【工程类职业资格】注册建造师一级建设工程法规及相关知识（建设工程合同和劳动合同法律制度）模拟试卷24及答案解析.doc

1、注册建造师一级建设工程法规及相关知识（建设工程合同和劳动合同法律制度）模拟试卷 24 及答案解析(总分：56.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：20，分数：40.00)1.单项选择题共 70 题。每题的备选项中只有一个最符合题意。（分数：2.00）_2.要式合同和不要式合同的区别实际上是关于( )的问题。（分数：2.00）A.合同成立与生效的条件B.合同相互之间主从关系C.合同内容差异D.合同当事人是否互相负有给付义务3.下列建设工程施工合同条款中，明确施工人施工要求的是( )条款。（分数：2.00）A.工程范围B.工程质量C.拨款与结算D.竣工验收4.某开发商开发的住宅价值

2、 7000 万元，其中已售出价值 5000 万元的住宅，开发商将此笔资金全部用于购买土地。导致开发商欠施工单位的 2000 万元的工程款迟迟不能支付，另外开发商还欠银行抵押贷款 1000万元，欠材料供应商 500 万元，现承包人申请人民法院拍卖该工程，下列说法正确的是( )。（分数：2.00）A.人民法院可将 7000 万元的房产拍卖，然后分别偿还开发商各方欠款B.人民法院可将 7000 万元的房产拍卖，然后先还施工单位，再还银行和材料供应商C.人民法院可将 2000 万元的房产拍卖，然后按欠款比例分别偿还开发商各方欠款D.人民法院可将 2000 万元的房产拍卖，首先偿还施工单位欠款5.合同中

3、具有相对独立性，效力不受合同无效、变更或者终止影响的条款是( )条款。（分数：2.00）A.违约责任B.解决争议C.价款或酬金D.数量和质量6.某承包人一直拖欠材料商的货款，材料商多次索要未果，便将此债权转让给了该工程的建设单位。工程结算时，建设单位提出要将此债权与需要支付的部分工程款抵消，施工单位以自己不知道此事为由不同意。针对本案下列表述中正确的是( )。（分数：2.00）A.材料商转让自己的债权无需让承包人知道B.材料商转让自己的债权应经承包人同意C.若转让时材料商通知了承包人，则建设单位可以主张抵消D.即便转让时材料商通知了承包人，则建设单位也不可以主张抵消7.甲乙双方的施工合同约定工

4、程应于 2010 年 5 月 10 日竣工，但是乙方因为管理不善导致工程拖期，在 5月 20 日到 5 月 25 日该地区发生洪灾，造成工期一再拖延，最后竣工时间为 2010 年 5 月 31 日。甲方在支付乙方工程费用时，拟按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用，那么甲方应该计算( )天的拖期违约损失。（分数：2.00）A.15B.16C.17D.218.用人单位与劳动者自( )起建立劳动关系。（分数：2.00）A.用工之日B.试用期满之日C.签订合同之D.劳动者提供担保之日9.根据劳动法，劳动者的法定最低就业年龄为( )。（分数：2.00）A.14 周岁B.16 周岁C.18 周岁D.2

5、0 周岁10.劳动者在试用期内单方解除劳动合同，应提前( )日通知用人单位。（分数：2.00）A.3B.7C.15D.3011.采用劳务派遣用工方式时，用工单位直接向劳动者支付( )。（分数：2.00）A.用工费用B.工资、福利和社保费用C.加班工资、绩效奖金和与岗位相关的福利待遇D.培训费用12.以下关于未成年工的特殊劳动保护的说法，正确的是( )。（分数：2.00）A.禁止安排未成年工从事 3 级体力劳动强度的劳动B.禁止用人单位招收未满 18 周岁的未成年人C.用人单位招收未成年工，应当向所在地县级以上劳动行政部门办理登记D.未成年工的工作时间应当比正常劳动者减半13.王某在某建筑工程公

6、司工作 2 年，缴纳失业保险满 2 年，失业 4 个月中领取了失业保险金，随后找到新的工作重新上岗，工作 2 年并继续缴纳失业保险满 2 年后再次失业，则其二次失业后领取失业保险金的期限为( )个月。（分数：2.00）A.12B.8C.6D.014.依据劳动法的规定，下列对劳动仲裁的理解正确的是( )。（分数：2.00）A.必须是当事人双方都要求仲裁，才可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁B.只要当事人任何一方要求仲裁，就可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁C.仲裁裁决一般应在收到仲裁申请的 30 日内作出D.仲裁应当自劳动争议发生之日起 30 日内向劳动争议仲裁委员会提出书面申请15.某承包商承

7、揽了某房地产开发商的建设项目。期间，该承包商与开发商签订了房屋买卖合同，购买了部分商铺。这类合同转移的房产权利为( )。（分数：2.00）A.使用权B.所有权C.持有权D.留置权16.甲公司向乙建材商订购了一批木料。乙按照约定将木料置于交付地点并告知了甲公司，但甲未按约定时间收取。这期间，木料堆放地失火，导致甲订购的部分木料被毁。此损失应由( )。（分数：2.00）A.甲和乙各分担一半B.乙全部承担C.甲承担大部分责任D.甲承担全部责任17.王某经营了一家金属加工厂，因其流动资金短缺便以个人名义向赵某借款 50 万元。双方约定分 2 次借款，第一笔借款 20 万元，间隔 1 个月再借款 30

8、万元，两笔借款还款期限均为 2 个月，双方未明确借款利息。赵某向王某借出 20 万元后，并未按照约定时间再借给王某 30 万元，使王某因材料采购资金不足而蒙受了严重的经济损失。在 20 万元借款期满后，王某未向赵某偿还这笔借款。双方多次协商未果，3 个月后彼此将对方诉至法庭。王某要求赵某赔偿其相应的经济损失，赵某要求王某偿还 20 万元借款及利息。对此，下列说法中错误的是( )。（分数：2.00）A.王某无义务支付 20 万元借款期内利息B.30 万元借款约定不成立C.王某应偿付 20 万元逾期还款利息D.赵某应承担相应的违约责任18.甲公司与乙租赁公司约定，由乙公司购买丙厂家生产的一套机电设

9、备，并以融资租赁方式供甲公司使用，每月租赁费 5000 元。乙公司在租赁合同终止前，将该设备的所有权转让给了丁公司。戊公司向丁公司提出以每月 6000 元租用该设备。对此，下列说法中正确的是( )。（分数：2.00）A.丁公司有权直接将该设备租给戊公司B.在租赁合同终止前，甲公司有权继续租用该设备C.租赁合同终止前乙公司不得转让该设备的所有权D.如果丁公司提出解除该设备租赁合同的请求，法院可予支持19.甲建筑公司与乙运输公司签订了材料运输合同，其中约定了运输费用、运输路线、运输时间和交货地点等，并明确在材料交付时验货。运输途中行至某路段时，承运司机发现路况很差，便自作主张绕道行驶，由此增加了运

10、输费用。材料被送达约定地点后，甲公司工作人员未及时验收就匆忙卸货。10 天后，甲公司材料员发现个别材料有破损。对此，下列选项中正确的是( )。（分数：2.00）A.乙应赔偿甲破损材料损失B.甲有责任承担破损材料损失C.甲应负担增加的运费D.乙要求甲补偿增加的运费是合理的20.乙同意储存甲的 20 箱食品。乙开具了仓单，甲将提取这些食品的权利转让给了丙，仓单上有丙的背书和保管人签字。有效储存期届满后第三周，丙在提取这些食品时发现食品已变质，其保质期为有效储存期满后的第一周末。此损失应由( )。（分数：2.00）A.乙承担赔偿责任B.丙承担该损失C.甲承担赔偿责任D.乙和丙应共同承担损失二、多项选

11、择题(总题数：8，分数：16.00)21.多项选择题共 30 题。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.。（分数：2.00）_22.依据合同不同的分类标准，建设工程合同属于( )。（分数：2.00）A.有名合同B.双务合同C.单务合同D.无偿合同E.有偿合同23.工程完工后进行竣工结算，以下说法正确的有( )。（分数：2.00）A.承包方应当在工程完工后的约定期限内提交竣工结算文件B.工程发包方都应委托具有相应资质的工程造价咨询企业对竣工结算文件进行审核C.承包方对发包方提出的工程造价咨询企业竣工结算审核意见有异议的

12、可以向有关行业组织申请调解D.发包方收到竣工结算文件后逾期未答复的，竣工结算文件视为已被认可E.工程竣工结算文件经发承包双方签字确认的，应当作为工程决算的依据24.在下列关于合同变更的表述中，正确的有( )。（分数：2.00）A.合同当事人在合法的条件下，协商一致后可以变更合同B.中外合作者在合作期内协商同意后就可以对合作合同作重大变更C.设计合同中的设计变更属于合同的变更D.建设工程施工中经工程师批准的工程变更属于合同变更E.当事人对合同变更内容约定不明的，推定为未变更25.下列情况中，不影响劳动合同履行的有( )。（分数：2.00）A.劳动者开始依法享受基本养老保险待遇B.用人单位名称发

13、生变更C.用人单位法定代表人变更D.用人单位投资人变更E.用人单位被依法宣告破产26.某施工企业下列做法中，不符合劳动法规定的有( )。（分数：2.00）A.某女工因休产假过长，5 个月仍未上班，企业将其除名B.郑某试用期被证明与录用条件不符，企业当即与其解除合同C.孙某因患职业病就医，不能继续工作，企业将其辞退D.李某出差期间交通事故受伤，伤愈后不能胜任原岗位工作，企业将其调至传达室收发信件E.王某因盗窃罪被判处 3 年有期徒刑，企业单方与其解除劳动合同27.甲公司与乙设备供应商签订了一份设备采购合同，乙公司应承担的义务包括( )。（分数：2.00）A.按合同约定交付该设备B.向甲转移该设备

14、的所有权C.承担运输途中的设备损毁风险D.该设备的瑕疵担保E.该设备的权利瑕疵担保28.甲公司与乙租赁公司约定，由乙公司从甲公司指定的丙厂家购买一套 M03 型电子配料系统，并以融资租赁方式供甲公司使用。乙公司履行的义务包括( )。（分数：2.00）A.向丙支付价金B.保证甲对该系统占有和使用C.负担该系统的维修D.如果需要，协助甲向丙索赔E.尊重甲对出卖人和租赁物的选择权注册建造师一级建设工程法规及相关知识（建设工程合同和劳动合同法律制度）模拟试卷 24 答案解析(总分：56.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：20，分数：40.00)1.单项选择题共 70 题。每题的备选项

15、中只有一个最符合题意。（分数：2.00）_解析：2.要式合同和不要式合同的区别实际上是关于( )的问题。（分数：2.00）A.合同成立与生效的条件 B.合同相互之间主从关系C.合同内容差异D.合同当事人是否互相负有给付义务解析：3.下列建设工程施工合同条款中，明确施工人施工要求的是( )条款。（分数：2.00）A.工程范围B.工程质量 C.拨款与结算D.竣工验收解析：4.某开发商开发的住宅价值 7000 万元，其中已售出价值 5000 万元的住宅，开发商将此笔资金全部用于购买土地。导致开发商欠施工单位的 2000 万元的工程款迟迟不能支付，另外开发商还欠银行抵押贷款 1000万元，欠材料供应商

16、 500 万元，现承包人申请人民法院拍卖该工程，下列说法正确的是( )。（分数：2.00）A.人民法院可将 7000 万元的房产拍卖，然后分别偿还开发商各方欠款B.人民法院可将 7000 万元的房产拍卖，然后先还施工单位，再还银行和材料供应商C.人民法院可将 2000 万元的房产拍卖，然后按欠款比例分别偿还开发商各方欠款D.人民法院可将 2000 万元的房产拍卖，首先偿还施工单位欠款 解析：解析：消费者交付购买商品房的全部或大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人，因此 A、B 选项错误，另外按照合同法规定建筑工程承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权，因此只有 D

17、 是最符合题意的。5.合同中具有相对独立性，效力不受合同无效、变更或者终止影响的条款是( )条款。（分数：2.00）A.违约责任B.解决争议 C.价款或酬金D.数量和质量解析：6.某承包人一直拖欠材料商的货款，材料商多次索要未果，便将此债权转让给了该工程的建设单位。工程结算时，建设单位提出要将此债权与需要支付的部分工程款抵消，施工单位以自己不知道此事为由不同意。针对本案下列表述中正确的是( )。（分数：2.00）A.材料商转让自己的债权无需让承包人知道B.材料商转让自己的债权应经承包人同意C.若转让时材料商通知了承包人，则建设单位可以主张抵消 D.即便转让时材料商通知了承包人，则建设单位也不可

18、以主张抵消解析：解析：债权人转让权利应该通知债务人，未经通知的转让行为对债务人不发生效力，但债权人的转让无需得到债务人的同意，因此本题中只有 C 是正确的。7.甲乙双方的施工合同约定工程应于 2010 年 5 月 10 日竣工，但是乙方因为管理不善导致工程拖期，在 5月 20 日到 5 月 25 日该地区发生洪灾，造成工期一再拖延，最后竣工时间为 2010 年 5 月 31 日。甲方在支付乙方工程费用时，拟按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用，那么甲方应该计算( )天的拖期违约损失。（分数：2.00）A.15B.16C.17D.21 解析：解析：本题虽然发生了不可抗力，但是乙方因管理不善而

19、导致工期拖延的违约责任是不能免除的。因为不可抗力发生的时间不是在合同约定的施工期内，而是乙方违约后发生的，因此因不可抗力导致工期拖延的时间仍然是属于乙方工期的延误。因此拖期违约损失应该是 5 月 31 日减去 5 月 10 日，答案 D 正确。8.用人单位与劳动者自( )起建立劳动关系。（分数：2.00）A.用工之日 B.试用期满之日C.签订合同之D.劳动者提供担保之日解析：9.根据劳动法，劳动者的法定最低就业年龄为( )。（分数：2.00）A.14 周岁B.16 周岁 C.18 周岁D.20 周岁解析：10.劳动者在试用期内单方解除劳动合同，应提前( )日通知用人单位。（分数：2.00）A.

20、3 B.7C.15D.30解析：11.采用劳务派遣用工方式时，用工单位直接向劳动者支付( )。（分数：2.00）A.用工费用B.工资、福利和社保费用C.加班工资、绩效奖金和与岗位相关的福利待遇 D.培训费用解析：12.以下关于未成年工的特殊劳动保护的说法，正确的是( )。（分数：2.00）A.禁止安排未成年工从事 3 级体力劳动强度的劳动B.禁止用人单位招收未满 18 周岁的未成年人C.用人单位招收未成年工，应当向所在地县级以上劳动行政部门办理登记 D.未成年工的工作时间应当比正常劳动者减半解析：解析：劳动法规定，禁止未成年工从事矿山井下、有毒有害、国家规定的第 4 级体力劳动强度的劳动和其他

21、禁忌从事的劳动。所以 A 错误；劳动法规定的未成年工年龄为年满 16 岁未满 18 岁，所以 B 选项错误；劳动法规定对未成年工实行缩短工作时间，但并未规定为正常工作时间的一半，所以D 选项错误；劳动法规定用人单位招收未成年工，应当向所在地县级以上劳动行政部门办理登记，因此，答案 C 正确。13.王某在某建筑工程公司工作 2 年，缴纳失业保险满 2 年，失业 4 个月中领取了失业保险金，随后找到新的工作重新上岗，工作 2 年并继续缴纳失业保险满 2 年后再次失业，则其二次失业后领取失业保险金的期限为( )个月。（分数：2.00）A.12B.8 C.6D.0解析：解析：社保局关于失业保险规定：失

22、业人员失业前与用人单位共同缴纳失业保险费满 1 年不足 5 年的，领取失业保险金最长期限为 12 个月；累计缴费满 5 年不足 10 年的，领取最长期限为 18 个月；累计缴费 10 年以上的，领取最长期限为 24 个月。重新就业后，再次失业的，缴费时间重新计算，领取失业保险金的期限与前次失业应当领取而未领取的失业保险金的期限合并计算，最长不超过 24 个月。在失业保险金领取时，一般缴纳失业保险每满一年，可以领取 3 个月失业保险金，因此，本题中王某，第一次缴费满 2 年，可以领取 6 个月失业保险金，失业只领取了 4 个月，剩余 2 个月合并到第二次失业保险金领取期限中。第二次就业缴费满 2

23、 年，又可以领取 6 个月失业保险金，再加上第一次余下的 2 个月，因此，第二次可以领取 8 个月失业保险金。14.依据劳动法的规定，下列对劳动仲裁的理解正确的是( )。（分数：2.00）A.必须是当事人双方都要求仲裁，才可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁B.只要当事人任何一方要求仲裁，就可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁 C.仲裁裁决一般应在收到仲裁申请的 30 日内作出D.仲裁应当自劳动争议发生之日起 30 日内向劳动争议仲裁委员会提出书面申请解析：15.某承包商承揽了某房地产开发商的建设项目。期间，该承包商与开发商签订了房屋买卖合同，购买了部分商铺。这类合同转移的房产权利为( )。（分数

24、2.00）A.使用权B.所有权 C.持有权D.留置权解析：16.甲公司向乙建材商订购了一批木料。乙按照约定将木料置于交付地点并告知了甲公司，但甲未按约定时间收取。这期间，木料堆放地失火，导致甲订购的部分木料被毁。此损失应由( )。（分数：2.00）A.甲和乙各分担一半B.乙全部承担C.甲承担大部分责任D.甲承担全部责任 解析：17.王某经营了一家金属加工厂，因其流动资金短缺便以个人名义向赵某借款 50 万元。双方约定分 2 次借款，第一笔借款 20 万元，间隔 1 个月再借款 30 万元，两笔借款还款期限均为 2 个月，双方未明确借款利息。赵某向王某借出 20 万元后，并未按照约定时间再借给

25、王某 30 万元，使王某因材料采购资金不足而蒙受了严重的经济损失。在 20 万元借款期满后，王某未向赵某偿还这笔借款。双方多次协商未果，3 个月后彼此将对方诉至法庭。王某要求赵某赔偿其相应的经济损失，赵某要求王某偿还 20 万元借款及利息。对此，下列说法中错误的是( )。（分数：2.00）A.王某无义务支付 20 万元借款期内利息B.30 万元借款约定不成立C.王某应偿付 20 万元逾期还款利息D.赵某应承担相应的违约责任 解析：解析：自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时生效。因此，本题 30 万元借款约定并不成立，赵某无需承担违约责任。自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或者约定不明确

26、的，视为不支付利息；对于有约定偿还期限而借款人不按期偿还，或者未约定偿还期限但经出借人催告后，借款人仍不偿还的，出借人有权要求借款人偿付逾期利息。因此，本题王某对 20 万元借款期内的利息没有支付义务，但赵某可以要求王某偿付逾期还款的利息。18.甲公司与乙租赁公司约定，由乙公司购买丙厂家生产的一套机电设备，并以融资租赁方式供甲公司使用，每月租赁费 5000 元。乙公司在租赁合同终止前，将该设备的所有权转让给了丁公司。戊公司向丁公司提出以每月 6000 元租用该设备。对此，下列说法中正确的是( )。（分数：2.00）A.丁公司有权直接将该设备租给戊公司B.在租赁合同终止前，甲公司有权继续租用该设

27、备 C.租赁合同终止前乙公司不得转让该设备的所有权D.如果丁公司提出解除该设备租赁合同的请求，法院可予支持解析：19.甲建筑公司与乙运输公司签订了材料运输合同，其中约定了运输费用、运输路线、运输时间和交货地点等，并明确在材料交付时验货。运输途中行至某路段时，承运司机发现路况很差，便自作主张绕道行驶，由此增加了运输费用。材料被送达约定地点后，甲公司工作人员未及时验收就匆忙卸货。10 天后，甲公司材料员发现个别材料有破损。对此，下列选项中正确的是( )。（分数：2.00）A.乙应赔偿甲破损材料损失B.甲有责任承担破损材料损失 C.甲应负担增加的运费D.乙要求甲补偿增加的运费是合理的解析：解析：合同

28、法规定，承运人应按照约定的或通常的运输路线将货物运输到约定地点。承运人未按照约定路线或通常路线运输增加票款或运输费用的，托运人可以拒绝支付增加部分的票款或运输费用。因此，C 和 D 选项不合理。承运人应在合同签订前充分了解运输线路状况，并在合同中对遇到运输线路改变、运费增加等情况的处理办法予以明确。在合同履行过程中，如果需要改变运输线路和增加运费等应及时向托运人提出，以免事后产生纠纷。合同法还规定，收货人提货时应当按照约定的期限或在合理期限内检验货物。收货人在约定的期限或者合理期限内对货物的数量、毁损等未提出异议的，视为承运人已按照运输单证的记载交付。本题中，甲公司人员未在约定期限验收材料、及

29、时发现材料破损并提出异议，因而有责任承担材料破损的损失。20.乙同意储存甲的 20 箱食品。乙开具了仓单，甲将提取这些食品的权利转让给了丙，仓单上有丙的背书和保管人签字。有效储存期届满后第三周，丙在提取这些食品时发现食品已变质，其保质期为有效储存期满后的第一周末。此损失应由( )。（分数：2.00）A.乙承担赔偿责任B.丙承担该损失 C.甲承担赔偿责任D.乙和丙应共同承担损失解析：二、多项选择题(总题数：8，分数：16.00)21.多项选择题共 30 题。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.。（分数：2.00）_解

30、析：22.依据合同不同的分类标准，建设工程合同属于( )。（分数：2.00）A.有名合同 B.双务合同 C.单务合同D.无偿合同E.有偿合同 解析：23.工程完工后进行竣工结算，以下说法正确的有( )。（分数：2.00）A.承包方应当在工程完工后的约定期限内提交竣工结算文件 B.工程发包方都应委托具有相应资质的工程造价咨询企业对竣工结算文件进行审核C.承包方对发包方提出的工程造价咨询企业竣工结算审核意见有异议的，可以向有关行业组织申请调解D.发包方收到竣工结算文件后逾期未答复的，竣工结算文件视为已被认可E.工程竣工结算文件经发承包双方签字确认的，应当作为工程决算的依据 解析：24.在下列关于合

31、同变更的表述中，正确的有( )。（分数：2.00）A.合同当事人在合法的条件下，协商一致后可以变更合同 B.中外合作者在合作期内协商同意后就可以对合作合同作重大变更C.设计合同中的设计变更属于合同的变更 D.建设工程施工中经工程师批准的工程变更属于合同变更E.当事人对合同变更内容约定不明的，推定为未变更 解析：解析：该题选项难点主要在 B、C、D 三个选项的判断上。B 项表述错误是因为这种变更还有一个前提是需经审查批准机关批准；建设工程施工中的工程变更不属于合同变更是因为工程变更往往不是签订合同的主体协商确定的，一般是由工程师单方面根据现场实际情况来决定的。设计变更与工程变更不同，设计变更往往

32、是由建设单位向设计单位提出，设计单位综合考虑分析后再出具设计变更单，是由双方协商确定的。答案选定为 A、C、E。25.下列情况中，不影响劳动合同履行的有( )。（分数：2.00）A.劳动者开始依法享受基本养老保险待遇B.用人单位名称发生变更 C.用人单位法定代表人变更 D.用人单位投资人变更 E.用人单位被依法宣告破产解析：26.某施工企业下列做法中，不符合劳动法规定的有( )。（分数：2.00）A.某女工因休产假过长，5 个月仍未上班，企业将其除名 B.郑某试用期被证明与录用条件不符，企业当即与其解除合同C.孙某因患职业病就医，不能继续工作，企业将其辞退 D.李某出差期间交通事故受伤，伤愈后

33、不能胜任原岗位工作，企业将其调至传达室收发信件E.王某因盗窃罪被判处 3 年有期徒刑，企业单方与其解除劳动合同解析：27.甲公司与乙设备供应商签订了一份设备采购合同，乙公司应承担的义务包括( )。（分数：2.00）A.按合同约定交付该设备 B.向甲转移该设备的所有权 C.承担运输途中的设备损毁风险D.该设备的瑕疵担保 E.该设备的权利瑕疵担保 解析：28.甲公司与乙租赁公司约定，由乙公司从甲公司指定的丙厂家购买一套 M03 型电子配料系统，并以融资租赁方式供甲公司使用。乙公司履行的义务包括( )。（分数：2.00）A.向丙支付价金 B.保证甲对该系统占有和使用 C.负担该系统的维修D.如果需要，协助甲向丙索赔 E.尊重甲对出卖人和租赁物的选择权 解析：