【工程类职业资格】建设工程合同管理-330及答案解析.doc

1、建设工程合同管理-330 及答案解析(总分：104.25，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.在建设工程施工合同示范文本中，关于工程师指示的设计变更下列说法正确的是( )。A工程师无权增加合同中约定的工程量B工程师无权减少合同中约定的工程量C工程师无权删除承包范围内的部分工作D工程师无权改变承包范围内部分工作的施工顺序（分数：1.00）A.B.C.D.2.下列可作为索赔有效证据的是( )。A发包人和承包人签署的合同变更协议 B发包人的口头要求C发包人的合理建议 D承包人的合理建议（分数：1.00）A.B.C.D.3.招标人( )d 内，应向有关行政监督部门

2、提交招标投标情况的书面报告。A确定中标人后 15 B确定中标人后 30C开标后 15 D开标后 30（分数：1.00）A.B.C.D.4.FIDIC 合同条件规定，当业主与承包商发生合同争议时，提出争议方应首先将自己的要求 ( )。A提交监理工程师请他作出决定 B通知对方并与他协商C自己提交仲裁 D直接提请诉讼（分数：1.00）A.B.C.D.5.( )是指依据法律的直接规定而产生代理权的种代理。A直接代理 B法定代理C指定代理 D间接代理（分数：1.00）A.B.C.D.6.确定中标人后，招标人与投标人应以( )作为施工合同价。A标底价 B投标价 C评标价 D标底修正价（分数：1.00）A.

3、B.C.D.7.根据我国合同法的精神，如果在合同履行中双方当事人发生争执，应当首先进行( )。A和解 B调解 C仲裁 D诉讼（分数：1.00）A.B.C.D.8.由发包人采购的设备，由于制造原因达不到验收要求，应( )。A由发包人承担追回合同价款，工期不顺延B由设备制造商承担追回合同价款C由承包人承担重新安装的费用，工期相应顺延D由发包人承担追回合同价款，工期相应顺延（分数：1.00）A.B.C.D.9.为了保证工程项目的建设符合国家和地方总体发展规划，不同标的的招标需满足的相应条件可以不包括( )。A建设工程已批准立项 B建设工程经过可行性研究C建设工程已履行了报建手续 D建设资金能满足建设

4、工程要求（分数：1.00）A.B.C.D.10.对施工招标的投标人进行资格预审的方法是( )。A专家评定 B加权打分量化C综合评分 D评标价法（分数：1.00）A.B.C.D.11.如果工程师在工作中出现问题，失误或行使施工合同赋予的权力造成承包人的损失，( )必须承担合同规定的相应赔偿责任。A工程师 B发包人 C监理单位 D承包人（分数：1.00）A.B.C.D.12.某施工合同经法院确认无效后，应认为该合同从( )日起无效。A订立施工合同 B开始施工 C确认无效 D下达停工令（分数：1.00）A.B.C.D.13.按照中华人民共和国合同法规定，承担违约责任的条件采用( )，只要当事人有违约

5、行为，即当事人不履行合同或者履行合同不符合约定的条件，就应当承担违约责任。A诺成责任原则 B实践责任原则C严格责任原则 D强制责任原则（分数：1.00）A.B.C.D.14.某工程的施工任务于 2004 年 7 月 1 日全部结束，承包人于 2004 年 7 月 15 日向发包人申请竣工验收，发包人于 2004 年 7 月 20 日组织验收，验收过程中提出修改意见，要求承包人修改，承包人修改后，于2004 年 8 月 15 日再次提请发包人验收，发包人于 8 月 20 日再次组织验收并顺利通过，各方在竣工验收报告上签字，并送交发包人手中。则该工程的实际竣工日期应为( )。A2004 年 7 月

6、 1 日 B2004 年 7 月 15 日 C2004 年 8 月 15 日 D2004 年 8 月 20 日（分数：1.00）A.B.C.D.15.依据施工合同示范文本通用条款，在施工合同履行中，如果发包人不按时支付预付款，承包人可以( )。A立即发出解除合同通知B立即停工并发出通知要求支付预付款C在合同约定预付时间 7 天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知 7 天后停止施工D在合同约定预付时间 7 天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知之日起停止施工（分数：1.00）A.B.C.D.16.下列不能作为保证人的团体是( )。A私营公司 B国有公司

7、 C法人 D学校（分数：1.00）A.B.C.D.17.建设工程施工合同管理中，有关承包人要求延期开工的说法，不正确的是( )。A如果是承包人要求的延期开工，则工程师有权批准是否同意延期开工B如果承包人未在规定时间内提出延期开工要求，则工期不予顺延C工程师在接到延期开工申请后的 48 小时内未予答复，视为不同意承包人的要求D承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前 7 天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求（分数：1.00）A.B.C.D.18.按照担保法的规定，下列财产中可以作为抵押物的是( )。A抵押人依法有权处分的国有土地使用权B抵押人使用的宅基地C抵押人拥有的股票D

8、学校设施（分数：1.00）A.B.C.D.19.由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到了标准要求。处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是( )。A费用由发包人承担，工期给予顺延 B费用由承包人承担，工期不予顺延C费用由发包人承担，工期不予顺延 D费用由承包人承担，工期给予顺延（分数：1.00）A.B.C.D.20.为了保证工程质量，对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前，需要进行合同约定的物理和化学抽样检验；对于此项检验应由( )。A承包人负责检验工作，发包人承担检验费用B承包人负责检验工作，并承担检验费用C发包人负责检验工作，并

9、承担检验费用D发包人负责检验工作，承包人承担检验费用（分数：1.00）A.B.C.D.21.FIDIC(合同条件规定，合同的有效期是从合同签字之日起到( )日止。A颁发工程移交证书 B颁发解除缺陷责任证书C承包商提交给业主的“结清单”生效 D工程移交证书注明的竣工（分数：1.00）A.B.C.D.22.不属于监理酬金的直接成本的费用是( )。A所需的其他外部协作费用B经营业务费，包括为招揽业务而支出的广告费C用于该项工程监理人员的其他专项开支D监理期间使用与监理工作相关的计算机和其他仪器、机械的费用（分数：1.00）A.B.C.D.23.“施工合同”中定义的“费用”可以为( )。A已计人合同价

10、款之内的工程款 B合同价款C乙方应负担的开支 D乙方管理费用（分数：1.00）A.B.C.D.24.FIDIC 施工合同条件中的暂列金，是( )的一项款额。A不计入合同价格之内 B用于不可预见项目使用C由工程师或承包商代表控制使用 D专门用于承包商施工范围内工程使用（分数：1.00）A.B.C.D.25.组成 FIDIC 合同文件的以下几部分可以互为解释，互为说明。当出现含糊不清或矛盾时，具有第一优先解释顺序的文件是( )。A合同专用条件 B投标书 C 合同协议书 D合同通用条件（分数：1.00）A.B.C.D.26.关于违约责任条款，下列叙述有误的是( )。A因监理人过失造成经济损失，应向委

11、托人进行赔偿，累计赔偿额过大时可以超出监理酬金总额(除去税金)B当一方向另一方的索赔要求不成立时，提出索赔的一方应补偿由此所导致的对方各种费用支出C委托人违约应承担违约责任，赔偿监理人的经济损失D在合同责任期内，如果监理人未按合同中要求的职责勤恳认真地服务，或委托人违背了他对监理人的责任时，均应向对方承担赔偿责任（分数：1.00）A.B.C.D.27.针对固定价格而言，通常用于工期较长的施工合同是( )。A单项价格合同 B固定价格合同C可调价格合同 D成本加酬金合同（分数：1.00）A.B.C.D.28.接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力，则撤回承诺的通知应当在( )到达要约人。A要

12、约到达受要约人之前 B承诺通知到达要约入之前C承诺通知发出之前 D承诺通知到达要约人之后（分数：1.00）A.B.C.D.29.承担违约责任的条件是采用( )。A严格责任原则 B限制责任原则 C公平原则 D客观公正原则（分数：1.00）A.B.C.D.30.定金的数额由当事人约定，最高不得超过全合同标的额的( )。A5% B10% C15% D20%（分数：1.00）A.B.C.D.31.正常监理工作酬金中的间接成本是( )。A监理人员的附加工资 B监理人员的补助费C向税务机关缴纳的税金 D常用设备的使用费（分数：1.00）A.B.C.D.32.某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工，监

13、理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，则发包人( )。A无须赔偿承包人损失，工期也不顺延 B无须赔偿承包人损失，工期应予顺延C应当赔偿承包人损失，工期应予顺延 D应当赔偿承包人损失，工期不予顺延（分数：1.00）A.B.C.D.33.依据合同法的规定，出现( )订立的合同时，当事人可以向仲裁机构请求撤销合同。A违反法律法规规定 B当事人恶意串通损害第三人利益C以合法形式掩盖非法目的 D对方当事人采用欺诈手段（分数：1.00）A.B.C.D.34.监理招标宜采用( )的方式招标。A邀请招标 B，竞争性招标 C公开招标 D直接发包（分数：1.00）A.B.C.D.35.建设工程勘察合同法律关系

14、的客体是指( )。A物 B行为 C智力成果 D财产（分数：1.00）A.B.C.D.36.因承包人原因造成工程竣工结算不能正常进行，发包人不要求支付工程的，承包人应承担( )。A赔偿责任 B保修责任 C违约责任 D保管责任（分数：1.00）A.B.C.D.37.下列文件中，属于订立合同要约文件的是( )。A招标公告 B资格预审合格通知书C投标书 D中标通知书（分数：1.00）A.B.C.D.38.设计合同示范文本规定，在合同正常履行的情况下( )，设计人为合同项目的服务结束。A交付设计文件 B完成设计变更C设计文件审查通过 D委托专业建设工程设计完成施工安装验收（分数：1.00）A.B.C.D

15、.39.施工合同示范文本规定，承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前 ( )天，以书面形式向监理工程师提出延期形式的和要求。A1 B2 C7 D14（分数：1.00）A.B.C.D.40.法人的法定代表人超越权限订立的合同，( )。A该代表行为一律无效B除相对人知道或者应当知道其超越权限以外，该代表行为无效C该代表行为一律有效D除相对人知道或者应当知道其超越权限以外，该代表行为有效（分数：1.00）A.B.C.D.41.对裁决书中的文字、计算错误或者仲裁庭已经裁决但在裁决书中遗漏的事项，仲裁庭应当补正；当事人自收到裁决书之日起( )内，可以请求仲裁补正。A15 日 B30 日 C

16、3 个月 D6 个月（分数：1.00）A.B.C.D.42.公证员对公司的审查是采取( )。A全面审查 B部分审查 C重点审查 D筛选审查（分数：1.00）A.B.C.D.43.下列关于代理的叙述，不正确的是( )。A无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效B无权代理在被代理人追认前相对人可以撤销C无权代理的法律后果由被代理人承担D代理人只能在代理权限内实施代理行为（分数：1.00）A.B.C.D.44.按照 FIDIC施工合同条件规定，因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验，工程师应以( )签发接收证书。A本该进行检验日 B缺陷通知期内补充检验通过日C工程实际移交日 D业主实际使用日（分数

17、：1.00）A.B.C.D.45.发包人逾期支付设计费( )天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。A14 B15 C28 D30（分数：1.00）A.B.C.D.46.由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到了标准要求。处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是( )。A费用由发包人承担，工期给予顺延B费用由承包人承担，工期不予顺延C费用由发包人承担，工期不予顺延D费用由承包人承担，工期给予顺延（分数：1.00）A.B.C.D.47.邀请招标投标阶段是指( )。A从发布招标广告始到投标截止日期为止的期间B从发出邀请

18、函始到投标截止日期为止的期间C从发出邀请函到签订合同日期为止的期间D从发出邀请函始到定标为止的期间（分数：1.00）A.B.C.D.48.对现场交货的到货数量验收的方法不包括( )。A经验鉴别法 B衡量法 C查点法 D理论换算法（分数：1.00）A.B.C.D.49.FIDIC 合同条件规定，当业主与承包商发生合同争议时，提出争议方应首先将自己的要求( )。A通知对方并与他协商 B提交给工程师请他做出决定C直接提交仲裁 D直接提请诉讼（分数：1.00）A.B.C.D.50.当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，在履行义务或采取适当补救措施后，对方还有其他损失的，( )。A不需承担

19、赔偿责任 B应承担赔偿责任C双方共同承担 D由仲裁机构仲裁解决承担责任问题（分数：1.00）A.B.C.D.二、多项选择题(总题数：30，分数：54.25)51.在下列财产中，( )不能质押。（分数：2.00）A.工程B.汇票C.邮票D.支票E.地产专利权中的财产权52.某需要招标的施工项目，采用综合评分法评标，经评审，甲、乙两投标人的综合排名为第一、第二，评标报告中确定了甲乙为中标候选人，下列关于优先顺序确定中标人的说法中，正确的是( )。（分数：2.00）A.招标人应确定甲为中标人B.招标人可以在甲、乙两单位中任选一个中标人C.如果甲拒签合同，招标人可确定乙为中标人D.如果甲、乙都拒签合同

20、，招标人可以选择其他投标人为中标人E.如果甲拒签合同，招标人应重新招标53.合同法采用合同形式的不要式原则的理由是( )。（分数：1.00）A.符合我国大多数的意愿B.合同本质对合同形式不作要求C.市场经济要求不应对合同形式进行限制D.电子技术对合同形式的影响E.国际公约要求不应对合同形式进行限制54.从索赔的基本含义可以看出，索赔的基本特征包括( )。（分数：2.00）A.索赔是双向的B.索赔是单向的C.索赔是一种未经对方确认的单方行为D.索赔是一种经对方确认的双方行为E.只有实际发生了经济损失或权利损害，一方才能向对方索赔55.有关隐蔽工程重新检验的表述，正确的是( )。（分数：2.00）

21、A.重新检验表明质量检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延B.重新检验表明质量合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，工期不予顺延C.重新检验表明质量合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期D.无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验E.承包人接到重新检验通知后，应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复56.对索赔报告的审查过程中，主要分析证据资料的( )，这也是索赔要求有效的前提条件。（分数：2.00）A.正确性B.有效性C.系统性D.完整性E.合理性57.某建

22、设项目的投标人在现场考察后以书面形式提出质疑，招标人离开标时间还剩下 10 天才做出了书面解答，鉴于解答时间短于招标投标法规定的时间，且书面解答与招标文件规定的内容不一致，对此不正确的是( )。（分数：2.00）A.招标文件为准，开标时间后延B.招标文件为准，开标时间不变C.书面解答为准，开标时间后延D.两者都不准，投标人重新解答；开标时间不变E.书面解答为准，开标时间不变58.按照合同法的规定，“债务向第三人履行债务”不同于“债务承担”的主要区别是( )。（分数：2.00）A.不属于合同内的约定B.合同当事人未改变C.第三人可以向债务人请示履行D.第三人有追究债务人违约责任的权利E.对第三人

23、履行债务增加的费用由债权人补偿59.当事人可以解除合同的情行包括( )。（分数：2.00）A.因不可抗力致使不能实现合同目的的B.当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理的期限内履行的C.当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理的期限内仍未履行的D.当事人一方延迟履行债务或者有其他违法行为，致使不能实现合同目的的E.在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务60.设计合同示范文本规定，施工图设计文件应当满足( )的需要。（分数：1.00）A.设备材料采购B.施工图会审C.施 212D.设计交底E.非标准设备制作61.“建筑工程一切险”承担保险责任的范围包括(

24、)。（分数：2.00）A.错误设计引起的费用B.火灾C.工人恶意行为造成的事故D.盗窃E.技术人员过失造成的事故62.下列属于承担缔约过失的情形的情况是( )。（分数：1.00）A.假借订立合同，恶意进行磋商B.故意隐瞒C.有其他违背诚实信用原则的行为D.损害第三者利益E.违反缔约中的保密行为63.设计合同示范文本中规定的设计人的责任有( )。（分数：2.00）A.在施工前负责向施工承包人和监理人进行设计交底B.解决施工中出现的设计问题C.为施工承包人提供设计依据的基础资料D.参加工程验收工作E.组织施工招标工作64.勘察合同示范文本(一)适用于为设计提供勘察工作的委托任务，包括( )。（分数

25、：2.00）A.岩土工程勘察B.水文地质勘察C.变更及工程费的调整D.工程测量E.材料设备的供应65.某工程项目施工中发包人和承包人发生合同纠纷，当事人申请仲裁解决纠纷的前提条件是( )。（分数：2.00）A.施工合同中当事人选择了仲裁方式和仲裁机构B.通过有关调解仍未解决合同纠纷C.施工合同当事人在纠纷发生后达成仲裁协议D.人民法院没有管辖权E.和解无效66.为了指导投标人正确编制投标书，招标文件应包括的内容有( )。（分数：2.00）A.投标须知B.业主提供的现场办公条件C.评标原则D.对监理单位的要求E.合同条件67.依据施工合同示范文本，关于设计变更管理的提法正确的是( )。（分数：2

26、.00）A.工程师有权就工程施工中的任何内容下达变更指令B.发包人需要对原设计变更，应提前 14 天书面通知承包人C.施工中承包人有权从施工方便出发要求对原设计变更D.承包人应在工程变更确定后的 14 天内提出追加合同价款要求E.承包人提出的设计变更须经过工程师同意68.有关工程保修的说法中，正确的是( )。（分数：1.00）A.质量保修书作为合同附件B.保修费用全部由承包人承担C.保修期从竣工合格之日起计算D.工程质量保修的范围和内容不需在质量保修书中约定E.主体工程的保修期限为无限期69.抵押合同自登记之日起生效的包括( )等抵押合同。（分数：2.00）A.土地使用权B.土地所有权C.城市

27、房地产D.车辆E.机器70.邀请招标与公开招标比较，具有( )等优点。（分数：2.00）A.竞争更激烈B.不需设置资格预审程序C.节省招标费用D.减少承包方违约的风险E.节省招标时间71.FIDIC 合同条件下，承包商向监理工程师提交的月度支付报表中一般包括( )。（分数：2.00）A.对已付款支付证书的修正B.作为保留金增加的任何款项C.本月完成的工程项目和变更项目的应付金额D.承包商采购用于永久工程的设备和材料应预付和扣减款额E.法规变化引起的调整应增加和扣减的任何款项72.在债务履行期届满抵押权人未受清偿的，抵押权人可以通过( )来实现抵押权。（分数：2.00）A.人民法院起诉B.仲裁机

28、构仲裁C.协议拍卖抵押物D.协议以抵押物折价E.协议变卖抵押物73.在工程施工中，工程师必须及时地行使权力，作出决定，下达通知、指令，表示认可等。这些行为的重要作用包括( )。（分数：2.00）A.可以杜绝承包人的索赔要求B.防止干扰事件影响的扩大C.不及时地解决索赔问题将会加深双方的不理解、不一致和矛盾D.可以及时采取措施降低损失E.不及时行事会造成索赔解决的困难74.设计合同示范文本规定，发包人应向设计人提供的设计依据文件和资料包括( )。（分数：1.00）A.经批准的可行性研究报告B.设计依据的标准C.城市规划许可文件D.工程勘察资料E.限额设计要求75.材料交货质量验收方法有( )。（

29、分数：2.00）A.经验鉴别法B.衡量法C.物理试验D.化学试验E.查点法76.建设工程监理招标的特点包括( )。（分数：1.25）A.招标文件强调对人员数量的要求B.招标宗旨是对监理单位能力的选择C.报价在选择中居于次要地位D.强调对监理单位提供设备的要求E.邀请投标人较少77.FIDIC施工合同条件规定，合同工程的缺陷通知期及分阶段移交工程的缺陷通知期，应在专用条件内具体约定，约定日期( )。（分数：2.00）A.次要部位工程通常约定为 6 个月B.次要部位工程通常约定为 1 年C.主要工程及设备大多约定为 1 年D.主要工程及设备大多约定为 1 年半E.个别重要设备也可以约定为 1 年半

30、78.大型复杂设备的采购在合同内约定的供货方承包范围可能包括( )。（分数：2.00）A.按照采购方的要求对生产厂家定型设计图纸的局部修改B.设备制造C.提供配套的辅助设备D.无偿地提供技术和人员的支持E.对采购方运行的管理和操作人员的技术培训79.监理工程师通常在( )情况下，可以对承包人的索赔提出质疑。（分数：2.00）A.索赔事项属于发包人的责任B.事实依据不足C.合同的依据不足D.承包人必须提供进一步的证据E.承包人未遵守意向通知要求80.下列选项属于投标人资格预审必要合格条件的有( )。（分数：2.00）A.注册资金B.法人地位C.资质等级D.分包计划E.财务状况建设工程合同管理-3

31、30 答案解析(总分：104.25，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.在建设工程施工合同示范文本中，关于工程师指示的设计变更下列说法正确的是( )。A工程师无权增加合同中约定的工程量B工程师无权减少合同中约定的工程量C工程师无权删除承包范围内的部分工作D工程师无权改变承包范围内部分工作的施工顺序（分数：1.00）A.B.C. D.解析：解析 P118(一)工程师指示的设计变更。施工合同范本通用条款中规定，工程师可以就(1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；(2)增减合同中约定的工程量；(3)改变有关工程的施工时间和顺序；(4)其他有关工程变更需要

32、的附加工作等四个方面指示设计变更。选项 C 不属于其中。2.下列可作为索赔有效证据的是( )。A发包人和承包人签署的合同变更协议 B发包人的口头要求C发包人的合理建议 D承包人的合理建议（分数：1.00）A. B.C.D.解析：3.招标人( )d 内，应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。A确定中标人后 15 B确定中标人后 30C开标后 15 D开标后 30（分数：1.00）A. B.C.D.解析：4.FIDIC 合同条件规定，当业主与承包商发生合同争议时，提出争议方应首先将自己的要求 ( )。A提交监理工程师请他作出决定 B通知对方并与他协商C自己提交仲裁 D直接提请诉讼（分数：

33、1.00）A. B.C.D.解析：5.( )是指依据法律的直接规定而产生代理权的种代理。A直接代理 B法定代理C指定代理 D间接代理（分数：1.00）A.B. C.D.解析：6.确定中标人后，招标人与投标人应以( )作为施工合同价。A标底价 B投标价 C评标价 D标底修正价（分数：1.00）A.B. C.D.解析：7.根据我国合同法的精神，如果在合同履行中双方当事人发生争执，应当首先进行( )。A和解 B调解 C仲裁 D诉讼（分数：1.00）A. B.C.D.解析：8.由发包人采购的设备，由于制造原因达不到验收要求，应( )。A由发包人承担追回合同价款，工期不顺延B由设备制造商承担追回合同价款

34、C由承包人承担重新安装的费用，工期相应顺延D由发包人承担追回合同价款，工期相应顺延（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：9.为了保证工程项目的建设符合国家和地方总体发展规划，不同标的的招标需满足的相应条件可以不包括( )。A建设工程已批准立项 B建设工程经过可行性研究C建设工程已履行了报建手续 D建设资金能满足建设工程要求（分数：1.00）A.B. C.D.解析：10.对施工招标的投标人进行资格预审的方法是( )。A专家评定 B加权打分量化C综合评分 D评标价法（分数：1.00）A.B. C.D.解析：11.如果工程师在工作中出现问题，失误或行使施工合同赋予的权力造成承包人的损失，( )必

35、须承担合同规定的相应赔偿责任。A工程师 B发包人 C监理单位 D承包人（分数：1.00）A.B. C.D.解析：12.某施工合同经法院确认无效后，应认为该合同从( )日起无效。A订立施工合同 B开始施工 C确认无效 D下达停工令（分数：1.00）A. B.C.D.解析：解析 P33 二、无效合同。(一)无效合同的概念。无效合同从订立之时起就没有法律效力。13.按照中华人民共和国合同法规定，承担违约责任的条件采用( )，只要当事人有违约行为，即当事人不履行合同或者履行合同不符合约定的条件，就应当承担违约责任。A诺成责任原则 B实践责任原则C严格责任原则 D强制责任原则（分数：1.00）A.B.C

36、. D.解析：解析 承担违约责任的条件和原则14.某工程的施工任务于 2004 年 7 月 1 日全部结束，承包人于 2004 年 7 月 15 日向发包人申请竣工验收，发包人于 2004 年 7 月 20 日组织验收，验收过程中提出修改意见，要求承包人修改，承包人修改后，于2004 年 8 月 15 日再次提请发包人验收，发包人于 8 月 20 日再次组织验收并顺利通过，各方在竣工验收报告上签字，并送交发包人手中。则该工程的实际竣工日期应为( )。A2004 年 7 月 1 日 B2004 年 7 月 15 日 C2004 年 8 月 15 日 D2004 年 8 月 20 日（分数：1.0

37、0）A.B.C. D.解析：解析 P124(三)竣工时间的确定。工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。但如果是工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。故本题的正确选项为 C，承包人修改后再次提请发包人验收的日期。15.依据施工合同示范文本通用条款，在施工合同履行中，如果发包人不按时支付预付款，承包人可以( )。A立即发出解除合同通知B立即停工并发出通知要求支付预付款C在合同约定预付时间 7 天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知 7 天后停止施工D在合同约定预付时间 7 天后发出通知要求支付预付款，如仍

38、不能获得预付款，则在发出通知之日起停止施工（分数：1.00）A.B.C. D.解析：16.下列不能作为保证人的团体是( )。A私营公司 B国有公司 C法人 D学校（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：17.建设工程施工合同管理中，有关承包人要求延期开工的说法，不正确的是( )。A如果是承包人要求的延期开工，则工程师有权批准是否同意延期开工B如果承包人未在规定时间内提出延期开工要求，则工期不予顺延C工程师在接到延期开工申请后的 48 小时内未予答复，视为不同意承包人的要求D承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前 7 天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求（分数：1.00

39、）A.B.C. D.解析：18.按照担保法的规定，下列财产中可以作为抵押物的是( )。A抵押人依法有权处分的国有土地使用权B抵押人使用的宅基地C抵押人拥有的股票D学校设施（分数：1.00）A. B.C.D.解析：解析 本题考核的是抵押物的内容。抵押人有权处分的国有土地使用权可作为抵押物；抵押人不得以宅基地等集体所有的土地使用权、学校等以公益为目的的事业单位及其所拥有的股票作为抵押物。19.由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到了标准要求。处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是( )。A费用由发包人承担，工期给予顺延 B费用由承包

40、人承担，工期不予顺延C费用由发包人承担，工期不予顺延 D费用由承包人承担，工期给予顺延（分数：1.00）A.B. C.D.解析：20.为了保证工程质量，对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前，需要进行合同约定的物理和化学抽样检验；对于此项检验应由( )。A承包人负责检验工作，发包人承担检验费用B承包人负责检验工作，并承担检验费用C发包人负责检验工作，并承担检验费用D发包人负责检验工作，承包人承担检验费用（分数：1.00）A. B.C.D.解析：21.FIDIC(合同条件规定，合同的有效期是从合同签字之日起到( )日止。A颁发工程移交证书 B颁发解除缺陷责任证书C承包商提交给业主的“结清单”生效

41、D工程移交证书注明的竣工（分数：1.00）A.B.C. D.解析：22.不属于监理酬金的直接成本的费用是( )。A所需的其他外部协作费用B经营业务费，包括为招揽业务而支出的广告费C用于该项工程监理人员的其他专项开支D监理期间使用与监理工作相关的计算机和其他仪器、机械的费用（分数：1.00）A.B. C.D.解析：23.“施工合同”中定义的“费用”可以为( )。A已计人合同价款之内的工程款 B合同价款C乙方应负担的开支 D乙方管理费用（分数：1.00）A.B.C. D.解析：24.FIDIC 施工合同条件中的暂列金，是( )的一项款额。A不计入合同价格之内 B用于不可预见项目使用C由工程师或承包

42、商代表控制使用 D专门用于承包商施工范围内工程使用（分数：1.00）A.B. C.D.解析：解析 暂列金额实际上是业主方的一笔备用金，用于招标时对尚未确定或不可预见项目的储备金额。工程师可以发布指示，要求承包商或其他人完成暂列金额项内开支的工作，因此只有当承包商按工程师的指示完成暂列金额项内开支的工作任务后，才能从其中获得相应支付。25.组成 FIDIC 合同文件的以下几部分可以互为解释，互为说明。当出现含糊不清或矛盾时，具有第一优先解释顺序的文件是( )。A合同专用条件 B投标书 C 合同协议书 D合同通用条件（分数：1.00）A.B.C. D.解析：26.关于违约责任条款，下列叙述有误的是

43、( )。A因监理人过失造成经济损失，应向委托人进行赔偿，累计赔偿额过大时可以超出监理酬金总额(除去税金)B当一方向另一方的索赔要求不成立时，提出索赔的一方应补偿由此所导致的对方各种费用支出C委托人违约应承担违约责任，赔偿监理人的经济损失D在合同责任期内，如果监理人未按合同中要求的职责勤恳认真地服务，或委托人违背了他对监理人的责任时，均应向对方承担赔偿责任（分数：1.00）A. B.C.D.解析：解析 当一方向另一方的索赔要求不成立时，提出索赔的一方应补偿由此所导致的对方各种费用支出；委托人违约应承担违约责任，赔偿监理人的经济损失；在合同责任期内，如果监理人未按合同中要求的职责勤恳认真地服务，或

44、委托人违背了他对监理人的责任时，均应向对方承担赔偿责任。27.针对固定价格而言，通常用于工期较长的施工合同是( )。A单项价格合同 B固定价格合同C可调价格合同 D成本加酬金合同（分数：1.00）A.B.C. D.解析：本题考核的知识点为工程合同价款。可调价格合同，是针对固定价格而言，通常用于工期较长的施工合同。如工期在 18 个月以上的合同，发包人和承包人在招投标阶段和签订合同时不可能合理预见到一年半以后物价浮动和后续法规变化对合同价款的影响，为了合理分担外界因素影响的风险，应采用可调价格合同。28.接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力，则撤回承诺的通知应当在( )到达要约人。A要约

45、到达受要约人之前 B承诺通知到达要约入之前C承诺通知发出之前 D承诺通知到达要约人之后（分数：1.00）A.B. C.D.解析：29.承担违约责任的条件是采用( )。A严格责任原则 B限制责任原则 C公平原则 D客观公正原则（分数：1.00）A. B.C.D.解析：30.定金的数额由当事人约定，最高不得超过全合同标的额的( )。A5% B10% C15% D20%（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：31.正常监理工作酬金中的间接成本是( )。A监理人员的附加工资 B监理人员的补助费C向税务机关缴纳的税金 D常用设备的使用费（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：32.某施工项目由于拆迁

46、工作延误不能按约定日期开工，监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，则发包人( )。A无须赔偿承包人损失，工期也不顺延 B无须赔偿承包人损失，工期应予顺延C应当赔偿承包人损失，工期应予顺延 D应当赔偿承包人损失，工期不予顺延（分数：1.00）A.B.C. D.解析：33.依据合同法的规定，出现( )订立的合同时，当事人可以向仲裁机构请求撤销合同。A违反法律法规规定 B当事人恶意串通损害第三人利益C以合法形式掩盖非法目的 D对方当事人采用欺诈手段（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：34.监理招标宜采用( )的方式招标。A邀请招标 B，竞争性招标 C公开招标 D直接发包（分数：1.00）

47、A. B.C.D.解析：35.建设工程勘察合同法律关系的客体是指( )。A物 B行为 C智力成果 D财产（分数：1.00）A.B. C.D.解析：合同法律关系客体，是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象。合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。法律意义上的行为是指人的有意识的活动。在合同法律关系中，行为多表现为完成一定的工作，如勘察设计、施工安装等，这些行为都可以成为合同法律关系的客体。36.因承包人原因造成工程竣工结算不能正常进行，发包人不要求支付工程的，承包人应承担( )。A赔偿责任 B保修责任 C违约责任 D保管责任（分数：1.00）A.B.C.D. 解析

48、：工程竣工验收报告经发包人认可后 28 天内，承包人未能向发包人递交竣工决算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付时，如果发包人要求交付工程，承包人应当交付，发包人不要求交付工程，承包人仍应承担保管责任。37.下列文件中，属于订立合同要约文件的是( )。A招标公告 B资格预审合格通知书C投标书 D中标通知书（分数：1.00）A.B. C.D.解析：38.设计合同示范文本规定，在合同正常履行的情况下( )，设计人为合同项目的服务结束。A交付设计文件 B完成设计变更C设计文件审查通过 D委托专业建设工程设计完成施工安装验收（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：39.施工合同示范文本规定，承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前 ( )天，以书面形式向监理工程师提出延期形式的和要求。A1 B2 C7 D14（分数：1.00）A.B.C. D.解析：40.法人的法定代表人超越权限订立的合同，( )。A该代表行为一律无效B除相对人知道或者应当知道其超越