【工程类职业资格】建设工程合同管理-331及答案解析.doc

1、建设工程合同管理-331 及答案解析(总分：107.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.某建设项目开标后，评标委员会发现某投标人在工程量清单中，总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致。请该投标人澄清时，投标授权人经核算后，认为总价、单价都有错误，遂提出新的单价和总价。该投标书的报价应以( )为准。A原总价 B原单价与工程量乘积之和C新总价 D新单价与工程量乘积之和（分数：1.00）A.B.C.D.2.FIDIC 施工合同条件中，选择指定分包商的基本原则是( )。A由承包商负责协调管理 B业主必须保护承包商合法利益不受侵害C指定分包商的违约责任由承

2、包商承担 D承包商应向指定分包商收取协调管理费（分数：1.00）A.B.C.D.3.合同变更属于对原合同的实质性变更时，应以( )的方式变更。A专业条款 B补充协议 C双方协商 D仲裁（分数：1.00）A.B.C.D.4.中华人民共和国合同法规定的“抗辩权”是指，一方有违约行为时对方有权( )。A撤回合同 B撤销合同C解除合同 D中止履行义务（分数：1.00）A.B.C.D.5.在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一致时，应当( )。A以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可B以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认C以分项单价与工

3、程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可D以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认（分数：1.00）A.B.C.D.6.一方当事人发生( )时，允许变更经济合同主要条款的约定内容。A法定代表人变更 B企业法人名称变更C企业法人隶属关系变更 D违约行为（分数：1.00）A.B.C.D.7.如果承包人要求延期开工，应当由( )批准。A发包人 B工程师 C承包人代表 D建设行政主管部门（分数：1.00）A.B.C.D.8.施工招标的资格预审主要侧重于对承包人( )的要求进行审查。A企业总体能力是否适合招标工程 B投标书是否实质性响应招标文件C投标书的报价是

4、否低于成本 D是否具有编写投标书的能力（分数：1.00）A.B.C.D.9.FIDIC 施工合同条件中，为了解决工程师的决定可能处理得不公正的情况，通用条件增加了( )处理合同争议的程序。A诉讼 B调解C仲裁 D争端裁决委员会（分数：1.00）A.B.C.D.10.为了保证工程项目的建设符合国家或地方总体发展规划，因此不同标的招标需满足相应的条件，下列条件中不属于招标前期应满足的要求是( )。A立项批准 B资金到位 C报建批准 D成立法人（分数：1.00）A.B.C.D.11.在 FIDIC 的施工合同条件中，争端裁决委员会的成员在与本工程有关的其他工作中( )。A不得担任业主咨询顾问，但提交

5、仲裁时可担任仲裁员B不得担任业主咨询顾问，提交仲裁时也不得担任仲裁员C可以担任业主咨询顾问，但提交仲裁时不得担任仲裁员D可以担任业主咨询顾问，提交仲裁时也可担任仲裁员（分数：1.00）A.B.C.D.12.为了保证设计指导思想连续地贯彻于设计的各个阶段，一般不单独进行( )招标，由中标的设计单位承担该任务。A勘察 B施工图设计 C技术设计 D初步设计（分数：1.00）A.B.C.D.13.材料采购合同履行中，供货方提前将订购的材料发运到工程所在地，且交付数量远多于合同约定，采购方应该( )。A提取全部材料，按实际交付数量付款B按合同订购的数量提货，也按合同订购数量付款C拒绝提前提货，拒付贷款D

6、提取全部材料，按订购数量付款（分数：1.00）A.B.C.D.14.某施工单位与丙企业订立合同后，分立为甲、乙两个施工单位，但未把此情况告知丙。则丙有权要求( )。A解除合同 B撤销合同C甲、乙对合同承担连带责任 D原施工单位上级主管部门承担责任（分数：1.00）A.B.C.D.15.施工期间施工承包人从节约工程投资的角度，向监理工程师提出变更部分工程设计的建议。发包人接受建议后，由于设计人当时因人力资源的限制不能在要求的时间内完成变更任务，与设计人协商并经设计人同意将此部分工作委托其他设计单位完成。变更图纸经过监理工程师审核后用于施工，但施工中发现修改的设计存在重大缺陷。就设计合同而言，应由

7、( )承担责任。A修改单位 B设计人 C施工承包人 D监理工程师（分数：1.00）A.B.C.D.16.建设工程招标中，采用邀请招标的缺点是( )。A需要设置资格预审程序 B投标竞争的激烈程度相对较差C评标的工作量较大 D所需招标时间长、费用高（分数：1.00）A.B.C.D.17.施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照( )处理。A增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延B增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延C增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延D增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延（分数：1.00）A.B.C.

8、D.18.保证合同的当事人是指( )。A合同当事人 B债权人和债务人 C保证人和债权人 D保证人和债务人（分数：1.00）A.B.C.D.19.设计工作正式开始前，委托方预先付给设计承包商的一笔拨款在合同规定为定金，合同履行过程中进行阶段支付时，( )。A每次阶段支付时均不许扣减定金 B每次阶段支付可将一定比例定金充抵部分设计费C按订金总额以合同约定的阶段支付次数的平均数扣回D按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回（分数：1.00）A.B.C.D.20.一个合同被法院确认为可撤销合同。甲、乙双方约定的违约金为 4 万元，合同履行阶段双方各受到了2 万元的经济损失。法院判定双方都有过错，但甲

9、方是主要过错方，应承担 75%的过错责任。则损失的承担应为( )。A各自承担自己的损失 B甲方赔偿乙方 1 万元损失C甲方赔偿乙方 2 万元损失 D甲方赔偿乙方 4 万元损失（分数：1.00）A.B.C.D.21.在国外，建筑工程一切险的投保人一般是( )。A业主 B承包人 C监理人 D发包人（分数：1.00）A.B.C.D.22.隐蔽工程经工程师验收，工程符合要求，( )工程师不在验收记录上签字，承包人可进行隐蔽。A验收 7 小时后 B验收 24 小时后C验收 48 小时后 D验收?2 小时后（分数：1.00）A.B.C.D.23.勘察合同约定采用定金作为合同担保方式。当事人双方已在合同上签

10、字盖章但发包人尚未支付定金时，该合同处于( )状态。A成立但不生效 B既不成立也不生效C承诺生效但合同不成立 D生效但不成立（分数：1.00）A.B.C.D.24.FIDIC 土木工程施工合同条件适用于( )。A固定总价合同 B成本加酬金合同C单价合同 D调值总价合同（分数：1.00）A.B.C.D.25.实行监理的工程具备竣工验收条件，承包人发函申请工程竣工验收，并递交必须经( )签署意见的工程竣工报告和完整的竣工资料。A项目经理 B项目技术负责人C总监理工程师 D监理单位技术负责人（分数：1.00）A.B.C.D.26.建设工程施工合同规定的设计变更范畴不包括( )。A增加合同中约定的工程

11、量B删减承包范围的工作内容交给其他人实施C改变承包人原计划的工作顺序的时间D更改工程有关部分的标高（分数：1.00）A.B.C.D.27.招标人没有明确地将定标的权利授予评标委员会时，应由( )决定中标人。A招标人 B评标委员会C招标代理机构 D建设行政主管部门（分数：1.00）A.B.C.D.28.( )是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，当债务人不按照合同约定的期限履行其债务时，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者拍卖、变卖该财产的价款优先受偿的担保。A定金 B质押 C抵押 D留置（分数：1.00）A.B.C.D.29.下列关于代理的叙述，( )是不正确的。A无权代理行为

12、的后果由被代理人决定是否有效B无权代理在被代理人追认前相对人可以撤销C无权代理的法律后果由被代理人承担D代理人只能在代理权限内实施代理行为（分数：1.00）A.B.C.D.30.招标人依据( )来确定项目建设过程中的招标次数和每次招标的工作内容。A工程特点 B招标人的管理能力C合同类型 D工程建设总进度计划（分数：1.00）A.B.C.D.31.FIDIC分包合同条件规定，分包商在合同约定的日期，向( )报送该阶段施工的支付报表。A承包商 B承包商代表C业主 D工程师（分数：1.00）A.B.C.D.32.不属于监理单位行使的权利是( )。A终止合同的权利 B完成监理任务后获得酬金的权利C对监

13、理合同转让与分包的权利 D获得奖励的权利（分数：1.00）A.B.C.D.33.下列有关变更的描述错误的是( )。A工程变更属正常的合同管理B合同变更是实质性改动C工程师变更指令可以删减任何合同约定的工作内容D工程师允许用变更指令的方式将承包范围内的工作变更给其他承包商实施（分数：1.00）A.B.C.D.34.中标通知书发出( )天内，中标单位应与建设单位签订工程承包合同。A7 B14 C20 D30（分数：1.00）A.B.C.D.35.某施工合同约定由施工单位负责采购材料，合同履行过程中，由于材料供应商违约而没有按期供货，导致施工没有按期完成。此时应当由( )违约责任。A建设单位直接向材

14、料供应商追究B建设单位向施工单位追究责任，施工单位向材料供应商追究C建设单位向施工单位追究责任，施工单位向项目经理追究D建设单位不追究施工单位的责任，施工单位应向材料供应商追究（分数：1.00）A.B.C.D.36.施工中，工程师同意采用承包人的合理化建议所发生的费用和获得收益的分担或分享，由 ( )。A由发包人分担或分享 B由承包人分担或分享C由发包人和承包人另行约定 D由工程师确认（分数：1.00）A.B.C.D.37.关于设计招标，下列说法错误的是( )。A设计招标的特点是投标人将招标人对项目的设想变成可实施方案的竞争B一般工程项目的设计可分为三个阶段：初步设计、技术设计和施工图设计阶段

15、C设计招标应采用设计方案竞选的方式D设计招标文件对投标人所提出的要求不必很详细（分数：1.00）A.B.C.D.38.要约人要撤销要约，撤销要约通知应在( )到达对方。A要约到达对方之前 B对方发出承诺之前C对方承诺要达要约人之前 D对方承诺生效之后（分数：1.00）A.B.C.D.39.分包商在施工现场的协调管理工作，应由( )负责。A业主 B总包商C监理工程师 D分包商自己（分数：1.00）A.B.C.D.40.缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是( )。A缔约一方受有损失 B缔约当事人有过错C合同尚未成立 D违反先合同义务（分数：1.00）A.B.C.D.41.建设工程施工中，索赔意

16、向通知提交后的( )天内，或工程师可能同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。A7 B14 C28 D42（分数：1.00）A.B.C.D.42.下列可作为衡量承包商是否按合同约定期限履行施工义务标准的是( )。A合同工期是否延长 B承包商承诺的竣工时间C合同工期的时间界限 D工期是否延误（分数：1.00）A.B.C.D.43.依据中华人民共和国合同法，下列有关承担违约责任的说法中，错误的是( )A赔偿损失是承担违约责任的主要形式B违约金和定金不能同时选用C违约金是承担违约责任的必备形式D违约金和赔偿损失不能同时使用（分数：1.00）A.B.C.D.44.工程师对承包人设计的图纸审核签

17、认后，( )。A免除了承包人的设计责任 B责任由工程师承担C设计责任由发包人承担 D不能免除承包人的设计责任（分数：1.00）A.B.C.D.45.债权人决定将其债权债务一并转让给第三人时，( )。A需经对方同意 B无需经对方同意，但应通知对方C无需经对方同意，也不必通知对方 D需经对方同意，且必须要办理公证（分数：1.00）A.B.C.D.46.在设计合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人已开始设计工作的，超过一半时，按( )支付。A发包人已付定金的 3 倍 B该阶段实际工作量C该阶段设计费的一半 D该阶段设计费的全部（分数：1.00）A.B.C.D.47.施工合同示范文本规定，合同

18、约定有工程预付款的，其预付时间应不迟于约定的开工日期前 ( )天。A7 B14 C15 D30（分数：1.00）A.B.C.D.48.某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标都不符合招标文件的要求，这时应当( )。A与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人B改为直接发包C用原招标文件重新招标D修改招标文件后重新招标（分数：1.00）A.B.C.D.49.材料采购合同履行过程中，由供货方代运的货物，采购方在站场提货地点与运输部门共同验货。如果交货数量少于订购数量，( )。A由供货方承担全部责任B由运输部门承担全部责任C属于交运前的问题由供货方承担责任，运输过程中的问题由运输部门承担责任D先

19、由运输部门承担全部责任，然后由运输部门再与供货方协商处理责任（分数：1.00）A.B.C.D.50.委托监理合同的生效之日是( )。A合同签订之日 B监理人员进入现场之日C监理工程开工之日 D登记手续生效之日（分数：1.00）A.B.C.D.二、多项选择题(总题数：30，分数：57.00)51.在施工合同中，( )的合同属于无效合同。（分数：2.00）A.施工企业伪造资质等级证书签订B.招标人与投标人串通签订C.施工企业的违约责任明显过高D.约定的质量标准低于强制性标准E.建设单位的违约责任明显过高52.划分委托监理合同包的工作范围时，通常考虑的因素包括( )。（分数：2.00）A.工程规模B

20、.招标方式C.潜在投标人数量D.被监理合同的难易程度E.工程项目的专业特点53.FIDIC 合同条件下，解决业主与承包商纠纷的方式是( )。（分数：2.00）A.双方协商B.请工程师决定C.请上级主管部门调解D.提起诉讼E.申请仲裁54.可以终止委托监理合同的情形是( )。（分数：2.00）A.监理人收到监理酬金尾款后B.委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时C.委托人向监理人发出指明其未履行义务的通知后的 21 日后D.委托人向监理人发出指明其未履行义务和通知在 21 天内没收到答复E.暂停监理业务期限已超过半年55.建设工程勘察合同(示范文本)中，适用于为设计提供勘察工作的委托任务

21、的合同条款主要有( )。（分数：2.00）A.违约责任B.合同争议的解决C.未尽事宜的约定D.材料设备的供应E.设计合同依据的文件56.仲裁协议应包括的内容有( )。（分数：1.00）A.仲裁事项B.法定仲裁管辖C.是否可提出起诉D.请求仲裁的意思表示E.选定的仲裁委员会57.合同当事人对合同的可变更或可撤销发生争议，只有( )有权变更或撤销合同。（分数：2.00）A.人民政府B.人民检察院C.人民法院D.仲裁机构E.建设行政主管部门58.下列选项中，关于保证的概念和方式的表述，正确的是( )。（分数：2.00）A.保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证B.保证法律关系至少有两方参加，即保

22、证人和债权人C.连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以直接要求保证人在其保证范围内承担保证责任D.保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为E.一般保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行前，不得拒绝对债权人承担担保责任59.工程师指示的暂停施工的起因可能是( )。（分数：1.00）A.外部条件的变化B.发包人应承担责任的原因C.协调管理的原因D.承包人的原因E.工程师的原因60.代理的特征有( )。（分数：2.00）A.代理人必须在代理权限范围内实施代理行为B.以被代理人的名义实施代理行

23、为C.在被代理人的授权范围内独立表现自己的意志D.代理人需与被代理人协商才能进行代理E.被代理人对代理行为承担民事责任61.质量保修书的主要内容包括( )。（分数：1.00）A.质量保修期B.保修费用C.质量保修责任D.工程质量保修范围和内容E.质量保修标准62.FIDIC 土木工程施工合同条件规定，监理工程师可以行使的权力有( )。（分数：2.00）A.发布工程变更指令B.审查批准承包商的施工进度计划C.删除部分工作内容，另行委托完成D.实施竣工所必需的任何种类的附加工作E.批准使用暂定金额63.关于施工进度的修订，下列说法正确的是( )。（分数：2.00）A.只有当进度滞后于实际进度时，才

24、进行进度调整B.每隔一段时间(一般为 3 个月)，工程师对施工进度计划进行调整C.工程师不得干预承包商采用合理方法进行施工组织D.工程师对修改后进度计划的批准并不意味着承包商可以摆脱相应责任E.因业主原因导致进度不符，承包商有权对修改进度计划的工作要求额外支付64.某招标项目由于主观原因，导致在招标文件规定的投标有效期内没有完成评标和定标，则投标人有权( )。（分数：2.00）A.要求撤回投标文件B.要求赔偿损失C.拒签延长投标保函有效期D.要求退还投标保证金E.要求将合同授予他们协商推举的中标人65.大型工程招标投标工作的评标应采用( )。（分数：2.00）A.综合评分法B.专家评定法C.淘

25、汰法D.评标价法E.议标法66.依据合同法的规定，当合同履行地点约定不明确，且又不能达成补充协议时( )履行。（分数：2.00）A.交付不动产的，在不动产所在地B.给付货币的，在给付货币一方所在地C.交付动产的，在接受动产一力所在地D.材料采购，在供货方所在地E.设备采购，在采购方所在地67.依据 FIDIC施工合同条件的规定，属于超越工程师职权的行为有( )。（分数：2.00）A.指示承包人提前竣工B.指示承包人缩短合同工期C.指示承包人删减合同约定的某些工作内容D.承包人提出索赔后，检查承包人施工现场同期记录E.确定有缺陷工程折价接收应扣减的款额68.建设工程施工合同履行过程中，不应由发包

26、人完成的工作是( )。（分数：2.00）A.提供地下管线资料B.办理法律、法规固定的批准手续C.进行图纸会审D.协调处理古树名木的保护E.按规定办理安全生产有关手续69.材料采购合同交货数量检验方法有( )。（分数：2.00）A.衡量法B.理论换算法C.查点法D.物理试验性E.经验鉴别法70.在材料采购合同中，交货质量的验收方法有( )。（分数：2.00）A.经验鉴别法B.因果分析法C.物理试验D.直方图法E.化学试验71.要约应当具备的条件是( )。（分数：2.00）A.内容具体确定B.接受要约邀请C.希望收到承诺D.表明经受要约人承诺，要约人即受该意思约束E.合同的一般条款72.设计合同示

27、范文本规定，发包人的责任有( )。（分数：2.00）A.负责解决设计中需选用的国家标准图、部标准图和地方标准图B.负责勘察资料和数据的完整性、正确性C.为设计人派驻现场的工作人员提供必要的劳动保护装备D.负责将施工图报送建设行政主管部门进行审查E.负责提供方案设计文件73.法人应当具备( )等条件。（分数：2.00）A.依法成立B.有必要的财产或者经费C.有自己的名称、组织机构和场所D.经上级行政主管机关批准E.能够独立承担民事责任74.无标底的综合评分法常采用( )作为标准值。（分数：2.00）A.最高报价B.最低报价C.平均报价D.复合标底E.评标价75.保险人可以对( )带来的损失不负责

28、赔偿。（分数：2.00）A.设计原因B.自然事件C.原材料缺陷或工艺不善D.维修保养费用E.自然磨损76.通用条款规定，( )属于承包人的义务。（分数：2.00）A.向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表B.保证施工场地清洁，符合环境卫生管理的有关规定C.按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫D.按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供在施工现场办公和生活的房屋及设施，发生的费用由发包人承担E.协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作，并承担有关费用77.施工合同示范文本通用条款规定，承包人对( )的保修

29、期限为 2 年。（分数：2.00）A.有防水要求的卫生间的防渗漏B.供热和供冷系统C.给排水管理工程D.设备安装工程E.电气管线工程78.下列关于施工过程中检查和返工表述正确的是( )。（分数：2.00）A.承担由于自身原因导致拆除和重新施工的费用，工期给予顺延B.经过工程师检查检验合格后，又发现因承包人原因出现的质量问题，仍由承包人承担责任，赔偿发包人的直接损失，工期不应顺延C.工程师的检查检验原则上不应影响施工正常进行D.检查检验不合格时，影响正常施工的费用由发包人承担E.因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担79.材料采购合同的订立方式有( )。（分数：2.0

30、0）A.公开招标B.邀请招标C.直接定购D.询价、报价、签订合同E.间接定购80.依照建设工程施工合同(示范文本)通用条款的规定，有关隐蔽工程与重新检验的正确说法是( )。（分数：2.00）A.重新检验表明质量合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期B.工程师未参加验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，不可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验C.中间验收不应影响后续工程的施工D.经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收 24 小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录E.工程具备隐蔽条件时，应在隐蔽前 24 小时以书面形式通

31、知工程师验收建设工程合同管理-331 答案解析(总分：107.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.某建设项目开标后，评标委员会发现某投标人在工程量清单中，总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致。请该投标人澄清时，投标授权人经核算后，认为总价、单价都有错误，遂提出新的单价和总价。该投标书的报价应以( )为准。A原总价 B原单价与工程量乘积之和C新总价 D新单价与工程量乘积之和（分数：1.00）A.B. C.D.解析：2.FIDIC 施工合同条件中，选择指定分包商的基本原则是( )。A由承包商负责协调管理 B业主必须保护承包商合法利益不受侵害C指定分

32、包商的违约责任由承包商承担 D承包商应向指定分包商收取协调管理费（分数：1.00）A.B. C.D.解析：3.合同变更属于对原合同的实质性变更时，应以( )的方式变更。A专业条款 B补充协议 C双方协商 D仲裁（分数：1.00）A.B. C.D.解析：解析 对原合同需进行实质性改动，应由业主和承包商通过协商达成一致后，以补充协议的方式变更。4.中华人民共和国合同法规定的“抗辩权”是指，一方有违约行为时对方有权( )。A撤回合同 B撤销合同C解除合同 D中止履行义务（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：5.在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一致时，应当(

33、 )。A以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可B以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认C以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可D以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：解析 P59(2)评标工作程序。1)初评。商务标中出现细微偏差时，可由评标委员会对投标书中的错误加以修正后请该标书的投标授权人予以签字确认。修正错误的原则是：投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。6.一方

34、当事人发生( )时，允许变更经济合同主要条款的约定内容。A法定代表人变更 B企业法人名称变更C企业法人隶属关系变更 D违约行为（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：7.如果承包人要求延期开工，应当由( )批准。A发包人 B工程师 C承包人代表 D建设行政主管部门（分数：1.00）A.B. C.D.解析：解析 P111(一)承包人要求的延期开工。如果是承包人要求的延期开工，则工程师有权批准是否同意延期开工。8.施工招标的资格预审主要侧重于对承包人( )的要求进行审查。A企业总体能力是否适合招标工程 B投标书是否实质性响应招标文件C投标书的报价是否低于成本 D是否具有编写投标书的能力（分数：1

35、.00）A. B.C.D.解析：9.FIDIC 施工合同条件中，为了解决工程师的决定可能处理得不公正的情况，通用条件增加了( )处理合同争议的程序。A诉讼 B调解C仲裁 D争端裁决委员会（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：10.为了保证工程项目的建设符合国家或地方总体发展规划，因此不同标的招标需满足相应的条件，下列条件中不属于招标前期应满足的要求是( )。A立项批准 B资金到位 C报建批准 D成立法人（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：工程项目的建设应当按照建设管理程序进行。为了保证工程项目的建设符合国家或地方总体发展规划，以及能使招标后工作顺利进行，因此不同标的的招标均需满足相应

36、的条件。前期准备应满足的要求是：(1)建设工程已批准立项；(2)向建设行政主管部门履行了报建手续，并取得批准；(3)建设资金能满足建设工程的要求，符合规定的资金到位率；(4)建设用地已依法取得，并领取了建设工程规划许可证；(5)技术资料能满足招标投标的要求；(6)法律、法规、规章规定的其他条件。11.在 FIDIC 的施工合同条件中，争端裁决委员会的成员在与本工程有关的其他工作中( )。A不得担任业主咨询顾问，但提交仲裁时可担任仲裁员B不得担任业主咨询顾问，提交仲裁时也不得担任仲裁员C可以担任业主咨询顾问，但提交仲裁时不得担任仲裁员D可以担任业主咨询顾问，提交仲裁时也可担任仲裁员（分数：1.0

37、0）A.B. C.D.解析：12.为了保证设计指导思想连续地贯彻于设计的各个阶段，一般不单独进行( )招标，由中标的设计单位承担该任务。A勘察 B施工图设计 C技术设计 D初步设计（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：13.材料采购合同履行中，供货方提前将订购的材料发运到工程所在地，且交付数量远多于合同约定，采购方应该( )。A提取全部材料，按实际交付数量付款B按合同订购的数量提货，也按合同订购数量付款C拒绝提前提货，拒付贷款D提取全部材料，按订购数量付款（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：采购方接到对方发出的提前提货通知后，可以根据自己的实际情况拒绝提前提货；对于供贷方提前发运或交

38、付的货物，采购方仍可按合同规定的时间付款，而且对多交货部分以及品种、型号、规格、质量等不合合同规定的产品，在代为保管期内实际支出的保管、保养等费用由供货方承担。14.某施工单位与丙企业订立合同后，分立为甲、乙两个施工单位，但未把此情况告知丙。则丙有权要求( )。A解除合同 B撤销合同C甲、乙对合同承担连带责任 D原施工单位上级主管部门承担责任（分数：1.00）A.B.C. D.解析：15.施工期间施工承包人从节约工程投资的角度，向监理工程师提出变更部分工程设计的建议。发包人接受建议后，由于设计人当时因人力资源的限制不能在要求的时间内完成变更任务，与设计人协商并经设计人同意将此部分工作委托其他设

39、计单位完成。变更图纸经过监理工程师审核后用于施工，但施工中发现修改的设计存在重大缺陷。就设计合同而言，应由( )承担责任。A修改单位 B设计人 C施工承包人 D监理工程师（分数：1.00）A. B.C.D.解析：解析 P99 3委托其他设计单位完成的变更。在某些特殊情况下，发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，如变更增加的设计内容专业性特点较强；超过了设计人资质条件允许承接的工作范围；或施工期间发生的设计变更，设计人由于资源能力所限，不能在要求的时间内完成等原因。在此情况下，发包人经原建设工程设计人书面同意后，也可以委托其他具有相应资质的建设工程勘察?设计单位修改。修改单位对修改的勘察、

40、设计文件承担相应责任，设计人不再对修改的部分负责。16.建设工程招标中，采用邀请招标的缺点是( )。A需要设置资格预审程序 B投标竞争的激烈程度相对较差C评标的工作量较大 D所需招标时间长、费用高（分数：1.00）A.B. C.D.解析：17.施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照( )处理。A增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延B增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延C增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延D增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延（分数：1.00）A.B.C. D.解析：解析 施工合同中，发包人有义

41、务提供设计资料，所以因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，由发包人负责。18.保证合同的当事人是指( )。A合同当事人 B债权人和债务人 C保证人和债权人 D保证人和债务人（分数：1.00）A.B.C. D.解析：解析 P8 保证是指保证人与债权人的一种约定。19.设计工作正式开始前，委托方预先付给设计承包商的一笔拨款在合同规定为定金，合同履行过程中进行阶段支付时，( )。A每次阶段支付时均不许扣减定金 B每次阶段支付可将一定比例定金充抵部分设计费C按订金总额以合同约定的阶段支付次数的平均数扣回D按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回（分数：1.00）A. B.C.D.解析：20.

42、一个合同被法院确认为可撤销合同。甲、乙双方约定的违约金为 4 万元，合同履行阶段双方各受到了2 万元的经济损失。法院判定双方都有过错，但甲方是主要过错方，应承担 75%的过错责任。则损失的承担应为( )。A各自承担自己的损失 B甲方赔偿乙方 1 万元损失C甲方赔偿乙方 2 万元损失 D甲方赔偿乙方 4 万元损失（分数：1.00）A.B. C.D.解析：当合同被确认为可撤销合同后，有过错的一方应赔偿对方因此而受到的损失。如果双方都有过错，应当根据过错的大小各自承担相应的责任。21.在国外，建筑工程一切险的投保人一般是( )。A业主 B承包人 C监理人 D发包人（分数：1.00）A.B. C.D.

43、解析：22.隐蔽工程经工程师验收，工程符合要求，( )工程师不在验收记录上签字，承包人可进行隐蔽。A验收 7 小时后 B验收 24 小时后C验收 48 小时后 D验收?2 小时后（分数：1.00）A.B. C.D.解析：23.勘察合同约定采用定金作为合同担保方式。当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时，该合同处于( )状态。A成立但不生效 B既不成立也不生效C承诺生效但合同不成立 D生效但不成立（分数：1.00）A. B.C.D.解析：合同经双方当事人签字盖章后，合同成立。合同成立后 3 天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的 20%作为定金，发包人向勘察人支付定金后合同生效。24

44、.FIDIC 土木工程施工合同条件适用于( )。A固定总价合同 B成本加酬金合同C单价合同 D调值总价合同（分数：1.00）A.B.C. D.解析：25.实行监理的工程具备竣工验收条件，承包人发函申请工程竣工验收，并递交必须经( )签署意见的工程竣工报告和完整的竣工资料。A项目经理 B项目技术负责人C总监理工程师 D监理单位技术负责人（分数：1.00）A.B.C. D.解析：26.建设工程施工合同规定的设计变更范畴不包括( )。A增加合同中约定的工程量B删减承包范围的工作内容交给其他人实施C改变承包人原计划的工作顺序的时间D更改工程有关部分的标高（分数：1.00）A.B. C.D.解析：27.

45、招标人没有明确地将定标的权利授予评标委员会时，应由( )决定中标人。A招标人 B评标委员会C招标代理机构 D建设行政主管部门（分数：1.00）A. B.C.D.解析：解析 招标人没有明确地将定标的权利授予评标委员会时，应由招标人决定中标人。28.( )是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，当债务人不按照合同约定的期限履行其债务时，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者拍卖、变卖该财产的价款优先受偿的担保。A定金 B质押 C抵押 D留置（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：解析 留置是指债权人按照合同占有对方(债务人)的财产，当债务人不能按照合同约定期限履行债务时，债权人有权依

46、照法律规定留置该财产并享有处置该财产得到优先受偿的权利。29.下列关于代理的叙述，( )是不正确的。A无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效B无权代理在被代理人追认前相对人可以撤销C无权代理的法律后果由被代理人承担D代理人只能在代理权限内实施代理行为（分数：1.00）A.B.C. D.解析：解析 代理的种类无权代理和代理关系的终止30.招标人依据( )来确定项目建设过程中的招标次数和每次招标的工作内容。A工程特点 B招标人的管理能力C合同类型 D工程建设总进度计划（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：31.FIDIC分包合同条件规定，分包商在合同约定的日期，向( )报送该阶段施工的支付报

47、表。A承包商 B承包商代表C业主 D工程师（分数：1.00）A. B.C.D.解析：32.不属于监理单位行使的权利是( )。A终止合同的权利 B完成监理任务后获得酬金的权利C对监理合同转让与分包的权利 D获得奖励的权利（分数：1.00）A.B.C. D.解析：33.下列有关变更的描述错误的是( )。A工程变更属正常的合同管理B合同变更是实质性改动C工程师变更指令可以删减任何合同约定的工作内容D工程师允许用变更指令的方式将承包范围内的工作变更给其他承包商实施（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：工程师省略的工作应是不再需要的工程，不允许用变更指令的方式将承包范围内的工作变更给其他承包商实施。

48、34.中标通知书发出( )天内，中标单位应与建设单位签订工程承包合同。A7 B14 C20 D30（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：35.某施工合同约定由施工单位负责采购材料，合同履行过程中，由于材料供应商违约而没有按期供货，导致施工没有按期完成。此时应当由( )违约责任。A建设单位直接向材料供应商追究B建设单位向施工单位追究责任，施工单位向材料供应商追究C建设单位向施工单位追究责任，施工单位向项目经理追究D建设单位不追究施工单位的责任，施工单位应向材料供应商追究（分数：1.00）A.B. C.D.解析：36.施工中，工程师同意采用承包人的合理化建议所发生的费用和获得收益的分担或分享，由 ( )。A由发包人分担或分享 B由承包人分担或分享C由发包人和承包人另行约定 D由工程师确认（分数：1.00）A.B.C. D.解析：37.关于设计招标，下列说法错误的是( )。A设计招标的特点是投标人将招标人对项目的设想变成可实施方案的竞争B一般工程项目的设计可分为三个阶段：初步设计、技术设计和施工图设计阶段C设计招标应采用设计方案竞选