【工程类职业资格】建设工程合同管理-326及答案解析.doc

1、建设工程合同管理-326 及答案解析(总分：107.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.招标的资格预审须知中规定，采用限制合格者数量为 5 家的方式。当排名第 5 的投标人放弃投标时，直当( )。A重新进行资格预审B仅允许排名前在 4 名的投标人参加投标C由排名第 6 的递补，维持 5 家投标人D改变预审合同标准，只设合同分，不限合格者数量（分数：1.00）A.B.C.D.2.图纸会审和设计交底应由( )来组织进行。A发包人 B承包人 C设计人 D监理单位（分数：1.00）A.B.C.D.3.中华人民共和国合同法对( )采用严格责任原则。A缔约过失

2、B违约责任 C无效合同 D可撤销合同（分数：1.00）A.B.C.D.4.标准化的施工合同协议书的主要内容不包括( )。A合同工期 B工程承包范围C合同生效时间 D违约、索赔和争议（分数：1.00）A.B.C.D.5.按照建设工程委托监理合同规定，执行监理业务过程中( )不违反监理人员应遵守的职业道德。A向其他人泄露委托人申明的秘密 B从承包方获取提前工期奖金C帮助承包人完善施工组织设计 D鼓动承包人就发包人的违约行为索赔（分数：1.00）A.B.C.D.6.留置作为一种担保方式，只能通过( )产生留置权。A合同约定 B优先受偿 C依法行使 D财产转让（分数：1.00）A.B.C.D.7.某大

3、宗水泥采购合同，进行交货检验清点数量时，发现交货数量少于订购的数量，但少交的数额没有超过合同约定的合理尾差限度，采购方应( )。A按订购数量支付B按实际交货数量支付C待供货方补足数量后再按订购数量支付D按订购数量支付，但扣除少交数量依据合同约定计算的违约金（分数：1.00）A.B.C.D.8.通过招标选择的承包人，在合同协议书内明确的工期总天数应为( )。A招标文件要求的天数 B投标书内承包人承诺的天数C发包人和承包人协商的天数 D承包人提交的施工组织设计中的天数（分数：1.00）A.B.C.D.9.建设工程勘察合同法律关系的客体是指( )。A物 B智力成果C行为 D财（分数：1.00）A.B

4、.C.D.10.施工过程中，由于甲承包商的分包商施工延误，导致乙承包商不能按进度计划施工，造成费用增加和工期延误，乙承包商应向( )提出索赔意向通知。A发包人 B工程师 C甲承包商 D甲承包商的分包商（分数：1.00）A.B.C.D.11.按照“施工合同”，因以下情况造成延误，应当顺延工期( )oA雨季到来 B乙方发生重大伤亡事故C，工程量变化或工程设计变更 D乙方采购工程材料不合格（分数：1.00）A.B.C.D.12.招标投标过程中需要对现场进行考察，以了解现场情况。现场考察组织工作由( )。A招标人承担，费用由投标人承担B投标人承担，费用由招标人承担C招标人承担，费用由招标人承担D投标人

5、承担，费用由投标人承担（分数：1.00）A.B.C.D.13.合同发生纠纷时，通过经济合同管理机关的主持，自愿达成协议，以求解决经济合同纠纷的方法是( )。A和解 B调解 C仲裁 D协议（分数：1.00）A.B.C.D.14.公开招标在开标时，应当由( )。A招标监督机构主持，所有投标人均应参加B招标监督机构主持，投标人自愿参加C招标人主持，所有投标人均应参加D招标人主持，投标人自愿参加（分数：1.00）A.B.C.D.15.在下列工程中，( )工程必须实行招标选择承包人。A政府投资的大型交通 B抢险救灾C保密 D限额以下（分数：1.00）A.B.C.D.16.工程师直接向分包人发布了错误指令

6、，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人( )。A以不属于自己的原因拒绝索赔要求B认为要求合理，先行支付后再向业主索赔C不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告（分数：1.00）A.B.C.D.17.下列关于设计合同的生效和设计期限的说法正确的是( )。A设计合同采用定金担保，合同总价的 10%为定金B设计合同采用定金担保，合同总价的 20%为定金C设计合同经双方当事人签字盖章后生效D设计合同经发包人向设计人支付定金后生效（分数：1.00）A.B.C.D.18.监理招标的特点正确的是( )。

7、A邀请投标人较多 B监理单位承担物质生产任务C报价在选择中居于主要地位 D招标宗旨是对监理单位能力的选择（分数：1.00）A.B.C.D.19.当事人签定的合同存在恶意串通，损害国家利益的应采用( )。A返还财产 B赔偿损失C收归国库 D作价补偿（分数：1.00）A.B.C.D.20.某施工项目招标采用评标价法评标，招标文件规定工期提前 1 个月，评标优惠 20 万元。某投标人报价l000 万元，工期提前 1 个月，如果只考虑工期因素，则其评标价应为( )。A1020 万元 B1000 万元 C980 万元 D960 万元（分数：1.00）A.B.C.D.21.招标人对施工投标保函的正确处理方

8、式是( )。A未中标的投标人不退还B中标的投标人在中标的同时退还C在中标的投标人向业主提交履约担保后退还D投标人在投标有效期内撤销投标书后退还（分数：1.00）A.B.C.D.22.施工合同示范文本通用条款规定，施工中，发包人供应的材料由承包人负责检查试验后用于工程，但随后又发现材料有质量问题，此时应由( )。A发包人追加合同价款，相应顺延工期 B发包人追加合同价款，工期不予顺延C承包人承担发生的费用，相应顺延工期 D承包人承担发生的费用，工期不予顺延（分数：1.00）A.B.C.D.23.在设计合同履行过程中，设计人未开始设计工作时，发包人要求终止或解除合同，则( )。A设计人退还发包人已付

9、的定金 B设计人不退还发包人已付的定金C发包人支付设计费的一半 D发包人支付第一阶段的全部设计费（分数：1.00）A.B.C.D.24.关于勘察设计招标中对人员技术力量的审查，下列说法错误的是( )。A人员的技术力量主要考察设计负责人的资质能力B各类设计人员的专业覆盖面C人员数量，各类职称人员的比例D各类设计人员的从业年限（分数：1.00）A.B.C.D.25.某施工合同工期为 300 天，合同价为 1500 万元，在施工过程中由于进行设计变更，造成增加的工程量价格为 10 万元，则监理工程师应( )。A不批准顺延工期 B应批准顺延工期 1 天C应批准顺延工期 2 天 D应批准顺延工期 3 天

10、（分数：1.00）A.B.C.D.26.建设工程施工合同(示范文本)通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照( )处理。A增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延B增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延C增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延D增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延（分数：1.00）A.B.C.D.27.中华人民共和国合同法规定，要约撤销的条件是，撤销要约的通知应当在( )到达受要约人。A要约到达对方之前 B受要约人发出承诺之后C受要约人发出承诺之前 D承诺到达对方之前（分数：1.00）A.B.C.D.28.材料采购合同履

11、行过程中，由供货方负责运输的货物，采购方在站场提货地点与运输部门共同验货，发现交货数量少于订购数量，则( )。A由运输部门承担全部责任B由供货方承担全部责任C属于交运前出现的问题，由采购方负责D运输过程中发生的问题，由运输部门负责（分数：1.00）A.B.C.D.29.要约人从自身利益考虑希望使发出的要约不生效，合同法规定构成要约撤回的条件是撤回通知( )。A应在对方做出承诺以前到达对方B应在不迟于对方收到要约的时间到达对方C应在对方承诺到达要约人以前到达对方D发出和到达时间不受限制（分数：1.00）A.B.C.D.30.监理人应完成的监理工作中，( )是指与完成正常工作相关，在委托正常监理工

12、作范同以外监理人应完成的工作。A附加工作 B额外工作C委托工作 D有效工作（分数：1.00）A.B.C.D.31.采用评标价法对投书的评审是以( )的标书为最优。A最低的投标报价 B合理的投标报价 C最低的评标价 D最高的评标价（分数：1.00）A.B.C.D.32.按照建设工程设计合同(示范文本)的规定，订立设计合同时，发包人委托任务的工作范围不包括( )。A设计深度要求 B建筑物的合理使用年限设计要求C施工组织要求 D设计人配合施工工作的要求（分数：1.00）A.B.C.D.33.下列不能作为保证人的团体是( )。A私营公司 B国有公司 C法人 D学校（分数：1.00）A.B.C.D.34

13、.依据建设工程施工合同(示范文本)规定，发包人自收到竣工结算报告及结算资料后 28 天内进行核实，发包人( )后，及时办理竣工结算价款的支付手续。A经工程师审核批准 B接收工程C组织竣工验收 D认可竣工验收报告（分数：1.00）A.B.C.D.35.下列各设计阶段的工作任务中，属于施工图设计的内容是( )。A修正初步设计 B建筑设计C设备设计 D工艺设计（分数：1.00）A.B.C.D.36.在 FIDIC 施工合同中，为了保证工程的质量，工程师可以在认为必要时依据变更程序，指示承包商变更规定检验的位置或细节，进行附加检验或试验，由此引起的费用和工期变化，应 ( )。A由业主承担 B由承包商承

14、担C由工程师确定由谁承担 D视检验结果是否合格划分责任归属（分数：1.00）A.B.C.D.37.( )作为衡量承包商是否按合同约定期限履行施工义务的标准。A合同工期是否延长 B承包商承诺的竣工时间C合同工期的时间界限 D工期是否延误（分数：1.00）A.B.C.D.38.依据 FIDIC施工合同条件，动员预付款的扣还应当( )。A在首次支付工程进度款时起扣B自承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价 10%那个月起扣C自承包商获得工程进度款累计总额达到减去暂列金额的合同总价 10%那个月起扣D自承包商获得工程进度款累计总额达到动员预付款的金额那个月起扣（分数：1.00）A.B.C.D.39.

15、招标人与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判应当在( )进行。A发布招标公告(投标邀请函)之后 B开标之前C中标人确定之后 D合同签订之后（分数：1.00）A.B.C.D.40.委托方因故要求终止设计时，应( )。A通知设计人，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金B通知设计人，索回定金，并按实际完成工作量付费C将定金抵作设计费结清D索回定金，终止合同（分数：1.00）A.B.C.D.41.施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照施工合同示范文本通用条款规定，下列说法正确的是( )。A发包人应在 14 天内直接确认顺延的工期，通知承包人B工程师应在 14 天内直接确认顺

16、延的工期，通知承包人C承包人应在 14 天内直接确认顺延的工期，通知工程师D承包人应在 14 天内将自己认为应顺延的工期报告工程师（分数：1.00）A.B.C.D.42.关于要式合同成立的相关叙述中，有误的是( )。A当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立B合同书的表现形式是多样的，通常情况下双方签字、盖章必须同时完成C双方签字或者盖章的地点为合同成立的地点D当事人采用信件、数据电文等形式订立合同的，可以在合同成立之前要求签订确认书（分数：1.00）A.B.C.D.43.在设备采购合同履行过程中，供货方将货物运到现场后，采购方未在合同规定的时间内开箱检验，产生的后果

17、由( )承担。A供货方 B采购方 C双方共同 D监理方（分数：1.00）A.B.C.D.44.建设工程合同纠纷由( )的仲裁委员会仲裁。A工程所在地B仲裁申请人所在地C纠纷发生地D双方协商选定（分数：1.00）A.B.C.D.45.FIDIC 分包合同中，分包商没有按规定的程序及时提出索赔，导致承包商不能按合同规定的程序提出索赔时，则( )。A承包商也应承担责任 B承包商不承担责任C只可给予工期顺延 D只给予费用补偿（分数：1.00）A.B.C.D.46.按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按( )顺序解释。A施工合同协议书、工程量清单、中标通知书B中标通知

18、书、投标书及附件、合同履行中的变更协议C合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单D施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书（分数：1.00）A.B.C.D.47.工程师是依据( )的质量标准对承包人的工程质量进行检查。A法律规定 B国家强制性C合同约定 D工程所在地（分数：1.00）A.B.C.D.48.设计招标应采用( )方式进行招标。A公开 B邀请 C询价 D方案竞选（分数：1.00）A.B.C.D.49.监理单位使用承包商提供的施工现场办公和生活用房，其费用应由( )承担。A监理单位 B承包商 C业主 D业主和监理单位共同（分数：1.00）A.B.C.D.50.FIDIC 合同

19、条件适用于( )。A单价合同 B总价合同C以任何方式计价的合同 D成本加酬金合同（分数：1.00）A.B.C.D.二、多项选择题(总题数：30，分数：57.00)51.仲裁协议应包括的内容有( )。（分数：2.00）A.仲裁事项B.法定仲裁管辖C.是否可提出起诉D.请求仲裁的意思表示E.选定的仲裁委员会52.中华人民共和国合同法规定的合同有效条件包括( )。（分数：2.00）A.合同当事人具有民事权利能力和民事行为能力B.当事人意思表示真实C.合同当事人签字或盖章D.不违反法律或社会公共利益E.合同应当采用书面形式53.监理合同履行过程中，合同当事人承担违约责任的原则包括( )。（分数：2.0

20、0）A.委托人违约，赔偿监理人经济损失B.因监理人的过失造成工程损失时，应赔偿委托人全部损失C.因监理人过失造成的损失赔偿额，累计不超过扣除税金后的监理酬金总额D.任何一方索赔要求不成立时，应当补偿对方的各种费用支出E.因监理人工作失误，不赔偿委托人损失54.招标人可以没收投标保证金的情况有( )。（分数：2.00）A.投标人在投标截止日前撤回投标书B.投标人在投标有效期内撤销投标书C.投标人在中标后拒签合同D.投标人有可能在合同履行中违约E.投标人在中标后拒交履约保函55.下列关于当事人约定违约金的正确表述有( )。（分数：2.00）A.合同中必须约定违约金B.约定的违约金低于实际损失，当事

21、人可以请求法院或仲裁机构裁定予以增加C.约定的违约金过分高于实际损失，当事人可按违约金执行D.合同中未约定违约金，当事人一方有权要求违约方依法支付违约金E.当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应履行债务56.FIDIC 施工合同条件中，工程师对承包商提交的施工计划的审查主要涉及( )。（分数：1.00）A.计划实施工程的总工期是否与合同约定一致B.重要里程碑工期是否与合同的约定一致C.承包商各阶段投入的机械和人力资源计划是否保证计划的实现D.承包商的施工人员的到位情况E.承包商拟采用的施工方案与同时实施的其他合同是否有冲突或干扰57.分包商应立即执行的变更指令包括( )的书面指

22、令。（分数：2.00）A.业主直接送达B.工程师直接送达C.工程师代表直接送达D.工程师发布经承包商代表确认的E.承包商代表直接送达58.仲裁与一般行政裁决不同之处在于( )。（分数：2.00）A.有专门设定的机构 B。有规定的程序B.是诉讼的前置条件 D，是司法行为C.裁决结果可向人民法院申请强制执行59.由于承包人未按施工质量验收规范，设计文件要求和施工合同约定组织施工而造成的质量缺陷导致的工程质量保修，不应当由( )负责修理并承担责任。（分数：2.00）A.承包人B.分包人C.工程师D.设计人E.发包人60.FIDIC 施工合同条件规定，分包商应当执行的指令包括( )发布的指令。（分数：

23、2.00）A.业主B.监理工程师C.承包商代表D.经承包商代表确认的监理工程师E.监理工程师代表61.建设工程施工合同(示范文本)规定，发包人应完成的工作包括( )。（分数：2.00）A.在形式后继续解决土地征用、拆迁补偿遗留问题B.对非夜间施工使用的照明设施负责安全保卫C.提供具备施工条件的场地D.向承包人提供施工现场办公和生活用房E.将水、电、电讯线路从施工场地外部接到施工场地62.按照监理合同示范文本的规定，委托人对监理单位提交的支付通知书中部分酬金项目的计算有异议时，( )。（分数：2.00）A.发出拒付全部酬金通知书，要求监理单位重新提交酬金支付申请表B.及时地发出异议通知书C.按时

24、支付全部酬金，异议部分下次支付时再予扣款D.拖延支付时需补偿对方逾期付款的利息E.按时支付无异议部分酬金，拒付有异议部分酬金63.施工合同范本通用条款规定，因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按( )方法分别承担。（分数：2.00）A.工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担B.承发包双方人员的伤亡损失，分别由各自负责C.承包人机械设备的损坏及停工损失，由发包人承担D.工程所需清理、修复费用，由承包人承担E.停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担64.工程师通常在(

25、 )情况下，可以对承包人的索赔提出质疑。（分数：2.00）A.索赔事项属于发包人的责任B.事实依据不足C.合同的依据不足D.承包人必须提供进一步的证据E.承包人未遵守意向通知要求65.对于建设工程施工合同，发生以下情况可视为不可抗力，当事人可提出变更、解除合同( )。（分数：2.00）A.3 级以下地震B.重大伤亡事故C.特大暴雨D.乙方无责任的火灾E.动乱66.担保是指当事人根据( )，为促使债务人履行债务实现债权人的债权的法律制度。（分数：1.00）A.法律规定B.委托代理C.保险合同D.双方约定E.公证机关规定67.按照招标投标法的要求，招标人如果自行办理招标事宜，应具备的条件包括( )

26、。（分数：2.00）A.有编制招标文件的能力B.已发布招标公告C.具有开标场地D.已委托公证机关公证E.有组织评标的能力68.施工合同双方当事人对合同是否可撤销发生争议，可向( )请求撤销合同。（分数：2.00）A.建设行政主管部门B.仲裁机构C.人民法院D.设计单位E.工程师69.承包人提出费用索赔中的人工费包括( )。（分数：2.00）A.增加工作内容的人工费B.停工损失费C.工作效率降低的损失费D.计日工资E.闲置人员在停工期间的福利费70.在材料采购合同履行中，现场交货数量验收的方法有( )。（分数：2.00）A.衡量法B.物理实验法C.理论换算法D.抽检实验法E.查点法71.关于施工

27、质量控制说法正确的是( )。（分数：2.00）A.质量检查，达到约定标准的给予质量认可，达不到则予拒收B.双方对质量有争议，由合同协议书中约定的工程质量监督部门鉴定C.承包人应随时接受工程师及委派人员的检查D.工程师指令失误而导致的追加合同价款，由工程师承担E.检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担72.后履行抗辩权的适用条件包括( )。（分数：2.00）A.合同中未约定履行顺序B.合同中约定了履行顺序C.由同一双务合同产生互负的对价给付债务D.经营状况严重恶化E.应当先履行的对价给付是可能履行的义务73.FIDIC 施工合同条件规定，承包商提交的施工：进度计划应该说明( )。（分数

28、：2.00）A.打算采用的施工方案B.打算采用的施工组织方案C.打算采用的施工计划安排D.预计应支付给承包商费用的资金估算表E.修改进度计划的时间安排74.评标委员会在初评阶段应淘汰的投标书有( )。（分数：1.00）A.不符合招标文件的实质性要求B.投标文件的项目完成期限超过招标文件规定的完成期限C.明显不符合技术规格、技术标准的要求D.个别地方存在漏项E.招标文件中记载的货物包装方式不符合招标文件的要求75.要约邀请的表现形式包括( )。（分数：2.00）A.价目表的寄送B.招标公告C.商业广告D.招股说明书E.材料订单76.委托人为监理人驻工地监理机构开展正常工作提供协助服务，其服务内容

29、包括( )。（分数：2.00）A.人员服务B.资金服务C.信息服务D.物质服务E.管理服务77.监理服务是监理单位的高智能投入，服务工作的好坏取决于( )。（分数：2.00）A.参与监理工作人员的业务专长和经验B.是否遵循了规范化的管理程序和方法C.监理工作的内容和范围D.监理招标的成功与否E.参与监理工作人员的创新想象力和风险意识78.FIDIC施工合同条件规定，业主应承担的风险包括( )。（分数：2.00）A.图样和招标文件未说明的外界障碍物影响B.业主提供的设计不当造成的损失C.战争D.气候条件影响E.有毒气体污染79.由于工程变更属于合同履行过程中的正常管理工作，工程师可以根据施工进展

30、的实际情况，在认为必要时就( )等方面发布变更指令。（分数：2.00）A.改变原定的施工顺序B.改变原定的时间安排C.任何工作质量的变更D.增加任何合同约定的工作内容E.工程任何部分标高的改变80.法人成立应具备的条件包括( )。（分数：2.00）A.依法成立B.能够独立承担民事责任C.具有 3 名以上高级管理人员D.有必要的财产或者经费E.有自己的名称、组织机构和场所建设工程合同管理-326 答案解析(总分：107.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.招标的资格预审须知中规定，采用限制合格者数量为 5 家的方式。当排名第 5 的投标人放弃投标时，直

31、当( )。A重新进行资格预审B仅允许排名前在 4 名的投标人参加投标C由排名第 6 的递补，维持 5 家投标人D改变预审合同标准，只设合同分，不限合格者数量（分数：1.00）A.B.C. D.解析：2.图纸会审和设计交底应由( )来组织进行。A发包人 B承包人 C设计人 D监理单位（分数：1.00）A. B.C.D.解析：3.中华人民共和国合同法对( )采用严格责任原则。A缔约过失 B违约责任 C无效合同 D可撤销合同（分数：1.00）A.B. C.D.解析：解析 承担违约责任的条件和原则4.标准化的施工合同协议书的主要内容不包括( )。A合同工期 B工程承包范围C合同生效时间 D违约、索赔和

32、争议（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：5.按照建设工程委托监理合同规定，执行监理业务过程中( )不违反监理人员应遵守的职业道德。A向其他人泄露委托人申明的秘密 B从承包方获取提前工期奖金C帮助承包人完善施工组织设计 D鼓动承包人就发包人的违约行为索赔（分数：1.00）A.B.C. D.解析：6.留置作为一种担保方式，只能通过( )产生留置权。A合同约定 B优先受偿 C依法行使 D财产转让（分数：1.00）A.B.C. D.解析：7.某大宗水泥采购合同，进行交货检验清点数量时，发现交货数量少于订购的数量，但少交的数额没有超过合同约定的合理尾差限度，采购方应( )。A按订购数量支付B按实际

33、交货数量支付C待供货方补足数量后再按订购数量支付D按订购数量支付，但扣除少交数量依据合同约定计算的违约金（分数：1.00）A. B.C.D.解析：8.通过招标选择的承包人，在合同协议书内明确的工期总天数应为( )。A招标文件要求的天数 B投标书内承包人承诺的天数C发包人和承包人协商的天数 D承包人提交的施工组织设计中的天数（分数：1.00）A.B. C.D.解析：9.建设工程勘察合同法律关系的客体是指( )。A物 B智力成果C行为 D财（分数：1.00）A.B.C. D.解析：10.施工过程中，由于甲承包商的分包商施工延误，导致乙承包商不能按进度计划施工，造成费用增加和工期延误，乙承包商应向(

34、 )提出索赔意向通知。A发包人 B工程师 C甲承包商 D甲承包商的分包商（分数：1.00）A.B. C.D.解析：解析 施工过程中，由于甲承包商的分包商施工延误，导致乙承包商不能按进度计划施工，造成费用增加和工期延误，乙承包商应向工程师提出索赔意向通知。11.按照“施工合同”，因以下情况造成延误，应当顺延工期( )oA雨季到来 B乙方发生重大伤亡事故C，工程量变化或工程设计变更 D乙方采购工程材料不合格（分数：1.00）A.B.C. D.解析：12.招标投标过程中需要对现场进行考察，以了解现场情况。现场考察组织工作由( )。A招标人承担，费用由投标人承担B投标人承担，费用由招标人承担C招标人承

35、担，费用由招标人承担D投标人承担，费用由投标人承担（分数：1.00）A. B.C.D.解析：13.合同发生纠纷时，通过经济合同管理机关的主持，自愿达成协议，以求解决经济合同纠纷的方法是( )。A和解 B调解 C仲裁 D协议（分数：1.00）A.B. C.D.解析：14.公开招标在开标时，应当由( )。A招标监督机构主持，所有投标人均应参加B招标监督机构主持，投标人自愿参加C招标人主持，所有投标人均应参加D招标人主持，投标人自愿参加（分数：1.00）A.B.C. D.解析：15.在下列工程中，( )工程必须实行招标选择承包人。A政府投资的大型交通 B抢险救灾C保密 D限额以下（分数：1.00）A

36、. B.C.D.解析：16.工程师直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人( )。A以不属于自己的原因拒绝索赔要求B认为要求合理，先行支付后再向业主索赔C不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告（分数：1.00）A.B.C. D.解析：解析 P171(四)分包合同的索赔管理。1应由业主承担责任的索赔事件。分包商向承包商提出索赔要求后，承包商应首先分析事件的起因和影响，并依据两个合同判明责任。如果人为分包商的索赔要求合理，且原因属于主合同约定应由业主承担风险责任或行为

37、责任的事件，要及时按照主合同规定的索赔程序，以承包商的名义就该事件向工程师递交索赔报告。本题属于(3)工程师的失职行为。17.下列关于设计合同的生效和设计期限的说法正确的是( )。A设计合同采用定金担保，合同总价的 10%为定金B设计合同采用定金担保，合同总价的 20%为定金C设计合同经双方当事人签字盖章后生效D设计合同经发包人向设计人支付定金后生效（分数：1.00）A.B. C.D.解析：解析 P95 设计合同采用定金担保，合同总价的 20为定金。设计合同经双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金后生效。合同生效的两个条件缺一不可，故选项 C 与 D 均不全面。18.监理招标的特点正确的

38、是( )。A邀请投标人较多 B监理单位承担物质生产任务C报价在选择中居于主要地位 D招标宗旨是对监理单位能力的选择（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：解析 监理招标的特点是招标宗旨是对监理单位能力的选择。19.当事人签定的合同存在恶意串通，损害国家利益的应采用( )。A返还财产 B赔偿损失C收归国库 D作价补偿（分数：1.00）A.B.C. D.解析：20.某施工项目招标采用评标价法评标，招标文件规定工期提前 1 个月，评标优惠 20 万元。某投标人报价l000 万元，工期提前 1 个月，如果只考虑工期因素，则其评标价应为( )。A1020 万元 B1000 万元 C980 万元 D96

39、0 万元（分数：1.00）A.B.C. D.解析：解析 评标价法的评标方法：经初评合格的标书按预定的方法将某些评审要素按照一定的规则，折算为评审价格；本着对招标人有利或不利的原则，减少或增加到标书的报价上，形成评标价。以评标价最低的标书为最优，但合同价为投标价格。21.招标人对施工投标保函的正确处理方式是( )。A未中标的投标人不退还B中标的投标人在中标的同时退还C在中标的投标人向业主提交履约担保后退还D投标人在投标有效期内撤销投标书后退还（分数：1.00）A.B.C. D.解析：22.施工合同示范文本通用条款规定，施工中，发包人供应的材料由承包人负责检查试验后用于工程，但随后又发现材料有质量

40、问题，此时应由( )。A发包人追加合同价款，相应顺延工期 B发包人追加合同价款，工期不予顺延C承包人承担发生的费用，相应顺延工期 D承包人承担发生的费用，工期不予顺延（分数：1.00）A. B.C.D.解析：承包人对发包人供应的材料设备的检验通过后，如果又发现材料设备有质量问题时，发包人仍应承担重新采购及拆除重建的追加合同价款，并相应顺延由此延误的工期。23.在设计合同履行过程中，设计人未开始设计工作时，发包人要求终止或解除合同，则( )。A设计人退还发包人已付的定金 B设计人不退还发包人已付的定金C发包人支付设计费的一半 D发包人支付第一阶段的全部设计费（分数：1.00）A.B. C.D.解

41、析：24.关于勘察设计招标中对人员技术力量的审查，下列说法错误的是( )。A人员的技术力量主要考察设计负责人的资质能力B各类设计人员的专业覆盖面C人员数量，各类职称人员的比例D各类设计人员的从业年限（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：解析 对投标人的资格审查25.某施工合同工期为 300 天，合同价为 1500 万元，在施工过程中由于进行设计变更，造成增加的工程量价格为 10 万元，则监理工程师应( )。A不批准顺延工期 B应批准顺延工期 1 天C应批准顺延工期 2 天 D应批准顺延工期 3 天（分数：1.00）A.B.C. D.解析：26.建设工程施工合同(示范文本)通用条款规定，在施

42、工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照( )处理。A增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延B增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延C增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延D增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延（分数：1.00）A.B.C. D.解析：27.中华人民共和国合同法规定，要约撤销的条件是，撤销要约的通知应当在( )到达受要约人。A要约到达对方之前 B受要约人发出承诺之后C受要约人发出承诺之前 D承诺到达对方之前（分数：1.00）A.B.C. D.解析：28.材料采购合同履行过程中，由供货方负责运输的货物，采购方在站场提货地点与运输部门共同验

43、货，发现交货数量少于订购数量，则( )。A由运输部门承担全部责任B由供货方承担全部责任C属于交运前出现的问题，由采购方负责D运输过程中发生的问题，由运输部门负责（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：29.要约人从自身利益考虑希望使发出的要约不生效，合同法规定构成要约撤回的条件是撤回通知( )。A应在对方做出承诺以前到达对方B应在不迟于对方收到要约的时间到达对方C应在对方承诺到达要约人以前到达对方D发出和到达时间不受限制（分数：1.00）A.B. C.D.解析：30.监理人应完成的监理工作中，( )是指与完成正常工作相关，在委托正常监理工作范同以外监理人应完成的工作。A附加工作 B额外工作C

44、委托工作 D有效工作（分数：1.00）A. B.C.D.解析：31.采用评标价法对投书的评审是以( )的标书为最优。A最低的投标报价 B合理的投标报价 C最低的评标价 D最高的评标价（分数：1.00）A.B.C. D.解析：32.按照建设工程设计合同(示范文本)的规定，订立设计合同时，发包人委托任务的工作范围不包括( )。A设计深度要求 B建筑物的合理使用年限设计要求C施工组织要求 D设计人配合施工工作的要求（分数：1.00）A.B.C. D.解析：33.下列不能作为保证人的团体是( )。A私营公司 B国有公司 C法人 D学校（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：34.依据建设工程施工合同

45、(示范文本)规定，发包人自收到竣工结算报告及结算资料后 28 天内进行核实，发包人( )后，及时办理竣工结算价款的支付手续。A经工程师审核批准 B接收工程C组织竣工验收 D认可竣工验收报告（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：35.下列各设计阶段的工作任务中，属于施工图设计的内容是( )。A修正初步设计 B建筑设计C设备设计 D工艺设计（分数：1.00）A.B.C. D.解析：36.在 FIDIC 施工合同中，为了保证工程的质量，工程师可以在认为必要时依据变更程序，指示承包商变更规定检验的位置或细节，进行附加检验或试验，由此引起的费用和工期变化，应 ( )。A由业主承担 B由承包商承担C由

46、工程师确定由谁承担 D视检验结果是否合格划分责任归属（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：37.( )作为衡量承包商是否按合同约定期限履行施工义务的标准。A合同工期是否延长 B承包商承诺的竣工时间C合同工期的时间界限 D工期是否延误（分数：1.00）A.B.C. D.解析：解析 合同内约定的工期指承包商在投标书附录中承诺的竣工时间。合同工期的时间界限作为衡量承包商是否按合同约定期限履行施工义务的标准。38.依据 FIDIC施工合同条件，动员预付款的扣还应当( )。A在首次支付工程进度款时起扣B自承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价 10%那个月起扣C自承包商获得工程进度款累计总额达到减

47、去暂列金额的合同总价 10%那个月起扣D自承包商获得工程进度款累计总额达到动员预付款的金额那个月起扣（分数：1.00）A.B.C. D.解析：39.招标人与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判应当在( )进行。A发布招标公告(投标邀请函)之后 B开标之前C中标人确定之后 D合同签订之后（分数：1.00）A.B.C. D.解析：解析 在确定中标人之前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。40.委托方因故要求终止设计时，应( )。A通知设计人，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金B通知设计人，索回定金，并按实际完成工作量付费C将定金抵作设计费结清D索回定

48、金，终止合同（分数：1.00）A. B.C.D.解析：41.施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照施工合同示范文本通用条款规定，下列说法正确的是( )。A发包人应在 14 天内直接确认顺延的工期，通知承包人B工程师应在 14 天内直接确认顺延的工期，通知承包人C承包人应在 14 天内直接确认顺延的工期，通知工程师D承包人应在 14 天内将自己认为应顺延的工期报告工程师（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：42.关于要式合同成立的相关叙述中，有误的是( )。A当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立B合同书的表现形式是多样的，通常情况下双方签字、盖章必须同时完成C双方签字或者盖章的地点为合同成立的地点D当事人采用信件、数据电文等形式订立合同的，可以在合同成立之前要求签订确认书（分数：1.00）A.B. C.D.解析：本题考核的知识点为要式合同的成立。当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。需要注意