【工程类职业资格】建设工程法规及相关知识分类模拟13及答案解析.doc

1、建设工程法规及相关知识分类模拟 13 及答案解析(总分：76.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：40，分数：76.00)1.根据安全生产法规定，生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，这一规定属于安全生产保障措施中的_。（分数：2.00）A.组织保障措施B.管理保障措施C.经济保障措施D.技术保障措施2.关于工程建设项目资格审查的说法中，不符合招标投标法规定的是_。（分数：2.00）A.资格审查分为资格预审和资格后审两种方法B.资格预审一般在投标前进行C.资格后审一般在开标后进行D.资格后审不合格的投标人在修改投标文件后可继续投标3.公开招标是指_。（分数

2、：2.00）A.招标人以招标公告的方式邀请特定的法人或其他组织投标B.招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或其他组织投标C.招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或其他组织投标D.招标人以投标邀请书的方式邀请不特定的法人或其他组织投标4.发包人和承包人在合同中约定垫资但没有约定垫资利息，后双方因垫资返还发生纠纷诉至法院。关于该垫资的说法，正确的是_。（分数：2.00）A.法律规定禁止垫资，双方约定的垫资条款无效B.发包人应返还承包人垫资，但可以不支付利息C.双方约定的垫资条款有效，发包人应返还承包人垫资并支付利息D.垫资违反相关规定，应予以没收5.某公共项目其环境影响评价文件未获批准，则_。

3、（分数：2.00）A.可以先立项，但建设单位不得开工B.不得批准立项，建设单位不得开工C.不得批准立项，但建设单位可以先开工D.可以先立项，建设单位可以先开工6.甲乙双方在合同条款达成一致后，甲乙于当月 4 日签字盖章，乙方于当月 8 日签字盖章。该合同约定须经公证机构公证并取得公证书后 5 日合同生效，当月 18 日取得公证书。则该合同成立日期为当月_日。（分数：2.00）A.8B.4C.18D.247.监理单位重新检查已隐蔽部位，检查结果合格，说法正确的是_。（分数：1.00）A.费用由施工企业承担B.工期不予顺延C.视为建设单位违约D.施工企业可主张合理利润8.建设工程质量监督机构应根据

4、_委托来进行质量监督。（分数：2.00）A.建设单位B.监理单位C.县级建委D.政府主管部门9.建造师_后，方有资格以建造师名义担任建设工程项目施工的项日经理及从事其他施工活动的管理。（分数：2.00）A.取得建造师执业资格B.通过建造师职业资格考试合格C.注册D.经主管部门领导同意10.绿色施工导则规定，制定建筑垃圾减量化计划，如住宅建筑，每万平方米的建筑垃圾不宜超过_。（分数：2.00）A.100 吨B.200 吨C.300 吨D.400 吨11.涂某因公负伤，经鉴定为 5 级伤残。在此情况下_。（分数：2.50）A.用人单位应与涂某保留劳动关系，不得终止劳动合同B.只有在涂某自行提出要求

5、的情况下，用人单位方可解除劳动关系C.用人单位可在与涂某劳动合同期满后终止其劳动关系D.用人单位应重新与涂某订立一份无固定期限的劳动合同12.建筑法规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起_个月内开工，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以_次为限，每次不超过 3 个月。（分数：2.00）A.1；1B.2；2C.3；2D.4；313.根据建设工程安全生产管理条例的规定，属于施工单位安全责任的是_。（分数：2.50）A.提供相邻构筑物的有关资料B.编制安全技术措施及专项施工方案C.办理施工许可证时报送安全施工措施D.提供安全施工措施费用14.合同权利义务的终止，不影响合同中_条款的效

6、力。（分数：2.00）A.履行时间B.履行地点C.争议解决D.质量检验15.下列情形中，职工不能享受生育津贴的是_。（分数：2.00）A.女职工生育享受产假B.女职工未按要求生育二胎C.享受计划生育手术休假D.法律、法规规定的其他项目费用16.建设工程安全生产管理条例规定，施工单位应当将施工现场的_分开设置，并保持安全距离。（分数：2.00）A.办公区与生活区B.备料区与作业区C.办公、生活区与备料区D.办公、生活区与作业区17.在下列担保方式中，不转移对担保财产占有的是_。（分数：2.00）A.定金B.质押C.抵押D.留置18.集体合同订立后，应当报送劳动行政部门；劳动行政部门自收到集体合同

7、文本之日起_日内未提出异议的，集体合同即行生效。（分数：2.00）A.3B.7C.10D.1519.施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在_的监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。（分数：2.00）A.建设单位或工程监理单位B.施工项目技术负责人C.施工企业质量管理人员D.质量监督部门20.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的_进行。（分数：2.00）A.当天公开B.当天不公开C.同一时间公开D.同一时间不公开21.下列关于劳动仲裁时效的说法中，错误的是_（分数：2.00）A.劳动争议申请仲裁的时效期间为 1 年B.因对方当事人同意履行义务而中断

8、的，从中断时起，仲裁时效期间重新计算C.仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算D.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，劳动者申请仲裁时效期间为知道或应当知道其权利被侵害之日起 1 年22.建设工程安全生产管理条例第 10 条规定，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起_内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。（分数：2.00）A.15 日B.30 日C.60 日D.90 日23.建筑法规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位，但是除总承包合同中

9、约定的分包外，必须经_认可。（分数：2.00）A.设计单位B.施工单位C.建设单位D.监理单位24.按照合同约定，2012 年 1 月 1 日甲建筑公司收到乙材料供应商交付的水泥，经检验不符合合同的约定，下面说法正确的是_。（分数：1.00）A.甲建筑公司的诉讼时效期间为 2 年B.如果 2012 年 2 月 1 日至 2012 年 4 月 1 日由于不可抗力导致甲建筑公司不能行使请求权，则诉讼时效期间相应延长 2 个月C.如果 2012 年 3 月 1 日甲建筑公司向乙材料供应商提出索赔要求，则诉讼时效从 2012 年 3 月 1 日起开始重新计算D.2012 年 1 月 1 日起 20 年

10、内，甲建筑公司一直享有诉讼权25.2015 年 3 月 20 日，甲建筑工程公司与乙建材供应公司签订一份建材购销合同，合同约定：乙公司向甲公司提供砂石 5000m 3 ，单价 200 元/m 3 ，由乙公司在 2015 年 4 月 20 日之前将货物运至甲公司在市区某工程项目的工地内，货到后付款。合同签订后，由于乙公司与运输公司就运费问题很难达成一致，直到 4 月 25 日，第一批货物 1000m 3 的砂石才运至目的地。而在 4 月 28 日乙公司所在地山洪暴发，堆放在厂区的 4000 余立方米砂石全被冲走，通往市区的公路也被冲毁，乙公司无法履行合同。下列对于本案的违约责任承担的表述中，正确

11、的是_。（分数：2.00）A.乙公司因不可抗力违约不应承担违约责任B.乙公司应当向甲公司承担无法交付合同全部标的的违约责任C.乙公司应当向甲公司承担无法交付合同部分标的的违约责任D.乙公司和运输公司应当对甲公司承担连带责任26.甲、乙、丙、丁四家公司组成联合体进行投标，则下列联合体成员的行为中正确的是_。（分数：2.00）A.该联合体成员甲公司又以自己名义单独对该项目进行投标B.该联合体成员签订共同投标协议C.该联合体成员乙公司和丙公司又组成一个新联合体对该项目进行投标D.甲、乙、丙、丁四家公司设立一个新公司作为该联合体投标的牵头人27.下列建设工程分包的说法中，属于承包人合法分包的是_。（分

12、数：0.50）A.未经建设单位许可将承包工程中的劳务作业进行分包B.将专业工程分包给不具备资质的承包人C.将劳务作业分包给不具备资质的承包人D.未经建设单位许可将承包工程中的专业工程进行分包28.根据劳动法的规定，禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的_的劳动和其他禁止从事的劳动。（分数：2.00）A.夜班B.第 4 级体力劳动强度C.冷水低温作业D.第 3 级体力劳动强度29.某建设项目实行施工总承包，则该建设工程的安全生产事故应急救援预案应由_编制。（分数：2.00）A.建设单位统一组织B.监理单位统一组织C.总承包单位统一组织D.总承包单位和分包单位各自组织30.施工合同中约定按每月确定

13、的工程量支付工程款，发包方没有按期付款，承包方欲请求法院保护其民事权利，该诉讼时效期间应从_之日算起。（分数：1.00）A.第一次付款期限届满B.最后一次付款期限届满C.每次付款期限届满D.提交工程款支付申请31.下列不属于建筑施工企业取得安全生产许可证的必备条件的是_。（分数：2.00）A.依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费B.保证本单位的安全生产条件所需资金的投入C.特种作业人员持证上岗D.已取得施工许可证32.某项目于 2012 年 3 月 1 日确定了中标人，2012 年 3 月 8 日发出了中标通知书，2012 年 3 月 12 日

14、中标人收到了中标通知书，则签订合同的日期不得迟于_。（分数：2.00）A.2012 年 3 月 16 日B.2012 年 3 月 31 日C.2012 年 4 月 7 日D.2012 年 4 月 11 日33.根据劳动合同法，在劳务派遣用工方式中，订立劳务派遣协议的主体是_。（分数：2.00）A.派遣单位与用工单位B.用工单位与劳动者C.用工单位与当地人民政府D.派遣单位与劳动者34.下列关于仲裁开庭的表述中，不正确的是_。（分数：2.00）A.当事人可以要求对出示的证据进行质证，并有权进行辩论B.当事人自愿调解的，仲裁庭不需要制作调解书C.当事人自行和解的，可以撤回仲裁申请D.当事人在签收调

15、解书之前反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决35._是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所有安全规章制度的核心。（分数：2.50）A.质量事故处理制度B.质量事故统计报告制度C.安全生产责任制度D.安全生产监督制度36.担保法规定的担保形式包括_。（分数：2.00）A.承诺、抵押、质押、留置和定金B.保证、抵押、承诺、质押和留置C.承诺、留置、质押、抵押和定金D.保证、抵押、质押、留置和定金37.当事人、利害关系人认为人民法院的执行程序违反法律规定的，可以向_人民法院提出书面异议。（分数：2.00）A.原审B.负责执行的C.原告所在地D.被告所在地38.根据建设工程安全生产管理条例，施工企业为施工现

16、场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，意外伤害保险期限_。（分数：1.00）A.与合同计划工期一致B.自施工企业进场之日起至竣工验收合格之日止C.自施工企业进场之日起至施工企业退场之日止D.自建设工程开工之日起至竣工验收合格之日止39.关于工程承包制度，表述错误的是_。（分数：2.00）A.承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的建设工程施工合同无效B.建设工程不合格造成损失的，发包人有过错的，应当承担相应的民事责任C.大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，必须由两个以上的承包单位联合共同承包D.对在工程承包中行贿的承包单位，可以责令其停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书40.某工程建设

17、单位为其工程选择乙级以上资质的监理单位，现有 4 家监理公司供选。建设单位应选择_才符合要求。（分数：2.00）A.甲监理公司(资质甲级；报送的工程总监职称为高级工程师、国家注册监理工程师；该公司为本工程承包方所属的监理公司)B.乙监理公司(资质甲级；报送的工程总监职称为工程师、国家注册监理工程师；为该工程设计单位所属的监理公司)C.丙监理公司(资质乙级；报送的工程总监职称为工程师、注册二级结构工程师；与建设及施工单位均无关系)D.丁监理公司(资质甲级；报送的工程总监职称为工程师、国家注册监理工程师；为该工程预制构件供货商所属)建设工程法规及相关知识分类模拟 13 答案解析(总分：76.00，

18、做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：40，分数：76.00)1.根据安全生产法规定，生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，这一规定属于安全生产保障措施中的_。（分数：2.00）A.组织保障措施B.管理保障措施 C.经济保障措施D.技术保障措施解析：解析 生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，这是设备的日常管理工作，属于管理保障措施中的资源管理范围。答案选 B。2.关于工程建设项目资格审查的说法中，不符合招标投标法规定的是_。（分数：2.00）A.资格审查分为资格预审和资格后审两种方法B.资格预审一般在投标前进行C.资格后审一般在开标后进行D

19、.资格后审不合格的投标人在修改投标文件后可继续投标 解析：解析 本题考查资格审查。资格审查分为资格预审和资格后审。资格预审，是指在投标前对潜在投标人进行的资格审查。资格后审，是指在开标后对投标人进行的资格审查。资格后审不合格投标人的投标应做废标处理，D 选项符合题意。3.公开招标是指_。（分数：2.00）A.招标人以招标公告的方式邀请特定的法人或其他组织投标B.招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或其他组织投标 C.招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或其他组织投标D.招标人以投标邀请书的方式邀请不特定的法人或其他组织投标解析：解析 公开招标也称无限竞争招标，是指招标人以招标公告的方式邀请

20、不特定的法人或者其他组织投标。4.发包人和承包人在合同中约定垫资但没有约定垫资利息，后双方因垫资返还发生纠纷诉至法院。关于该垫资的说法，正确的是_。（分数：2.00）A.法律规定禁止垫资，双方约定的垫资条款无效B.发包人应返还承包人垫资，但可以不支付利息 C.双方约定的垫资条款有效，发包人应返还承包人垫资并支付利息D.垫资违反相关规定，应予以没收解析：解析 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释规定，当事人对垫资和垫资利息的约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。当事人对垫资没有约定的

21、，按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定的，承包人请求支付利息的，不予支持。5.某公共项目其环境影响评价文件未获批准，则_。（分数：2.00）A.可以先立项，但建设单位不得开工B.不得批准立项，建设单位不得开工 C.不得批准立项，但建设单位可以先开工D.可以先立项，建设单位可以先开工解析：解析 建设项目的环境影响评价文件未经法律规定的审批部门审查或者审查后未予批准的，该项目审批部门不得批准其建设，建设单位不得开工建设。6.甲乙双方在合同条款达成一致后，甲乙于当月 4 日签字盖章，乙方于当月 8 日签字盖章。该合同约定须经公证机构公证并取得公证书后 5 日合同生效，当月 18 日取得公证书。

22、则该合同成立日期为当月_日。（分数：2.00）A.8 B.4C.18D.24解析：考点 掌握合同的生效中的“合同成立时间” 合同成立时间关系到当事人何时受合同关系拘束，因此合同成立时间具有重要意义。确定合同成立时间，遵守如下规则：(1)当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。各方当事人签字或者盖章的时间不在同一时间的，最后一方签字或者盖章时合同成立。(2)当事人采用信件、数据电文等形式订立合同的，可以在合同成立之前要求签订确认书。签订确认书时合同成立。此时，确认书具有最终正式承诺的意义。7.监理单位重新检查已隐蔽部位，检查结果合格，说法正确的是_。（分数：1.00）

23、A.费用由施工企业承担B.工期不予顺延C.视为建设单位违约D.施工企业可主张合理利润 解析：解析 本题考查的是施工质量和返修的规定。承包人覆盖工程隐蔽部位后发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或解开重新检查，承包人应遵照执行，避灾检查后覆盖恢复原状，经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担此增加的费用和延误的工期，并支付承包人合理的利润。根据题意，监理单位重新检查已隐蔽部位，检查结果合格，因此施工企业可主张合理利润。答案为 D。8.建设工程质量监督机构应根据_委托来进行质量监督。（分数：2.00）A.建设单位B.监理单位C.县级建委D.政府主管部门 解析：

24、解析 本题考核对建设工程质量监督机构的要求。由于建设工程质量监督具有专业性强、周期长、程序繁杂等特点，政府部门通常不宜亲自进行日常检查工作。这就需要通过委托建设工程质量监督机构，来依法代行工程质量监督职能，并对委托的政府部门负责。建设工程质量监督机构应根据政府主管部门的委托，受理建设工程项目质量监督。9.建造师_后，方有资格以建造师名义担任建设工程项目施工的项日经理及从事其他施工活动的管理。（分数：2.00）A.取得建造师执业资格B.通过建造师职业资格考试合格C.注册 D.经主管部门领导同意解析：解析 注册建造师，是指通过考核认定或考试合格取得中华人民共和国建造师资格证书，并经过注册，担任建设

25、工程项目施工的项目经理及从事其他施工活动的管理。10.绿色施工导则规定，制定建筑垃圾减量化计划，如住宅建筑，每万平方米的建筑垃圾不宜超过_。（分数：2.00）A.100 吨B.200 吨C.300 吨D.400 吨 解析：解析 本题考核施工现场固体废物的减量化和回收再利用的内容。绿色施工导则规定，制定建筑垃圾减量化计划，如住宅建筑，每万平方米的建筑垃圾不宜超过 400 吨。11.涂某因公负伤，经鉴定为 5 级伤残。在此情况下_。（分数：2.50）A.用人单位应与涂某保留劳动关系，不得终止劳动合同B.只有在涂某自行提出要求的情况下，用人单位方可解除劳动关系 C.用人单位可在与涂某劳动合同期满后终

26、止其劳动关系D.用人单位应重新与涂某订立一份无固定期限的劳动合同解析：解析 劳动者因工致残被鉴定为 5 级、6 级伤残的，即大部分丧失劳动能力的，经工伤职工本人提出，该职工可以与用人单位解除或者终止劳动关系，否则，用人单位不得终止劳动合同。12.建筑法规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起_个月内开工，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以_次为限，每次不超过 3 个月。（分数：2.00）A.1；1B.2；2C.3；2 D.4；3解析：解析 本题考查的是延期开工、核验和重新办理批准的规定。建筑法规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起 3 个月内开工，因故不能按期开工的，应当向发

27、证机关申请延期；延期以 2 次为限，每次不超过 3 个月。13.根据建设工程安全生产管理条例的规定，属于施工单位安全责任的是_。（分数：2.50）A.提供相邻构筑物的有关资料B.编制安全技术措施及专项施工方案 C.办理施工许可证时报送安全施工措施D.提供安全施工措施费用解析：解析 该题考点是施工单位安全生产责任。ACD 均是建设单位的安全责任。14.合同权利义务的终止，不影响合同中_条款的效力。（分数：2.00）A.履行时间B.履行地点C.争议解决 D.质量检验解析：解析 合同权利义务的终止，不影响合同中结算、清理条款和独立存在的解决争议方法的条款(如仲裁条款)的效力。15.下列情形中，职工不

28、能享受生育津贴的是_。（分数：2.00）A.女职工生育享受产假B.女职工未按要求生育二胎 C.享受计划生育手术休假D.法律、法规规定的其他项目费用解析：解析 本题考核生育津贴的发放规定。职工有下列情形之一的，可以按照国家规定享受生育津贴：(1)女职工生育享受产假； (2)享受计划生育手术休假； (3)法律、法规规定的其他情形。 生育津贴按照职工所在用人单位上年度职工月平均工资计发。16.建设工程安全生产管理条例规定，施工单位应当将施工现场的_分开设置，并保持安全距离。（分数：2.00）A.办公区与生活区B.备料区与作业区C.办公、生活区与备料区D.办公、生活区与作业区 解析：解析 本题考查的是

29、施工现场安全防护的规定。施工现场的办公、生活区和作业区应分开设置，并保持安全距离，这是法律明确规定的，也是常识。17.在下列担保方式中，不转移对担保财产占有的是_。（分数：2.00）A.定金B.质押C.抵押 D.留置解析：解析 本题考查各担保物权的特点。抵押是指债务人或者第三人不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保，所以本题应选 C。其他几种担保方式均需转移财产占有。18.集体合同订立后，应当报送劳动行政部门；劳动行政部门自收到集体合同文本之日起_日内未提出异议的，集体合同即行生效。（分数：2.00）A.3B.7C.10D.15 解析：解析 本题考查的是劳动合同的订立的规定。集体合同订立后

30、，应当报送劳动行政部门；劳动行政部门自收到集体合同文本之日起 15 日内未提出异议的，集体合同即行生效。19.施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在_的监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。（分数：2.00）A.建设单位或工程监理单位 B.施工项目技术负责人C.施工企业质量管理人员D.质量监督部门解析：解析 本题考查的是对建筑材料、设备等进行检验检测的规定。见证取样，必须在建设单位或工程监理人员的见证下，由施工单位的人员进行。20.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的_进行。（分数：2.00）A.当天公开B.当天不公开C.同一时间公开 D.同一时

31、间不公开解析：解析 本题考查的是招标基本程序和禁止肢解发包、限制排斥投标人的规定。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。21.下列关于劳动仲裁时效的说法中，错误的是_（分数：2.00）A.劳动争议申请仲裁的时效期间为 1 年B.因对方当事人同意履行义务而中断的，从中断时起，仲裁时效期间重新计算C.仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算D.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，劳动者申请仲裁时效期间为知道或应当知道其权利被侵害之日起 1 年 解析：解析 劳动争议调解仲裁法第二十七条规定，劳动争议申请仲裁的时效期间为 1 年。仲裁时效期间从当事人知

32、道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。前款规定的仲裁时效，因当事人一方向对方当事人主张权利，或者向有关部门请求权利救济，或者对方当事人同意履行义务而中断。从中断时起，仲裁时效期间重新计算。因不可抗力或者有其他正当理由，当事人不能在本条第一款规定的仲裁时效期间申请仲裁的，仲裁时效中止。从中止时效的原因消除之日起，仲裁时效期间继续计算。劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，劳动者申请仲裁不受本条第一款规定的仲裁时效期间的限制；但是，劳动关系终止的，应当自劳动关系终止之日起 1 年内提出。22.建设工程安全生产管理条例第 10 条规定，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起

33、_内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。（分数：2.00）A.15 日 B.30 日C.60 日D.90 日解析：解析 依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起 15 日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他部门备案。23.建筑法规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位，但是除总承包合同中约定的分包外，必须经_认可。（分数：2.00）A.设计单位B.施工单位C.建设单位 D.监理单位解析：解析 本题考核分包单位的条件与许

34、可。建筑法规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。24.按照合同约定，2012 年 1 月 1 日甲建筑公司收到乙材料供应商交付的水泥，经检验不符合合同的约定，下面说法正确的是_。（分数：1.00）A.甲建筑公司的诉讼时效期间为 2 年B.如果 2012 年 2 月 1 日至 2012 年 4 月 1 日由于不可抗力导致甲建筑公司不能行使请求权，则诉讼时效期间相应延长 2 个月C.如果 2012 年 3 月 1 日甲建筑公司向乙材料供应商提出索赔要求，则诉讼时效从 2012 年 3 月 1 日起开

35、始重新计算 D.2012 年 1 月 1 日起 20 年内，甲建筑公司一直享有诉讼权解析：25.2015 年 3 月 20 日，甲建筑工程公司与乙建材供应公司签订一份建材购销合同，合同约定：乙公司向甲公司提供砂石 5000m 3 ，单价 200 元/m 3 ，由乙公司在 2015 年 4 月 20 日之前将货物运至甲公司在市区某工程项目的工地内，货到后付款。合同签订后，由于乙公司与运输公司就运费问题很难达成一致，直到 4 月 25 日，第一批货物 1000m 3 的砂石才运至目的地。而在 4 月 28 日乙公司所在地山洪暴发，堆放在厂区的 4000 余立方米砂石全被冲走，通往市区的公路也被冲毁

36、，乙公司无法履行合同。下列对于本案的违约责任承担的表述中，正确的是_。（分数：2.00）A.乙公司因不可抗力违约不应承担违约责任B.乙公司应当向甲公司承担无法交付合同全部标的的违约责任C.乙公司应当向甲公司承担无法交付合同部分标的的违约责任 D.乙公司和运输公司应当对甲公司承担连带责任解析：解析 合同法第一百一十七条第一款规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本题中，乙在遭遇不可抗力时已经构成迟延履行，故不能免除其违约责任。26.甲、乙、丙、丁四家公司组成联合体进行投标，则下列联合体成员的行

37、为中正确的是_。（分数：2.00）A.该联合体成员甲公司又以自己名义单独对该项目进行投标B.该联合体成员签订共同投标协议 C.该联合体成员乙公司和丙公司又组成一个新联合体对该项目进行投标D.甲、乙、丙、丁四家公司设立一个新公司作为该联合体投标的牵头人解析：解析 联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人，因此选项 B 正确。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目中投标。联合体各方须指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，因此选项 A

38、、C、D 错误。27.下列建设工程分包的说法中，属于承包人合法分包的是_。（分数：0.50）A.未经建设单位许可将承包工程中的劳务作业进行分包 B.将专业工程分包给不具备资质的承包人C.将劳务作业分包给不具备资质的承包人D.未经建设单位许可将承包工程中的专业工程进行分包解析：解析 依据建筑法上述规定，建筑工程质量管理条例进一步将违法分包界定为如下几种情形： 总承包单位将建筑工程分包给不具备相应资质条件单位的； 建筑工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的； 施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的； 分包单位将其承包的建设工程

39、再分包的。28.根据劳动法的规定，禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的_的劳动和其他禁止从事的劳动。（分数：2.00）A.夜班B.第 4 级体力劳动强度 C.冷水低温作业D.第 3 级体力劳动强度解析：解析 本题考查的是劳动保护的规定。禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的第 4 级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。29.某建设项目实行施工总承包，则该建设工程的安全生产事故应急救援预案应由_编制。（分数：2.00）A.建设单位统一组织B.监理单位统一组织C.总承包单位统一组织 D.总承包单位和分包单位各自组织解析：解析 根据建设工程安全生产管理条例第四十九条，施工单位应当根据建设工程施

40、工的特点、范围，对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案，工程总承包单位和分包单位按照应急救援预案，各自建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备救援器材、设备，并定期组织演练。30.施工合同中约定按每月确定的工程量支付工程款，发包方没有按期付款，承包方欲请求法院保护其民事权利，该诉讼时效期间应从_之日算起。（分数：1.00）A.第一次付款期限届满B.最后一次付款期限届满 C.每次付款期限届满D.提交工程款支付申请解析：31.下列不属于建筑施工企业取得安全生产许可证的必备条件的

41、是_。（分数：2.00）A.依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费B.保证本单位的安全生产条件所需资金的投入C.特种作业人员持证上岗D.已取得施工许可证 解析：解析 施工许可证和安全生产许可证之间没有关系。32.某项目于 2012 年 3 月 1 日确定了中标人，2012 年 3 月 8 日发出了中标通知书，2012 年 3 月 12 日中标人收到了中标通知书，则签订合同的日期不得迟于_。（分数：2.00）A.2012 年 3 月 16 日B.2012 年 3 月 31 日C.2012 年 4 月 7 日 D.2012 年 4 月 11 日解析：

42、解析 招标投标法第 46 条规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。33.根据劳动合同法，在劳务派遣用工方式中，订立劳务派遣协议的主体是_。（分数：2.00）A.派遣单位与用工单位B.用工单位与劳动者C.用工单位与当地人民政府D.派遣单位与劳动者 解析：解析 本题考查建筑市场诚信行为的公布时限。根据建筑市场诚信行为信息管理办法，建筑市场诚信行为记录信息的公布时间为行政处罚决定做出后 7 日内，公布期限一般为 6 个月至 3 年。34.下列关于仲裁开庭的表述中，不正确的是_。（分数：2.00）A.当事人可以要求对出示的证据进行质证，

43、并有权进行辩论B.当事人自愿调解的，仲裁庭不需要制作调解书 C.当事人自行和解的，可以撤回仲裁申请D.当事人在签收调解书之前反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决解析：解析 仲裁法第五十一条规定，当事人自愿调解的，仲裁庭应当调解。调解不成的，应当及时作出裁决。调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书。调解书与裁决书具有同等法律效力。35._是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所有安全规章制度的核心。（分数：2.50）A.质量事故处理制度B.质量事故统计报告制度C.安全生产责任制度 D.安全生产监督制度解析：解析 安全生产责任制度是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所有安全规章制

44、度的核心。故选 C 项。36.担保法规定的担保形式包括_。（分数：2.00）A.承诺、抵押、质押、留置和定金B.保证、抵押、承诺、质押和留置C.承诺、留置、质押、抵押和定金D.保证、抵押、质押、留置和定金 解析：解析 担保法规定的担保形式包括保证、抵押、质押、留置和定金五种。37.当事人、利害关系人认为人民法院的执行程序违反法律规定的，可以向_人民法院提出书面异议。（分数：2.00）A.原审B.负责执行的 C.原告所在地D.被告所在地解析：解析 当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定的，可以向负责执行的人民法院提出书面异议。当事人、利害关系人提出书面异议的，人民法院应当自收到书面异议之日起

45、 15 日内审查。理由成立的，裁定撤销或者改正；理由不成立的，裁定驳回。当事人、利害关系人对裁定不服的，可以自裁定送达之日起 10 日内向上一级人民法院申请复议。38.根据建设工程安全生产管理条例，施工企业为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，意外伤害保险期限_。（分数：1.00）A.与合同计划工期一致B.自施工企业进场之日起至竣工验收合格之日止C.自施工企业进场之日起至施工企业退场之日止D.自建设工程开工之日起至竣工验收合格之日止 解析：解析 保险期限应涵盖工程项目开工之日到工程竣工验收合格日。提前竣工的，保险责任自行终止。延长工期的，应当办理保险顺延手续。39.关于工程承包制度，表

46、述错误的是_。（分数：2.00）A.承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的建设工程施工合同无效B.建设工程不合格造成损失的，发包人有过错的，应当承担相应的民事责任C.大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，必须由两个以上的承包单位联合共同承包 D.对在工程承包中行贿的承包单位，可以责令其停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书解析：解析 大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。40.某工程建设单位为其工程选择乙级以上资质的监理单位，现有 4 家监理公司供选。建设单位应选择_才符合要求。（分数：2.00）A.甲监理公司(资质甲级；报送的工程总监职称为高级工程师、国家注册监理工程师；该公司为本工程承包方所属的监理公司)B.乙监理公司(资质甲级；报送的工程总监职称为工程师、国家注册监理工程师；为该工程设计单位所属的监理公司) C.丙监理公司(资质乙级；报送的工程总监职称为工程师、注册二级结构工程师；与建设及施工单位均无关系)D.丁监理公司(资质甲级；报送的工程总监职称为工程师、国家注册监理工程师；为该工程预制构件供货商所属)解析：解析 工程监理单位与被监理工程的承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位不得有隶属关系或者其他利害关系。