报经业主同意后，发布开工令、停工令、复工令的权利C.选择工程总设计单位和施工总承包单位的确认权D.选择工程分包设计单位和施工分包单位的建议权55.监理服务是监理单位的高智能投入，服务工作的好坏取决于( )。（分数：2.00）A.参与监理工作人

20、员的业务专长和经验B.是否遵循了规范化的管理程序和方法C.监理工作的内容和范围D.监理招标的成功与否E.参与监理工作人员的创新想象力和风险意识56.中华人民共和国合同法规定的无效合同条件包括( )。（分数：2.00）A.一方以胁迫手段订立合同，损害国家利益B.损害社会公共利益C.在订立合同时显失公平D.违反行政法规的强制性规定E.恶意串通损害第三人利益57.发生涉及工程造价问题的施工合同纠纷时，如果仲裁庭对专门性问题认为需要进行证据鉴定的，可以由( )鉴定部门鉴定。（分数：2.00）A.发包人指定的B.当事人约定的C.仲裁庭指定的D.政府建设主管部门指定的E.工程师指定的58.设备制造阶段，采

21、购方和供货方应在合同内约定设备监造的内容，监理依据合同的规定进行检杏和试验，具体内容可能包括( )等。（分数：2.00）A.配套的辅助设备B.监造的部套C.监造方式D.每套的监造内容E.检验的数量59.下列哪些合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销( )。（分数：2.00）A.因重大误解而订立的合同B.显失公平的合同C.以欺诈、胁迫等手段使对方在违背真实意思的情况下订立的合同D.以合法形式掩盖非法目的的合同E.乘人之危使对方在违背真实意思的情况下订立的合同60.采取公开招标方式进行设计招标时，应从( )进行审查。（分数：2.00）A.能力B.资格C.资金D.年龄E.经验61.

22、按照施工合同示范文本的规定，对合同双方有约束力的合同文件包括( )。（分数：2.00）A.投标书及其附件B.招标阶段对投标人质疑的书面解答C.资格审查文件D.履行合同过程中的变更协议E.工程报价单62.监理人的附加工作包括( )。（分数：2.00）A.非监理人原因而终止的监理业务的善后工作B.恢复监理业务前不超过 42 天的准备工作时间C.非监理人原因使监理工作延误增加的工作量D.委托人要求监理人就施工中采用新工艺施工部分编制质量检测合格标准E.非监理人原因使承包合同不能按时竣工而延长的监理时间63.工程进度款的计算内容包括( )。（分数：2.00）A.实际完成的工程量价款B.工程师批准的索赔

23、款C.本期应扣回的预付款D.保修金的退还E.设计变更调整的合同款64.下列属于监理人监督控制权的是( )。（分数：2.00）A.向承包人提出建议B.对施工进度的监督C.征得委托人同意，发布开工令D.工程设计变更的审批E.对工程上使用的材料和施工质量进行检验65.FIDIC 施工合同条件中，业主向承包商提供支付保函( )。（分数：2.00）A.是在通用条件的条款中明确规定的B.取决于业主主动选用C.取决于承包商的要求D.是在专用条件的条款中明确规定的E.取决于融资机构的强制性规定66.设计合同示范文本规定，初步设计文件应当满足( )的需要。（分数：2.00）A.控制概算B.施工C.编制施工招标文

24、件D.编制施工图设计文件E.主要设备材料订货67.根据建设工程设计合同(示范文本)，下列关于建设工程设计合同生效和定金的说法中，正确的有( )。（分数：2.00）A.设计合同经签字盖章后立即生效B.设计合同在支付定金后生效C.设计合同的定金为合同总价的 20%D.委托人不按约定支付定金应承担违约责任E.设计人收到定金为设计开工的标志68.工程建设监理合同示范文本规定，( )是监理单位服务内容。（分数：2.00）A.合约外的工作B.附加工作C.额外工作D.正常的监理工作E.承包商要求的工作69.施工分包合同的主要特点表现为( )。（分数：2.00）A.发包人与分包人之间没有合同关系B.分包人只能

25、向承包人提出索赔C.分包人的施工质量必须达到施工合同中的要求D.分包人收到工程师依据施工合同发布的指令后必须立即执行E.承包人负有对分包工程施工的协调、管理职责70.建设工程物资采购合同属于买卖合同，具有买卖合同的一般特点，具体包括( )。（分数：2.00）A.出卖人与买受人订立买卖合同，是以转移财产所有权为目的B.买卖合同的买受人取得财产所有权，必须支付相应的价款C.出卖人转移财产所有权，必须以买受人支付价款为代价D.买卖合同是双务、有偿合同，也可以是无偿合同E.买卖合同是诺成合同71.监理工程师在审查承包商时的索赔报告中要求顺延的工期时，正确的做法是( )。（分数：2.00）A.首先要划清

26、施工进度拖延的责任B.被延误的工作处于施工进度计划关键线路上的应批准顺延工期C.被延误的工作处于施工进度计划非关键线路上的不应批准顺延工期D.监理工程师有权指示承包人删减某些合同内规定的工作，同时要求相应缩短合同工期E.监理工程师有审核、批准承包人顺延工期的权力72.在 FIDIC 施工合同条件下，工程师要求承包商递交实施变更的说明中应包括的内容是 ( )。（分数：2.00）A.实施工作说明书B.变更工作实施的质量标准C.提出工期顺延要求D.对进度计划作必要修改的建议E.提出变更费用要求73.设备制造阶段的监理工作包括( )。（分数：2.00）A.原材料和元器件的进厂检验B.部件的加工检验和试

27、验C.出厂前的预组装检验D.施工现场的到货开箱检验E.包装检验74.委托勘察任务的工作范围包括( )。（分数：2.00）A.工程勘察任务B.技术要求C.预计的勘察工作量D.其他必要的相关资料E.勘察成果资料提交的份数75.合同法规定，应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方有( )情况时，可以中止履行。（分数：2.00）A.经营状况严重恶化B.转让财产C.丧失商业信誉D.没有提供担保E.没有履行债务能力76.施工分包合同纠纷的诉讼当事人包括( )。（分数：2.00）A.业主B.承包商C.分包商D.分包商的担保人E.监理工程师77.合同无效的情形包括( )。（分数：2.00）A.因重大误解而订立

28、的合同B.以合法形式掩盖非法目的的合同C.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的合同D.违反法律、行政法规的强制性规定的合同E.一方以欺诈、胁迫的手段订立，损害国家利益的合同78.承包商提出的变更建议，承包商认为其提出的变更建议将可能( )时，可以考虑变更。（分数：2.00）A.加速完工B.降低业主实施、维护或运行工程的费用C.给施工带来很大方便D.为业主带来其他利益E.对业主而言能提高竣工工程的效率或价值79.建设工程施工合同履行过程中，不应由发包人完成的工作是( )。（分数：2.00）A.提供地下管线资料B.办理法律、法规规定的批准手续C.进行图纸会审D.协调处理古树名木的保护工作E.按规

29、定办理安全生产有关手续80.施工合同履行过程中，当发包人收到竣工结算报告后 56 天内仍然不支付竣工结算款时，承包人可以( )。（分数：1.00）A.留置该工程B.拍卖该工程C.与发包人协议将该工程折价D.申请法院将该工程依法拍卖E.请仲裁机构将该工程依法拍卖建设工程合同管理-306 答案解析(总分：109.25，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.25)1.合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充，这体现了合同履行的( )原则。A诚实信用 B全面履行 C法定履行 D约定履行（分数：1.00）A.B. C.D.解析：

30、2.工程建设项目招标范围和规模标准规定要求设计服务的采购单项合同估算价在( )万元人民币以上时，必须进行招标。A200 B100 C50 D20（分数：1.00）A.B.C. D.解析：3.执行政府指导价的合同，合同当事人一方未在交付期限内交付合同标的时，依中华人民共和国合同法的规定，遇价格下降时，应执行( )。A原价格 B新价格C原价格和新价格的平均价 D市场价格（分数：1.00）A.B. C.D.解析：4.评标采用综合评分法可以较全面地反映( )。A投标人能力的高低 B投标人的财务状况C投标人的素质 D投标人的分包计划（分数：1.00）A.B.C. D.解析：5.按照施工合同示范文本规定，

31、当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按( )顺序解释。A施工合同协议书、工程量清单、中标通知书B中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议C合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单D施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书（分数：1.00）A.B.C. D.解析：6.建设工程合同的公证与签证，在法律上的相同之处是( )。A性质相同，都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查B效力相同，即经过法定程序公证和签证的合同可以作为人民法院认定事实的依据C适用范围相同，即在国内国外均可采用签证和公证任何一种合同审查方式D申请原则相同，都是合同当事人自愿决定是否进行合同的签证和

32、公证（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：7.缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是( )。A合同尚未成立B缔约一方受有损失C缔约当事人有过错D缔约当事人的过错行为与该损失之间有因果关系（分数：1.00）A. B.C.D.解析：8.施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照施工合同示范文本通用条款规定，下列说法正确的是( )。A发包人应在 14 天内直接确认顺延的工期，通知承包人B工程师应在 14 天内直接确认顺延的工期，通知承包人C承包人应在 14 天内直接确认顺延的工期，通知工程师D承包人应在 14 天内将自己认为应顺延的工期报告工程师（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：9

33、.在国外，建筑工程一切险的投保人一般是( )。A业主 B承包人 C监理人 D发包人（分数：1.00）A.B. C.D.解析：10.不属于建设工程勘察合同内约定由发包人负责保证勘察工作顺利开展应提供的条件是( )。A修好通行道路 B接通电源水源C挖好排水沟渠 D测绘地形图（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：11.当事人一方不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定( )。A向上级仲裁机构申请执行 B向人民法院申请执行C向首席仲裁员申请执行 D向人民法院起诉（分数：1.00）A.B. C.D.解析：12.依据施工合同示范文本规定，承包人收到竣工结算价款后( )天内将竣工工程交

34、付发包人，施工合同即告终止。A7 B14 C28 D42（分数：1.00）A.B. C.D.解析：13.工程师有权审查核实或批准承包商提出的( )索赔要求。A合约外 B道义 C其他 D合约内（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：14.某建设单位委托设计院承担办公楼设汁任务。设计院在完成设计任务的 30%时，由于某种原因，办公楼项目停建，建设单位向设计院发出终止合同的通知。依据设计合同示范文本的规定，建设单位承担解除合同后果责任的方式为( )。A设计院没收建设单位支付的定金B建设单位支付合同设计费的 50%C设计院没收建设单位支付的定金，建设单位再支付合同设计费的 30%D设计院没收建设单位

35、支付的定金，建设单位再支付合同设计费的 50%（分数：1.00）A.B. C.D.解析：15.FIDIC 施工合同通用条款规定，如果由工程师批准的承包商的变更建议包括一项对部分永久工程的设计的改变，双方没有其他协议，( )应设计该部分工程。A业主 B原设计人 C工程师 D承包商（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：16.监理合同中写明的合同金额是指( )的酬金。A正常监理工作 B附加监理工作 C额外监理工作D包括正常、附加和额外监理工作（分数：1.00）A. B.C.D.解析：17.在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收

36、后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由( )。A保管员负责赔偿损失 B发包人承担损失责任C承包人负责赔偿损失 D发包人与承包人共同承担损失责任（分数：1.00）A.B. C.D.解析：18.材料采购合同中，材料的交付方式可采取的方式具体有( )。A自提、送货 B自提、代运C送货、自提、代运 D送货、代运（分数：1.00）A.B.C. D.解析：19.反映招标工程具体特点和要求是在( )中约定的。A合同协议书 B通用条款 C专用条款 D附件（分数：1.00）A.B.C. D.解析：20.根据我国担保法的规定，保证人可以是( )。A政府机关 B学校 C医院 D证券公司（

37、分数：1.00）A.B.C.D. 解析：21.在项目招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝与招标人订立书面合同时，( )。A中标人不承担合同责任B招标人应退还其投标保证金C招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失小于保证金，则小于部分应退还中标人D招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失大于保证金，则可继续向中标人追索差额（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：22.建设工程全过程总承包一般由招标单位以( )方式选择总承包单位。A直接发包 B公开招标 C邀请招标 D议标（分数：1.00）A.B.C. D.解析：23.同时履行抗辩权和后履行抗辩权的适用条件中完全一致的条件是( )。A同约定了

38、履行顺序B由同一双务合同产生互负的对价给付债务C应当后履行的对价给付是可能履行的义务D应当先履行合同一方经营状况严重恶化（分数：1.00）A.B. C.D.解析：24.项目总投资在( )万元人民币以上的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设相关的主要设备，必须采用招标方式委托工作任务。A2000 B3000 C4000 D5000（分数：1.00）A.B. C.D.解析：25.某物资采购合同履行过程中，由于供应方交付的货物存在严重质量缺陷，采购方拒付货款，其行为依据的是中华人民共和国合同法中规定的( )。A双方享有的同时履行抗辩权 B后履行方享有的抗辩权C先履行方享有的不安抗辩权 D后履行方享有

39、的不安抗辩权（分数：1.00）A.B. C.D.解析：解析 合同履行中的抗辩权26.施工合同示范文本规定，非发包人的工作是( )。A确定水准点 B提供进度计划 C开通主干道 D组织图纸会审（分数：1.00）A.B. C.D.解析：根据施工合同示范文本的有关规定，向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表，是承包人应完成的工作。专用条款内需要约定应提供计划、报表的具体名称和时间。27.能够留置的财产仅限于( )。A不动产 B动产 C专利权 D财产权（分数：1.00）A.B. C.D.解析：28.项目建设过程中的招标次数和每次招标的工作内容应根据( )确定。A项目目标分解 B项目决策C工

40、程建设总进度 D工程建设总进度计划（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：解析 项目建设过程中的招标次数和每次招标的工作内容应根据工程建设总进度计划确定。29.施工单位承担违约责任常用的方法是( )。A继续履行 B赔偿损失C采取补救措施 D支付违约金（分数：1.00）A.B.C. D.解析：30.监理工程师对承包商( )的工程量，不予计量。A经批准超出设计图纸 B自身原因造成的返工C设计变更而增加 D业主原因造成的返工（分数：1.00）A.B. C.D.解析：31.合同生效后，当事人发现部分工程的费用负担约定不明确，首先应当( )确定费用负担的责任。A按交易习惯 B依据合同的相关条款C签订补

41、充协议 D按履行义务一方承担的原则（分数：1.25）A.B.C. D.解析：解析 掌握习题解析 本题考查重点是对“合同履行”的掌握。合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明的，可以协议补充。因此，本题的正确答案是 C。32.下列不能作为保证人团体的是( )。A私营公司 B国有公司 C法人 D学校（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：33.根据中华人民共和国合同法的规定，既具有对合同未违约方给予补偿，又具有对违约方实行制裁双重性质的是( )。A罚金 B赔偿金 C利息 D违约金（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：34.有关保险合同当事人的管理义务的叙述，

42、不正确的是( )。A在订立保险合同前，当事人双方均应履行告知义务B对于损坏的保险标的，保险人只能选择赔偿C在保险事故发生后，投保人有责任采取一切措施，避免扩大损失D在保险合同订立后，投保人应按照约定期限交纳保险费，应遵守有关消防、安全、生产操作和劳动保护方面的法规及规定（分数：1.00）A.B. C.D.解析：35.根据 FIDIC土木工程施工分包合同条件，分包商收到工程师发出的分包工程变更指令后，正确的做法是( )。A立即执行 B变更执行C请承包商代表确认后再执行 D请业主代表确认后再执行（分数：1.00）A.B.C. D.解析：36.根据我国施工合同文本规定，对于具体工程的一些特殊问题，可

43、通过( )约定承发包双方的权利和义务。A通用条款 B专用条款 C监理合同 D协议书（分数：1.00）A.B. C.D.解析：解析 P102(二)建设工程施工合同范本。1施工合同范本的组成。(3)专用条款。由于具体实施工程项目的工作内容各不相同，施工现场和外部环境条件各异，因此还必须有反映招标工程具体特点和要求的专用条款的约定。合同范本中的“专用条款”部分只为当事人提供了编制具体合同时应包括内容的指南，具体内容由当事人根据发包工程的实际要求细化。37.监理招标的宗旨是对监理单位( )的选择。A能力 B人员 C设备 D报价（分数：1.00）A. B.C.D.解析：解析 P68 监理招标中招标人选择

44、中标人的基本原则是“基于能力的选择”，故建设监理招标的宗旨是对监理单位能力的选择，鼓励的是能力竞争，而不是价格竞争。38.标准化的施工合同协议书的主要内容不包括( )。A合同工期 B工程承包范围C合同生效时间 D违约、索赔和争议（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：39.订立合同过程中，( )是要约。A招标公告 B投标书 C寄送的价目表 D招股说明书（分数：1.00）A.B. C.D.解析：解析 订立合同过程中，投标书是要约。40.担保方式中的保证要求( )订立书面保证合同。A债权人和债务人 B保证人和债权人 C保证人和债务人 D主合同当事人（分数：1.00）A.B. C.D.解析：41.

45、按照合同法的规定，( )属于委托合同。A某地铁公司与设计院订立的建设工程勘察合同B某政府机关与建筑工程公司订立的建设工程施工合同C某房地产开发公司与工程咨询公司订立的监理合同D某宾馆与电器公司订立的客房维修空调合同（分数：1.00）A.B.C. D.解析：解析 监理合同属于委托合同。42.某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定( )。A施工合同成立，但不生效 B施工合同成立，且已生效C施工合同不成立，不生效 D施工合同不成立，但有效（分数：1.00）A.B. C.D.解析：43.施工合同文件中出现含

46、糊不清或不一致时，施工合同专用备款的解释顺序应在( )。A施工合同通用条款之后 B中标通知书之前C投标书之前 D工程量清单之前（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：44.某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定( )。A施工合同成立，但不生效 B施工合同成立，且已生效C施工合同不成立，不生效 D施工合同不成立，但有效（分数：1.00）A.B. C.D.解析：45.上级行政主管部门的工作人员在施工现场检查工作时，应由( )对他们的工作安全负责。A业主 B监理单位 C承包商 D工作人员自己（分数：1.

47、00）A.B.C. D.解析：46.招标过程中进行决标前答辩时，招标单位可与被选中标单位就( )加以澄清，并允许其补充和修正。A施工组织设计 B工程质量标准C投标工期 D投标报价（分数：1.00）A. B.C.D.解析：47.按 FIDIC 合同条件签订的合同在履行过程中，不利于承包商的风险损害是否应给予补偿，监理工程师应以( )为判定准则。A承包商的报价是否包括对此事件的费用B不可抗力事件造成C作为有经验的承包商在投标阶段能否合理预见D非承包商原因造成（分数：1.00）A.B.C. D.解析：48.担保合同在( )时，发生法律效力。A被担保合同不完全履行 B担保合同不完全履行C被担保合同签订

48、生效 D担保合同签订生效（分数：1.00）A. B.C.D.解析：49.在建设工程合同中，合同人当事人一般都应当具有法人资格，并且承包人还应当具备相应的资质条件，这是合同生效条件( )的具体表现。A当事人必须是法人组织 B意思表示真实C不违反法律或社会公共利益 D当事人具有相应民事权利和民事行为能力（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：50.供货方在交付货物时，超出了合同内约定的磅差和尾差，采购方同意接受多交付部分货物，采购方应( )交付价款。A按订货数量的价格B按实际交付货物并考虑合理磅差和尾差的价格C按实际交付货物不考虑合理磅差和尾差的价格D按订货数量并考虑合理磅差和尾差的价格（分数：1.00）A.B.C. D.解析：二、多项选择题(总题数：30，分数：59.00)51.施工合同双方当事人对合同是否可撤销发生争议，可向( )请求撤销合同。（分数：2.00）A.