【工程类职业资格】注册建造师一级（建设工程项目管理）模拟试卷262及答案解析.doc

1、注册建造师一级（建设工程项目管理）模拟试卷 262 及答案解析(总分：204.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：71，分数：142.00)1.单项选择题共 70 题。每题的备选项中只有一个最符合题意。（分数：2.00）_2.建设工程项目管理的时间范畴是建设工程项目的( )阶段。（分数：2.00）A.决策B.实施C.定义D.保修3.编制项目管理实施规划程序的第一步是( )。（分数：2.00）A.履行报批手续B.了解项目相关各方的要求C.分析项目条件和环境D.熟悉相关法规和文件4.关于施工总承包和施工总承包管理模式的比较，下列说法中正确的是( )。（分数：2.00）A.施工总承包

2、管理模式需要等施工图设计全部完成后才能招标B.施工总承包管理模式的分包合同只能由业主和分包商签订C.采用施工总承包模式时，分包单位由施工总承包单位选择，由业主认可D.采用施工总承包管理模式时，对分包单位的工程款只能由总承包管理单位支付5.建设工程项目决策阶段策划中，属于组织策划的是( )。（分数：2.00）A.项目编码体系分析B.项目的规模、组成C.融资方案D.项目效益分析6.关于项目管理的管理职能分工表，下列说法中不正确的是( )。（分数：2.00）A.工业发达国家在建设项目管理中广泛应用管理职能分工表B.管理职能分工表不能用于企业管理C.使用管理职能分工表不足以明确每个工作部门的管理职能，

3、可辅以使用管理职能分工描述书D.为了区分业主方和代表业主利益的项目管理方和工程建设监理方等的管理职能，也可以用管理职能分工表表示7.关于施工合同分析，下列说法正确的有( )。（分数：2.00）A.合同分析就是分析合同中的漏洞，发现索赔的机会B.合同分析中对于发包人，主要分析发包人的监督责任C.工程变更的补偿范围越大，承包人风险就越小D.对于拖欠工程款的合同责任的分析是合同价格分析的重点内容8.设计方的项目管理目标除了服务于其自身的利益外，还应服务于( )。（分数：2.00）A.招投标代理机构的利益B.施工方的利益C.项目的整体利益D.建设主管部门的利益9.索赔成立的前提条件不包括( )。（分数

4、：2.00）A.与合同对照，事件已经造成承包人的实际损失B.造成损失的原因，不属于承包人的行为责任或风险责任C.承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告D.索赔额计算正确10.在项目实施的各个阶段，不同的层面、不同的范围和不同的质量责任主体之间，应用 PDCA 循环原理、即计划、实施、检查和处置不断循环的方式展开质量控制，这体现了项目质量控制体系的( )。（分数：2.00）A.动力机制B.约束机制C.反馈机制D.持续改进机制11.建设工程项目的风险中，属于经济与管理风险的是( )。（分数：2.00）A.人身安全控制计划B.工作流程组织C.工程施工方案D.组织结构模式12.施工成本

5、管理的主要任务中，建立施工项目成本管理责任制、开展成本控制和核算的基础是( )，并且它也是项目降低成本的指导文件，是设立目标成本的依据。（分数：2.00）A.施工成本预算B.施工成本核算C.施工成本分析D.施工成本计划13.工作流程图服务于( )，它通过图来反映系统中各种工作之间的逻辑关系。（分数：2.00）A.工作组织B.上级组织C.施工组织D.工作流程组织14.施工作业质量自控的程序步骤不包括( )。（分数：2.00）A.施工作业技术的交底B.施工作业活动的实施C.监理机构检查验收D.施工作业质量的检验15.建设工程项目管理的运行机制由施工成本核算制与( )共同构成。（分数：2.00）A.

6、项目质量责任制B.安全生产责任制C.项目经理责任制D.成本目标责任制16.根据下列逻辑关系表绘制的双代号网络图如下图所示，其存在的错误是( )。 （分数：2.00）A.节点编号不对B.逻辑关系不对C.有多个终点节点D.有多个起点节点17.某建设工程由于设计改动，监理工程师下令承包商工程暂停半个月，则承包商可索赔的费用是( )。（分数：2.00）A.对于不可辞退的工人，索赔人工上涨费B.自有机械窝工费一般按台班折旧费和调进调出的分摊费计算C.现场管理费可按日计算，不可按直接成本的百分比计算D.总包向业主索赔应包括分包商向总包索赔的费用18.工程建设监理规划应由总监理工程师主持，( )参加编制。（

7、分数：2.00）A.项目各方工程师B.总承包单位专业工程师C.监理单位项目技术负责人D.专业监理工程师19.建设工程监理单位在组织上和经济上不能依附于监理工作的对象，体现了工程监理工作的( )。（分数：2.00）A.公平性B.服务性C.科学性D.独立性20.已知工作 A 的紧后工作是 B 和 C，工作 B 的最迟开始时间为第 13 天，最迟完成时间为第 16 天，最早开始时间为第 10 天；工作 C 的最迟完成时间为第 16 天，最早完成时间为第 14 天；工作 A 的自由时差为5 天，则工作 A 的总时差为( )天。（分数：2.00）A.5B.7C.8D.1121.关于固体废物的处理，下列说

8、法正确的是( )。（分数：2.00）A.回收利用是对固体废物进行资源化的重要手段之一B.可在施工现场熔化沥青和焚烧油毡C.可将固体废物就地填埋D.可直接焚烧处理22.项目管理最基本的方法论是( )。（分数：2.00）A.项目管理的目标B.项目目标的动态控制C.项目目标的策划D.项目管理的信息化23.已知 A、B I 作的紧后工作为 C、D，其持续时间分别为 3 天、4 天、2 天、4 天，A、B 工作的最早开始时间分别为第 6 天、第 4 天，则 D 工作的最早完成时间为第( )。（分数：2.00）A.10 天B.11 天C.13 天D.14 天24.履约担保是招标人在招标文件中规定的要求中标

9、的投标人提交的保证履行合同义务和责任的担保。建设工程履约担保的有效期是( )。（分数：2.00）A.合同生效之日至工程完工之日B.承包人收到工程预付款之日至工程完工之日C.合同签订之日至约定的工程竣工交付之日或保修期满之日D.工程开工之日至约定的工程竣工交付之日或保修期满之日25.工期延误中，两个或两个以上的延误事件从发生到终止只有部分时间重合称为( )。（分数：2.00）A.单一延误B.共同延误C.交叉延误D.组合延误26.在隐蔽工程施工过程中，承包人完成自检后，应在隐蔽前( )小时以书面形式通知监理工程师验收。（分数：2.00）A.12B.24C.36D.4827.下列措施中，属于进度控制

10、的组织措施的是( )。（分数：2.00）A.进度控制会议的组织设计B.利用网络方法编制工程进度计划C.承发包模式的选择D.更换施工机械28.项目质量控制的重点是( )。（分数：2.00）A.施工质量控制B.设计单位的质量行为C.监理单位的质量行为D.项目工程实体29.建设工程项目竣工质量验收的基本对象是( )。（分数：2.00）A.单项工程B.分部工程C.分项工程D.单位工程30.排列图中将累计频率为( )的定为 A 类问题，需要进行重点管理。（分数：2.00）A.080B.8090C.90100D.708031.成本费按承包人的实际支出由发包人支付，发包人同时另外向承包人支付一定数额或百分比

11、的管理费和商定的利润的合同方式，称为( )。（分数：2.00）A.总价合同B.单价合同C.成本加利润合同D.成本加酬金合同32.依法进行招标投标，慎重选择有资质、有能力的项目设计、施工、监理单位，避免因这些质量责任单位选择不当而发生质量风险，属于质量风险应对策略的( )。（分数：2.00）A.减轻B.转移C.规避D.自留33.根据我国相关规定，自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于( )日。（分数：2.00）A.5B.15C.20D.3034.关于物资采购合同价格，按规定应由国家定价但国家尚无定价的材料，其价格应( )。（分数：2.00）A.由供需双方协商确定B.报

12、请物价主管部门批准C.由工程师确定D.由政府质量监督部门确定35.下列工程项目策划工作中，不属于项目决策阶段合同策划的是( )。（分数：2.00）A.决策期的合同结构B.决策期任务分工C.实施期合同结构总体方案D.决策期的合同内容和文本36.在保修期间，因施工安装单位的施工和安装质量原因造成的问题，由( )单位负责保修及承担费用。（分数：2.00）A.设计B.原施工C.材料供应D.用户另行委托施工37.某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作 D 的总时差和自由时差( )。 （分数：2.00）A.均为 2 周B.分别为 2 周和 3 周C.均为 3 周D.分别为 3 周和 2 周38.在工

13、程网络计划中，关键工作是指( )的工作。（分数：2.00）A.最迟完成时间与最早完成时间的差值最小B.双代号时标网络计划中无波形线C.单代号搭结网络计划中时间间隔为零D.双代号网路计划中两端节点均为关键节点39.根据质量管理的 PDCA 循环，在处置(Action)中，采取有效措施，解决当前的质量偏差、问题或事故为( )。（分数：2.00）A.应急B.预防改进C.纠偏D.预防40.先由建设单位和工程总承包企业对整个建设项目和总承包项目进行质量控制系统设计，再由设计、施工、监理企业进行责任范围内的质量控制系统设计，是依( )建立工程项目质量控制体系。（分数：2.00）A.分层次规划的原则B.总目

14、标分解的原则C.质量责任制的原则D.系统有效性的原则41.根据全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准，施工企业工程质量中的不良行为不包括( )。（分数：2.00）A.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的B.未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验C.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的D.未按照节能设计进行施工42.建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起( )日内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门备案。（分数：2.00）A.7B.14C.15D.2843.下列关于合同争议的解决方式的说法正确的是( )。（分数：2.00）A.在我国，双方合同中约定仲裁的效力B

15、.DAB 的裁决是强制性的C.争端裁决委员会不可以由一人组成D.协商解决争议时最常见也是最有效的方式44.施工安全控制的基本要求中的“五检查”的内容包括( )。（分数：2.00）A.专业性检查B.定期检查C.职业性检查D.周期性检查45.下列各选项中，不属于建设项目工程总承包管理规范规定的工程总承包项目管理的主要内容的是( )。（分数：2.00）A.实施设计管理B.办理可行性研究报批C.进行项目范围管理D.任命项目经理46.按照我国现行规定，重大事故的事故调查组应由( )负责组织。（分数：2.00）A.省级人民政府B.设区的市级人民政府C.县级人民政府D.国务院47.道路上有一个坑，既要设置防

16、护栏及警示牌，又要设置夜间警示红灯，这属于安全隐患处理的( )原则。（分数：2.00）A.单项隐患综合治理B.预防与减灾并重治理C.重点治理D.冗余安全度治理48.施工安全控制的目标是( )。（分数：2.00）A.减少和消除生产过程中的事故B.减少第一类危险源C.降低风险事件发生的概率D.识别项目重大危险源49.某施工企业承包土方开挖工程，按合同约定 5 月份的计划工作量 2500m 3 ，计划单价是 12 元m 3 到月底检查时，确认承包商完成的工程量为 2000m 3 ，实际单价为 15 元m 3 。则该工程的进度偏差(SV)和进度绩效指数(SPI)分别为( )。（分数：2.00）A.一

17、06 万元、080B.06 万元、083C.一 048 万元、083D.048 万元、08050.在外墙保温工程施工过程中，甲承包商按监理工程师的要求暂停施工后，监理工程师没有及时对甲承包商提出的复工申请作出答复，导致了甲承包商无法及时复工，则承担违约责任的是( )。（分数：2.00）A.监理工程师B.业主C.甲承包商D.丙劳务分包人51.某业主方欲投资建造一个办公楼，则该业主方项目管理的进度目标指的是( )。（分数：2.00）A.项目通过竣工验收B.办公楼可以启用C.项目竣工结算完成D.项目验收合格52.合同履行过程中，业主要求保护施工现场的一棵古树，为此，承包商自有一台塔吊累计停工 3 天

18、。已知塔吊台班单价 1200 元台班，折旧费 200 元台班，则承包商可提出的直接费补偿为( )。（分数：2.00）A.200 元B.600 元C.1200 元D.3600 元53.编制项目管理目标责任书的依据不包括( )。（分数：2.00）A.项目合同文件B.项目管理实施规划C.组织的经营方针D.组织的经营目标54.对项目施工方法进行改进，是项目目标动态控制纠偏措施中的( )措施。（分数：2.00）A.经济B.管理C.技术D.组织55.在沟通过程中作为沟通的出发点和落脚点的沟通要素是( )。（分数：2.00）A.沟通主体B.沟通介体C.沟通客体D.沟通渠道56.时间一成本累积曲线的绘制，需要

19、( )。（分数：2.00）A.累加求和各单位时间计划完成的成本额B.累加求和各单位时间实际完成的成本额C.计算关键线路上关键工作的计划成本额D.计算关键线路上关键工作的实际成本额57.在我国，不属于大型房屋建筑工程的是( )。（分数：2.00）A.25 层以上的房屋建筑工程B.单项建安合同额 5000 万元以上 1 亿元及以下的房屋建筑工程C.单跨跨度 30m 及以上的房屋建筑工程D.建筑面积 10 万 m 2 及以上的住宅小区或建筑群体工程58.下列环境管理体系内容要素中，不属于辅助性要素的是( )。（分数：2.00）A.记录控制B.应急准备和响应C.文件控制D.内部审核59.下列有关合同通

20、用条款规定的优先顺序错误的是( )。（分数：2.00）A.已标价工程量清单、图纸B.专用合同条款、通用合同条款C.合同协议书、中标通知书D.投标书及其附件、预算书60.由业主方提出的工程变更，涉及设计修改的应该与设计单位协商，并一般通过( )。（分数：2.00）A.工程师发出B.承包商发出C.设计单位发出D.业主发出61.某钢结构厂房在结构安装过程中，发现梅件焊接出现不合格，施工项目部采用逐层深入排查的方法分析确定构件焊接不合格的主要原因，这种工程质量统计方法是( )。（分数：2.00）A.排列图法B.因果分析图法C.控制图法D.直方图法62.通过合同结构图可以清晰地了解项目各参与方的( )关

21、系。（分数：2.00）A.合同B.工作流程C.工作职责D.指令63.影响一个系统目标实现的主要因素不包括( )。（分数：2.00）A.管理人员的数量和质量B.方法与工具C.组织分工D.组织64.关于建设工程项目质量控制体系特点的说法，正确的是( )。（分数：2.00）A.项目质量控制体系建立的目的是为了建筑业企业的质量管理B.项目质量控制体系的目标就是某一具体建筑业企业的质量管理的目标C.顶目质量控制体系仅服务于某一个承包企业或组织机构D.项目质量控制体系是一次性的质量工作体系65.下列属于建设项目进度控制的依据的是( )。（分数：2.00）A.施工任务委托合同B.单项工程进度计划C.项目子系

22、统进度规划D.建设工程项目进度计划系统66.在进行直方图分布位置的观察分析时，如果质量特性数据的分布集中且边界与质量标准的上下界限有较大距离，说明生产过程的质量能力( )。（分数：2.00）A.适中，符合要求B.偏大，不经济C.偏小，需要整改D.处于临界状态，应采取措施67.在建设工程项目决策阶段，建设单位职业健康安全与环境管理的任务是( )。（分数：2.00）A.对环境保护和安全设施的设计提出建议B.办理有关安全和环境保护的各种审批手续C.对生产安全事故的防范提出指导意见D.将保证安全施工的措施报有关管理部门备案68.承包人应于每月( )日向监理人报送上月 20 日至当月 19 日已完成的工

23、程量报告。（分数：2.00）A.20B.25C.28D.3069.设计阶段投资的计划值与实际值的比较，即( )比较，以及工程概预算与预算比较。（分数：2.00）A.工程概算与投资估算B.工程概算与竣工决算C.工程概算与投资规划D.工程概算与设计预算70.施工项目经理检查施工进度时，发现施工进度滞后是由于其自身材料采购的原因造成的，则为纠正进度偏差可以采取的组织措施是( )。（分数：2.00）A.调整采购部门管理人员B.调整材料采购价格C.增加材料采购的资金投入D.变更材料采购合同71.直方图法的主要用途不包括( )。（分数：2.00）A.整理统计数据，从中掌握质量能力状态B.观察分析质量水平是

24、否保持在公差允许的范围内C.观察分析生产过程质量是否处于正常及受控状态D.分析工程质量状况，进行调查质量问题二、多项选择题(总题数：31，分数：62.00)72.多项选择题共 30 题。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.。（分数：2.00）_73.矩阵组织结构的特点包括( )。（分数：2.00）A.适合于大系统B.有横向、纵向两个指令来源C.国际上常用D.职能部门可以对其非直接的下属下达工作指令E.每个部门只有唯一的下属74.施工成本分析的基本方法包括( )。（分数：2.00）A.比较法B.表格法C.横道图法D.

25、连环置换法E.比率法75.施工项目的成本计划按其作用可分为( )。（分数：2.00）A.单位工程成本计划B.分部分项工程成本计划C.竞争性成本计划D.指导性成本计划E.实施性成本计划76.下列关于施工工程质量控制的说法正确的是( )。（分数：2.00）A.单桩强度检验时，数量为总数的 051，但不少于 2 根B.每一检验批且不超过 250m 3 砌体的各种类型及强度等级的砌筑砂浆，每台搅拌机应至少抽检一次C.普通砖 15 万块、灰砂砖 10 万块各为一检验批，抽检数量为一组D.对梁类、板类构件，应各抽取构件数量的 2且不少于 5 个构件进行检验E.按非统计方法评定混凝土强度时，留置数量不应少于

26、 10 组77.下列关于设备采购合同，合同价款的支付的说法，正确的是( )。（分数：2.00）A.合同价款的支付一般分为三次B.设备制造前，采购方支付设备价格的 10作为预付款C.设备采购合同通常采用固定总价合同D.供货方按照交货顺序在规定的时间内将货物送达交货地点，采购方支付该批设备价的 80E.剩余的 20作为设备保证金78.在管理行为控制程序中，制定对策纠正偏差之前需要进行的工作有( )。（分数：2.00）A.收集成本数据B.建立项目施工成本管理体系的评审组织和评审程序C.目标考核D.建立项目施工成本管理体系运行的评审组织和评审程序E.定期检查79.项目总进度纲要主要用于论证总进度目标实

27、现的可能性，其内容包括( )。（分数：2.00）A.项目实施的总体部署B.确定里程碑事件的计划进度目标C.总进度目标实现的条件D.施工进度规划E.单项工程和单位工程进度计划80.单位工程质量验收合格应符合下列规定( )。（分数：2.00）A.单位工程所含分部工程的质量均应验收合格B.质量控制资料应完整C.单位工程所含分部工程有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检测资料应完整D.主要功能项目的抽查结果可以有些不符合相关专业质量验收规范的规定E.观感质量验收应符合要求81.在建设工程项目总进度目标论证过程中，项目的工作项编码应考虑对不同的( )进行标识。（分数：2.00）A.计划形式B.计划层

28、C.计划对象D.计划方法E.资源类别82.在建设工程项目施工过程中，施工机械使用费的索赔款项包括( )。（分数：2.00）A.因机械故障停工维修而导致的窝工费B.因监理工程师指令错误导致机械停工的窝工费C.非承包人责任导致工效降低增加的机械使用费D.因机械操作工患病停工而导致的机械窝工费E.由于完成额外工作增加的机械使用费83.合同分析的目的和作用包括( )。（分数：2.00）A.分析合同中的漏洞，解释有争议的内容B.分析合同风险，制定风险对策C.合同任务分解、落实D.预防合同双方产生争执E.分析合同事件和工程活动的具体要求，及时作出决定84.在施工质量事故发生的社会、经济原因中的“七无”工程

29、包括( )。（分数：2.00）A.无立项B.无招投标C.无分包D.无资质E.无监理85.属于进度纠偏的管理措施的是( )。（分数：2.00）A.调整进度管理方法B.调整工作流程组织C.改变施工管理D.强化合同管理E.调整任务分工86.建设工程监理的工作性质有( )特点。（分数：2.00）A.独立性B.公平性C.服务性D.公开性E.科学性87.项目经理在承担项目施工管理过程中，具有以下权限( )。（分数：2.00）A.技术管理B.主持项目经理部工作C.制定内部计酬方法D.参与项目招标、投标和合同签订E.决定开工日期88.施工作业质量的检查包括( )。（分数：2.00）A.自检B.旁站检查C.互检

30、D.平行检验E.交叉检查89.质量控制点的重点控制对象主要包括( )方面。（分数：2.00）A.施工方法B.技术间歇C.人的思想D.材料的特点E.新技术、新材料及新工艺的应用90.工作网络计划按工作持续时间的特点可以划分为( )。（分数：2.00）A.肯定型问题的网络计划B.非肯定型问题的网络计划C.单代号时标网络计划D.单代号搭接网络计划E.随机网络计划91.中华人民共和国环境保护法和中华人民共和国环境影响评价法对建设工程项目环境保护的基本要求有( )。（分数：2.00）A.应满足项目所在区域环境质量、相应环境功能区划标准或要求B.对可能严重影响项目所在地居民生活环境质量的项目，环保总局必须

31、举行听证会C.开发利用自然资源的项目，必须采取措施保护生态环境D.建设工程项目中防治污染的设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用E.防治污染的设施必须经原审批环境影响报告书的环境保护行政主管部门验收合格后，该建设工程项目方可投入生产或使用92.施工现场空气污染的防治措施有( )。（分数：2.00）A.施工现场垃圾渣土要及时清理出现场B.施工现场道路应指定专人定期洒水清扫，形成制度C.油毡、橡胶、塑料、皮革、树叶、枯草、各种包装物等废弃物品及时焚烧D.车辆开出工地要做到不带泥砂，基本做到不洒土、不扬尘E.拆除旧建筑物时，应当适当洒水，防止扬尘93.文明施工包括( )。（分数：2.0

32、0）A.降低作业环境带来的人身伤害B.保证职工的安全和身体健康C.科学组织施工，使生产有序进行D.减少施工对周围居民和环境的影响E.规范施工现场的场容，保持作业环境的整洁卫生94.下列有关项目目标控制方法的描述，正确的有( )。（分数：2.00）A.项目目标动态控制工作程序的第一步是将项目目标进行分解B.当计划值与实际值产生偏差时，必须调整项目的目标C.为避免项目目标偏离的发生，应重视事前的主动控制D.项目目标动态控制是项目管理最基本的方法论E.项目目标动态控制有利于实现项目目标95.以下不属于项目管理工作流程组织的是( )。（分数：2.00）A.物质流程组织B.管理职能分工C.信息处理工作流

33、程组织D.工作任务分工E.管理工作流程组织96.下列关于网络图的关键线路的说法，正确的有( )。（分数：2.00）A.双代号时标网络图中持续时间最长的线路是关键线路B.单代号网络图中所有工作的时间间隔之和最大的线路是关键线路C.双代号时标网络图中没有波形线的线路是关键线路D.网络图的关键线路可能不止一条E.关键线路在项目进行过程中不能改变97.下列情况监理人能更换监理人员的是( )。（分数：2.00）A.专用条件约定的其他情形B.涉嫌犯罪的C.严重过失行为的D.违反职业道德的E.有违法行为不能履行职责的98.按事故造成损失的程度，工程质量事故可以分为( )。（分数：2.00）A.较大事故B.特

34、别重大事故C.严重事故D.一般事故E.重大事故99.现有建设周期为三年的工程项目，采用变动总价合同时，应考虑引起价格变化的因素有( )。（分数：2.00）A.外汇汇率的不稳定B.劳务工资以及材料费的上涨C.由施工方原因造成的施工质量不合格而增加的工程量D.国家或者省、市立法的改变引起的工程费用的上涨E.设计变更引起的费用变化100.发送者的障碍是在沟通过程中，信息发送者的情绪、倾向、个人感受、表达能力和判断力等都会影响信息的完整传递，障碍主要表现在( )等。（分数：2.00）A.知识经验的局限B.表达能力不佳C.信息传递不及时D.对信息的选择E.信息传送不全101.关于解决国际工程纠纷的争端裁

35、决委员会方式，下列说法正确的是( )。（分数：2.00）A.争端裁决委员会解决纠纷的周期较短B.争端裁决委员会的裁决具有强制性C.争端裁决委员会的费用较低D.争端裁决委员会必须由 3 人以上单数专家组成E.争端裁决委员会的费用业主和承包商各自承担一半102.下列施工现场质量检查，属于实测法检查的有( )。（分数：2.00）A.用敲击工具检查地面砖铺贴的密实度B.用方尺套方检查阴阳角的方正C.用直尺检查地面的平整度D.用锤吊线检查墙面的垂直度E.现场检查混凝土试件的抗压强度注册建造师一级（建设工程项目管理）模拟试卷 262 答案解析(总分：204.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题

36、数：71，分数：142.00)1.单项选择题共 70 题。每题的备选项中只有一个最符合题意。（分数：2.00）_解析：2.建设工程项目管理的时间范畴是建设工程项目的( )阶段。（分数：2.00）A.决策B.实施 C.定义D.保修解析：解析：建设工程项目管理的时间范畴是建设工程项目的实施阶段。3.编制项目管理实施规划程序的第一步是( )。（分数：2.00）A.履行报批手续B.了解项目相关各方的要求 C.分析项目条件和环境D.熟悉相关法规和文件解析：解析：编制项目管理实施规划应遵循下列程序： 了解项目相关各方的要求； 分析项目条件和环境； 熟悉相关法规和文件； 组织编制； 履行报批手续。4.关于施

37、工总承包和施工总承包管理模式的比较，下列说法中正确的是( )。（分数：2.00）A.施工总承包管理模式需要等施工图设计全部完成后才能招标B.施工总承包管理模式的分包合同只能由业主和分包商签订C.采用施工总承包模式时，分包单位由施工总承包单位选择，由业主认可 D.采用施工总承包管理模式时，对分包单位的工程款只能由总承包管理单位支付解析：解析：采用施工总承包管理模式，施工总承包管理单位的招标可以不依赖完整的施工图，当完成一部分施工图时就可对其进行招标；故 A 项错误。施工总承包管理模式的合同关系有两种可能，即业主与分包单位之间签订合同或者由施工总承包管理单位与分包单位签订合同；故 B 项错误。采用

38、施工总承包管理模式时，对各个分包单位的工程款项可以通过施工总承包管理单位支付，也可以由业主直接支付；故 D 项错误。5.建设工程项目决策阶段策划中，属于组织策划的是( )。（分数：2.00）A.项目编码体系分析 B.项目的规模、组成C.融资方案D.项目效益分析解析：解析：项目决策阶段策划中的组织策划的主要工作内容包括： (1)决策期的组织结构； (2)决策期任务分工； (3)决策期管理职能分工； (4)决策期工作流程； (5)实施期组织总体方案； (6)项目编码体系分析。6.关于项目管理的管理职能分工表，下列说法中不正确的是( )。（分数：2.00）A.工业发达国家在建设项目管理中广泛应用管理

39、职能分工表B.管理职能分工表不能用于企业管理 C.使用管理职能分工表不足以明确每个工作部门的管理职能，可辅以使用管理职能分工描述书D.为了区分业主方和代表业主利益的项目管理方和工程建设监理方等的管理职能，也可以用管理职能分工表表示解析：解析：管理职能分工表也可用于企业管理；故 B 项错误。7.关于施工合同分析，下列说法正确的有( )。（分数：2.00）A.合同分析就是分析合同中的漏洞，发现索赔的机会B.合同分析中对于发包人，主要分析发包人的监督责任C.工程变更的补偿范围越大，承包人风险就越小D.对于拖欠工程款的合同责任的分析是合同价格分析的重点内容 解析：解析：合同分析的目的和作用体现在： (

40、1)分析合同中的漏洞，解释有争议的内容； (2)分析合同风险，制定风险对策； (3)合同任务分解、落实。故 A 项错误。合同分析中对于发包人，主要分析发包人的合作责任。故 B 项错误。工程变更的补偿范围，通常以合同金额一定的百分比表示。通常这个百分比越大，承包人的风险越大。故 C 项错误。8.设计方的项目管理目标除了服务于其自身的利益外，还应服务于( )。（分数：2.00）A.招投标代理机构的利益B.施工方的利益C.项目的整体利益 D.建设主管部门的利益解析：解析：设计方作为项目建设的一个参与方，其项目管理主要服务于项目的整体利益和设计方的本身利益。9.索赔成立的前提条件不包括( )。（分数：

41、2.00）A.与合同对照，事件已经造成承包人的实际损失B.造成损失的原因，不属于承包人的行为责任或风险责任C.承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告D.索赔额计算正确 解析：解析：索赔的成立，应该同时具备以下三个前提条件： (1)与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失； (2)造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任； (3)承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。以上三个条件必须同时具备，缺一不可。10.在项目实施的各个阶段，不同的层面、不同的范围和不同的质量责任主体之间，应用 PDCA 循环原理、

42、即计划、实施、检查和处置不断循环的方式展开质量控制，这体现了项目质量控制体系的( )。（分数：2.00）A.动力机制B.约束机制C.反馈机制D.持续改进机制 解析：解析：持续改进机制，在项目实施的各个阶段，不同的层面、不同的范围和不同的质量责任主体之间，应用 PDCA 循环原理，即计划、实施、检查和处置不断循环的方式展开质量控制，同时注重抓好控制点的设置，加强重点控制和例外控制，并不断寻求改进机会、研究改进措施，才能保证建设工程项目质量控制系统的不断完善和持续改进，不断提高质量控制能力和控制水平。11.建设工程项目的风险中，属于经济与管理风险的是( )。（分数：2.00）A.人身安全控制计划

43、B.工作流程组织C.工程施工方案D.组织结构模式解析：解析：经济与管理风险包括： 宏观和微观经济情况； 工程资金供应的条件； 合同风险； 现场与公用防火设施的可用性及其数量； 事故防范措施与计划； 人身安全控制计划； 信息安全控制计划等。 所以选 A 项。12.施工成本管理的主要任务中，建立施工项目成本管理责任制、开展成本控制和核算的基础是( )，并且它也是项目降低成本的指导文件，是设立目标成本的依据。（分数：2.00）A.施工成本预算B.施工成本核算C.施工成本分析D.施工成本计划 解析：解析：施工成本计划是以货币形式编制施工项目在计划期内的生产费用、成本水平、成本降低率以及降低成本所采取的

44、主要措施和规划的书面方案。它是建立施工项目成本管理责任制、开展成本控制和核算的基础，是项目降低成本的指导文件，是设立目标成本的依据。13.工作流程图服务于( )，它通过图来反映系统中各种工作之间的逻辑关系。（分数：2.00）A.工作组织B.上级组织C.施工组织D.工作流程组织 解析：解析：工作流程图服务于工作流程组织，用图的形式反映一个组织系统中各项工作之间的逻辑关系。14.施工作业质量自控的程序步骤不包括( )。（分数：2.00）A.施工作业技术的交底B.施工作业活动的实施C.监理机构检查验收 D.施工作业质量的检验解析：解析：施工作业质量的自控过程是由施工作业组织的成员进行的，其基本的控制

45、程序包括：作业技术交底、作业活动的实施和作业质量的自检自查、互检互查以及专职管理人员的质量检查等。15.建设工程项目管理的运行机制由施工成本核算制与( )共同构成。（分数：2.00）A.项目质量责任制B.安全生产责任制C.项目经理责任制 D.成本目标责任制解析：解析：项目管理必须实行施工成本核算制，它和项目经理责任制等共同构成了项目管理的运行机制。16.根据下列逻辑关系表绘制的双代号网络图如下图所示，其存在的错误是( )。 （分数：2.00）A.节点编号不对B.逻辑关系不对C.有多个终点节点 D.有多个起点节点解析：解析：在双代号网络图中，只允许有一个起点一个终点，和两个点都是终点节点。17.

46、某建设工程由于设计改动，监理工程师下令承包商工程暂停半个月，则承包商可索赔的费用是( )。（分数：2.00）A.对于不可辞退的工人，索赔人工上涨费B.自有机械窝工费一般按台班折旧费和调进调出的分摊费计算C.现场管理费可按日计算，不可按直接成本的百分比计算D.总包向业主索赔应包括分包商向总包索赔的费用 解析：解析：对于不可辞退的工人，索赔人工窝工费，应按人工工日成本计算；对于可以辞退的工人，可索赔人工上涨费；故 A 项错误。自有机械窝工费一般按台班折旧费索赔，租赁机械一般按实际租金和调进调出的分摊费计算；故 B 项错误。现场管理费可按日计算，也可按直接成本的百分比计算；故 C 项错误。18.工程

47、建设监理规划应由总监理工程师主持，( )参加编制。（分数：2.00）A.项目各方工程师B.总承包单位专业工程师C.监理单位项目技术负责人D.专业监理工程师 解析：解析：工程建设监理规划应由总监理工程师主持，专业监理工程师参加编制。19.建设工程监理单位在组织上和经济上不能依附于监理工作的对象，体现了工程监理工作的( )。（分数：2.00）A.公平性B.服务性C.科学性D.独立性 解析：解析：独立性，指的是不依附性，建设工程监理单位在组织上和经济上不能依附于监理工作的对象(如承包商、材料和设备的供货商等)，否则建设工程监理单位就不可能自主地履行其义务。20.已知工作 A 的紧后工作是 B 和 C

48、，工作 B 的最迟开始时间为第 13 天，最迟完成时间为第 16 天，最早开始时间为第 10 天；工作 C 的最迟完成时间为第 16 天，最早完成时间为第 14 天；工作 A 的自由时差为5 天，则工作 A 的总时差为( )天。（分数：2.00）A.5B.7 C.8D.11解析：解析：总时差等于其最迟开始时间减去最早开始时间，或等于最迟完成时间减去最早完成时间，即：TF ij =LF ij EF ij ；当工作 ij 有紧后工作 jk 时，其自由时差应为 FF ij =ES jk EF ij 。两式相减可得，TF ij FF ij =LF ij ES jk ，变形可得 TF ij =LF ij ES jk +FF ij 。代入数据，A 的总时差=min1310+5；1614+5=7 天。21.关于固体废物的处理，下列说法正确的是( )。（分数：2.00）A.回收利用是对固体废物进行资源化的重要手段之一 B.可在施工现场熔化沥青和焚烧油毡C.可将固体废物就地填埋D.可直接焚烧处理解析：解析：回收利用是对固体废物进行资源化的重要手段之一；故 A 项正确。焚烧用于不适合再利用且不宜直接予以填埋处置的废物，除有符合规定的装置外，不得在施工现场熔化沥青和焚烧油毡