【工程类职业资格】建设工程质量控制(九)及答案解析.doc

1、建设工程质量控制(九)及答案解析(总分：95.00，做题时间：90 分钟)一、B案例一/B(总题数：1，分数：20.00)某大型商业建筑工程项目，主体建筑物 10 层。在主体工程进行到第二层时，该层的 100 根钢筋混凝土柱已浇注完成并拆模后，监理人员发现混凝土外观质量不良，表面酥松，怀疑其混凝土强度不够，设计要求混凝土抗压强度达到 C18的等级，于是要求承包商出示有关混凝土质量的检验与试验资料和其他证明材料。承包商向监理单位出示其对 9 根柱施工时混凝土抽样检验和试验结果，表明混凝土抗压强度值(28 天强度)全部达到或超过 C18 的设计要求，其中最大值达到了 C30 即 30MPa。B问题

2、/B（分数：20.00）(1).作为监理工程师应如何判断承包商这批混凝土结构施工质量是否达到了要求?（分数：5.00）_(2).如果监理方组织复核性检验结果证明该批混凝土全部未达到 C18 的设计要求，其中最小值仅有 8MPa即仅达到 C8，应采取什么处理决定?（分数：5.00）_(3).如果承包商承认他所提交的混凝土检验和试验结果不是按照混凝土检验和试验规程及规定在现场抽取试样进行试验的，而是在试验室内，按照设计提出的最优配合比进行配制和制取试件后进行试验的结果。对于这起质量事故，监理单位应承担什么责任，承包方应承担什么责任?（分数：5.00）_(4).如果查明发生的混凝土质量事故主要是由于

3、业主提供的水泥质量问题导致混凝土强度不足，而且在业主采购及向承包商提供这批水泥时，均未向监理方咨询和提供有关信息，协助监理方掌握材料质量和信息。虽然监理方与承包商都按规定对业主提供的材料进行了进货抽样检验，并根据检验结果确认其合格而接受。试问在这种情况下，业主及监理单位应当承担什么责任?（分数：5.00）_二、B案例二/B(总题数：1，分数：5.00)1.业主与某监理单位签订了某钢筋混凝土结构办公楼工程项目施工阶段的监理合同，监理部设总监理工程师 1 人和专业监理工程师若干人，专业监理工程师例行在现场检查、旁站实施监理工作。在监理过程中，发现以下一些问题：1某层钢筋混凝土墙体，由于绑扎钢筋困难

4、，无法施工，施工单位未通报监理工程师就把墙体钢筋门洞移动了位置。2某层一钢筋混凝土柱，钢筋绑扎已检查、签证，模板经过预检验收，浇筑混凝土过程中及时发现模板胀模。3某层钢筋混凝土墙体，钢筋绑扎后未经检查验收，即擅自合模封闭，正准备浇筑混凝土。4某段供气地下管道工程，管道铺设完毕后，施工单位通知监理工程师进行检查，但在合同规定时间内，监理工程师未能到现场检查，又未通知施工单位延期检查。施工单位自行将管沟回填覆盖了将近一半。监理工程师发现后认为该隐蔽工程未经检查认可自行覆盖，质量无保证。5施工单位把地下室内防水工程分包给一专业防水施工单位施工，该分包单位未经资质验证认可，即进场施工，并已进行了 20

5、0m2的防水工程。6某层钢筋骨架正在进行焊接中，监理工程师检查发现有 2 人未经技术资质审查认可。7某楼层一间办公室的钢门框经检查符合设计要求，日后检查发现门销已经焊接，门窗已经安装，门扇反向，经检查施工符合设计图纸要求。B问题/B以上各项问题监理工程师应如何处理?（分数：5.00）_三、B案例三/B(总题数：1，分数：15.00)某地区大桥工程，其桥基础为大体积钢筋混凝土结构，负责该工程项目的监理机构的专业监理工程师在该工程开工前审查了承包商提交的施工组织设计，明确了所设置的质量控制点。在施工过程中曾出现以下事件。事件 1：承包商为了抢进度，在完成钢筋工程后，立即派质检员找专业监理工程师进行

6、隐蔽工程验收。该监理工程师随即到现场检查，发现钢筋工程施工多项不符合设计图纸及规范的要求，当即口头指示承包单位整改。事件 2：承包商在采购的钢筋进场前，按规定向专业监理工程师提交了合格证，并且在监理员的见证下取样后送样复检，检验结果合格，经专业监理工程师审查认可该批钢筋进场使用。但在进行隐蔽工程验收时，发现承包商未做钢筋焊接试验，故专业监理工程师通知承包商在监理员见证下取样送检，试验结果发现钢筋母材质量不合格；经过对钢筋重新检验，最终确认该批钢筋不合格。监理工程师随即发出不合格项目通知，要求承包商拆除不合格钢筋，同时报告了业主代表。承包商以本批钢筋已经过监理人员验收为由，不同意拆除，并提出如要

7、拆除则业主应给予承包商延长工期 10 天、补偿经济损失 10 万元的要求。业主代表认为该事件监理有责任，应按委托监理合同的约定，赔偿业主损失5000 元。B问题/B（分数：15.00）(1).针对事件 1，请问： (1)在进行隐蔽工程验收中，在程序上有何不妥?正确的程序为何? (2)监理工程师要求承包方整改的方式有何不妥之处。（分数：5.00）_(2).针对事件 2，请问： (1)监理机构是否应承担质量责任，为什么? (2)承包单位是否应承担质量责任，为什么? (3)业主对监理单位提出的赔偿要求是否合理，为什么? (4)监理工程师对承包单位的索赔要求应如何处理，为什么?（分数：5.00）_(3

8、).选择作为质量控制点的对象，主要应考虑哪几方面?结合本工程特点，可作为质量控制点及其控制工作是什么?（分数：5.00）_四、B案例四/B(总题数：1，分数：15.00)某国际贷款工程项目业主 A 与我国某监理单位 B 签订了施工阶段监理合同，并按贷款机构规定通过国际招标并与某国外承包商 C 签订了幕墙工程设计及施工承包合同。幕墙工程设计合同规定：幕墙铝型材由承包商采购、供应，并应符合我国规范要求，我国规范未作规定的应符合承包商 C 所在国家规范的规定。外国承包商 C 提出的设计及采购进场的该国铝型材，其受力部分的壁厚小于3mm，监理工程师认为中国规范规定幕墙铝型材受力部分的壁厚应不小于 3m

9、m，于是通知承包商该批铝型材不得用于工程进行挂装。承包商解释说：中国规范是按构造要求考虑的，而该国规范对于铝型材壁厚未作规定，设计壁厚是通过结构计算确定的，而且，该铝型材强度高于我国同类铝型材强度，安全使用没有问题。此外它也是该承包商报价的依据，如果更换铝材，则需重新调整价格并相应顺延工期。B问题/B（分数：15.00）(1).针对以上情况，你认为这种设计上的改变，从技术上讲是属于哪种性质的?（分数：5.00）_(2).你认为如果要进行变更应按什么样的程序进行?承包方的做法有哪些不妥?（分数：5.00）_(3).针对上述实际发生的情况，你作为监理工程师应当如何妥善处理?（分数：5.00）_五、

10、B案例五/B(总题数：1，分数：15.00)某政府投资兴建的国际会议中心工程项目，位于该市环境幽雅、风景优美的地区。该工程项目已通过招标确定由某承包公司进行施工总承包并签订了施工合同，还与某监理公司签订了委托监理合同。监理机构在该工程项目实施中遇到了以下几种情况：1该地区地质情况不良，且极为复杂多变，施工可能十分困难，为了保证工程质量，总承包商决定将基础工程施工分包给一个专业基础工程公司。2整个工程质量标准要求极高，建设单位要求监理机构要把住所使用的主要材料、设备进场的质量关。3建设单位还要求监理机构对于主要的工程施工，无论是钢筋混凝土主体结构，还是精美的装饰工程，都要求严格把好每一道工序施工

11、质量关，要达到合同规定的高标准和高质量的保证率。4建设单位要求必须确保所使用的混凝土拌和料、砂浆材料和钢筋混凝土承重结构及承重焊缝的强度达到质量要求的标准。5在修建连通该会议中心与该市市区和主干高速公路相衔接的高速公路支线的初期，监理工程师发现，分包该路基工程的施工队填筑路基的质量没有达到规定的质量要求。监理工程师指令暂停施工，并要求返工重做。但是，承包方对此拖延，拒不进行返工，并通过有关方面“劝说”监理方同意不进行返工，双方僵局持续很久，影响了工程正常进展。6在进行某层钢筋混凝土楼板浇注混凝土施工过程中，土建监理工程师获悉该层楼板钢筋施工虽已经过监理工程师检查认可签证，但其中设计预埋的电气暗

12、管却未通知电气监理工程师检查签证，此时混凝土已浇筑了全部工程量的（分数：15.00）(1).监理工程师进行施工过程质量控制的手段主要有哪几方面?（分数：5.00）_(2).针对上述几种情况，你认为监理工程师应当分别运用什么手段以保证质量，请逐次作出回答。（分数：5.00）_(3).为了确保作业质量，在出现什么情况下，总监理工程师有权行使质量控制权，下达停工令，及时进行质量控制?（分数：5.00）_六、B案例六/B(总题数：1，分数：25.00)某工程监理公司承担施工阶段监理任务，建设单位采用公开招标方式选择承包单位。在招标文件中对省内与省外投标人提出了不同的资格要求，并规定 2001年 10

13、月 30 日为投标截止时间，甲、乙等多家承包单位参加投标，乙承包单位11 月 5 日才提交投标保证金，11 月 3 日由招标办主持举行了开标会。但本次招标由于招标人原因导致招标失败。建设单位重新招标后确定甲承包单位中标，并签订了施工合同。施工开始后，建设单位要求提前竣工，并与甲承包单位协商签订了书面协议，写明了甲承包单位为保证施工质量采取的措施和建设单位应支付的赶工费用。施工过程中发生了混凝土工程质量事故。经调查组技术鉴定，认为是甲承包单位为赶工而拆模过早、混凝土强度不足造成的。该事故未造成人员伤亡，但导致直接经济损失 4.8 万元。质量事故发生后，建设单位以甲承包单位的行为与投标书中的承诺不

14、符，不具备履约能力，又不可能保证提前竣工为由，提出终止合同，甲承包单位认为事故是因建设单位要求赶工引起，不同意终止合同，建设单位按合同约定提请仲裁，仲裁机构裁定终止合同，甲承包单位决定向具有管辖权的法院提起诉讼。B问题/B（分数：25.00）(1).指出该工程招标投标过程中的不妥之处，并说明理由，招标人招标失败造成投标单位损失是否应给予补偿，说明理由。（分数：5.00）_(2).上述质量事故发生后，在事故调查前，总监理工程师应做哪些工作?（分数：5.00）_(3).上述质量事故的调查组应由谁组织，监理单位是否应参加调查组，说明理由。（分数：5.00）_(4).上述质量事故的技术处理方案应由谁提

15、出?技术处理方案核签后，总监理工程师应完成哪些工作?该质量事故处理报告应由谁提出?（分数：5.00）_(5).建设单位与甲承包单位所签协议是否具有与施工合同相同的法律效力，说明理由。具有管辖权的法院是否可依法受理甲承包单位的诉讼请求，为什么?（分数：5.00）_建设工程质量控制(九)答案解析(总分：95.00，做题时间：90 分钟)一、B案例一/B(总题数：1，分数：20.00)某大型商业建筑工程项目，主体建筑物 10 层。在主体工程进行到第二层时，该层的 100 根钢筋混凝土柱已浇注完成并拆模后，监理人员发现混凝土外观质量不良，表面酥松，怀疑其混凝土强度不够，设计要求混凝土抗压强度达到 C1

16、8的等级，于是要求承包商出示有关混凝土质量的检验与试验资料和其他证明材料。承包商向监理单位出示其对 9 根柱施工时混凝土抽样检验和试验结果，表明混凝土抗压强度值(28 天强度)全部达到或超过 C18 的设计要求，其中最大值达到了 C30 即 30MPa。B问题/B（分数：20.00）(1).作为监理工程师应如何判断承包商这批混凝土结构施工质量是否达到了要求?（分数：5.00）_正确答案：(作为监理工程师为了准确判断混凝土的质量是否合格，应当在有承包方在场的情况下组织自身检验力量或聘请有权威性的第三方检测机构，或是承包商在监理方的监督下，对第二层主体结构的钢筋混凝土柱，用钻取混凝土芯的方法，钻取

17、试件再分别进行抗压强度试验，取得混凝土强度的数据，进行分析鉴定。)解析：(2).如果监理方组织复核性检验结果证明该批混凝土全部未达到 C18 的设计要求，其中最小值仅有 8MPa即仅达到 C8，应采取什么处理决定?（分数：5.00）_正确答案：(采取全部返工重做的处理决定，以保证主体结构的质量。承包方应承担为此所付出的全部费用。)解析：(3).如果承包商承认他所提交的混凝土检验和试验结果不是按照混凝土检验和试验规程及规定在现场抽取试样进行试验的，而是在试验室内，按照设计提出的最优配合比进行配制和制取试件后进行试验的结果。对于这起质量事故，监理单位应承担什么责任，承包方应承担什么责任?（分数：5

18、.00）_正确答案：(承包方不按合同标准规范与设计要求进行施工和质量检验与试验，应承担工程质量责任，承担返工处理的一切有关费用和工期损失责任。监理单位未能按照建设部有关规定实行见证取样，认真、严格地对承包方的混凝土施工和检验工作进行监督、控制，使施工单位的施工质量得不到严格的、及时的控制和发现，以致出现严重的质量问题，造成重大经济损失和工期拖延，属于严重失误，监理单位应承担不可推卸的间接责任，并应按合同的约定科以罚金。)解析：(4).如果查明发生的混凝土质量事故主要是由于业主提供的水泥质量问题导致混凝土强度不足，而且在业主采购及向承包商提供这批水泥时，均未向监理方咨询和提供有关信息，协助监理方

19、掌握材料质量和信息。虽然监理方与承包商都按规定对业主提供的材料进行了进货抽样检验，并根据检验结果确认其合格而接受。试问在这种情况下，业主及监理单位应当承担什么责任?（分数：5.00）_正确答案：(业主向承包商提供了质量不合格的水泥，导致出现严重的混凝土质量问题，业主应承担其质量责任，承担质量处理的一切费用并给承包商延长工期。监理单位及施工单位都按规定对水泥等材料质量和施工质量进行了抽样检验和试验，不承担质量责任。)解析：二、B案例二/B(总题数：1，分数：5.00)1.业主与某监理单位签订了某钢筋混凝土结构办公楼工程项目施工阶段的监理合同，监理部设总监理工程师 1 人和专业监理工程师若干人，专

20、业监理工程师例行在现场检查、旁站实施监理工作。在监理过程中，发现以下一些问题：1某层钢筋混凝土墙体，由于绑扎钢筋困难，无法施工，施工单位未通报监理工程师就把墙体钢筋门洞移动了位置。2某层一钢筋混凝土柱，钢筋绑扎已检查、签证，模板经过预检验收，浇筑混凝土过程中及时发现模板胀模。3某层钢筋混凝土墙体，钢筋绑扎后未经检查验收，即擅自合模封闭，正准备浇筑混凝土。4某段供气地下管道工程，管道铺设完毕后，施工单位通知监理工程师进行检查，但在合同规定时间内，监理工程师未能到现场检查，又未通知施工单位延期检查。施工单位自行将管沟回填覆盖了将近一半。监理工程师发现后认为该隐蔽工程未经检查认可自行覆盖，质量无保证

21、。5施工单位把地下室内防水工程分包给一专业防水施工单位施工，该分包单位未经资质验证认可，即进场施工，并已进行了 200m2的防水工程。6某层钢筋骨架正在进行焊接中，监理工程师检查发现有 2 人未经技术资质审查认可。7某楼层一间办公室的钢门框经检查符合设计要求，日后检查发现门销已经焊接，门窗已经安装，门扇反向，经检查施工符合设计图纸要求。B问题/B以上各项问题监理工程师应如何处理?（分数：5.00）_正确答案：(1指令停工，报告业主，组织设计和施工单位共同研究处理方案，如确属设计问题，需变更设计，请设计单位变更设计并获认可后，指令施工单位按变更后的设计图施工。延误的损失由业主方承担，擅自变更部分

22、的损失由承包方承担。如属施工方案或施工方法不当，指令施工单位重新拟订方案，新方案经审查批准后，指令施工单位按原图施工。已施工完的不合格部分按原图纸返工。由此产生的损失由承包方承担。2指令停工，检查胀模原因，指示施工单位加固处理，经检查认可，通知继续施工。由此产生的损失由施工单位承担。3指令停工，下令拆除封闭模板，使满足检查要求，经检查认可，通知复工。由此产生的工期拖延及经济损失，由施工单位承担。4指令停工，进行隐蔽工程检查，对已经覆盖的管道要求剥露，重新检验。若隐蔽检查合格，签证复工，由此产生的工期拖延和经济损失由业主承担；若隐检不合格，下令返工，所产生的工期拖延及增加的费用由施工单位承担。5

23、指令停工，检查分包单位资质。若审查合格，允许分包单位继续施工；若审查不合格，指令施工单位责令分包单位立即退场。无论分包单位资质是否合格，均应对其已施工完的 200m2防水工程进行质量检查。6通知该电焊工立即停止操作，检查其技术资质证明。若审查认可，可继续进行操作；若无技术资质证明，不得再进行电焊操作，对其完成的焊接部分进行质量检查。7报告业主，与设计单位联系，要求更正设计，指示施工单位按更正后的图纸返工，所造成的损失，应给予施工单位补偿。)解析：解析 本题要根据下达停工令的有关规定，逐条判断： 1属施工中出现异常情况。 2属隐蔽作业未经查验确认合格。 3属隐蔽工程未经查验确认合格。 4属擅自允

24、许未经项目监理机构审查认可的分包单位进场施工。 5属未经技术资质审查的人员进入现场施工。 6属设计人的责任，应予更正图纸。三、B案例三/B(总题数：1，分数：15.00)某地区大桥工程，其桥基础为大体积钢筋混凝土结构，负责该工程项目的监理机构的专业监理工程师在该工程开工前审查了承包商提交的施工组织设计，明确了所设置的质量控制点。在施工过程中曾出现以下事件。事件 1：承包商为了抢进度，在完成钢筋工程后，立即派质检员找专业监理工程师进行隐蔽工程验收。该监理工程师随即到现场检查，发现钢筋工程施工多项不符合设计图纸及规范的要求，当即口头指示承包单位整改。事件 2：承包商在采购的钢筋进场前，按规定向专业

25、监理工程师提交了合格证，并且在监理员的见证下取样后送样复检，检验结果合格，经专业监理工程师审查认可该批钢筋进场使用。但在进行隐蔽工程验收时，发现承包商未做钢筋焊接试验，故专业监理工程师通知承包商在监理员见证下取样送检，试验结果发现钢筋母材质量不合格；经过对钢筋重新检验，最终确认该批钢筋不合格。监理工程师随即发出不合格项目通知，要求承包商拆除不合格钢筋，同时报告了业主代表。承包商以本批钢筋已经过监理人员验收为由，不同意拆除，并提出如要拆除则业主应给予承包商延长工期 10 天、补偿经济损失 10 万元的要求。业主代表认为该事件监理有责任，应按委托监理合同的约定，赔偿业主损失5000 元。B问题/B

26、（分数：15.00）(1).针对事件 1，请问： (1)在进行隐蔽工程验收中，在程序上有何不妥?正确的程序为何? (2)监理工程师要求承包方整改的方式有何不妥之处。（分数：5.00）_正确答案：(施工完毕后，立即找监理进行隐蔽工程验收不妥。 正确的验收程序应当是： 施工完成后，承包方自检，合格后填写报验申请表并附有关质量证明材料，报监理机构； 监理工程师收到报验申请表后，先审查质量证明材料，并在合同约定时间内到现场检查； 检查合格后，在报验申请表及检查证明上签字确认后，施工单位可进行下道工序，否则，要求承包单位整改。 监理工程师口头指示承包商整改的方式不妥。 正确做法应当是：监理工程师按规范要

27、求下发书面的不合格项目通知，指令承包方整改。)解析：(2).针对事件 2，请问： (1)监理机构是否应承担质量责任，为什么? (2)承包单位是否应承担质量责任，为什么? (3)业主对监理单位提出的赔偿要求是否合理，为什么? (4)监理工程师对承包单位的索赔要求应如何处理，为什么?（分数：5.00）_正确答案：(监理机构不应承担责任，因为监理机构的行为及做法没有违背有关法规中关于监理单位质量责任的规定。 承包单位应承担质量责任，因为承包单位购进了不合格的材料。 业主代表对监理单位提出的赔偿要求不合理。因为质量责任不在监理单位，而且监理单位的做法并没有给业主造成直接损失。 监理工程师不同意承包单位

28、的索赔要求。因为是承包单位采购了不合格材料。此外，根据建设工程施工合同文本的规定，不论工程师是否进行了检查验收，都有权要求重新检验。如果检验合格，则发包人承担由此发生的费用，赔偿承包方损失，工期顺延；如果检验不合格，则承包单位承担由此发生的费用，工期不予延长。)解析：(3).选择作为质量控制点的对象，主要应考虑哪几方面?结合本工程特点，可作为质量控制点及其控制工作是什么?（分数：5.00）_正确答案：(应当选择那些保证质量难度大的、对质量影响大的或者是发生质量问题危害大的对象作为质量控制点。对本工程项目，大体积混凝土基础可作为质量控制点，重点控制其所用水泥的品种(低热)、混凝土配合比，采取降低

29、水化热温升等控制措施。)解析：解析 首先要认真审题，抓住大体积混凝土基础这一施工特点。其次，还要看清针对每一背景材料所提出的问题，找出关键性词句。例如：“当即口头指示承包商整改”、“承包单位马上派质检员找专业监理工程师进行隐蔽工程验收”等不符合合同规定程序之处。第三，要看清问题中包含有几方面的问询内容，要一一作有针对性的解答，不要漏掉任何一个子问题。回答要结合教材与法规，尽可能全面，语言简明。四、B案例四/B(总题数：1，分数：15.00)某国际贷款工程项目业主 A 与我国某监理单位 B 签订了施工阶段监理合同，并按贷款机构规定通过国际招标并与某国外承包商 C 签订了幕墙工程设计及施工承包合同

30、。幕墙工程设计合同规定：幕墙铝型材由承包商采购、供应，并应符合我国规范要求，我国规范未作规定的应符合承包商 C 所在国家规范的规定。外国承包商 C 提出的设计及采购进场的该国铝型材，其受力部分的壁厚小于3mm，监理工程师认为中国规范规定幕墙铝型材受力部分的壁厚应不小于 3mm，于是通知承包商该批铝型材不得用于工程进行挂装。承包商解释说：中国规范是按构造要求考虑的，而该国规范对于铝型材壁厚未作规定，设计壁厚是通过结构计算确定的，而且，该铝型材强度高于我国同类铝型材强度，安全使用没有问题。此外它也是该承包商报价的依据，如果更换铝材，则需重新调整价格并相应顺延工期。B问题/B（分数：15.00）(1

31、).针对以上情况，你认为这种设计上的改变，从技术上讲是属于哪种性质的?（分数：5.00）_正确答案：(从技术上讲，题示的设计上的改变应属于工程变更的性质。因为这种改变是对于原设计标准状态改变，而不是在不改变原设计图纸和技术文件的原则前提下的某些技术上的修改要求。)解析：(2).你认为如果要进行变更应按什么样的程序进行?承包方的做法有哪些不妥?（分数：5.00）_正确答案：(由于承包商对所承包的内容具有设计者和施工者的双重身份，因此应按设计者要求变更的正常程序进行： (1)将“设计变更通知”及附件报送建设单位； (2)建设单位、监理单位与设计施工单位进行研究，必要时需提供进一步的资料(例如对本例

32、应有试验、鉴定资料)； (3)如果研究取得一致同意，由总监理工程师签发工程变更单。 本例实际上是属修改合同规定的设计标准。按正常程序，应当按合同原规定标准提出一个设计方案，再按外国标准提出一个设计方案，进行对比分析，供建设单位研究、选择，如选择新方案取得合同双方一致同意，可按合同的变更程序达成修改此部分设计标准协议。 应指出，本例中承包方未按正常程序进行，擅自修改，应属违约。)解析：(3).针对上述实际发生的情况，你作为监理工程师应当如何妥善处理?（分数：5.00）_正确答案：(作为监理工程师，针对本例的实际情况，全面考虑并从实际出发，有如下 2 种处理办法提供建设单位考虑与决策。 (1)铝型

33、材壁厚关系到幕墙安全和稳定性。因此应以合同为依据，以我国规范为准绳，要求承包方按照中国规范规定进行设计，更换铝型材。由此引发的工期拖延及经济损失应由该承包单位承担违约责任。这是最简单、可靠又有法可依的首选处理办法。但是，对建设单位而言，可能会影响到工程建设工期的延误。 (2)此外，考虑到要求更换铝型材可能影响到工期的推迟，而且建设单位与外国承包商签订的是幕墙设计与施工合同，根据过去我国的国外贷款工程项目及国际惯例，本国工程项目也可以部分采用外国规范标准，因此也可以考虑通过科学的分析论证确定采用原设计。已到场的材料是否能保证使用及安全的要求，如能有保证，也可考虑接受原方案及进场材料。考虑到合同双

34、方的利益，建议如果采用此解决方案，承包方应适当降低价格。 为此，应委托国家权威机构进行检测、分析和计算，如果计算结果表明按设计者国家规范计算能满足结构安全要求，则在合同双方取得一致意见后签署书面协议的情况下，可以接受原设计方案及已进场的进口铝型材。否则，按(1)的方式处理。 以上的处理办法可由建设单位进行决策，并与承包方通过协商解决。)解析：五、B案例五/B(总题数：1，分数：15.00)某政府投资兴建的国际会议中心工程项目，位于该市环境幽雅、风景优美的地区。该工程项目已通过招标确定由某承包公司进行施工总承包并签订了施工合同，还与某监理公司签订了委托监理合同。监理机构在该工程项目实施中遇到了以

35、下几种情况：1该地区地质情况不良，且极为复杂多变，施工可能十分困难，为了保证工程质量，总承包商决定将基础工程施工分包给一个专业基础工程公司。2整个工程质量标准要求极高，建设单位要求监理机构要把住所使用的主要材料、设备进场的质量关。3建设单位还要求监理机构对于主要的工程施工，无论是钢筋混凝土主体结构，还是精美的装饰工程，都要求严格把好每一道工序施工质量关，要达到合同规定的高标准和高质量的保证率。4建设单位要求必须确保所使用的混凝土拌和料、砂浆材料和钢筋混凝土承重结构及承重焊缝的强度达到质量要求的标准。5在修建连通该会议中心与该市市区和主干高速公路相衔接的高速公路支线的初期，监理工程师发现，分包该

36、路基工程的施工队填筑路基的质量没有达到规定的质量要求。监理工程师指令暂停施工，并要求返工重做。但是，承包方对此拖延，拒不进行返工，并通过有关方面“劝说”监理方同意不进行返工，双方僵局持续很久，影响了工程正常进展。6在进行某层钢筋混凝土楼板浇注混凝土施工过程中，土建监理工程师获悉该层楼板钢筋施工虽已经过监理工程师检查认可签证，但其中设计预埋的电气暗管却未通知电气监理工程师检查签证，此时混凝土已浇筑了全部工程量的（分数：15.00）(1).监理工程师进行施工过程质量控制的手段主要有哪几方面?（分数：5.00）_正确答案：(监理工程师进行施工过程质量控制的手段主要有以下 5 个方面： (1)通过审核

37、有关技术文件、报告和报表等手段进行控制； (2)通过下达指令文件和一般管理文书的手段进行控制(一般是以通知的方式下达)； (3)通过进行现场监督和检查的手段进行控制(包括旁站监督、巡视检查和平行检验)； (4)通过规定质量监控工作程序，要求按规定的程序工作和活动； (5)利用支付控制权的手段进行控制。)解析：(2).针对上述几种情况，你认为监理工程师应当分别运用什么手段以保证质量，请逐次作出回答。（分数：5.00）_正确答案：(针对背景所提出的 6 种情况，监理工程师应采用以下手段进行控制(逐项对应解答)。 (1)首先通过审核分包商的资质证明文件控制分包商的资质(审核文件、报告的手段)；然后通

38、过审查总包商提交的施工方案(实际为分包商提出的基础施工方案)控制基础施工技术，以保证基础施工质量； (2)保证进场材料、设备的质量可采取以下手段： 通过审查进场材料、设备的出厂合格证，材质化验单，试验报告等文件、报表、报告进行控制； 通过平行检验方式进行现场监督检查控制。 (3)通过规定质量监控程序严把每道工序的施工质量关；通过现场巡视及旁站监督严把施工过程关； (4)通过旁站监督和见证取样控制混凝土拌和料、砂浆及承重结构质量； (5)通过下达暂停施工的指令中止不合格填方继续扩大；通过停止支付工程款的手段促使承包方返工； (6)通过下达暂停施工的指令的手段，防止质量问题恶化与扩大；通过下达质量

39、通知单进行调查、检查，提出处理意见；通过审查与批准处理方案，下达返工或整改的指令，进行质量控制。)解析：(3).为了确保作业质量，在出现什么情况下，总监理工程师有权行使质量控制权，下达停工令，及时进行质量控制?（分数：5.00）_正确答案：(在出现下列情况下，总监理工程师有权下达停工令，及时进行质量控制： (1)施工中出现质量异常，承包方未能扭转异常情况者； (2)隐蔽工程未依法检验确认合格，擅自封闭者； (3)已发生质量问题迟迟不作处理，或如不停工，质量情况可能继续发展； (4)未经监理工程师审查同意，擅自变更设计或修改图纸； (5)未经技术资质审查的人员或不合格人员进入现场施工； (6)使用的原材料、构配件不合格或未经检查确认者；或擅自采用未经审查认可的代用材料者； (7)擅自使用未经项目监理机构审查认可的分包单位进场施工。)解析：解析 审核技术文件、报告和报表是对工程质量进行全面监督、检查与控制的主要手段；指令文件是属于强制性文件，一般管理文书不属强制性文件，现场监督与检查是保证