【工程类职业资格】建设工程合同管理-325及答案解析.doc

1、建设工程合同管理-325 及答案解析(总分：108.25，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.合同法中规定的合同履行抗辩权，是指合同履行过程中当事人任何一方因对方的违约而( )的行为。A解除合同 B变更合同C转让合同 D中止履行合同义务（分数：1.00）A.B.C.D.2.某监理合同中，出现了“需遵守市地方性标准建设工程监理规程”的约定，该约定应写在( )中。A建设工程委托监理合同 B中标函C建设工程委托监理合同标准条件 D建设工程委托监理合同专用条件（分数：1.00）A.B.C.D.3.下列关于建设工程施工合同的工期说法不正确的是( )。A合同协议书内应

2、明确注明开工日期B在合同协议书内应明确注明竣工日期C在合同协议书内应明确注明合同工期总日历天数D招标选择承包人的，工期总日历天数也就是招标文件要求的天数（分数：1.00）A.B.C.D.4.某施工单项合同估算价在 500 万元人民币以上的抢险救灾工程( )。A必须采用公开招标 B必须采用邀请招标C必须进行招标 D可以直接委托发包（分数：1.00）A.B.C.D.5.设计人有权向发包人提出索赔的是( )。A发包人将设计人交付的设计文件用于本合同外的项目B发包人要求设计人进行设计变更C施工图设计未达到设计深度D设计人对外商的设计资料进行审查（分数：1.00）A.B.C.D.6.工程师对工程索赔的影

3、响不包括( )。A工程师可能会引起承包人的索赔B工程师无权单方面作出索赔处理决定C工程师有权将合理的索赔要求纳入工程进度款中签发付款证书D工程师在有争议的诉讼过程中作为见证人（分数：1.00）A.B.C.D.7.甲公司与乙公司订立了一份总货款额为 20 万元的设备供货合同。合同约定的违约金为货款总值的10%。同时，甲公司向乙公司给付定金 5000 元，后乙公司违约，给甲公司造成损失 2 万元。乙公司应依法向甲公司支付( )。A2 万元B2.5 万元C3 万元D3.5 万元（分数：1.00）A.B.C.D.8.依照建设工程委托监理合同(示范文本)规定，( )应属于附加监理工作的范围。A审查认可施

4、工承包商的施工方案和进度计划B不可抗力事件发生后的善后工作C发包人与违约承包商终止合同后，新选定的承包商进场施工前需进行的必要准备工作时间D发包人要求监理人协助办理的与政府行政管理部门的外部协调工作（分数：1.00）A.B.C.D.9.合同的履行以( )为前提和依据。A有效的合同 B合同标的C法律法规 D合同当事人（分数：1.00）A.B.C.D.10.在建设工程施工合同法律关系中，法律关系的客体是( )。A建筑物 B施工工程技术 C施工工程款 D工程施工行为（分数：1.00）A.B.C.D.11.施工合同履行过程中，若合同文件约定不一致时，正确的解释顺序应为( )。A中标通知书、工程量清单、

5、标准B施工合同通用条款、施工合同专用条款、图样C投标书、施工合同通用条款、工程量清单D中标通知书、工程量清单、投标书（分数：1.00）A.B.C.D.12.能够引起合同法律关系、产生、变更和消灭的客观现象是( )。A法律关系主体 B法律事实 C法律关系客体 D法律关系内容（分数：1.00）A.B.C.D.13.建设工程设计合同(示范文本)规定，设计人负责设计的建(构)筑物需注明( )。A施工方案 B设计变更的期限C竣工验收的标准 D合理使用年限（分数：1.00）A.B.C.D.14.当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担责任的保证是( )。A一般保证 B连带责任保证 C法定

6、保证 D委托保证（分数：1.00）A.B.C.D.15.施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照( )处理。A增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延B增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延C增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延D增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延（分数：1.00）A.B.C.D.16.执行政府定价或政府指导价的合同，逾期提取标的物或者逾期付款的，( )。A按原价格执行B按新价格执行C遏价格上涨时，按新价格执行；价格下降时，按原价格执行D遇价格上涨时，按原价格执行；价格下降时，按新价格执行（分数：1.

7、00）A.B.C.D.17.合同被变更、撤销的前提是( )。A合同欠缺生效条件 B合同无效C当事人提出请求 D人民法院有权变更、撤销合同（分数：1.00）A.B.C.D.18.按照材料采购合同的约定，供货方交付产品时，不作为双方验收依据的资料包括( )。A双方签订的采购合同 B合同内约定的质量标准C建设工程施工合同 D双方当事人共同封存的样品（分数：1.00）A.B.C.D.19.征得委托人同意，监理人可以发布的指令不包括( )。A开工令 B停工令 C复工令 D验收令（分数：1.00）A.B.C.D.20.当委托人和承包发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以( )的身份判断，公正地进行调解。

8、A委托人 B承包人C独立 D双方（分数：1.00）A.B.C.D.21.设计人有权向发包人提出索赔的是( )。A发包人将设计人交付的设计文件用于本合同外的项目B发包人要求设计人进行设计变更C施工图设计未达到设计深度D设计人对外商的设计资料进行审查（分数：1.00）A.B.C.D.22.当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以( )的身份判断，公正地进行调解。A委托人 B承包人 C独立 D双方（分数：1.00）A.B.C.D.23.依据有关“建筑工程一切险”的规定，下列描述中正确的是( )。A保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程B投保人和被保险人是保险合同的当事人

9、C发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务D保险合同的有效期至工程保险期满为止（分数：1.00）A.B.C.D.24.按照 FIDIC 合同条件，下列哪项风险应由承包商承担( )。A战争敌对行动 B业主提供的设计不当造成的损失C一个有经验的承包商无法预测和防范的任何自然力作用D非异常恶劣的不利的气候影响（分数：1.00）A.B.C.D.25.由于异常恶劣的气候条件造成的停工是( )。A不可原谅延期不给补偿费用 B不可原谅延期但给补偿费用C可原谅延期且给补偿费用 D可原谅延期但不给补偿费用（分数：1.00）A.B.C.D.26.承包人完成质量保修任务后，由(

10、)组织验收。A工程师 B建设行政主管部门C发包人 D承包人（分数：1.00）A.B.C.D.27.下列有关合同履行中行使代位权的说法，正确的是( )。A债权人必须以债务人的名义行使代位权B债权人代位权的行使必须取得债务人的同意C代位权行使的费用由债权人自行承担D债权人代位权的行使必须通过诉讼程序，且范围以债权为限（分数：1.00）A.B.C.D.28.承包人完成质量保修任务后，由( )组织验收。A工程师 B建设行政主管部门C发包人 D承包人（分数：1.00）A.B.C.D.29.定金合同要采用书面形式，其生效口是指( )。A实际交付定金之日 B签订合同之日C约定交付定金之日 D终止合同之日（分

11、数：1.00）A.B.C.D.30.根据我国施工合同文本规定，对于具体工程的一些特殊问题，可通过( )约定承发包双方的权利和义务。A通用条款 B专用条款 C监理合同 D协议书（分数：1.00）A.B.C.D.31.施工过程中，工程师的检查检验影响了承包人施工的正常进行，如检查检验合格时，应由 ( )。A承包人承担影响正常施工的费用B发包人支付影响正常施工的追加合同价款，相应顺延工期C承包人只给予发包人顺延相应工期D发包人和承包人承担责任（分数：1.00）A.B.C.D.32.在材料采购合同的履行过程中，因供货方逾期交货，( )。A合同约定由供货方将货物送达指定地点交接时，违约金按合同总价计算B

12、合同约定由采购方自提时，应由采购方承担违约金C采购方不可以提出解除合同要求D按合同约定依据逾期交货部分货款总价计算违约金（分数：1.00）A.B.C.D.33.某建设项目的施工单项合同估算价为 1000 万元人民币，在施工中需要采用专有技术，该施工项目( )方式发包。A应该采用公开招标 B应该采用邀请招标C应该采用议标 D可以采用直接委托（分数：1.00）A.B.C.D.34.某建设工程物资采购合同，采购方向供货方交付定金 4 万元。由于供货方违约，按合同约定计算的违约金为 10 万元，则采购方有权要求供货方支付( )承担违约责任。A4 万元 B8 万元 C10 万元 D14 万元（分数：1.

13、00）A.B.C.D.35.招标投标法明确指出，国务院规定的( )有权依法对招标投标活动中的违法行为进行查处。A行政监督部门 B公安部门 C纪检部门 D建筑管理部门（分数：1.00）A.B.C.D.36.所列条款的约定不区分具体工程的行业、地域、规模等特点，只要属于建筑安装工程均可适用是指( )的含义。A协议 B通用 C专用 D从属（分数：1.00）A.B.C.D.37.工程师是依据( )的质量标准对承包人的工程质量进行检查。A法律规定 B国家强制性C合同约定 D工程所在地（分数：1.00）A.B.C.D.38.协调处理现场周围的保护工作是( )的义务。A承包人 B监理人 C发包人 D设计人（

14、分数：1.00）A.B.C.D.39.工程施工前，( )需向承包人进行设计交底。A委托人 B设计人 C工程师 D发包人（分数：1.00）A.B.C.D.40.招标单位可以委托具有相应资质的中介机构代理招标，此招标代理机构是( )。A行政机关 B国家机关隶属机构C依法成立的组织 D依法成立的协会（分数：1.00）A.B.C.D.41.如果采购方要求变更到货地点或接货人，应在合同规定的交货期限届满前( )天通知供货方，以便供货方修改发运计划和组织运输工具。A10 B15 C30 D40（分数：1.00）A.B.C.D.42.工程师确定工程变更价款的原则中，不包括( )。A按合同已有的价格 B参照类

15、似价格C由承包人提出适当价格 D由发包人提出适当价格（分数：1.00）A.B.C.D.43.对于无权代理行为，被代理人行使( )后，代理行为有效。A后履行抗辩权 B追认权C拒绝权 D不安抗辩权（分数：1.00）A.B.C.D.44.执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物时，恰遇政府指导价格上涨，应按( )执行。A当地市场价格 B原价和新价的平均价格C原价格 D新价格（分数：1.00）A.B.C.D.45.工程具备竣工验收条件，( )按国家工程竣工验收有关规定组织验收工作。A承包人 B工程师 C发包人 D专家验收组（分数：1.00）A.B.C.D.46.在国外，建筑工程一切险的投保人一般

16、是( )。A业主 B承包人 C监理人 D发包人（分数：1.00）A.B.C.D.47.依据合同法的规定，执行政府定价的合同，合同当事人一方逾期交付标的物时，遇价格上涨，按( )执行。A原价格 B新价格C当地市场价格 D签订合同地市场价格（分数：1.00）A.B.C.D.48.施工招标的资格预审主要侧重于对承包人( )的要求进行审查。A企业总体能力是否适合招标工程 B投标书是否实质性响应招标文件C投标书的报价是否低于成本 D是否具有编写投标书的能力（分数：1.00）A.B.C.D.49.根据中华人民共和国合同法有关合同转让的规定，下列关于债权转让的说法中，正确的是( )。A债权人应当通知债务人B

17、债权人应当经债务人同意才可转让C主权利转让后从权利并不随之转让D无论何种情形合同债权都可以转让（分数：1.00）A.B.C.D.50.甲与乙签订了采购 10t 水泥的采购合同，合同约定由乙向甲交付 8t，乙向丙交付 2 乙这种情况表现为( )。A债务承担 B债务人向第三人履行债务C债权转让 D由第三人向债权人履行债务（分数：1.00）A.B.C.D.二、多项选择题(总题数：30，分数：58.25)51.在 FIDIC 施工合同条件下，工程师批示的内容应包括( )。（分数：2.00）A.变更内容B.变更工程价款C.变更项目的施工技术要求D.变更处理的原则E.有关图纸文件52.合同公证与鉴证的相同

18、点体现在( )。（分数：2.00）A.合同鉴证与公证的办理机关相同B.合同鉴证与公证的办理程序相同C.合同鉴证与公证的内容和范围相同D.合同公证与鉴证，除另有规定外，都实行自愿申请原则E.合同鉴证与公证的目的都是为了证明合同的合法性与真实性53.承包人在提交索赔报告时，( )证明材料可作为合理的证据。（分数：2.00）A.施工现场记录B.施工图纸C.汇率变化表D.中期支付工程进度款的单据E.合同履行过程中的来往信件54.在债务履行期届满抵押权人未受清偿的，抵押权人可以通过( )来实现抵押权。（分数：2.00）A.人民法院起诉B.仲裁机构仲裁C.协议拍卖抵押物D.协议以抵押物折价E.协议变卖抵押

19、物55.关于监理人的责任限度说法正确的是( )。（分数：2.00）A.监理人在责任期内，因过失造成损失，要负监理失职的责任B.监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失负责C.不对第三方违反合同规定的质量要求和完工时限承担责任D.因监理人失职造成损失，监理应承担全部责任E.监理人应对责任期以外发生事情引发的损失承担相应责任56.中级人民法院管辖的案件包括( )。（分数：2.00）A.重大涉外案件B.跨市的经济案件C.在本辖区有重大影响的案件D.涉案当事人为 5 人以上的案件E.最高人民法院确定由中级人民法院管辖的案件57.依照施工合同示范文本规定，关于竣工前的单机无负荷试车，下列说法正确的

20、是( )。（分数：2.00）A.工程师组织试车B.承包人应在试车前 48 小时向监理工程师发出要求试车的书面通知C.发包人为试车提供必要的条件D.监理工程师未提出延期试车要求，也不参加试车，不应承认试车记录E.试车合格由监理工程师在试车记录上签字58.关于合同价款，下列说法正确的是( )。（分数：2.00）A.标准化合同协议书内要求填写合同价款B.非招标工程的合同价款，由当事人依据工程预算书协商，填写在协议书内C.招标工程的合同价款，因中标通知书中已写明了中标合同价款，则合同协议书中不需写明合同价款D.追加合同价款指不包括在合同价款之内的应由发包人或承包人承担的经济支出E.费用指合同履行时发生

21、需要增加合同价款的情况59.邀请招标的优点包括( )。（分数：2.00）A.节约招标费用和节省时间B.不需要发布招标公告和设置资格预审程序C.可以减小合同履行过程中承包方违约的风险D.所需招标时间长、费用高E.评标的工作量较大60.按照招标投标法的要求，招标人如果自行办理招标事宜，应具备的条件包括( )。（分数：2.00）A.有编制招标文件的能力B.已发布招标公告C.具有开标场地D.已委托公证机关公证E.有组织评标的能力61.依据施工合同示范文本规定，施工合同发包人的义务包括( )。（分数：1.25）A.办理临时用地、停水、停电申请手续B.向施工单位进行设计交底C.提供施工场地地下管线资料D.

22、开通施工现场与城乡公共道路的通道E.做好施工现场地下管线和邻近建筑物的保护62.设计合同示范文本规定，初步设计文件应当满足( )的需要。（分数：2.00）A.控制概算B.施工C.编制施工招标文件D.编制施工图设计文件E.主要设备材料订货63.按照 FIDIC 合同条件，根据索赔的目的，索赔分为( )。（分数：2.00）A.工期索赔B.单项索赔C.费用索赔D.合约外索赔E.合约内索赔64.依据建设工程委托监理合同(示范文本)规定，( )属于额外的监理工作。（分数：2.00）A.合同内约定由委托人承担的义务，经协商改由监理人承担的工作B.由于第三方原因使工作受到阻碍导致增加的工作C.由于非监理人责

23、任导致监理合同终止的善后工作D.出现不应由监理人负责，致使暂停监理任务后的恢复工作E.应委托人要求更改服务内容而增加的工作65.同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押物所得的价款的清偿规定可以是( )清偿。（分数：2.00）A.按抵押物登记的先后顺序B.按债权比例C.按合同生效顺序D.抵押物已登记的先于未登记的E.按债权的价款多少顺序66.建设工程施工合同(示范文本)规定，属于承包人应当完成的工作有( )。（分数：2.00）A.办理施工所需的证件B.提供和维修非夜间施工使用的照明设备C.按规定办理施工噪声有关手续D.保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定E.负责已完成工程的成品保护

24、67.工程师对运至工地不合格材料或设备、不合格工程有权发布的指令有( )。（分数：2.00）A.在规定时间内将不合格材料或设备运出工地B.要求承包商用合格材料取代不合格材料和设备施工C.要求承包商弥补缺陷D.拆除重做E.雇用其他承包商68.建设工程进度控制的措施包括( )。（分数：2.00）A.技术措施和经济措施B.质量保证措施C.合同措施和组织措施D.材料供应保证措施E.信息管理措施69.关于对中标通知书，下列说法正确的是( )。（分数：2.00）A.中标通知书由招标人发出B.中标通知书只对中标人具有法律效力C.只有招标人才能确定中标人D.中标通知书发出 30 日内签订合同E.中标通知书对招

25、标人具有法律效力70.招投标法规定，投标文件( )的投标人应确定为中标人。（分数：2.00）A.满足招标文件中规定的各项综合评价标准的最低要求B.最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准C.满足招标文件各项要求，并且报价最低D.满足招标文件各项要求，并且经评审的价格最高E.满足招标文件各项要求，并且经评审的价格最低71.关于对中标通知书，下列说法正确的是( )。（分数：2.00）A.中标通知书由招标人发出B.中标通知书只对中标人具有法律效力C.只有招标人才能确定中标人D.中标通知书发出 30 天内签订合同E.中标通知书对招标人具有法律效力72.FIDIC 施工合同通用条件中规定，发生(

26、)时，可以给承包商合理延长合同工期。（分数：1.00）A.放线错误B.发生变更C.施工中遇到异常不利气候条件D.施工中遇到其他承包商的干扰E.由于传染病或政府行为导致工期延误73.FIDIC施工合同条件规定，工程进度款的羔付管理中，合同工程是否有预付款，以及预付款的( )等均要在专用条款内约定。（分数：2.00）A.分期支付的地点B.金额多少C.分期支付的次数D.分期支付的时间E.扣还方式74.属于无效的合同有( )。（分数：2.00）A.违反市场经济规律订立的合同B.损害社会公共利益的合同C.恶意串通，损害第三人利益的合同D.冒损失风险订立的合同E.违反国家法律的合同75.有关承担违约责任的

27、说法正确的是( )。（分数：2.00）A.赔偿损失是承担违约的主要方式B.建筑工程合同中，施工单位承担违约责任常用的方法是采取补救措施C.违约金和定金不能合并使用D.违约金和赔偿损失同时使用时，赔偿损失优先E.当事人延迟履行后发生的不可抗力，可以免除责任76.在 FIDIC 施工合同条件下，工程师批示的内容应包括( )。（分数：2.00）A.变更内容B.变更工程价款C.变更项目的施工技术要求D.变更处理的原则E.有关图纸文件77.对违约责任者以法律制裁，要求当事人在签定合同时，要考虑( )。（分数：2.00）A.所签合同的合法性B.所签合同的经济性C.所签合同的真实性D.违约的承担能力E.履行

28、的可能性78.根据合同法的规定，约定债务抵销的( )。（分数：2.00）A.必须通知对方B.标的物的种类、品质可以不相同C.债务要求不高D.必须经当事人协商一致E.通知自到达对方时生效79.合同履行中，承担违约责任的方式包括( )等。（分数：2.00）A.继续履行B.采取补救措施C.赔偿损失D.追缴财产，收归国有E.返还财产80.设计合同示范文本中规定，设计人的责任有( )。（分数：2.00）A.在施工前负责向施工承包人和监理人进行设计交底B.解决施工中出现的设计问题C.为施工承包人提供设计依据的基础资料D.参加工程验收工作E.组织施工招标工作建设工程合同管理-325 答案解析(总分：108.

29、25，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.合同法中规定的合同履行抗辩权，是指合同履行过程中当事人任何一方因对方的违约而( )的行为。A解除合同 B变更合同C转让合同 D中止履行合同义务（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：解析 合同履行中的抗辩权是指在双务合同中，在满足一定法定条件时，合同当事人一方可以对抗对方当事人的履行要求，暂时拒绝履行合同约定的义务的权利，即中止履行合同义务。2.某监理合同中，出现了“需遵守市地方性标准建设工程监理规程”的约定，该约定应写在( )中。A建设工程委托监理合同 B中标函C建设工程委托监理合同标准条件 D建设工程委托监理

30、合同专用条件（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：解析 显然应写入“建设工程委托监理合同专用条件”中，因为“建设工程委托监理合同标准条件”是不允许变化的，须照搬。3.下列关于建设工程施工合同的工期说法不正确的是( )。A合同协议书内应明确注明开工日期B在合同协议书内应明确注明竣工日期C在合同协议书内应明确注明合同工期总日历天数D招标选择承包人的，工期总日历天数也就是招标文件要求的天数（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：解析 P106 一、工期和合同价格。(一)工期。在合同协议书内应明确注明开工日期、竣工日期和合同工期总日历天数。如果是招标选择的承包人，工期总日历天数应为投标书内承包人

31、承诺的天数，不一定是招标文件要求的天数。因此，我国施工合同范本规定订立合同时约定的合同工期概念应为从合同约定的开工日期起按投标文件中承诺的天数。4.某施工单项合同估算价在 500 万元人民币以上的抢险救灾工程( )。A必须采用公开招标 B必须采用邀请招标C必须进行招标 D可以直接委托发包（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：5.设计人有权向发包人提出索赔的是( )。A发包人将设计人交付的设计文件用于本合同外的项目B发包人要求设计人进行设计变更C施工图设计未达到设计深度D设计人对外商的设计资料进行审查（分数：1.00）A. B.C.D.解析：6.工程师对工程索赔的影响不包括( )。A工程师可

32、能会引起承包人的索赔B工程师无权单方面作出索赔处理决定C工程师有权将合理的索赔要求纳入工程进度款中签发付款证书D工程师在有争议的诉讼过程中作为见证人（分数：1.00）A.B. C.D.解析：7.甲公司与乙公司订立了一份总货款额为 20 万元的设备供货合同。合同约定的违约金为货款总值的10%。同时，甲公司向乙公司给付定金 5000 元，后乙公司违约，给甲公司造成损失 2 万元。乙公司应依法向甲公司支付( )。A2 万元B2.5 万元C3 万元D3.5 万元（分数：1.00）A. B.C.D.解析：合同法规定承担违约责任的方式包括继续履行、采取补救措施、赔偿损失、支付违约金、定金罚则五种。本题实际

33、考核应采取赔偿损失、支付违约金、定金罚则三种中的哪一种。在赔偿损失方式中规定，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，这种方式是承担违约责任的主要方式。(根据此种方式本题应赔偿 2 万元)在支付违约金方式中规定，违约金与赔偿损失不能同时采用，如果当事人约定了违约金，则应当按照支付违约金承担违约责任。(根据此种方式本题应赔偿 2010%=2 万元)在定金罚则中规定，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或定金条款。但是，这两种责任不能合并使用。(本题定金 5000 元少于造成损失)综上，本题应采取支付违约金方式承担违约责任，乙公司应依法向甲公司支付违约金 2 万元。

34、8.依照建设工程委托监理合同(示范文本)规定，( )应属于附加监理工作的范围。A审查认可施工承包商的施工方案和进度计划B不可抗力事件发生后的善后工作C发包人与违约承包商终止合同后，新选定的承包商进场施工前需进行的必要准备工作时间D发包人要求监理人协助办理的与政府行政管理部门的外部协调工作（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：解析 选项 A 属正常监理工作的范畴，这个比较容易区分，选项 B 和 C 是额外工作的范畴，属无法预见事件产生后新增加的工作，故选择正确选项是 D。9.合同的履行以( )为前提和依据。A有效的合同 B合同标的C法律法规 D合同当事人（分数：1.00）A. B.C.D.解

35、析：10.在建设工程施工合同法律关系中，法律关系的客体是( )。A建筑物 B施工工程技术 C施工工程款 D工程施工行为（分数：1.00）A. B.C.D.解析：11.施工合同履行过程中，若合同文件约定不一致时，正确的解释顺序应为( )。A中标通知书、工程量清单、标准B施工合同通用条款、施工合同专用条款、图样C投标书、施工合同通用条款、工程量清单D中标通知书、工程量清单、投标书（分数：1.00）A.B.C. D.解析：12.能够引起合同法律关系、产生、变更和消灭的客观现象是( )。A法律关系主体 B法律事实 C法律关系客体 D法律关系内容（分数：1.00）A.B. C.D.解析：解析 P5(一)

36、法律事实的概念。能够引起合同法律关系、产生、变更和消灭的客观现象和事实，就是法律事实。P4(二)合同法律关系主体。合同法律关系主体，是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。P5(三)合同法律关系的客体。合同法律关系客体，是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象。P5(四)合同法律关系的内容。合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的权利和义务。13.建设工程设计合同(示范文本)规定，设计人负责设计的建(构)筑物需注明( )。A施工方案 B设计变更的期限C竣工验收的标准 D合理使用年限（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：14.当事人在保证合同中约定，

37、债务人不能履行债务时，由保证人承担责任的保证是( )。A一般保证 B连带责任保证 C法定保证 D委托保证（分数：1.00）A. B.C.D.解析：15.施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照( )处理。A增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延B增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延C增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延D增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延（分数：1.00）A.B.C. D.解析：16.执行政府定价或政府指导价的合同，逾期提取标的物或者逾期付款的，( )。A按原价格执行B按新价格执行C遏价格上涨时，

38、按新价格执行；价格下降时，按原价格执行D遇价格上涨时，按原价格执行；价格下降时，按新价格执行（分数：1.00）A.B.C. D.解析：17.合同被变更、撤销的前提是( )。A合同欠缺生效条件 B合同无效C当事人提出请求 D人民法院有权变更、撤销合同（分数：1.00）A.B.C. D.解析：18.按照材料采购合同的约定，供货方交付产品时，不作为双方验收依据的资料包括( )。A双方签订的采购合同 B合同内约定的质量标准C建设工程施工合同 D双方当事人共同封存的样品（分数：1.00）A.B.C. D.解析：19.征得委托人同意，监理人可以发布的指令不包括( )。A开工令 B停工令 C复工令 D验收令

39、（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：20.当委托人和承包发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以( )的身份判断，公正地进行调解。A委托人 B承包人C独立 D双方（分数：1.00）A.B.C. D.解析：21.设计人有权向发包人提出索赔的是( )。A发包人将设计人交付的设计文件用于本合同外的项目B发包人要求设计人进行设计变更C施工图设计未达到设计深度D设计人对外商的设计资料进行审查（分数：1.00）A. B.C.D.解析：22.当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以( )的身份判断，公正地进行调解。A委托人 B承包人 C独立 D双方（分数：1.00）A.B.C. D.解

40、析：23.依据有关“建筑工程一切险”的规定，下列描述中正确的是( )。A保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程B投保人和被保险人是保险合同的当事人C发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务D保险合同的有效期至工程保险期满为止（分数：1.00）A.B.C. D.解析：24.按照 FIDIC 合同条件，下列哪项风险应由承包商承担( )。A战争敌对行动 B业主提供的设计不当造成的损失C一个有经验的承包商无法预测和防范的任何自然力作用D非异常恶劣的不利的气候影响（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：25.由于异常恶劣的气候条件造成的停工是( )。A

41、不可原谅延期不给补偿费用 B不可原谅延期但给补偿费用C可原谅延期且给补偿费用 D可原谅延期但不给补偿费用（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：26.承包人完成质量保修任务后，由( )组织验收。A工程师 B建设行政主管部门C发包人 D承包人（分数：1.00）A.B.C. D.解析：27.下列有关合同履行中行使代位权的说法，正确的是( )。A债权人必须以债务人的名义行使代位权B债权人代位权的行使必须取得债务人的同意C代位权行使的费用由债权人自行承担D债权人代位权的行使必须通过诉讼程序，且范围以债权为限（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：28.承包人完成质量保修任务后，由( )组织验收。A

42、工程师 B建设行政主管部门C发包人 D承包人（分数：1.00）A.B.C. D.解析：29.定金合同要采用书面形式，其生效口是指( )。A实际交付定金之日 B签订合同之日C约定交付定金之日 D终止合同之日（分数：1.00）A. B.C.D.解析：30.根据我国施工合同文本规定，对于具体工程的一些特殊问题，可通过( )约定承发包双方的权利和义务。A通用条款 B专用条款 C监理合同 D协议书（分数：1.00）A.B. C.D.解析：解析 P102(二)建设工程施工合同范本。1施工合同范本的组成。(3)专用条款。由于具体实施工程项目的工作内容各不相同，施工现场和外部环境条件各异，因此还必须有反映招标

43、工程具体特点和要求的专用条款的约定。合同范本中的“专用条款”部分只为当事人提供了编制具体合同时应包括内容的指南，具体内容由当事人根据发包工程的实际要求细化。31.施工过程中，工程师的检查检验影响了承包人施工的正常进行，如检查检验合格时，应由 ( )。A承包人承担影响正常施工的费用B发包人支付影响正常施工的追加合同价款，相应顺延工期C承包人只给予发包人顺延相应工期D发包人和承包人承担责任（分数：1.00）A.B. C.D.解析：32.在材料采购合同的履行过程中，因供货方逾期交货，( )。A合同约定由供货方将货物送达指定地点交接时，违约金按合同总价计算B合同约定由采购方自提时，应由采购方承担违约金

44、C采购方不可以提出解除合同要求D按合同约定依据逾期交货部分货款总价计算违约金（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：33.某建设项目的施工单项合同估算价为 1000 万元人民币，在施工中需要采用专有技术，该施工项目( )方式发包。A应该采用公开招标 B应该采用邀请招标C应该采用议标 D可以采用直接委托（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：解析 根据规定，“采用特定专利技术、专有技术进行勘察、设计或施工”情形的，可以不进行招标，采用直接委托的方式发包建设任务。34.某建设工程物资采购合同，采购方向供货方交付定金 4 万元。由于供货方违约，按合同约定计算的违约金为 10 万元，则采购方有权要

45、求供货方支付( )承担违约责任。A4 万元 B8 万元 C10 万元 D14 万元（分数：1.00）A.B.C. D.解析：解析 如果按违约金条款，可要求赔偿 10 万元；如果按定金条款，应双倍返还，可获得 8 万元的支付，但有 4 万元是属于自己的，属于赔偿的只有 4 万元。35.招标投标法明确指出，国务院规定的( )有权依法对招标投标活动中的违法行为进行查处。A行政监督部门 B公安部门 C纪检部门 D建筑管理部门（分数：1.00）A. B.C.D.解析：解析 招标投标法明确指出，国务院规定的行政监督部门有权依法对招标投标活动中的违法行为进行查处。36.所列条款的约定不区分具体工程的行业、地

46、域、规模等特点，只要属于建筑安装工程均可适用是指( )的含义。A协议 B通用 C专用 D从属（分数：1.00）A.B. C.D.解析：解析 建设工程施工合同示范文本简介37.工程师是依据( )的质量标准对承包人的工程质量进行检查。A法律规定 B国家强制性C合同约定 D工程所在地（分数：1.00）A.B.C. D.解析：38.协调处理现场周围的保护工作是( )的义务。A承包人 B监理人 C发包人 D设计人（分数：1.00）A.B.C. D.解析：解析 发包人的义务39.工程施工前，( )需向承包人进行设计交底。A委托人 B设计人 C工程师 D发包人（分数：1.00）A.B. C.D.解析：解析

47、设计人的责任40.招标单位可以委托具有相应资质的中介机构代理招标，此招标代理机构是( )。A行政机关 B国家机关隶属机构C依法成立的组织 D依法成立的协会（分数：1.00）A.B.C. D.解析：41.如果采购方要求变更到货地点或接货人，应在合同规定的交货期限届满前( )天通知供货方，以便供货方修改发运计划和组织运输工具。A10 B15 C30 D40（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：42.工程师确定工程变更价款的原则中，不包括( )。A按合同已有的价格 B参照类似价格C由承包人提出适当价格 D由发包人提出适当价格（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：确定变更价款的原则有：确定变更

48、价款时，应维持承包人投标报价单内的竞争性水平。(1)合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；(2)合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；(3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。43.对于无权代理行为，被代理人行使( )后，代理行为有效。A后履行抗辩权 B追认权C拒绝权 D不安抗辩权（分数：1.00）A.B. C.D.解析：44.执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物时，恰遇政府指导价格上涨，应按( )执行。A当地市场价格 B原价和新价的平均价格C原价格 D新价格（分数：1.00）A.B.C. D.解析：45.工程具备竣工验收条件，( )按国家工程竣工验收有关规定组织验收工作。A承包人 B工程师 C发包人 D专家验收组（分数：1.00）A.B.C. D.解析：46.在国外，建筑工程一切险的投保