【工程类职业资格】建设工程合同管理5及答案解析.doc

1、建设工程合同管理 5及答案解析(总分：80.00，做题时间：130 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.FIDIC施工合同条件中，为了解决工程师的决定可能处理得不公正的情况，通用条件增加了 ( )处理合同争议的程序。（分数：1.00）A.诉讼B.调解C.仲裁D.争端裁决委员会2.监理人所选择的监理工作分包单位必须事先征得( )的认可。（分数：1.00）A.发包人B.委托人C.承包人D.分包人3.国际上常用的监理费用的计算方法是( )。（分数：1.00）A.委托人和监理人商定B.参照国际标准协商确定C.按监理工程概预算的百分比计收D.按参与监理工作的年度平均人数计算4.债权

2、人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按合同确定的期限履行债务的，债权人有权依法以该财产折价或以拍卖、变卖该财产的价格优先受偿，这属于( )。（分数：1.00）A.质押B.动产C.专利权D.财产权5.人民法院对专门性问题认为需要鉴定的，应当交由( )鉴定部门鉴定。（分数：1.00）A.法定B.人民法院指定的C.当事人约定的D.仲裁庭指定的6.我国建筑工程施工合同(示范文本)规定，由( )支付保险费用。（分数：1.00）A.承包人B.发包人C.工程师D.监理人7.施工合同的组成文件中，结合项目特点针对通用条款内容进行补充或修正，使之与通用条款共同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是( )。（

3、分数：1.00）A.协议书B.专用条款C.标准条款D.质量保修书8.施工合同文本规定，如需验收，应( )。（分数：1.00）A.在专用条款内约定B.在通用条款内约定C.由发包人随时决定D.由工程师决定9.某施工合同的履行中，监理工程师于 2003年 3月 1日指令承包商增加某工作的工作量，承包商于 2003年 4月 1日将此工作增加的工程量完成，并于 2003年 4月 20日向工程师递交了索赔意向通知，工程师应( )。（分数：1.00）A.拒绝接收索赔意向B.接收索赔意向C.提交发包人审核D.与承包商协商索赔事项10.为了指导投标人正确编制投标书，招标文件不应包括的内容是( )。（分数：1.0

4、0）A.投标须知B.业主提供的现场办公条件C.评标原则D.合同条件11.依据设计合同示范文本，下列有关设计变更中提法不正确的是( )。（分数：1.00）A.设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充B.如果发包人确需修改设计时，应首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后使用C.发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时，双方需另行协商签订补充协议D.发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，需经原设计人书面同意12.合同当事人就某项技术秘密达成了购买合同，此合同法律关系的客体是指( )。（分数：1.00）A.物B.行为C.智力成果D.义务13.材料采购合同当事人任何一方不能正确履行合

5、同义务时，均应以( )的形式承担违约赔偿责任。（分数：1.00）A.违约金B.继续履行C.赔偿损失D.赔偿价差损失14.某工程项目的招标资格审查文件中明确规定外地施工单位不允许参与投标，这是建设行政主管部门核查投标人资格审查文件的( )内容。（分数：1.00）A.不得以不合理条件限制或排斥潜在投标人B.不得使招标时间长、费用高C.不得对潜在投标人实行歧视待遇D.不得强制投标人组成联合体投标15.当事人签订的合同存在恶意串通，损害国家利益的应采用( )。（分数：1.00）A.返还财产B.赔偿损失C.收归国库D.作价补偿16.定金合同要采用书面形式，其生效日是指( )。（分数：1.00）A.实际交

6、付定金之日B.签定合同之日C.约定交付定金之日D.终止合同之日17.开标时，应当不作为无效投标文件的情形是( )。（分数：1.00）A.未密封投标文件的B.关键内容字迹无法辨认的C.未提供投保证金和投标保证的D.无项目经理印章的18.当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以( )的身份判断，公正地进行调解。（分数：1.00）A.委托人B.承包人C.独立D.双方19.当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，在履行义务或采取适当补救措施后，对方还有其他损失的，( )。（分数：1.00）A.不需承担赔偿责任B.应承担赔偿责任C.双方共同承担D.由仲裁机构仲裁解决承担责任问

7、题20.当施工的客观条件改变导致承包人增加开支，要求对超出( )的附加开支给予补偿，以挽回不应由承包人承担的经济损失。（分数：1.00）A.实际成本B.计划成本C.合理成本D.成本和利润21.正常监理酬金中不属于直接成本的费用是( )。（分数：1.00）A.外部协作费B.监理期间使用与监理工作相关的检测仪器摊销费C.经营业务费D.监理辅助人员奖金22.合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充，这体现了合同履行的( )原则。（分数：1.00）A.诚实信用B.全面履行C.法定履行D.约定履行23.建设工程施工合同中，在合同生效后，由于合同的价款不明

8、，则按( )的市场价格履行。（分数：1.00）A.工程所在地B.施工单位所在地C.建设单位所在地D.签定合同所在地24.参与工程竣工验收的各方不能形成一致意见时，应( )，待意见统一后，重新组织工程竣工验收。（分数：1.00）A.由总监理工程师协调参与竣工验收各方B.报当地建设行政主管部门或监督机构进行协调C.由承包人进行协调D.由发包人进行协调25.同时履行抗辩权和后履行抗辩权的适用条件中完全一致的条件是( )。（分数：1.00）A.合同约定了履行顺序B.由同一双务合同产生互负的对价给付债务C.应当后履行的对价给付是可能履行的义务D.应当先履行合同一方经营状况严重恶化26.设计合同示范文本规

9、定，方案设计文件的设计深度应能满足( )的需要。（分数：1.00）A.控制概算B.编制招标文件C.施工图设计D.非标准设备制作27.材料采购合同履行中，供货方提前将订购的材料发运到工程所在地，且交付数量远多于合同约定，采购方应该( )。（分数：1.00）A.提取全部材料，按实际交付数量付款B.按合同订购的数量提货，也按合同订购数量付款C.拒绝提前提货，拒付货款D.提取全部材料，按订购数量付款28.某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定( )。（分数：1.00）A.施工合同成立，但不生效B.施工合同成

10、立，且已生效C.施工合同不成立，不生效D.施工合同不成立，但有效29.由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到了标准要求。处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是( )。（分数：1.00）A.费用由发包人承担，工期给予顺延B.费用由承包人承担，工期不予顺延C.费用由发包人承担，工期不予顺延D.费用由承包人承担，工期给予顺延30.邀请招标投标阶段是指( )。（分数：1.00）A.从发布招标广告始到投标截止日期为止的期间B.从发出邀请函始到投标截止日期为止的期间C.从发出邀请函到签定合同日期为止的期间D.从发出邀请函始到定标为止的期间3

11、1.某施工承包商与材料供应商签定的材料采购合同中，约定的运输费用不明确，应( )。（分数：1.00）A.由施工承包商承担B.由材料供应商承担C.由施工承包商和材料承包商务承担一半D.建设单位承担32.合同当事人约定了定金 3万元，违约金 4万元，收受定金的一方违约应返还给付定金一方 ( )。（分数：1.00）A.3万元B.6万元C.7万元D.10万元33.设计人有权向发包人提出索赔的是( )。（分数：1.00）A.发包人将设计人交付的设计文件用于本合同外的项目B.发包人要求设计人进行设计变更C.施工图设计未达到设计深度D.设计人对外商的设计资料进行审查34.FIDIC施工分包合同条件中，工程师

12、就分包工程施工发布的任何指示应发给( )。（分数：1.00）A.业主B.承包商C.分包商D.承包商或分包商35.FIDIC施工合同条件中的担保期限是( )止。（分数：1.00）A.承包商圆满完成施工义务B.承包商圆满完成施工和保修义务C.工程师分发接收证书D.承包商收到最后一笔尾款36.不可以采用委托的方式发包建设任务的是( )。（分数：1.00）A.国家融资项目B.抢险救灾工程C.涉及国家秘密的工程D.在建工程主体加层工程37.招标人与中标人签订施工合同时，以( )为准。（分数：1.00）A.评标价B.投标价C.平均报价D.协议价38.工程未经竣工验收或竣工验收未通过，发包人强行使用后，由此

13、发生的质量问题由( )承担。（分数：1.00）A.发包人B.承包人C.双方共同D.合同约定的责任者39.招标人确定中标后( )天内，应向有关行政监督部门提交招标投标的书面报告。（分数：1.00）A.7B.14C.15D.3040.如果工程师在工作中出现问题，失误或行使施工合同赋子的权力造成承包人的损失， ( )必须承担合同规定的相应赔偿责任。（分数：1.00）A.工程师B.发包人C.监理单位D.承包人41.建设工程质量管理条例规定，竣工结算时( )。（分数：1.00）A.不再扣留质量保修金B.按工程结算价的 1扣留质量保修金C.扣留适当的保修费用D.承、发包双方协商解决质量保修金内42.FID

14、IC施工合同条件规定，缺陷责任期是自( )开始，至工程师颁发履约证书为止的天数。（分数：1.00）A.合同签字B.承包商正式开工日C.工程接收证书中写明的竣工日D.工程正式接收之日43.保证方式没有约定或约定不明确的，按( )承担担保责任。（分数：1.00）A.合同B.连带保证C.法律D.一般保证44.按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括( )。（分数：1.00）A.协调处理施工现场周围地下管线保护工作B.按工程需要提供非夜间施工使用的照明C.办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续D.组织设计交底45.评标委员会按规定请投标人对不明确作出澄清的内容作为( )的组成部分。（分数：1.00

15、）A.协议书B.专用条件C.通用条件D.投标书46.招标单位可以委托具有相应资质的中介机构代理招标，此招标代理机构是( )。（分数：1.00）A.行政机关B.国家机关隶属机构C.依法成立的组织D.依法成立的协会47.FIDIC施工合同履行中，因业主的行为导致承包商增加施工成本，合同相应条款都规定应对承包商补偿( )。（分数：1.00）A.部分损失B.一半损失C.实际损失D.额外损失48.在材料采购合同的履行过程中，因供货方逾期交货，( )。（分数：1.00）A.合同约定由供货方将货物送达指定地点交接时，违约金按合同总价计算B.合同约定由采购方自提时，应由采购方承担违约金C.采购方不可以提出解除

16、合同要求D.按合同约定依据逾期交货部分货款总价计算违约金49.某施工合同工期为 300天，合同价为 1500元，在施工过程中由于进行设计变更，造成增加的工程量价格为 10万元，则工程师应( )。（分数：1.00）A.不批准顺延工期B.应批准顺延期 1天C.应批准顺延工期 2天D.应批准顺延工期 3天50.在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由( )。（分数：1.00）A.保管员负责赔偿损失B.发包人承担损失责任C.承包人负责赔偿损失D.发包人与承包人共同承担损

17、失责任二、多项选择题(总题数：30，分数：30.00)51.建筑工程一切险加强第三者责任险规定保险公司承担的保险责任范围包括( )。（分数：1.00）A.在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起邻近区域的第三者疾病B.被保险人因上诉而支付的诉讼费用C.在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起邻近区域的人身伤亡D.正常水位变化引起第三者财产损失E.工程所有人签发完工验收证书的工程受到台风损失52.设计合同示范文本规定，设计人配合施工工作的内容包括( )。（分数：1.00）A.处理有关设计问题B.进行设计交底C.协助施工承包人编制施工方案D.参加竣工验收E.参加重要隐蔽工程

18、部位验收53.委托为监理人驻工地监理机构开展正常工作提供协助服务，其服务内容包括( )。（分数：1.00）A.人员服务B.资金服务C.信息服务D.管理服务E.物质服务54.发生涉及工程造价问题的施工合同纠纷时，如果仲裁庭认为需要进行证据鉴定，可以由( )鉴定部门鉴定。（分数：1.00）A.申请人指定的B.政府建设主管部门指定的C.工程师指定的D.当事人约定的E.仲裁庭指定的55.为了指导投标人正确编制投标书，招标文件应包括的内容是( )。（分数：1.00）A.投标须知B.业主提供的现场办公条件C.评标原则D.合同条件E.对监理单位的要求56.依据委托监理合同示范文本规定，委托人的义务包括( )

19、。（分数：1.00）A.负责合同的协调管理工作B.外部关系协调C.免费提供监理工作需要的资料D.更换委托人代表需要经监理人同意E.将监理人、监理机构主要成员分工、权限及时书面通知被监理人57.投标人必须满足的基本资格条件的附加合格条件可以针对( )设立。（分数：1.00）A.专业工程施工资质B.外地区投标人C.环境保护方针和保证体系D.项目经理资质要求E.安全文明施工要求58.对违约责任者以法律制裁，要求当事人在签订合同时，要考虑( )。（分数：1.00）A.所签合同的合法性B.所签合同的经济性C.所签合同的真实性D.履行的可能性E.违约的承担能力59.依照施工合同示范文本通用条款的规定，施工

20、中发生不可抗力事件后，由此导致的损失及工期延误责任承担方式为( )。（分数：1.00）A.工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，由发包人承担B.承包人的人员伤亡损失，由发包人承担C.发包人的人员伤亡损失，由承包人承担D.工程所需清理、修复费用，由发包人承担E.延误的工期相应顺延60.下列导致委托代理关系终止的是( )。（分数：1.00）A.被代理人取得或恢复民事行为能力B.代理期限届满或代理事项完成C.被代理人取消委托或代理人辞去委托D.代理人死亡或代理人丧失民事行为能力E.作为代理人或被代理人的法人终止61.承诺应具备的条件是( )。（分数：1.00）A.承诺只能向受要约人作出B.承诺必须由

21、受要约人作出C.承诺的内容应当与要约的内容一致D.承诺必须在承诺期限内发出E.承诺必须受法律约束62.材料采购合同履行过程中，导致供货方送货或代运过程中不能顺利交接货物，所产生的后果均由采购方承担的行为有( )。（分数：1.00）A.采购方在合同内填错到货地点B.供货方在合同内填错到货地点C.未在合同内约定到货地点D.运输部门错送到货地点E.未在合同约定的时限内及时将变更的到货地点或接货人通知对方63.承包人提出费用索赔中的人工费包括( )。（分数：1.00）A.增加工作内容的人工费B.停工损失费C.工作效率降低的损失费D.闲置人员在停工期间的福利费E.计日工资64.在 FIDIC分包合同工程

22、的支付管理中，以下说法正确的是( )。（分数：1.00）A.分包商在合同约定的日期向工程师报送该阶段施工的支付报表B.承包商逾期支付分包工程款要计算拖期利息C.分包报表应列入主合同的支付报表内一并提交工程师批准D.分包商的支付报表应由工程师审核其合理性和正确性E.承包商应在合同约定的时间内支付分包工程款65.在设计合同履行过程中，设计人的责任包括( )。（分数：1.00）A.按时提供设计依据文件和基础资料B.施工图设计完成后，组织鉴定和验收C.负责审查外商提供的设计资料D.保证设计质量E.设计交底66.FIDIC施工合同条件规定，解决合同争议的方法包括( )。（分数：1.00）A.由工程师确定

23、B.提交争端裁决委员会决定C.双方协商D.提交仲裁机构裁决E.通过诉讼解决67.施工合同示范文本规定，属于承包人应当完成的工作有( )。（分数：1.00）A.办理施工所需的证件B.提供和维修非夜间施工使用的照明设备C.按规定办理施工噪声有关手续D.负责已完成工程的成品保护E.保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定68.委托监理合同示范文本中，委托人可以行使的权力不包括( )。（分数：1.00）A.起草招标文件B.接受委托招标代理C.对规划设计要求的认定权D.工程款支付的审核和签认权E.对监理人员的监督控制69.“建筑工程一切险”规定公司承担保险责任的除外责任有( )。（分数：1.00）A.

24、渐变原因造成的损失B.原材料缺陷引起的损失C.领有公共运输行驶执照的车辆损失D.自然事件引起的损失E.意外事故造成的损失70.依施工合同示范文本规定，竣工前的单机无负荷试车的说法中正确的是( )。（分数：1.00）A.由工程师组织试车B.承包人应在试车前 48小时向工程师发出要求试车的书面通知C.发包人为试车提供必要的条件D.试车合格由工程师在试车记录上签字E.工程师未提出延期试车要求，也不参加试车，不应承认试车记录71.在 FIDIC施工合同条件中，承包商索赔可能同时给予合理补偿工期、费用和利润的情况有 ( )。（分数：1.00）A.后续法规的调整B.对竣工验收的干扰C.非承包人原因检验导致

25、施工延误D.延误发放图纸E.承包人依据工程师提供的错误数据导致放线错误72.代理具有的特征包括( )。（分数：1.00）A.代理人必须在代理权限范围内实施代理行为B.代理人以被代理人的名义实施代理行为C.代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志D.被代理人对代理行为承担民事责任E.代理人与被代理人协商一致后，方可进行代理73.承包人可提出索赔的费用包括( )。（分数：1.00）A.保险费B.安全措施费C.利润D.管理费E.贷款利息74.当事人一方履行合同义务不符合规定，应当承担( )违约责任。（分数：1.00）A.缔约过失B.继续履行C.采取补救措施D.赔偿损失E.支付违约金和定金罚则

26、75.依据施工合同范本通用条款和法规的规定，竣工工程必须符合的基本要求有( )。（分数：1.00）A.完成合同约定的所有内容B.发包人提出工程竣工报告C.有施工单位签署的工程质量保修书D.工程质量评价报告经总经理工程师和监理单位有关负责人审核签字E.责令整改的问题全部整改完毕76.承包人在索赔报告中提出设备费的索赔包括( )。（分数：1.00）A.运转操作费B.机械折旧费C.设备租赁费D.机构分班费E.机上人员的工资77.施工合同范本中为使用者提供了( )标准化的附件。（分数：1.00）A.承包人承包工程项目一览表B.发包人提供施工准备一览表C.发包人供应材料设备一览表D.工程竣工验收标准规定

27、E.房屋建筑工程质量保修书78.按照合同法的规定，“债务向第三人履行债务”不同于“债务承担”的主要区别是 ( )。（分数：1.00）A.不属于合同内的约定B.合同当事人未改变C.第三人可以向债务人请示履行D.对第三人履行债务增加的费用由债权人补偿E.第三人有追究债务人违约责任的权利79.工程师对工程索赔的影响主要是( )。（分数：1.00）A.工程师可能会引起承包人的索赔B.工程师无权单方面作出索赔处理决定C.工程师有权将合理的索赔要求纳入工程进度款中签发付款证书D.工程师在争议的仲裁中作为仲裁人E.工程师在争议的诉讼过程中作为见证人80.有关暂停施工的说法中正确的是( )。（分数：1.00）

28、A.暂停施工只能由工程师发出指令后才可停止施工B.承包人在工程师收到其复工要求后 48小时内方予答复可自行复工C.施工中遇到文物时，工程师可发出暂停施工指示D.承包人可在其发出预付通知后 7天停止施工E.承包人没有暂时停工的权利建设工程合同管理 5答案解析(总分：80.00，做题时间：130 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.FIDIC施工合同条件中，为了解决工程师的决定可能处理得不公正的情况，通用条件增加了 ( )处理合同争议的程序。（分数：1.00）A.诉讼B.调解C.仲裁D.争端裁决委员会 解析：2.监理人所选择的监理工作分包单位必须事先征得( )的认可。（分数：

29、1.00）A.发包人B.委托人 C.承包人D.分包人解析：3.国际上常用的监理费用的计算方法是( )。（分数：1.00）A.委托人和监理人商定B.参照国际标准协商确定C.按监理工程概预算的百分比计收 D.按参与监理工作的年度平均人数计算解析：4.债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按合同确定的期限履行债务的，债权人有权依法以该财产折价或以拍卖、变卖该财产的价格优先受偿，这属于( )。（分数：1.00）A.质押B.动产 C.专利权D.财产权解析：5.人民法院对专门性问题认为需要鉴定的，应当交由( )鉴定部门鉴定。（分数：1.00）A.法定 B.人民法院指定的C.当事人约定的D.仲裁庭指定

30、的解析：6.我国建筑工程施工合同(示范文本)规定，由( )支付保险费用。（分数：1.00）A.承包人B.发包人 C.工程师D.监理人解析：7.施工合同的组成文件中，结合项目特点针对通用条款内容进行补充或修正，使之与通用条款共同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是( )。（分数：1.00）A.协议书B.专用条款 C.标准条款D.质量保修书解析：8.施工合同文本规定，如需验收，应( )。（分数：1.00）A.在专用条款内约定 B.在通用条款内约定C.由发包人随时决定D.由工程师决定解析：9.某施工合同的履行中，监理工程师于 2003年 3月 1日指令承包商增加某工作的工作量，承包商于 2003年

31、 4月 1日将此工作增加的工程量完成，并于 2003年 4月 20日向工程师递交了索赔意向通知，工程师应( )。（分数：1.00）A.拒绝接收索赔意向B.接收索赔意向 C.提交发包人审核D.与承包商协商索赔事项解析：10.为了指导投标人正确编制投标书，招标文件不应包括的内容是( )。（分数：1.00）A.投标须知B.业主提供的现场办公条件C.评标原则 D.合同条件解析：11.依据设计合同示范文本，下列有关设计变更中提法不正确的是( )。（分数：1.00）A.设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充B.如果发包人确需修改设计时，应首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后使用 C.发包人

32、原因的重大设计变更造成设计人需返工时，双方需另行协商签订补充协议D.发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，需经原设计人书面同意解析：12.合同当事人就某项技术秘密达成了购买合同，此合同法律关系的客体是指( )。（分数：1.00）A.物B.行为C.智力成果 D.义务解析：13.材料采购合同当事人任何一方不能正确履行合同义务时，均应以( )的形式承担违约赔偿责任。（分数：1.00）A.违约金 B.继续履行C.赔偿损失D.赔偿价差损失解析：14.某工程项目的招标资格审查文件中明确规定外地施工单位不允许参与投标，这是建设行政主管部门核查投标人资格审查文件的( )内容。（分数：1.00）A.不得以

33、不合理条件限制或排斥潜在投标人 B.不得使招标时间长、费用高C.不得对潜在投标人实行歧视待遇D.不得强制投标人组成联合体投标解析：15.当事人签订的合同存在恶意串通，损害国家利益的应采用( )。（分数：1.00）A.返还财产B.赔偿损失C.收归国库 D.作价补偿解析：16.定金合同要采用书面形式，其生效日是指( )。（分数：1.00）A.实际交付定金之日 B.签定合同之日C.约定交付定金之日D.终止合同之日解析：17.开标时，应当不作为无效投标文件的情形是( )。（分数：1.00）A.未密封投标文件的B.关键内容字迹无法辨认的C.未提供投保证金和投标保证的D.无项目经理印章的 解析：18.当委

34、托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以( )的身份判断，公正地进行调解。（分数：1.00）A.委托人B.承包人C.独立 D.双方解析：19.当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，在履行义务或采取适当补救措施后，对方还有其他损失的，( )。（分数：1.00）A.不需承担赔偿责任B.应承担赔偿责任 C.双方共同承担D.由仲裁机构仲裁解决承担责任问题解析：20.当施工的客观条件改变导致承包人增加开支，要求对超出( )的附加开支给予补偿，以挽回不应由承包人承担的经济损失。（分数：1.00）A.实际成本B.计划成本 C.合理成本D.成本和利润解析：21.正常监理酬金中不属于直

35、接成本的费用是( )。（分数：1.00）A.外部协作费B.监理期间使用与监理工作相关的检测仪器摊销费C.经营业务费 D.监理辅助人员奖金解析：22.合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充，这体现了合同履行的( )原则。（分数：1.00）A.诚实信用B.全面履行 C.法定履行D.约定履行解析：23.建设工程施工合同中，在合同生效后，由于合同的价款不明，则按( )的市场价格履行。（分数：1.00）A.工程所在地 B.施工单位所在地C.建设单位所在地D.签定合同所在地解析：24.参与工程竣工验收的各方不能形成一致意见时，应( )，待意见统一后，重新

36、组织工程竣工验收。（分数：1.00）A.由总监理工程师协调参与竣工验收各方B.报当地建设行政主管部门或监督机构进行协调 C.由承包人进行协调D.由发包人进行协调解析：25.同时履行抗辩权和后履行抗辩权的适用条件中完全一致的条件是( )。（分数：1.00）A.合同约定了履行顺序B.由同一双务合同产生互负的对价给付债务 C.应当后履行的对价给付是可能履行的义务D.应当先履行合同一方经营状况严重恶化解析：26.设计合同示范文本规定，方案设计文件的设计深度应能满足( )的需要。（分数：1.00）A.控制概算 B.编制招标文件C.施工图设计D.非标准设备制作解析：27.材料采购合同履行中，供货方提前将订

37、购的材料发运到工程所在地，且交付数量远多于合同约定，采购方应该( )。（分数：1.00）A.提取全部材料，按实际交付数量付款B.按合同订购的数量提货，也按合同订购数量付款C.拒绝提前提货，拒付货款D.提取全部材料，按订购数量付款 解析：28.某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定( )。（分数：1.00）A.施工合同成立，但不生效B.施工合同成立，且已生效 C.施工合同不成立，不生效D.施工合同不成立，但有效解析：29.由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行

38、了重新采购，最后达到了标准要求。处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是( )。（分数：1.00）A.费用由发包人承担，工期给予顺延B.费用由承包人承担，工期不予顺延 C.费用由发包人承担，工期不予顺延D.费用由承包人承担，工期给予顺延解析：30.邀请招标投标阶段是指( )。（分数：1.00）A.从发布招标广告始到投标截止日期为止的期间B.从发出邀请函始到投标截止日期为止的期间 C.从发出邀请函到签定合同日期为止的期间D.从发出邀请函始到定标为止的期间解析：31.某施工承包商与材料供应商签定的材料采购合同中，约定的运输费用不明确，应( )。（分数：1.00）A.由施工承包商承担B.由材料供应

39、商承担 C.由施工承包商和材料承包商务承担一半D.建设单位承担解析：32.合同当事人约定了定金 3万元，违约金 4万元，收受定金的一方违约应返还给付定金一方 ( )。（分数：1.00）A.3万元B.6万元 C.7万元D.10万元解析：33.设计人有权向发包人提出索赔的是( )。（分数：1.00）A.发包人将设计人交付的设计文件用于本合同外的项目 B.发包人要求设计人进行设计变更C.施工图设计未达到设计深度D.设计人对外商的设计资料进行审查解析：34.FIDIC施工分包合同条件中，工程师就分包工程施工发布的任何指示应发给( )。（分数：1.00）A.业主B.承包商 C.分包商D.承包商或分包商解

40、析：35.FIDIC施工合同条件中的担保期限是( )止。（分数：1.00）A.承包商圆满完成施工义务B.承包商圆满完成施工和保修义务 C.工程师分发接收证书D.承包商收到最后一笔尾款解析：36.不可以采用委托的方式发包建设任务的是( )。（分数：1.00）A.国家融资项目 B.抢险救灾工程C.涉及国家秘密的工程D.在建工程主体加层工程解析：37.招标人与中标人签订施工合同时，以( )为准。（分数：1.00）A.评标价B.投标价 C.平均报价D.协议价解析：38.工程未经竣工验收或竣工验收未通过，发包人强行使用后，由此发生的质量问题由( )承担。（分数：1.00）A.发包人 B.承包人C.双方共

41、同D.合同约定的责任者解析：39.招标人确定中标后( )天内，应向有关行政监督部门提交招标投标的书面报告。（分数：1.00）A.7B.14C.15 D.30解析：40.如果工程师在工作中出现问题，失误或行使施工合同赋子的权力造成承包人的损失， ( )必须承担合同规定的相应赔偿责任。（分数：1.00）A.工程师B.发包人 C.监理单位D.承包人解析：41.建设工程质量管理条例规定，竣工结算时( )。（分数：1.00）A.不再扣留质量保修金 B.按工程结算价的 1扣留质量保修金C.扣留适当的保修费用D.承、发包双方协商解决质量保修金内解析：42.FIDIC施工合同条件规定，缺陷责任期是自( )开始

42、，至工程师颁发履约证书为止的天数。（分数：1.00）A.合同签字B.承包商正式开工日C.工程接收证书中写明的竣工日 D.工程正式接收之日解析：43.保证方式没有约定或约定不明确的，按( )承担担保责任。（分数：1.00）A.合同B.连带保证 C.法律D.一般保证解析：44.按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括( )。（分数：1.00）A.协调处理施工现场周围地下管线保护工作B.按工程需要提供非夜间施工使用的照明 C.办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续D.组织设计交底解析：45.评标委员会按规定请投标人对不明确作出澄清的内容作为( )的组成部分。（分数：1.00）A.协议书B.专用条

43、件C.通用条件D.投标书 解析：46.招标单位可以委托具有相应资质的中介机构代理招标，此招标代理机构是( )。（分数：1.00）A.行政机关B.国家机关隶属机构C.依法成立的组织 D.依法成立的协会解析：47.FIDIC施工合同履行中，因业主的行为导致承包商增加施工成本，合同相应条款都规定应对承包商补偿( )。（分数：1.00）A.部分损失B.一半损失C.实际损失 D.额外损失解析：48.在材料采购合同的履行过程中，因供货方逾期交货，( )。（分数：1.00）A.合同约定由供货方将货物送达指定地点交接时，违约金按合同总价计算B.合同约定由采购方自提时，应由采购方承担违约金C.采购方不可以提出解

44、除合同要求D.按合同约定依据逾期交货部分货款总价计算违约金 解析：49.某施工合同工期为 300天，合同价为 1500元，在施工过程中由于进行设计变更，造成增加的工程量价格为 10万元，则工程师应( )。（分数：1.00）A.不批准顺延工期B.应批准顺延期 1天C.应批准顺延工期 2天 D.应批准顺延工期 3天解析：50.在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由( )。（分数：1.00）A.保管员负责赔偿损失B.发包人承担损失责任 C.承包人负责赔偿损失D.发包

45、人与承包人共同承担损失责任解析：二、多项选择题(总题数：30，分数：30.00)51.建筑工程一切险加强第三者责任险规定保险公司承担的保险责任范围包括( )。（分数：1.00）A.在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起邻近区域的第三者疾病 B.被保险人因上诉而支付的诉讼费用 C.在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起邻近区域的人身伤亡 D.正常水位变化引起第三者财产损失E.工程所有人签发完工验收证书的工程受到台风损失解析：52.设计合同示范文本规定，设计人配合施工工作的内容包括( )。（分数：1.00）A.处理有关设计问题 B.进行设计交底 C.协助施工承包人编制施

46、工方案D.参加竣工验收 E.参加重要隐蔽工程部位验收 解析：53.委托为监理人驻工地监理机构开展正常工作提供协助服务，其服务内容包括( )。（分数：1.00）A.人员服务 B.资金服务C.信息服务 D.管理服务E.物质服务 解析：54.发生涉及工程造价问题的施工合同纠纷时，如果仲裁庭认为需要进行证据鉴定，可以由( )鉴定部门鉴定。（分数：1.00）A.申请人指定的B.政府建设主管部门指定的C.工程师指定的D.当事人约定的 E.仲裁庭指定的 解析：55.为了指导投标人正确编制投标书，招标文件应包括的内容是( )。（分数：1.00）A.投标须知 B.业主提供的现场办公条件 C.评标原则D.合同条件

47、 E.对监理单位的要求 解析：56.依据委托监理合同示范文本规定，委托人的义务包括( )。（分数：1.00）A.负责合同的协调管理工作B.外部关系协调 C.免费提供监理工作需要的资料 D.更换委托人代表需要经监理人同意E.将监理人、监理机构主要成员分工、权限及时书面通知被监理人 解析：57.投标人必须满足的基本资格条件的附加合格条件可以针对( )设立。（分数：1.00）A.专业工程施工资质 B.外地区投标人C.环境保护方针和保证体系 D.项目经理资质要求 E.安全文明施工要求 解析：58.对违约责任者以法律制裁，要求当事人在签订合同时，要考虑( )。（分数：1.00）A.所签合同的合法性 B.

48、所签合同的经济性C.所签合同的真实性 D.履行的可能性 E.违约的承担能力解析：59.依照施工合同示范文本通用条款的规定，施工中发生不可抗力事件后，由此导致的损失及工期延误责任承担方式为( )。（分数：1.00）A.工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，由发包人承担 B.承包人的人员伤亡损失，由发包人承担C.发包人的人员伤亡损失，由承包人承担D.工程所需清理、修复费用，由发包人承担 E.延误的工期相应顺延 解析：60.下列导致委托代理关系终止的是( )。（分数：1.00）A.被代理人取得或恢复民事行为能力B.代理期限届满或代理事项完成 C.被代理人取消委托或代理人辞去委托 D.代理人死亡或代理

49、人丧失民事行为能力 E.作为代理人或被代理人的法人终止 解析：61.承诺应具备的条件是( )。（分数：1.00）A.承诺只能向受要约人作出B.承诺必须由受要约人作出 C.承诺的内容应当与要约的内容一致 D.承诺必须在承诺期限内发出E.承诺必须受法律约束 解析：62.材料采购合同履行过程中，导致供货方送货或代运过程中不能顺利交接货物，所产生的后果均由采购方承担的行为有( )。（分数：1.00）A.采购方在合同内填错到货地点 B.供货方在合同内填错到货地点C.未在合同内约定到货地点 D.运输部门错送到货地点E.未在合同约定的时限内及时将变更的到货地点或接货人通知对方 解析：63.承包人提出费用索赔中的人工费包括( )。（分数：1.00）A.增加工作内容的人工费 B.停工损失费 C.工作效率降低的损失费 D.闲置人员在停工期间的福利费E.计日工资解析：64.在 FIDIC分包合同工程的支付管理中，以下说法正确的是( )。（分数：1.00）A.分包商在合同约定的日期向工程师报送该阶段施工的支付报表B.承包商逾期支付分包工程款要计算拖期利息 C.分包报表应列入主合同的支付报表内