【工程类职业资格】建设项目施工阶段工程造价的计价与控制(二)及答案解析.doc

1、建设项目施工阶段工程造价的计价与控制(二)及答案解析(总分：49.00，做题时间：90 分钟)一、(一)单项选择题(总题数：37，分数：37.00)1.在合同履行过程中，发生合同约定变更情形的，监理人应向承包人发出( )。A变更意向书 B变更时间C变更内容 D变更指示（分数：1.00）A.B.C.D.2.按照索赔事件的性质分类，在施工中发现地下流砂引起的索赔属于( )。A工程变更索赔 B工程延误索赔C意外风险和不可预见因素索赔 D合同被迫终止的索赔（分数：1.00）A.B.C.D.3.某施工合同在履行过程中，先后在不同时间发生了如下事件：因业主对隐蔽工程复检而导致某关键工作停工 2d，隐蔽工程

2、复检合格；因异常恶劣天气导致工程全面停工 3d；因季节大雨导致工程全面停工 4d。则承包商可索赔的工期为( )d。A2 B3C5 D9（分数：1.00）A.B.C.D.4.FIDIC合同条件下，某施工合同约定，施工现场主导施工机械一台，由施工企业租得，台班单价为 300元/台班，租赁费为 100元/台班，人工工资为 40元/工日，窝工补贴为 10元/工日，以人工费为基数的综合费率为 35%，在施工过程中，发生了如下事件：出现异常恶劣天气导致工程停工 2d，人员窝工 30个工日；因恶劣天气导致场外道路中断抢修道路用工 20工日；场外大面积停电，停工 2d，人员窝工 10工日。为此，施工企业可向业

3、主索赔费用为( )元。A1100 B1180C1380 D1680（分数：1.00）A.B.C.D.5.根据建设工程价款结算暂行办法，在施工条件具备的前提下，下列有关工程预付款的叙述中，正确的是( )。A发包人应在双方签订合同后一个月内或不迟于约定的开工日期前的 10d内预付工程款B发包人不按约定预付，承包人应在预付时间到期后 7d内向发包人发出要求预付通知C发包人收到承包人要求预付的通知后仍不按要求预付，承包人可在发出通知 14d后停止施工D发包人因未按要求预付工程款应承担停工责任的，应从约定预付日期后第 7d起，按同期银行贷款利率，向承包人支付应预付款利息（分数：1.00）A.B.C.D.

4、6.下列关于工程竣工价款结算的表述中正确的是( )。A发包人应在收到承包人支付工程竣工结算款申请后 14d内支付结算款B如达成延期支付协议，发包人应按工程开工之日的利率支付拖欠工程价款利息C对于发包人拖欠结算价款，又达不成延期支付协议的，承包人可以向人民法院申请将该工程依法拍卖后，就所得价款优先受偿D合同外零星项目工程价款结算，应在接收发包人要求的 14d内，承包人就工、料、机数量和金额向发包人提出施工签证（分数：1.00）A.B.C.D.7.某工程合同价款为 300万元，于 2008年 8月签订合同并开工，2009 年 6月竣工。合同约定按工程造价指数调整法对工程价款进行动态结算。根据当地造

5、价站公布的造价指数，该类工程 2008年 8月和 2009年 6月的造价指数分别为 113.15万元和 117.60万元。则此工程价差调整额为( )万元。A11.80 B13.35C39.45 D52.80（分数：1.00）A.B.C.D.8.信息量大，可以反映各种偏差变量和指标，还便于计算机辅助管理，提高投资控制工作效率的偏差分析方法是( )。A横道图法 B时标网络法C曲线法 D表格法（分数：1.00）A.B.C.D.9.某分项工程工作计划在 4周、5 周、6 周施工，每周计划完成工程量 1000m3，计划单价为 20元/m 3；实际该分项工程于 4周、5 周、6 周、7 周完成，每周完成工

6、作量 750m3，第 4周、5 周的实际单价为 22元，第 6周、7 周的实际单价为 25元。则第 6周该分项工程的进度偏差和投资偏差分别为( )元。A-15000，-6750 B-6750，15000C15000，6750 D-15000，6750（分数：1.00）A.B.C.D.10.关于 FIDIC合同条件下要求承包商递交建议书后再确定的变更，下列说法错误的是( )。A承包商在等待答复期间，暂时停止所有工作B工程师发出每一项实施变更的指令，应要求承包商记录支出的费用C承包商提出的变更建议书，只是作为工程师决定是否实施变更的参考D除了以总价方式支付的情况外，每一项变更均应依据计量工程量进行

7、估价和支付（分数：1.00）A.B.C.D.11.下列关于工程索赔的说法中，正确的是( )。A按索赔事件的性质分类，工程索赔分为工期索赔和费用索赔B处理索赔必须坚持合理性原则，兼顾承包、发包人双方的利益C工作内容增加引起的设备费索赔时，设备费的标准按机械台班费计算D工程会议纪要即使未经各方签署，也可以作为索赔的依据（分数：1.00）A.B.C.D.12.按照 FIDIC合同条件有关规定，下列事件中承包商可以同时得到工期、费用和利润补偿的是( )。A承包商依据工程师提供的错误数据导致放线错误B由传染病导致工期的延误C业主提前占用工程D业主办理的保险而未能从保险公司获得补偿部分（分数：1.00）A

8、.B.C.D.13.合同履行过程中，业主要求保护施工现场的一棵古树。为此，承包商自有一台塔式起重机累计停工2d，后又因工程师指令增加新的工作，需增加塔式起重机 2个台班，台班单价 1000元/台班，折 1日费200元/台班，则承包商可提出的直接费补偿为( )元。A2000 B2400C4000 D4800（分数：1.00）A.B.C.D.14.某工程项目合同价为 2000万元，合同工期为 20个月，后因增建该项目的附属配套工程需增加工程费用 160万元，则承包商可提出的工期索赔为( )个月。A0.8 B1.2C1.6 D1.8（分数：1.00）A.B.C.D.15.全部或者部分使用政府投资的建

9、设项目，按工程价款结算总额的( )左右的比例预留保证金。A1% B5%C10% D15%（分数：1.00）A.B.C.D.16.根据我国建设工程质量保证金管理暂行办法有关规定，下列表述中错误的是( )。A缺陷责任从工程通过竣(交)工验收之日起计算B由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣(交)工验收的，在承包人提交竣(交)工验收报告 90d后工程自动进入缺陷责任期C全部或部分使用政府投资的建设项目，保证金按工程价款结算总额的 3%预留D缺陷责任期内，承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的一般损失赔偿责任（分数：1.00）A.B.C.D.17.根据所有工序(或活动)最早开始时间与所有工序(

10、或活动)最迟开始时间对应的资金使用计划值所绘制的图形或曲线为( )。A横道图 B时标网络图CS 形曲线 D香蕉图（分数：1.00）A.B.C.D.18.相对于总项目的投资而言，在实施过程中的各单项工程投资偏差属于( )偏差。A绝对 B相对C累计 D局部（分数：1.00）A.B.C.D.19.建设工程施工合同条件下，发包人如果需要对原工程设计进行较小变更，且该变更只涉及增减合同中约定的工程量时，应该( )。A通知监理工程师，工程师在确认需要时发布变更指示B报请原规划部门和其他有关部门审查批准后实施变更C由原设计单位提供变更的相应图样和说明后，工程师发出变更指令D在变更前 14d以书面形式向承包人

11、发出变更通知（分数：1.00）A.B.C.D.20.某承包商在基础施工时由于实际地质情况与原招标时地勘资料不符，遇到了流砂，致使工期拖延了 1个月，后又因合同中的疏漏，按工程师的解释导致成本增加 1万元，则对该分项工程正确的处理是( )。A发包人不予补偿B发包人只给予工期延长但不给予费用补偿C发包人不给予工期延长但给予费用补偿D发包人应当给予工期延长及相应费用补偿（分数：1.00）A.B.C.D.21.下列选项中，进行工程目标管理和控制进度支付的依据是( )。A承包人实际完成的工程量 B承包人计划完成的工程量C施工现场的实际情况 D建设工程合同价款的确定（分数：1.00）A.B.C.D.22.

12、某工程施工中由于工程师指令错误，使承包商的工人窝工 50工日，增加配合用工 10工日，机械一个台班。合同约定人工单价为 30元/工日，机械台班为 360元/台班，人员窝工补贴费 12元/工日，含税的综合费率为 17%。承包商可得该项索赔费用为( )元。A1260 B1263.6C1372.2 D1474.2（分数：1.00）A.B.C.D.23.某独立土方工程，招标文件中估计工程量为 100万 m3，合同约定：工程款按月支付并同时在该款项中扣留 5%的工程预付款；土方工程为全费用单价，每立方米 10元，当实际工程量超过估计工程量 10%时，超过部分调整单价，每立方米为 9元。某月施工单位完成土

13、方工程量 25万 m3，截止该月累计完成的工程量为 120万 m3，则该月应结工程款为( )万元。A240 B237.5C228 D213（分数：1.00）A.B.C.D.24.已知某分项工程有关数据见下表，则该分项工程投资局部偏差为( )万元。拟完工程量 已完工程量 计划单价 实际单价500000m2 550000m2 20元/m 2 18元/m 2A100 B-100C110 D-110（分数：1.00）A.B.C.D.25.检查投资目标分解的合理性，资金使用计划的保障性，施工进度计划的协调性，这是投资偏差分析纠偏方法中的( )措施。A组织 B技术C管理 D经济（分数：1.00）A.B.C

14、.D.26.以下关于拟完工程计划投资的计算正确的是( )。A拟完工程量计划单价 B拟完工程量实际单价C已完工程量计划单价 D已完工程量实际单价（分数：1.00）A.B.C.D.27.关于绝对偏差说法正确的是( )。A绝对偏差=(投资实际值-投资计划值)/投资计划值B绝对偏差可指导调整资金支出计划和资金筹措计划C从对投资控制角度看，绝对偏差比相对偏差更有意义D绝对偏差反映了投资偏差的严重程度（分数：1.00）A.B.C.D.28.FIDIC 施工合同条件中，关于承包商的索赔权终止的时间规定，正确的是( )。A颁发移交证书后，索赔权即行终止B颁发解除缺陷证书后，索赔权即行终止C颁发履约证书后，索赔

15、权即行终止D结清单生效后，索赔权即行终止（分数：1.00）A.B.C.D.29.在 FIDIC合同条件下，工程师无权发布变更指令的情况包括( )。A对合同中任何工作工程量的改变B在强制性标准外提高或降低质量标准C改变原定的施工顺序或时间安排D增加或缩短合同约定的工期（分数：1.00）A.B.C.D.30.某建设项目业主与甲施工单位签订了施工总包合同，合同中保函手续费为 20万元，合同工期为200d。合同履行过程中，因不可抗力事件发生致使开工日期推迟 30d，因异常恶劣气候停工 10d，因季节性大雨停工 5d，因设计分包单位延期交图停工 7d，上述事件均未发生在同一时间，则甲施工总包单位可索赔的

16、保函手续费为( )万元。A0.7 B3.7C4.7 D5.2（分数：1.00）A.B.C.D.31.某建设项目业主与施工单位签订了可调价格合同。合同中约定：主导施工机械一台为施工单位自有设备，台班单价 800元/台班，折旧费为 100元/台班，人工日工资单价为 40元/工日，窝工费 10元/工日。合同履行中，因场外停电全场停工 2d，造成人员窝工 20个工日；因业主指令增加一项新工作，完成该工作需要 5d时间，机械 5台班，人工 20个工日，材料费 5000元，则施工单位可向业主提出直接费补偿额为( )元。A10600 B10200C11600 D12200（分数：1.00）A.B.C.D.3

17、2.某工程施工中，建设单位未及时提供某单项工程设计图样，使该单项工程延期 20周。该单项工程合同价款为 800万元，而整个工程合同价款为 6400万元，承包商应提出的总工期索赔为( )周。A2.0 B2.5C3.0 D4.5（分数：1.00）A.B.C.D.33.在投资偏差分析时，需对偏差产生的原因进行分析，其中地基变化属于( )原因。A客观 B业主C设计 D施工（分数：1.00）A.B.C.D.34.在 FIDIC合同条件中，关于索赔内容的论述正确的是( )。A可索赔工期时，一定可索赔费用 B可索赔费用时，一定可索赔工期C可索赔利润时，一定可索赔费用 D可索赔工期时，一定可索赔利润（分数：1

18、.00）A.B.C.D.35.某桩基工程，业主通过招标与某基础工程公司签订了施工合同，工程量清单中估计工程量 4000m3，合同价 500元/m 3，合同工期为 40d。合同约定：工期提前 1d奖励 2万元，拖后 1d罚款 4万元；工程款按旬结算支付。合同履行到第 21d时发生了地震，造成停工 4d，经工程师认可的施工方的实际损失为 10万元，第 3旬完成工程量 800m3；后期因机械故障停工 3d，最后实际工期为 50d。不考虑其他款项，施工方在第3旬应得到的工程款为( )万元。A58 B14C0 D50（分数：1.00）A.B.C.D.36.某工程合同价为 100万元，合同约定：采用调值公

19、式进行动态结算，其中固定要素比例为 0.2，调价要素分为 A、B、C 三类，分别占合同价的比例为 0.15、0.35、0.3，结算时价格指数分别增长了20%、15%、25%，则该工程实际结算款额为( )万元。A115.75 B119.75C118.75 D120.75（分数：1.00）A.B.C.D.37.某工程工期为 3个月，2002 年 5月 1日开工，57 月份计划完成工程量分别为500t、2000t、1500t，计划单价为 5000元/t；实际完成工程量分别为 400t、1600t、2000t，57 月份实际价格均为 4000元/t。则 6月末的投资偏差为( )万元。A450 B450

20、C-200 D200（分数：1.00）A.B.C.D.二、(二)多项选择题(总题数：6，分数：12.00)38.根据 FIDIC合同条件，承包商既可以索赔工期，又可以索赔费用和利润的索赔事件有( )。（分数：2.00）A.延误发放图样B.延误移交施工现场C.承包商依据工程师提供的错误数据导致放线错误D.业主提前占用工程E.施工中遇到文物或古迹39.下列纠偏措施中，属于经济措施的有( )。（分数：2.00）A.明确各级投资控制人员的任务、权利和责任B.检查投资目标分解的合理性C.检查资金使用计划的保障性D.检查施工进度计划的协调性E.加强索赔管理40.工程索赔的处理原则有( )。（分数：2.00

21、）A.必须以合同为依据B.必须及时、合理地处理索赔C.必须按国际惯例处理D.必须坚持统一性和差别性相结合E.必须加强预测，杜绝索赔事件发生41.在施工阶段常用的纠正和控制工程造价偏差的措施有( )。（分数：2.00）A.组织措施B.经济措施C.制度增加D.合同措施E.技术措施42.下列关于工程进度款支付，符合建设工程施工合同(示范文本)规定的是( )。（分数：2.00）A.双方确认计量结果后的 14d内，发包方应向承包方支付工程款B.双方确认计量结果后的 28d内，发包方应向承包方支付工程款C.符合规定范围内的合同价款调整，应同期结算支付D.发包方不按合同约定支付工程款，承包方即可以停止施工E

22、.发包方超过约定支付时间不支付工程款的属违约行为43.在 FIDIC合同条件中，可索赔工期和费用，但不可以索赔利润的索赔事件包括( )。（分数：2.00）A.业主延误移交施工现场B.业主提前占用工程C.工程师延误发放图样D.施工中遇到文物E.不可预见的外界条件建设项目施工阶段工程造价的计价与控制(二)答案解析(总分：49.00，做题时间：90 分钟)一、(一)单项选择题(总题数：37，分数：37.00)1.在合同履行过程中，发生合同约定变更情形的，监理人应向承包人发出( )。A变更意向书 B变更时间C变更内容 D变更指示（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：2.按照索赔事件的性质分类，在施

23、工中发现地下流砂引起的索赔属于( )。A工程变更索赔 B工程延误索赔C意外风险和不可预见因素索赔 D合同被迫终止的索赔（分数：1.00）A.B.C. D.解析：3.某施工合同在履行过程中，先后在不同时间发生了如下事件：因业主对隐蔽工程复检而导致某关键工作停工 2d，隐蔽工程复检合格；因异常恶劣天气导致工程全面停工 3d；因季节大雨导致工程全面停工 4d。则承包商可索赔的工期为( )d。A2 B3C5 D9（分数：1.00）A.B.C. D.解析：4.FIDIC合同条件下，某施工合同约定，施工现场主导施工机械一台，由施工企业租得，台班单价为 300元/台班，租赁费为 100元/台班，人工工资为

24、40元/工日，窝工补贴为 10元/工日，以人工费为基数的综合费率为 35%，在施工过程中，发生了如下事件：出现异常恶劣天气导致工程停工 2d，人员窝工 30个工日；因恶劣天气导致场外道路中断抢修道路用工 20工日；场外大面积停电，停工 2d，人员窝工 10工日。为此，施工企业可向业主索赔费用为( )元。A1100 B1180C1380 D1680（分数：1.00）A.B.C. D.解析：5.根据建设工程价款结算暂行办法，在施工条件具备的前提下，下列有关工程预付款的叙述中，正确的是( )。A发包人应在双方签订合同后一个月内或不迟于约定的开工日期前的 10d内预付工程款B发包人不按约定预付，承包人

25、应在预付时间到期后 7d内向发包人发出要求预付通知C发包人收到承包人要求预付的通知后仍不按要求预付，承包人可在发出通知 14d后停止施工D发包人因未按要求预付工程款应承担停工责任的，应从约定预付日期后第 7d起，按同期银行贷款利率，向承包人支付应预付款利息（分数：1.00）A.B.C. D.解析：6.下列关于工程竣工价款结算的表述中正确的是( )。A发包人应在收到承包人支付工程竣工结算款申请后 14d内支付结算款B如达成延期支付协议，发包人应按工程开工之日的利率支付拖欠工程价款利息C对于发包人拖欠结算价款，又达不成延期支付协议的，承包人可以向人民法院申请将该工程依法拍卖后，就所得价款优先受偿D

26、合同外零星项目工程价款结算，应在接收发包人要求的 14d内，承包人就工、料、机数量和金额向发包人提出施工签证（分数：1.00）A.B.C. D.解析：7.某工程合同价款为 300万元，于 2008年 8月签订合同并开工，2009 年 6月竣工。合同约定按工程造价指数调整法对工程价款进行动态结算。根据当地造价站公布的造价指数，该类工程 2008年 8月和 2009年 6月的造价指数分别为 113.15万元和 117.60万元。则此工程价差调整额为( )万元。A11.80 B13.35C39.45 D52.80（分数：1.00）A. B.C.D.解析：8.信息量大，可以反映各种偏差变量和指标，还便

27、于计算机辅助管理，提高投资控制工作效率的偏差分析方法是( )。A横道图法 B时标网络法C曲线法 D表格法（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：9.某分项工程工作计划在 4周、5 周、6 周施工，每周计划完成工程量 1000m3，计划单价为 20元/m 3；实际该分项工程于 4周、5 周、6 周、7 周完成，每周完成工作量 750m3，第 4周、5 周的实际单价为 22元，第 6周、7 周的实际单价为 25元。则第 6周该分项工程的进度偏差和投资偏差分别为( )元。A-15000，-6750 B-6750，15000C15000，6750 D-15000，6750（分数：1.00）A.B.C

28、. D.解析：10.关于 FIDIC合同条件下要求承包商递交建议书后再确定的变更，下列说法错误的是( )。A承包商在等待答复期间，暂时停止所有工作B工程师发出每一项实施变更的指令，应要求承包商记录支出的费用C承包商提出的变更建议书，只是作为工程师决定是否实施变更的参考D除了以总价方式支付的情况外，每一项变更均应依据计量工程量进行估价和支付（分数：1.00）A. B.C.D.解析：11.下列关于工程索赔的说法中，正确的是( )。A按索赔事件的性质分类，工程索赔分为工期索赔和费用索赔B处理索赔必须坚持合理性原则，兼顾承包、发包人双方的利益C工作内容增加引起的设备费索赔时，设备费的标准按机械台班费计

29、算D工程会议纪要即使未经各方签署，也可以作为索赔的依据（分数：1.00）A.B.C. D.解析：12.按照 FIDIC合同条件有关规定，下列事件中承包商可以同时得到工期、费用和利润补偿的是( )。A承包商依据工程师提供的错误数据导致放线错误B由传染病导致工期的延误C业主提前占用工程D业主办理的保险而未能从保险公司获得补偿部分（分数：1.00）A. B.C.D.解析：13.合同履行过程中，业主要求保护施工现场的一棵古树。为此，承包商自有一台塔式起重机累计停工2d，后又因工程师指令增加新的工作，需增加塔式起重机 2个台班，台班单价 1000元/台班，折 1日费200元/台班，则承包商可提出的直接费

30、补偿为( )元。A2000 B2400C4000 D4800（分数：1.00）A.B. C.D.解析：14.某工程项目合同价为 2000万元，合同工期为 20个月，后因增建该项目的附属配套工程需增加工程费用 160万元，则承包商可提出的工期索赔为( )个月。A0.8 B1.2C1.6 D1.8（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：15.全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额的( )左右的比例预留保证金。A1% B5%C10% D15%（分数：1.00）A.B. C.D.解析：16.根据我国建设工程质量保证金管理暂行办法有关规定，下列表述中错误的是( )。A缺陷责任从工程通过

31、竣(交)工验收之日起计算B由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣(交)工验收的，在承包人提交竣(交)工验收报告 90d后工程自动进入缺陷责任期C全部或部分使用政府投资的建设项目，保证金按工程价款结算总额的 3%预留D缺陷责任期内，承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的一般损失赔偿责任（分数：1.00）A.B.C. D.解析：17.根据所有工序(或活动)最早开始时间与所有工序(或活动)最迟开始时间对应的资金使用计划值所绘制的图形或曲线为( )。A横道图 B时标网络图CS 形曲线 D香蕉图（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：18.相对于总项目的投资而言，在实施过程中的各单项工程投资偏

32、差属于( )偏差。A绝对 B相对C累计 D局部（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：19.建设工程施工合同条件下，发包人如果需要对原工程设计进行较小变更，且该变更只涉及增减合同中约定的工程量时，应该( )。A通知监理工程师，工程师在确认需要时发布变更指示B报请原规划部门和其他有关部门审查批准后实施变更C由原设计单位提供变更的相应图样和说明后，工程师发出变更指令D在变更前 14d以书面形式向承包人发出变更通知（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：20.某承包商在基础施工时由于实际地质情况与原招标时地勘资料不符，遇到了流砂，致使工期拖延了 1个月，后又因合同中的疏漏，按工程师的解释导致成本

33、增加 1万元，则对该分项工程正确的处理是( )。A发包人不予补偿B发包人只给予工期延长但不给予费用补偿C发包人不给予工期延长但给予费用补偿D发包人应当给予工期延长及相应费用补偿（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：21.下列选项中，进行工程目标管理和控制进度支付的依据是( )。A承包人实际完成的工程量 B承包人计划完成的工程量C施工现场的实际情况 D建设工程合同价款的确定（分数：1.00）A. B.C.D.解析：22.某工程施工中由于工程师指令错误，使承包商的工人窝工 50工日，增加配合用工 10工日，机械一个台班。合同约定人工单价为 30元/工日，机械台班为 360元/台班，人员窝工补贴

34、费 12元/工日，含税的综合费率为 17%。承包商可得该项索赔费用为( )元。A1260 B1263.6C1372.2 D1474.2（分数：1.00）A.B.C. D.解析：23.某独立土方工程，招标文件中估计工程量为 100万 m3，合同约定：工程款按月支付并同时在该款项中扣留 5%的工程预付款；土方工程为全费用单价，每立方米 10元，当实际工程量超过估计工程量 10%时，超过部分调整单价，每立方米为 9元。某月施工单位完成土方工程量 25万 m3，截止该月累计完成的工程量为 120万 m3，则该月应结工程款为( )万元。A240 B237.5C228 D213（分数：1.00）A.B.C

35、. D.解析：24.已知某分项工程有关数据见下表，则该分项工程投资局部偏差为( )万元。拟完工程量已完工程量计划单价实际单价500000m2550000m220元/m218元/m2A100 B-100C110 D-110（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：25.检查投资目标分解的合理性，资金使用计划的保障性，施工进度计划的协调性，这是投资偏差分析纠偏方法中的( )措施。A组织 B技术C管理 D经济（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：26.以下关于拟完工程计划投资的计算正确的是( )。A拟完工程量计划单价 B拟完工程量实际单价C已完工程量计划单价 D已完工程量实际单价（分数：1.00

36、）A. B.C.D.解析：27.关于绝对偏差说法正确的是( )。A绝对偏差=(投资实际值-投资计划值)/投资计划值B绝对偏差可指导调整资金支出计划和资金筹措计划C从对投资控制角度看，绝对偏差比相对偏差更有意义D绝对偏差反映了投资偏差的严重程度（分数：1.00）A.B. C.D.解析：28.FIDIC 施工合同条件中，关于承包商的索赔权终止的时间规定，正确的是( )。A颁发移交证书后，索赔权即行终止B颁发解除缺陷证书后，索赔权即行终止C颁发履约证书后，索赔权即行终止D结清单生效后，索赔权即行终止（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：29.在 FIDIC合同条件下，工程师无权发布变更指令的情况

37、包括( )。A对合同中任何工作工程量的改变B在强制性标准外提高或降低质量标准C改变原定的施工顺序或时间安排D增加或缩短合同约定的工期（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：30.某建设项目业主与甲施工单位签订了施工总包合同，合同中保函手续费为 20万元，合同工期为200d。合同履行过程中，因不可抗力事件发生致使开工日期推迟 30d，因异常恶劣气候停工 10d，因季节性大雨停工 5d，因设计分包单位延期交图停工 7d，上述事件均未发生在同一时间，则甲施工总包单位可索赔的保函手续费为( )万元。A0.7 B3.7C4.7 D5.2（分数：1.00）A. B.C.D.解析：31.某建设项目业主与施

38、工单位签订了可调价格合同。合同中约定：主导施工机械一台为施工单位自有设备，台班单价 800元/台班，折旧费为 100元/台班，人工日工资单价为 40元/工日，窝工费 10元/工日。合同履行中，因场外停电全场停工 2d，造成人员窝工 20个工日；因业主指令增加一项新工作，完成该工作需要 5d时间，机械 5台班，人工 20个工日，材料费 5000元，则施工单位可向业主提出直接费补偿额为( )元。A10600 B10200C11600 D12200（分数：1.00）A.B. C.D.解析：32.某工程施工中，建设单位未及时提供某单项工程设计图样，使该单项工程延期 20周。该单项工程合同价款为 800

39、万元，而整个工程合同价款为 6400万元，承包商应提出的总工期索赔为( )周。A2.0 B2.5C3.0 D4.5（分数：1.00）A.B. C.D.解析：33.在投资偏差分析时，需对偏差产生的原因进行分析，其中地基变化属于( )原因。A客观 B业主C设计 D施工（分数：1.00）A. B.C.D.解析：34.在 FIDIC合同条件中，关于索赔内容的论述正确的是( )。A可索赔工期时，一定可索赔费用 B可索赔费用时，一定可索赔工期C可索赔利润时，一定可索赔费用 D可索赔工期时，一定可索赔利润（分数：1.00）A.B.C. D.解析：35.某桩基工程，业主通过招标与某基础工程公司签订了施工合同，

40、工程量清单中估计工程量 4000m3，合同价 500元/m 3，合同工期为 40d。合同约定：工期提前 1d奖励 2万元，拖后 1d罚款 4万元；工程款按旬结算支付。合同履行到第 21d时发生了地震，造成停工 4d，经工程师认可的施工方的实际损失为 10万元，第 3旬完成工程量 800m3；后期因机械故障停工 3d，最后实际工期为 50d。不考虑其他款项，施工方在第3旬应得到的工程款为( )万元。A58 B14C0 D50（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：36.某工程合同价为 100万元，合同约定：采用调值公式进行动态结算，其中固定要素比例为 0.2，调价要素分为 A、B、C 三类，分

41、别占合同价的比例为 0.15、0.35、0.3，结算时价格指数分别增长了20%、15%、25%，则该工程实际结算款额为( )万元。A115.75 B119.75C118.75 D120.75（分数：1.00）A. B.C.D.解析：37.某工程工期为 3个月，2002 年 5月 1日开工，57 月份计划完成工程量分别为500t、2000t、1500t，计划单价为 5000元/t；实际完成工程量分别为 400t、1600t、2000t，57 月份实际价格均为 4000元/t。则 6月末的投资偏差为( )万元。A450 B450C-200 D200（分数：1.00）A.B.C. D.解析：二、(二

42、)多项选择题(总题数：6，分数：12.00)38.根据 FIDIC合同条件，承包商既可以索赔工期，又可以索赔费用和利润的索赔事件有( )。（分数：2.00）A.延误发放图样 B.延误移交施工现场 C.承包商依据工程师提供的错误数据导致放线错误 D.业主提前占用工程E.施工中遇到文物或古迹解析：39.下列纠偏措施中，属于经济措施的有( )。（分数：2.00）A.明确各级投资控制人员的任务、权利和责任B.检查投资目标分解的合理性 C.检查资金使用计划的保障性 D.检查施工进度计划的协调性E.加强索赔管理 解析：40.工程索赔的处理原则有( )。（分数：2.00）A.必须以合同为依据 B.必须及时、

43、合理地处理索赔 C.必须按国际惯例处理D.必须坚持统一性和差别性相结合E.必须加强预测，杜绝索赔事件发生解析：41.在施工阶段常用的纠正和控制工程造价偏差的措施有( )。（分数：2.00）A.组织措施 B.经济措施 C.制度增加D.合同措施 E.技术措施 解析：42.下列关于工程进度款支付，符合建设工程施工合同(示范文本)规定的是( )。（分数：2.00）A.双方确认计量结果后的 14d内，发包方应向承包方支付工程款 B.双方确认计量结果后的 28d内，发包方应向承包方支付工程款C.符合规定范围内的合同价款调整，应同期结算支付 D.发包方不按合同约定支付工程款，承包方即可以停止施工 E.发包方超过约定支付时间不支付工程款的属违约行为解析：43.在 FIDIC合同条件中，可索赔工期和费用，但不可以索赔利润的索赔事件包括( )。（分数：2.00）A.业主延误移交施工现场B.业主提前占用工程C.工程师延误发放图样D.施工中遇到文物 E.不可预见的外界条件 解析：