【工程类职业资格】建设工程法规及相关知识-236及答案解析.doc

1、建设工程法规及相关知识-236 及答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：11，分数：60.00)场景(一) 甲建设单位与乙施工单位于 2008 年 5 月 10 日签订一份施工合同，2008 年 5 月 20 日，乙施工单位发现甲建设单位隐瞒了施工现场周边真实地质条件，如果按合同施工，将增加近 30%的施工费用，遂与甲建设单位协商但遭到拒绝。根据场景(一)，回答下列问题：（分数：5.00）(1).根据合同法规定，乙公司若要行使其撤销权，必须在( )之前申请。（分数：1.00）A.2008 年 11 月 10 日B.2008 年 11 月 20C.2009

2、年 5 月 10 日D.2009 年 5 月 20 日(2).在合同履行过程中，当债权人发现债务人的行为将会危害自身的债权实现时，可以行使法定的( )，以保障合同中约定的合法权益。（分数：1.00）A.撤销权B.转让权C.所有权D.抗辩权(3).根据合同法规定，因债务人放弃其到期债权或者无偿转让财产，对债权人造成损害的，债权人有权行使的权利是( )。（分数：1.00）A.转让权B.撤销权C.所有权D.代位权(4).下列关于行使撤销权要求的表述中，不准确的是( )。（分数：1.00）A.债权人行使撤销权的必要费用，由债务人负担B.撤销权的行使范围以债权人的债权为限C.债务人以明显不合理的低价转让

3、财产，给债权人造成损害的D.债务人放弃其到期债权，给债权人造成损害的(5).在债务链中，如果原债务人的债务人向债务人履行债务，原债务人拒绝受领时，则债权人( )。（分数：1.00）A.无权代理受领，有权向债务人履行债务B.无权代理受领，需法院仲裁解决C.有权代原债务人受领，并且归自己所有D.有权代原债务人受领，但不能直接独占该财产场景(二) 某项目施工中，甲施工单位项目经理受高额回扣的诱惑，从乙供应商处购进了一批本施工项目并不适用的酸性石料，请求用一部分酸性石料代替碱性石料。监理单位派驻现场的总监理工程师虽然知道不能使用酸性石料，但碍于双方关系，同意了施工单位的请求。后来，工程出现了严重质量问

4、题而追成建设单位的损失。根据场景(二)，回答下列问题：（分数：6.00）(1).上述建设单位的损失应当由( )连带承担。（分数：1.00）A.监理单位与施工单位B.监理单位与项目经理C.施工单位与总监理工程师D.项目经理与总监理工程师(2).委托代理是( )。（分数：1.00）A.根据法律的直接规定而产生的代理B.根据人民法院或者有关机关的指定而产生的代理C.法律后果直接由被代理人承受的民事法律制度D.代理人根据被代理人授权而进行的代理(3).根据民法通则规定，代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动的，或者被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的，由( )。（分数：1.00）A.被

5、代理人承担责任B.代理人承担责任C.被代理人和代理人负连带责任D.被代理人和第三人负连带责任(4).根据民法通则规定，委托代理人为被代理人的利益需要转托他人代理的，应当( )。（分数：1.00）A.事先取得被代理人的同意B.事先取得代理人的同意C.事先取得上级主管部门的同意D.事先取得第三人的同意(5).没有代理权、超越代理权或者代理权终止后的行为，只有经过被代理人的追认，被代理人才承担民事责任。未经追认的行为，由( )承担民事责任。（分数：1.00）A.代理人B.行为人C.被代理人D.行为人和被代理人连带(6).根据民法通则规定：代理人不履行职责而给被代理人造成损害的，应当承担民事责任，代理

6、人和第三人串通，损害被代理人的利益的，由( )。（分数：1.00）A.代理人承担民事责任B.第三人承担民事责任C.代理人和被代理人负连带责任D.代理人和第三人负连带责任场景(三) 李某于 2002 年 8 月 16 日取得建造师资格证书。2003 年 2 月 27 日，国务院发布了国务院关于取消第二批行政审批项目和改变一批行政审批项目管理方式的决定。2003 年 4 月 23 日，原建设部发布了关于建筑企业项目经理资质管理制度向建造师执业资格制度过渡有关问题的通知。根据场景(三)，回答下列问题：（分数：5.00）(1).根据上述决定中规定，取消建筑施工企业项目经理资质标准，由( )代替，并设立

7、过渡期。（分数：1.00）A.建造师B.注册建造师C.接受继续教育的建造师D.使用注册建造师名称的(2).上述通知中确定了建筑企业项目经理资质管理制度向建造师执业资格制度过渡的时间为( )年。（分数：1.00）A.2B.3C.4D.5(3).如果李某一直未取得建造师注册证书，( )之后，王某将不能再担任大型、中型工程项目施工的项目经理。（分数：1.00）A.2007 年 8 月 16 日B.2008 年 2 月 27 日C.2008 年 4 月 23 日D.2006 年 4 月 23(4).注册建造师执业工程规模标准以不同专业为标准分为( )个专业的工程规模。（分数：1.00）A.10B.11

8、C.14D.16(5).专业工程规模标准分为数目不等的工程类别，工程类别进一步分为不同的项目，这些项目依据相应的、不同的( )分为大型、中型、小型项目。（分数：1.00）A.计量单位B.项目规模C.活动范围D.工程难度场景(四) 2008 年 3 月 12 日，甲建筑工程公司向乙钢铁公司发出一封传真，内容如下：本公司希望向你公司购买二级螺纹钢 20t，每吨 4800 元，2008 年 3 月 20 日之前在甲公司所在城市的火车站交货，货到付款，请于 3 日内答复。丙钢铁公司获悉甲公司的要求后，在 2008 年 3 月 14 日上午向甲公司发出传真称：我公司完全同意你公司发给乙公司的传真的内容，

9、请做好收货付款准备。2008 年 3 月 14 日下午，乙公司回复：同意你方要求，但请预付 3 万元定金。根据场景(四)，回答下列问题：（分数：5.00）(1).下列关于甲公司和乙公司之间的表述中，正确的是( )。（分数：1.00）A.甲公司和乙公司通过要约和承诺订立合同，合同已经成立B.甲公司的传真不构成要约，所以合同并未成立C.乙公司的回复不构成承诺，所以合同并未成立D.甲公司的传真不构成要约，乙公司的回复也不构成承诺，所以合同并未成立(2).下列关于甲公司和丙公司之间的表述中，正确的是( )。（分数：1.00）A.甲公司和丙公司通过要约和承诺，合同已经成立B.甲公司的传真不构成要约，所以

10、合同并未成立C.丙公司的传真不构成承诺，所以合同并未成立D.甲公司的传真不构成要约，丙公司的传真也不构成承诺，所以合同并未成立(3).对于乙公司对甲公司要约的答复文件可视为( )。（分数：1.00）A.新要约B.拒绝C.部分承诺D.承诺(4).根据我国合同法规定，要约的生效时间为( )。（分数：1.00）A.要约人发出要约时B.要约到达受要约人时C.要约人通知受要约人时D.受要约人作出承诺时(5).建设工程合同的订立必须经过( )和承诺。（分数：1.00）A.要约B.公告C.招标投标D.要约邀请场景(五) 某施工企业派出采购员张某去参加工业品展览会，并授权其采购一批外墙面砖。在展会期间，张某出

11、示购买墙面砖的授权委托书及确定样品后，与甲建筑材料公司签订了一份外墙面砖供应合同。因洽谈顺利，张某发现该公司生产的卫生洁具质量上乘，且价格优惠，而现场正准备组织洁具供货，遂以公司名义又签订了 50 套卫生洁具供应合同。合同成立后，张某便随同甲建材公司送货车回到项目现场。根据场景(五)，回答下列问题：（分数：6.00）(1).张某与甲建筑材料公司签订的外墙面砖供应合同属于( )合同。（分数：1.00）A.无效B.有效C.效力待定D.可撤销(2).下列关于卫生洁具合同的表述中，正确的是( )。（分数：1.00）A.因张某是以公司名义与甲公司签订的，所以合同有效B.因张某签订洁具合同是无权代理，所以

12、合同无效C.此合同为效力待定合同，如果张某所在的施工企业追认，则合同具有效力D.因张某有购买墙面砖的授权书，所以无论施工企业追认与否，此合同都具有效力(3).下列选项中，( )不属于无权代理产生的法律后果。（分数：1.00）A.无权代理人的催告权B.被代理人的追认权C.被代理人的撤回权D.善意相对人的撤销权(4).根据合同法规定：( )没有代理权，超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立的合同，未经被代理人追认，对被代理人不发生效力，由行为人承担责任。（分数：1.00）A.善意相对人B.代理人C.相对人D.行为人(5).如果( )有理由相信无权代理人具有代理权，且据此而与无权代理人订立合同

13、，根据合同法规定，该代理行为有效。（分数：1.00）A.相对人B.行为人C.代理人D.善意相对人(6).根据合同法规定，法人或者其他组织的法定代表人、负责人超越权限订立的合同除相对人知道或者应当知道其超越权限的以外，该( )。（分数：1.00）A.代表行为有效B.代表行为无效C.合同无效D.合同有效场景(六) 张某于 2005 年 11 月 20 日参加了建造师执业资格统一考试，并于 2006 年 2 月 10 日取得了资格证书，并在规定的时间内向省建设厅申请注册，被批准后，省建设厅向他颁发了注册证书和执业印章，并报有关部门备案。根据场景(六)，回答下列问题：（分数：7.00）(1).据有关规

14、定，张某必须在( )之前申请注册。（分数：1.00）A.2008 年 11 月 20 日B.2009 年 2 月 10 日C.2010 年 11 月 20 日D.2011 年 2 月 10 日(2).张某申请初始注册需提交的材料不包括( )。（分数：1.00）A.注册建造师初始注册申请表B.资格证书、学历证书和身份证明复印件C.申请人与聘用单位签订的聘用劳动合同复印件或其他有效证明文件D.申请人注册有效期内达到继续教育要求的证明材料(3).如果张某于 2008 年 5 月 25 日取得建造师注册执业证书，注册有效期满后若需继续执业，最迟应当在( )之前申请延续注册。（分数：1.00）A.201

15、0 年 5 月 25 日B.2010 年 4 月 25 日C.2011 年 5 月 25 日D.2011 年 4 月 25 日(4).如果张某于 2007 年 11 月 10 日取得建造师注册执业证书，应在( )之前报有关部门备案。（分数：1.00）A.2007 年 12 月 10 日B.2008 年 1 月 10 日C.2007 年 11 月 25 日D.2007 年 12 月 25 日(5).张某在取得建造师注册执业证书后，应在规定的时间内向( )备案。（分数：1.00）A.国务院建设主管部门B.上一级建设主管部门C.县级以上建设主管部门D.省级建设主管部门(6).张某的申请被批准后，于

16、2007 年 10 月 20 日取得注册证书和执业印章，1 年后其注册证书和执业印章失效，张某可能发生的情形是( )。（分数：1.00）A.申请在两个单位注册B.未达到注册建造师继续教育要求C.聘用单位被吊销营业执照D.依法被吊销注册证书(7).张某于 2007 年 10 月 20 日取得注册证书和执业印章，2009 年 5 月 30 日注册证书和执业印章被收回，张某可能发生的情形是( )。（分数：1.00）A.已与聘用单位解除聘用合同关系B.依法被撤销注册C.张某年龄超过 65 周岁D.聘用单位破产场景(七) 某施工现场的负责人没有将作业现场存在安全隐患因素对作业人员进行说明的情况下，就要求

17、刚刚签订劳动合同的操作人员进入现场作业。某天，在施工现场，李某在操作起重机时遇到旁边的建筑物崩塌，幸某迅速离开现场，结果造成起重机毁坏；此次崩塌使一地下工程出现重大安全隐患，安全生产管理机构下达了停产整改的通知，但是，在该安全隐患尚未排除时，项目经理却要求工人张某继续施工。根据场景(七)，回答下列问题：（分数：5.00）(1).下列选项中，( )不是安全生产法规定的安全生产从业人员享有的权利。（分数：1.00）A.知情权B.建议权C.申诉权D.紧急避险权(2).施工现场的负责人让操作人员进入现场作业侵犯了从业人员的( )。（分数：1.00）A.批评权和控告权B.拒绝权C.知情权D.紧急避险权(

18、3).对于起重机的毁坏，李某( )。（分数：1.00）A.不需要赔偿建设公司的损失B.应当赔偿建设公司的全部损失C.应当赔偿建设公司的部分损失D.是否需要赔偿损失要由建筑公司决定(4).对于项目经理的要求，张某可以行使( )。（分数：1.00）A.知情权B.拒绝权C.紧急避险权D.要求赔偿权(5).下列行为中( )没有违反安全生产法的有关规定。（分数：1.00）A.某作业人员发现了安全事故隐患投有及时向现场安全生产管理人员报告，结果事故发生B.某项目经理强行要求一名女工高空作业C.王某没有按照本单位的规定在施工现场戴安全帽D.李某发现施工墙壁倒塌，在没有采取其他措施的情况下迅速逃离现场场景(八

19、) 某列入城建档案馆接收范围的工程项目，项目档案验收组在检查该建设工程档案资料时，发现施工图及说明不符合档案规范要求，遂提出了整改意见，要求在项目竣工验收前对存在的问题进行整改，整改后，复查通过。建设单位于 2008 年 1 月 1 日接到施工单位提交的竣工验收报告，2 月 1 日竣工验收顺利通过。根据场景(八)，回答下列问题：（分数：5.00）(1).项目档案验收组要求( )在项目竣工验收前对存在的问题进行整改。（分数：1.00）A.项目建设单位(法人)B.项目设计单位C.项目施工单位D.项目监理单位(2).城建档案管理部在进行工程档案的验收时，不属于重点验收的内容是( )。（分数：1.00

20、）A.工程监理单位应根据城建管理机构要求建档后，对档案的整理、准确、质量进行审查B.工程档案已整理立卷，立卷符合本规范的规定C.文件的形成，来源符合实际，要求单位或个人签章的文件，其签章手续完备D.文件材质、幅面、书面、绘图、用墨、托裱等符合要求(3).根据建设工程质量管理条例规定，建设单位应当严格按照国家有关档案管理的规定，及时收集、整理建设项目各环节的文件资料，建立、健全建设项目档案，并在( )，及时向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案。（分数：1.00）A.建设工程施工开始前B.建设工程竣工前C.建设工程竣工验收前D.建设工程竣工验收后(4).建设单位最晚应于( )前向城建

21、档案馆移交该工程项目的档案文件。（分数：1.00）A.2008 年 3 月 1 日B.2008 年 4 月 1 日C.2008 年 5 月 1 日D.2008 年 8 月 1 日(5).建设工程竣工验收后，建设单位未按规定移交建设工程档案的，依据建设工程质量管理条例的规定，建设单位除应被责令改正外，还应当受到( )。（分数：1.00）A.刑事处罚B.罚款的行政处罚C.吊销营业执照处罚D.停工停业的处罚场景(九) 2008 年 6 月 8 日，某建筑公司的项目经理向水泥厂发出一个要约，想要购买水泥厂的水泥100t。要约中要求水泥厂在 2008 年 6 月 12 日之前作出答复，但是，水泥厂考虑到

22、水泥可能会涨价而拖延到 2008 年 6 月 20 日才回复同意卖给建筑公司项目经理水泥。根据场景(九)，回答下列问题：（分数：5.00）(1).下列说法中，不正确的是( )。（分数：1.00）A.该项目经理收到该回复后合同生效B.该迟到的承诺是否有效，由该项目经理决定C.如果该项目经理不想买水泥了，可以不用通知水泥厂D.如果该项目经理承认该迟到的承诺的效力，就要及时通知水泥厂(2).根据合同法受要约人超过承诺期限发出的承诺，除( )以外，为新要约。（分数：1.00）A.书面通知受要约人该承诺有效的B.完全同意要约内容的C.要约人及时通知受要约人该承诺有效的D.口头或书面通知受要约人该承诺有效

23、的(3).下列承诺有效的是( )。（分数：1.00）A.撤回承诺的通知先于承诺到达要约人B.撤回承诺的通知与承诺同时到达要约人C.承诺因其他原因而延误，但要约人却未及时通知受要约人不接受该承诺D.承诺对要约的内容作出了实质性变更(4).承诺是一种法律行为。承诺必须是要约的相对人在要约有效期限内以( )方式作出，并送达要约人。（分数：1.00）A.明示的B.书面的C.暗示的D.确定的(5).在下列的选项中，承诺的有效条件不包括( )。（分数：1.00）A.承诺必须以书面形式作出B.承诺必须由受要约人向要约人作出C.承诺必须在要约的有效期限内作出D.承诺的内容应当与要约的内容完全一致场景(十) 某

24、建设单位与甲公司签订施工总包合同，约定由甲公司为其承建某工程。甲公司将其中的某分项工程分包给乙公司，双方仅仅口头约定了合同事项而没有签订书面的分包合同。根据场景(十)，回答下列问题：（分数：6.00）(1).在上述甲公司所签订的合同中( )。（分数：1.00）A.总包合同成立，分包合同成立B.总包合同成立，分包合同不成立C.总包合同不成立，分包合同成立D.总包合同不成立，分包合同不成立(2).法律规定应当采用书面形式的合同，当事人未采用书面形式，但已履行了全部或者主要义务的，应视为( )。（分数：1.00）A.可变更合同B.合同不成立C.合同无效D.合同有效(3).附条件生效的合同，合同成立后

25、虽然并未开始履行，但任何一方不得撤销要约和承诺否则应承担( )。（分数：1.00）A.违约金责任B.定金罚款责任C.缔约过失责任D.违约责任(4).当事人的合同权利受法律保护，当事人的合同义务具有( )。（分数：1.00）A.法律上的强制性B.法律上的保护C.法律的约束力D.法律上的合法性(5).根据关于适用若干问题的解释(一)的规定，当事人超越经营范围订立合同，人民法院( )。（分数：1.00）A.因此认定合同无效B.不因此认定合同无效C.无法干涉合同认定D.有权干涉签订合同(6).不违反法律或社会公共利益，实际是对( )的限制。（分数：1.00）A.合同内容B.合同自由C.合同目的D.合同

26、当事入场景(十一) 某建设单位拟建一住宅小区，由甲施工单位承建，包工包料；乙设计院设计，施工图经审图中心审查通过；由具有相应资质等级的丙监理公司负责工程的监理。甲单位试验人员已经对一批进场的钢筋进行了检验。根据场景(十一)，回答下列问题：（分数：5.00）(1).根据建设工程质量管理条例规定，工程监理单位应当( )并在许可的范围内承担工程监理业务。（分数：1.00）A.取得合格证书B.依法取得相应等级的资质证书C.依照法律、法规办事D.依法取得建造肺的合格证书(2).监理单位保持公正的前提条件是( )。（分数：1.00）A.依据法律B.依据证据C.工程的监理D.独立(3).未经( )签字，建设

27、单位不拨付工程款，不进行竣工验收。（分数：1.00）A.总监理工程师B.监理工程师C.建设单位主管人员D.施工单位负责人(4).未经( )签字，建设材料、建筑构(配)件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。（分数：1.00）A.监理工程师B.总监理工程师C.施工单位D.建设单位主管人员(5).甲单位的试验人员已经对钢筋进行了检验，则( )。（分数：1.00）A.监理单位就不需要检验了B.监理单位要进行平行检验C.监理单位是否需要进行检验，要根据合同中对此是否有约定来确定D.监理单位是否需要进行检验，要根据建设单位是否有此要求来确定二、多项选择题(总题数：4，分数：4

28、0.00)场景(十二) 建设单位拟兴建一栋 18 层的办公楼，投资总额为 4800 万元人民币，由建设单位自行组织公开招标，建设单位对甲、乙、丙、丁、戊五家施工企业进行了预审，其中丁企业未达到资格预审的最低条件。建设单位于投标截止日期后的第二天开标。评标阶段丙企业向建设单位行贿以谋取中标。评标委员会向建设单位推荐了乙、戊为中标候选人，建设单位均未采纳，而选中丙企业为中标人，向丙发出中标通知书，并要求丙企业压低报价 10%才与其签订合同。于是两方先按照中标人投标报价签订了 A 合同并备案；接着，双方又根据丙企业同意压价后的价格签订了月合同。后来，建设单位与丙企业因工程款结算产生纠纷。根据场景(十

29、二)，回答下列问题：（分数：10.00）(1).根据招标投标法和工程建设项目施工招标投标办法的有关规定，确定中标人应当遵循的程序有( )。（分数：2.00）A.评标委员会提出书面评标报告后，招标人一般应当在 30 日内确定中标人，但最迟应当投标有效期结束日 60 个工作日前确定B.评标委员会提出书面评标报告后，招标人一般应当在 15 日内确定中标人，但最迟应当在投标有效期结束日 30 个工作日前确定C.招标人应当接受评标委员会推荐的中标候选人，不得在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人D.依法必须招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人E.招标人可以授权评标委员会直接确定中标

30、人(2).招标人应当在资格预审文件时载明的内容包括( )。（分数：2.00）A.资格预审的条件B.资格预审的时间C.资格预审的标准D.资格预审的方法E.资格预审的目的(3).根据招标投标法的规定，招标人发出中标通知书应当遵循的规定包括( )。（分数：2.00）A.中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人B.中标人确定后，投标人应当向中标人发出中标的评定书并同时将其他没中标的投标人的投标书退还C.招标人不得向中标人提出压低报价，增加工作量，缩短工期或其他违背中标人意愿的要求，以此作为发出中标通知书和签订合同的条件D.中标通知书对招标人和投标人具有法律

31、效力，中标通知书发出后，招标人改变中标结果的或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任E.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同(4).根据招标投标法的规定，下列说法中正确的是( )。（分数：2.00）A.甲、乙、戊三家施工企业具有投标资格B.丁企业可以参加投标C.甲企业应该成为中标人D.丙企业的中标无效E.工程款结算应以 B 合同为依据(5).下列关于工程款结算的合同依据的描述，不正确的是( )。（分数：2.00）A.A 合同不是双方实际履行的合同，应当作为无效合同处理B.o 合同是双方真实意思的表示，应当以 B 合同为结算依据C.A 合同是

32、经过备案的中标合同，应以 A 合同为结算依据D.0 合同背离了中标合同的实质性内容，不能以 B 合同作为结算依据E.两份合同均不能作为结算依据，双方应当申请工程造价鉴定场景(十三) 某业主甲起诉某房地产开发公司乙位于 T 市 N 区的商品房质量不合格的纠纷，了市中级人民法院于 2006 年 10 月 15 日作出生效判决，要求乙在判决生效之日起 10 日内赔偿甲人民币 30000 元，当事人当庭领取了判决书。根据场景(十三)，回答下列问题：（分数：10.00）(1).审判程序是民事诉讼规定的最为重要的内容，它是人民法院审理条件适用的程序，可以分为( )。（分数：2.00）A.一审程序B.二审程

33、序C.裁决D.审判监督E.双方当事人签字(2).根据民事诉讼法及相关司法解释规定，执行措施主要包括( )。（分数：2.00）A.查询、冻结、划拨被执行人的财产B.扣留、提取被执行人的收入C.搜查被执行人隐匿的财产D.强制被执行人和有关单位、公民交付法律文书指定的财产或票证E.需办理有关财产权证照转移手续的，向有关单位发出协助执行通知书(3).如果乙房地产开发公司对一审不服，欲提起上诉，应满足的条件有( )。（分数：2.00）A.上诉人都是第一审程序中的当事人B.上诉的对象必须是依法可以上诉的判决和裁定C.有具体的上诉事实和理由D.须在法定的上诉期限内提起E.须递交上诉状(4).如乙公司提起上诉

34、，则第二审人民法院应当对上诉请求的有关事实和适用法律进行审查，但( )的，可以不予审查。（分数：2.00）A.当事人没有提出请求B.一审判决违反法律禁止性规定C.一审判决侵害社会公共利益D.被上诉人要求变更一审判决的内容E.被上诉人要求补充一审判决的内容(5).如乙公司提起上诉，人民法院对此案进行第二审，下列表述中，正确的有( )。（分数：2.00）A.判决适用法律错误的依法改判B.当事人对第二审案件的判决，不可以上诉C.一审判决认定事实基本清楚，引用法律并无不当，发回重判D.一审判决认定事实不清，证据不足，发回一审人民法院重审E.一审判决认定事实清楚，适用法律正确，判决驳回上诉，维持原判决场

35、景(十四) 甲建筑公司承揽建设一个综合市场，双方签订合同，约定 2007 年 4 月 1 日开工，工程预计工期 10 个月，合同价款为 800 万元。由于一直未领到施工许可证，甲公司未能按期开工。根据场景(十四)，回答下列问题：（分数：10.00）(1).根据中华人民共和国建筑法规定，建筑开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。中华人民共和国建筑法规定建设单位申请领取施工许可证时，应当具备一系列的前提条件是( )。（分数：2.00）A.已经办理该建筑工程用地批准手续B.在城市规划区的建筑工程已经取得规划许可证C.需要拆迁的，其拆迁进度

36、符合施工要求D.已经批准办理施工手续E.已经确定建筑施工企业(2).根据建筑工程施工许可管理办法的进一步规定，发生( )等情形所决定的施工企业无效。（分数：2.00）A.按照需要应该招标的工程没有招标B.应该公开招标的工程没有公开招标C.肢解发包工程D.将工程发包给不具备相应资质条件的企业E.有满足施工需要的施工图样及技术资料(3).按照设计深度不同，设计文件可以分为( )。（分数：2.00）A.方案设计文件B.图样设计文件C.初步设计文件D.施工方案设计文件E.施工图设计文件(4).根据建设工程勘察设计管理条例的规定，对方案设计文件、初步设计文件和施工图设计文件的要求分别是( )。（分数：2

37、.00）A.编制方案设计文件，应当满足编制初步设计文件的条件需要B.编制方案设计文件，应当满足编制初步设计文件和控制概算的需要C.编制初步设计文件，应当满足编制设计文件、主要材料订货和编制施工文件的需要D.编制初步设计文件，应当满足编制招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要E.编制施工图设计文件，应当满足设备材料采购、非标本设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限(5).并不是所有的工程在开工前都需要办理施工许可证，在下列选项中的( )不需要办理。（分数：2.00）A.国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程B.按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程C.抢

38、险救灾工程D.地方政府主管部门确定的小型工程E.军用房屋建筑工程场景(十五) 甲施工单位承建一工程项目施工，为满足业主需要，建设单位要求甲施工单位提前一月竣工，施工单位拒绝建设单位要求，按合同规定日期完成工程。建设单位未组织竣工验收，就交付给业主使用。根据场景(十五)，回答下列问题：（分数：10.00）(1).建设工程质量管理条例的立法目的在于加强对建设工程质量的管理，保证建设工程质量，保证人民生命和财产安全，分别对( )质量责任和义务作出了规定。（分数：2.00）A.建筑行业B.建设单位C.施工单位D.工程监理单位E.勘察单位、设计单位(2).下列说法中错误的是( )。（分数：2.00）A.

39、甲施工单位有权拒绝建设单位关于提前竣工的要求B.建设单位不可以要求施工单位提前竣工，应该委托监理工程师来下达这样的指令C.建设单位应和施工单位共同协商，形成合同的变更，是合法有效的D.为满足业主需要，建设单位可以要求施工单位提前竣工E.为满足业主需要，建设单位可不组织竣工验收，先交付业主使用(3).根据建设工程质量管理条例规定，建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织 ( )等有关单位进行竣工验收。（分数：2.00）A.分包单位B.建筑行业主管人员C.设计D.施工E.工程监理(4).根据建设工程质量管理条例规定，建设工程竣工验收应当具备的条件有( )。（分数：2.00）A.完成建设工程设计和合

40、同约定有关内容B.有完整的技术档案和施工管理资料C.有工程使用的主要建筑材料，建筑构(配)件和设备的进场试验报告D.有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件E.有施工单位签署的工程保修书(5).根据建设工程质量管理条例，下列表述中( )符合建设单位质量责任和义务的规定。（分数：2.00）A.施工图设计文件未经审查批准的，建设单位不得使用B.建设单位应按照国家有关规定组织竣工验收，经过验收程序即可交付使用C.建设单位不得对承包单位的建设活动进行不合理干预D.建设单位在领取施工许可证或者开工之前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续E.建设单位应当依法对工程建设项目的勘察、设计

41、、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备材料等的采购进行招标建设工程法规及相关知识-236 答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：11，分数：60.00)场景(一) 甲建设单位与乙施工单位于 2008 年 5 月 10 日签订一份施工合同，2008 年 5 月 20 日，乙施工单位发现甲建设单位隐瞒了施工现场周边真实地质条件，如果按合同施工，将增加近 30%的施工费用，遂与甲建设单位协商但遭到拒绝。根据场景(一)，回答下列问题：（分数：5.00）(1).根据合同法规定，乙公司若要行使其撤销权，必须在( )之前申请。（分数：1.00）A.2008 年 11

42、月 10 日B.2008 年 11 月 20C.2009 年 5 月 10 日D.2009 年 5 月 20 日 解析：(2).在合同履行过程中，当债权人发现债务人的行为将会危害自身的债权实现时，可以行使法定的( )，以保障合同中约定的合法权益。（分数：1.00）A.撤销权 B.转让权C.所有权D.抗辩权解析：(3).根据合同法规定，因债务人放弃其到期债权或者无偿转让财产，对债权人造成损害的，债权人有权行使的权利是( )。（分数：1.00）A.转让权B.撤销权 C.所有权D.代位权解析：(4).下列关于行使撤销权要求的表述中，不准确的是( )。（分数：1.00）A.债权人行使撤销权的必要费用，

43、由债务人负担B.撤销权的行使范围以债权人的债权为限C.债务人以明显不合理的低价转让财产，给债权人造成损害的 D.债务人放弃其到期债权，给债权人造成损害的解析：(5).在债务链中，如果原债务人的债务人向债务人履行债务，原债务人拒绝受领时，则债权人( )。（分数：1.00）A.无权代理受领，有权向债务人履行债务B.无权代理受领，需法院仲裁解决C.有权代原债务人受领，并且归自己所有D.有权代原债务人受领，但不能直接独占该财产 解析：场景(二) 某项目施工中，甲施工单位项目经理受高额回扣的诱惑，从乙供应商处购进了一批本施工项目并不适用的酸性石料，请求用一部分酸性石料代替碱性石料。监理单位派驻现场的总监

44、理工程师虽然知道不能使用酸性石料，但碍于双方关系，同意了施工单位的请求。后来，工程出现了严重质量问题而追成建设单位的损失。根据场景(二)，回答下列问题：（分数：6.00）(1).上述建设单位的损失应当由( )连带承担。（分数：1.00）A.监理单位与施工单位 B.监理单位与项目经理C.施工单位与总监理工程师D.项目经理与总监理工程师解析：(2).委托代理是( )。（分数：1.00）A.根据法律的直接规定而产生的代理B.根据人民法院或者有关机关的指定而产生的代理C.法律后果直接由被代理人承受的民事法律制度D.代理人根据被代理人授权而进行的代理 解析：(3).根据民法通则规定，代理人知道被委托代理

45、的事项违法仍然进行代理活动的，或者被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的，由( )。（分数：1.00）A.被代理人承担责任B.代理人承担责任C.被代理人和代理人负连带责任 D.被代理人和第三人负连带责任解析：(4).根据民法通则规定，委托代理人为被代理人的利益需要转托他人代理的，应当( )。（分数：1.00）A.事先取得被代理人的同意 B.事先取得代理人的同意C.事先取得上级主管部门的同意D.事先取得第三人的同意解析：(5).没有代理权、超越代理权或者代理权终止后的行为，只有经过被代理人的追认，被代理人才承担民事责任。未经追认的行为，由( )承担民事责任。（分数：1.00）A.代理人B.

46、行为人 C.被代理人D.行为人和被代理人连带解析：(6).根据民法通则规定：代理人不履行职责而给被代理人造成损害的，应当承担民事责任，代理人和第三人串通，损害被代理人的利益的，由( )。（分数：1.00）A.代理人承担民事责任B.第三人承担民事责任C.代理人和被代理人负连带责任D.代理人和第三人负连带责任 解析：场景(三) 李某于 2002 年 8 月 16 日取得建造师资格证书。2003 年 2 月 27 日，国务院发布了国务院关于取消第二批行政审批项目和改变一批行政审批项目管理方式的决定。2003 年 4 月 23 日，原建设部发布了关于建筑企业项目经理资质管理制度向建造师执业资格制度过渡

47、有关问题的通知。根据场景(三)，回答下列问题：（分数：5.00）(1).根据上述决定中规定，取消建筑施工企业项目经理资质标准，由( )代替，并设立过渡期。（分数：1.00）A.建造师B.注册建造师 C.接受继续教育的建造师D.使用注册建造师名称的解析：(2).上述通知中确定了建筑企业项目经理资质管理制度向建造师执业资格制度过渡的时间为( )年。（分数：1.00）A.2B.3C.4D.5 解析：(3).如果李某一直未取得建造师注册证书，( )之后，王某将不能再担任大型、中型工程项目施工的项目经理。（分数：1.00）A.2007 年 8 月 16 日B.2008 年 2 月 27 日 C.2008

48、 年 4 月 23 日D.2006 年 4 月 23解析：(4).注册建造师执业工程规模标准以不同专业为标准分为( )个专业的工程规模。（分数：1.00）A.10B.11C.14 D.16解析：(5).专业工程规模标准分为数目不等的工程类别，工程类别进一步分为不同的项目，这些项目依据相应的、不同的( )分为大型、中型、小型项目。（分数：1.00）A.计量单位 B.项目规模C.活动范围D.工程难度解析：场景(四) 2008 年 3 月 12 日，甲建筑工程公司向乙钢铁公司发出一封传真，内容如下：本公司希望向你公司购买二级螺纹钢 20t，每吨 4800 元，2008 年 3 月 20 日之前在甲公

49、司所在城市的火车站交货，货到付款，请于 3 日内答复。丙钢铁公司获悉甲公司的要求后，在 2008 年 3 月 14 日上午向甲公司发出传真称：我公司完全同意你公司发给乙公司的传真的内容，请做好收货付款准备。2008 年 3 月 14 日下午，乙公司回复：同意你方要求，但请预付 3 万元定金。根据场景(四)，回答下列问题：（分数：5.00）(1).下列关于甲公司和乙公司之间的表述中，正确的是( )。（分数：1.00）A.甲公司和乙公司通过要约和承诺订立合同，合同已经成立B.甲公司的传真不构成要约，所以合同并未成立C.乙公司的回复不构成承诺，所以合同并未成立 D.甲公司的传真不构成要约，乙公司的回复也不构成承诺，所以合同并未成立解析：(2).下列关于甲公司和丙公司之间的表述中，正确的是( )。（分数：1.00）A.甲公司和丙公司通过要约和承诺，合同已经成立B.甲公司的传真不构成要约，所以合同并未成立C.丙公司的传真不构成承诺，所以合同并未成立 D.甲公司的传真不构成要约，丙公司的传真也不构成承诺，所以合同并未成立解析：(3).对于乙公司对甲公司要约的答复文件可视为( )。（分数