【工程类职业资格】注册建造师二级建设工程法规及相关知识（建设工程合同和劳动合同法律制度）-试卷9及答案解析.doc

1、注册建造师二级建设工程法规及相关知识（建设工程合同和劳动合同法律制度）-试卷 9及答案解析(总分：70.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：23，分数：46.00)1.单项选择题共 60题，每题。每题的备选项中只有一个最符合题意。（分数：2.00）_2.建设工程合同包括下列选项中除( )的合同。（分数：2.00）A.建设工程勘察合同B.建设工程设计合同C.建设工程监理委托合同D.建设工程施工总承包合同3.建设工程在开工阶段出现了下列情况，其中不能顺延工期的是( )。（分数：2.00）A.承包人因施工机械不能及时到位，在开工前 7天以书面形式向工程师提出延期开工，监理方在 48小

2、时内未作书面答复B.承包人因工人回家过节不能按时开工，在节后以书面形式向工程师提出延期施工C.因设计进度拖延，工程师书面通知承包人延期开工D.因施工场地未达到开工要求，工程师书面通知承包人延期开工4.承包人取得工程价款的前提条件是( )。（分数：2.00）A.工程竣工B.工程竣工验收合格C.工程师签证D.工程竣工结算已审核5.某建设工程施工合同签订于 2009年 3月 1日，合同约定工程开工、竣工日期分别为 2009年 3月 10日和 2010年 10月 1日，后工程于 2010年 10月 20日竣工验收合格，现承包人欲行使工程价款优先受偿权，其最迟必须在( )前行使。（分数：2.00）A.2

3、011年 4月 1日B.2011年 10月 1日C.2011年 4月 20日D.2011年 10月 20日6.乙方的违约行为导致工程受到损失，甲方采取措施减损，导致损失减少到 3万元，但甲方支出相应的措施费用是 05 万元，乙方应该支付甲方( )万元费用。（分数：2.00）A.05B.25C.3D.357.房地产开发商发包的工程由乙包工头借用甲施工企业的资质中标并签订施工合同，工程竣工验收质量合格，乙包工头要求按合同约定支付工程款，则( )。（分数：2.00）A.合同无效，不应支付工程款B.合同无效，应参照合同约定支付工程款C.合同有效，不应支付工程款D.合同有效，应参照合同约定支付工程款8.

4、某办公楼设计合同经双方协商进行了变更，则该合同变更的效力应当表述为( )。（分数：2.00）A.变更的效力仅及于变更的部分B.未变更部分效力不确定C.已履行部分应恢复原状D.当事人丧失赔损请求权9.施工企业甲与砖厂乙签订了透水砖的采购合同，数量 10万块，总价款 5万元。后来，砖厂乙因故将 3万元的债权转让给砖厂丙，并通知了施工企业甲。依据合同法的规定，施工企业甲对砖厂乙 3万元债权的抗辩权应向( )主张。（分数：2.00）A.砖厂乙B.砖厂丙C.砖厂乙或砖厂丙均可D.砖厂乙或砖厂丙均不可10.合同中权利义务一并转让的关键条件是( )。（分数：2.00）A.转让人与承受人达成合同转让协议B.原

5、合同必须有效C.原合同必须为双务合同D.符合法定程序11.甲与乙签订了一份合同，后乙将自己的债务转移给丙，并征得甲的同意，现丙履行债务的行为不符合合同的约定，甲有权请求( )承担违约责任。（分数：2.00）A.请求丙承担违约责任B.请求乙承担违约责任C.请求乙和丙共同承担违约责任D.请求乙或者丙承担违约责任12.甲与乙订立了一份材料购销合同，约定甲向乙交付相应的材料，货款为 80万元，乙向甲支付定金 4万元；同时约定任何一方不履行合同应支付违约金 6万元。合同到期后，甲无法向乙交付材料，乙为了最大限度保护自己的利益，应该请求( )。（分数：2.00）A.甲双倍返还定金 8万元B.甲双倍返还定金

6、 8万元，同时请求甲支付违约金 6万元C.甲支付违约金 6万元，同时请求返还支付的定金 4万元D.甲支付违约金 6万元13.用人单位与劳动者的劳动关系自( )之日建立。（分数：2.00）A.订立劳动合同B.用工C.试用期满D.劳动者提供担保14.甲建筑材料公司聘请王某担任推销员，双方签订劳动合同，在试用期内，甲公司对王某( )。（分数：2.00）A.不得解除劳动合同B.支付的工资不得低于合同约定的工资C.发给的工资不得低于单位所在地的最低工资标准D.工资不得低于本单位最低档工资15.用人单位和劳动者协商一致可以变更劳动合同，但劳动合同的变更不能( )。（分数：2.00）A.在合同依法订立之后进

7、行B.变更合同期限和劳动报酬C.变更劳动保护和工作条件D.违反法律法规的强制性规定16.依据劳动合同法，下列关于劳务派遣的说法中，正确的是( )。（分数：2.00）A.劳务派遣单位应当与劳动者订立劳务派遣协议B.用人单位可向被派遣劳动者收取一定的费用C.派遣单位负责支付劳动者的工资福利和社会保险费用D.用工单位应当与被派遣劳动者订立劳动合同17.按照劳动法和相关法规的规定，下列关于劳动者工作时间的说法中，正确的是( )。（分数：2.00）A.实行计件工资的，不受日工作时间的限制B.建筑工人可实行综合计算工作时间C.企业因特殊需要延长工作时间的，每日不得超过 5小时D.质量事故需紧急处理，不受延

8、长工作时间的限制18.下列关于未成年工特殊保护的说法中，正确的是( )。（分数：2.00）A.未成年工是指年龄未满 16周岁的劳动者B.法律禁止招用未满 18周岁的劳动者C.不得安排未成年工从事有毒有害以及国家规定的第四级体力劳动强度的工作D.招用未成年工应由县级以上人民政府批准19.甲建筑公司与在其公司工作了十五年的海外部副总王经理解除了劳动合同，之前十二个月王经理的平均工资为 8000元，当地的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资为 2500元。甲建筑公司向王经理支付经济补偿的月工资标准应按( )支付。（分数：2.00）A.2500元B.7500元C.8000元D.9000元20.

9、关于承揽合同的解除，下列表述中错误的是( )。（分数：2.00）A.承揽人具有法定解除权B.定作人具有法定解除权C.承揽人具有法定任意解除权D.定作人具有法定任意解除权21.下列关于标的物毁损、灭失风险承担的表述中，符合买卖合同法律规定的是( )。（分数：2.00）A.出卖交由承运人运输的在途标的物，其毁损、灭失的风险由出卖人承担B.标的物毁损、灭失的风险，自买卖合同成立时由买受人承担C.出卖人未按规定交付标的物单证和资料的，会影响标的物毁损、灭失风险的转移D.标的物毁损、灭失的风险由买受人承担的，不影响买受人要求出卖人承担违约责任的权利22.某房地产公司因项目建设的需要与某银行签订了借款合同

10、，合同中约定房地产公司要定期向银行提供信用信息报告及相关财务会计报表等资料。在合同履行过程中，房地产公司未按合同中的约定提供相应资料并改变了部分借款用途。此时银行可以对房地产公司( )。（分数：2.00）A.要求返还利息B.提前收回贷款C.签订附加合同D.继续发放贷款23.货物运输合同中，托运人的主要权利是( )。（分数：2.00）A.有条件的拒付运费权和任意变更解除权B.按时提货验收权C.对运输物品的保密权D.对因不可抗力或货物的自然性质而损毁、灭失的货物的索赔权二、多项选择题(总题数：12，分数：24.00)24.多项选择题共 20题，每题。每题的备选项中，有 2个或 2个以上符合题意，至

11、少有 1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.。（分数：2.00）_25.以下情况可能会造成工期延误，其中( )情况经工程师确认，工期应相应的顺延。（分数：2.00）A.一周内停水、停电累计超过 8小时B.设计变更和工程量增加C.发包方未按合同约定提供图纸D.不可抗力E.承包方因质量不合格返工26.建设工程施工合同履行过程中可能会出现以下原因所造成的损失，应由承包人承担的损失有( )。（分数：2.00）A.因承包人采购的原材料未按照约定时间运到现场，导致窝工、停工的损失B.承包人将主体工程分包给某分包商，分包商承揽的工程不符合质量标准造成的损失C.发包方中途变更设计造成的损失D

12、.发包方采购的材料经承包方验收入库后，工地出现偷盗造成材料损失E.发生不可抗力事件后，发包方采购且经承包方验收入库的材料出现损毁27.无处分权人处分他人的财产，在( )的情况下，该合同有效。（分数：2.00）A.经过权利人追认B.与其年龄相适应C.与其智力相适应D.与其精神健康状态相适应E.无处分权人在订立合同后取得处分权28.下列合同中，属于可撤销合同的有( )。（分数：2.00）A.因重大误解订立的合同B.违反法律的强制性规定的合同C.一方以欺诈、胁迫手段订立的合同D.订立合同时显失公平的合同E.以合法行为掩盖非法目的的合同29.下列关于当事人约定违约金的正确表述有( )。（分数：2.00

13、）A.合同中必须要约定违约金B.约定的违约金低于实际损失，当事人可以请求法院或仲裁机构予以增加C.约定的违约金过分高于实际损失，当事人可按约定的违约金执行D.当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应履行债务E.当事人既约定违约金，有约定定金的，一方违约时，对方可以选择二者之一的条款30.根据劳动合同法，劳动者有下列( )情形之一的，用人单位可以解除劳动合同。（分数：2.00）A.在试用期间被证明不符合录用条件B.严重失职，对用人单位造成重大损害的C.严重违反用人单位规章制度的D.同时与其他用人单位建立劳动关系的E.被依法追究刑事责任的31.关于劳动合同的变更，下列说法中正确的有(

14、 )。（分数：2.00）A.用人单位与劳动者协商一致，可变更劳动合同的内容B.变更劳动合同只能在合同订立之后、尚未履行之前进行C.变更后的劳动合同文本由建筑公司和劳动者各执一份D.变更劳动合同，应采用书面形式E.建筑公司可以单方变更劳动合同，变更后劳动合同有效32.某建筑公司与应届毕业的大学生王某以书面形式签订了一份劳动合同。下列选项中，应属于该劳动合同必备条款的有( )。（分数：2.00）A.劳动合同期限为 5年B.劳动报酬为 2000元月C.劳动合同试用期为 3个月D.每年参加培训时间不得少于 10天E.从事施工现场管理工作33.买卖合同的法律特征主要体现在( )。（分数：2.00）A.买

15、卖合同是双务合同B.买卖合同是单务合同C.买卖合同是诺成合同D.买卖合同是实践合同E.买卖合同是无偿合同34.甲商厦业主将部分房屋租赁给乙单位，并签订了房屋租赁合同，该合同的主要内容应包括( )。（分数：2.00）A.租赁物的名称B.租赁物的法律特征C.租赁物的数量D.租金及支付期限和方式E.租赁物的用途35.某外贸公司从国外购进 20集装箱的货物，委托某运输公司负责运输并签订了货物运输合同。货物运输合同中运输公司的主要义务有( )。（分数：2.00）A.按照约定时间运输货物B.按照约定路线运输货物C.选择有利的运输工具D.因不可抗力灭失货物不得要求支付运费E.由于自身原因造成货物毁损灭失的赔

16、偿注册建造师二级建设工程法规及相关知识（建设工程合同和劳动合同法律制度）-试卷 9答案解析(总分：70.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：23，分数：46.00)1.单项选择题共 60题，每题。每题的备选项中只有一个最符合题意。（分数：2.00）_解析：2.建设工程合同包括下列选项中除( )的合同。（分数：2.00）A.建设工程勘察合同B.建设工程设计合同C.建设工程监理委托合同 D.建设工程施工总承包合同解析：3.建设工程在开工阶段出现了下列情况，其中不能顺延工期的是( )。（分数：2.00）A.承包人因施工机械不能及时到位，在开工前 7天以书面形式向工程师提出延期开工，监

17、理方在 48小时内未作书面答复B.承包人因工人回家过节不能按时开工，在节后以书面形式向工程师提出延期施工 C.因设计进度拖延，工程师书面通知承包人延期开工D.因施工场地未达到开工要求，工程师书面通知承包人延期开工解析：4.承包人取得工程价款的前提条件是( )。（分数：2.00）A.工程竣工B.工程竣工验收合格 C.工程师签证D.工程竣工结算已审核解析：5.某建设工程施工合同签订于 2009年 3月 1日，合同约定工程开工、竣工日期分别为 2009年 3月 10日和 2010年 10月 1日，后工程于 2010年 10月 20日竣工验收合格，现承包人欲行使工程价款优先受偿权，其最迟必须在( )前

18、行使。（分数：2.00）A.2011年 4月 1日B.2011年 10月 1日C.2011年 4月 20日 D.2011年 10月 20日解析：解析：建设工程承包人行使优先权的期限是 6个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。本题中虽然约定了竣工日期，但工程竣工验收合格之日即 2010年 10月 20日是实际的竣工日期，因此以该日期再加 6个月，C 答案正确。6.乙方的违约行为导致工程受到损失，甲方采取措施减损，导致损失减少到 3万元，但甲方支出相应的措施费用是 05 万元，乙方应该支付甲方( )万元费用。（分数：2.00）A.05B.25C.3D.35 解析：7.房地产

19、开发商发包的工程由乙包工头借用甲施工企业的资质中标并签订施工合同，工程竣工验收质量合格，乙包工头要求按合同约定支付工程款，则( )。（分数：2.00）A.合同无效，不应支付工程款B.合同无效，应参照合同约定支付工程款 C.合同有效，不应支付工程款D.合同有效，应参照合同约定支付工程款解析：解析：首先解释没有资质的实际施工人借用建筑施工企业的名义所签订的合同属于违反合同法的规定，即违反法律、行政法规的强制性规定，认定该合同是无效的，然后根据解释第 2条的规定：“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予以支持。”故答案为 B。8.某办公楼设计合同经

20、双方协商进行了变更，则该合同变更的效力应当表述为( )。（分数：2.00）A.变更的效力仅及于变更的部分 B.未变更部分效力不确定C.已履行部分应恢复原状D.当事人丧失赔损请求权解析：9.施工企业甲与砖厂乙签订了透水砖的采购合同，数量 10万块，总价款 5万元。后来，砖厂乙因故将 3万元的债权转让给砖厂丙，并通知了施工企业甲。依据合同法的规定，施工企业甲对砖厂乙 3万元债权的抗辩权应向( )主张。（分数：2.00）A.砖厂乙B.砖厂丙 C.砖厂乙或砖厂丙均可D.砖厂乙或砖厂丙均不可解析：解析：据合同法中关于债权转让效力的规定，由于债权已经转让，3 万元的债权已经由丙代替，所以，债务人甲的抗辩权

21、就不能再向原债权人乙行使了，而要向新的债权人丙行使。正确答案为 B。10.合同中权利义务一并转让的关键条件是( )。（分数：2.00）A.转让人与承受人达成合同转让协议 B.原合同必须有效C.原合同必须为双务合同D.符合法定程序解析：11.甲与乙签订了一份合同，后乙将自己的债务转移给丙，并征得甲的同意，现丙履行债务的行为不符合合同的约定，甲有权请求( )承担违约责任。（分数：2.00）A.请求丙承担违约责任 B.请求乙承担违约责任C.请求乙和丙共同承担违约责任D.请求乙或者丙承担违约责任解析：12.甲与乙订立了一份材料购销合同，约定甲向乙交付相应的材料，货款为 80万元，乙向甲支付定金 4万元

22、；同时约定任何一方不履行合同应支付违约金 6万元。合同到期后，甲无法向乙交付材料，乙为了最大限度保护自己的利益，应该请求( )。（分数：2.00）A.甲双倍返还定金 8万元B.甲双倍返还定金 8万元，同时请求甲支付违约金 6万元C.甲支付违约金 6万元，同时请求返还支付的定金 4万元 D.甲支付违约金 6万元解析：解析：合同法中规定当双方既约定违约金又约定了定金时，如果一方当事人违约，则对方可以选择使用违约金或定金的条款。也就是说这两种方式只能选择一种，本题从乙方保护自己最大利益的角度出发，应该选择对方支付费用多的方式，也就是违约金 6万元，至于定金 4万元应该由甲方返还，因为这本来就是乙方的

23、费用。13.用人单位与劳动者的劳动关系自( )之日建立。（分数：2.00）A.订立劳动合同B.用工 C.试用期满D.劳动者提供担保解析：14.甲建筑材料公司聘请王某担任推销员，双方签订劳动合同，在试用期内，甲公司对王某( )。（分数：2.00）A.不得解除劳动合同B.支付的工资不得低于合同约定的工资C.发给的工资不得低于单位所在地的最低工资标准 D.工资不得低于本单位最低档工资解析：解析：劳动合同法第 39条和第 40条规定有试用期中可解除合同的情形。根据劳动合同法实施条例第 15条的规定“劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者不得低于劳动合同约定工资的 80，并不得低于用人

24、单位所在地的最低工资标准”。选项 C是正确的。15.用人单位和劳动者协商一致可以变更劳动合同，但劳动合同的变更不能( )。（分数：2.00）A.在合同依法订立之后进行B.变更合同期限和劳动报酬C.变更劳动保护和工作条件D.违反法律法规的强制性规定 解析：16.依据劳动合同法，下列关于劳务派遣的说法中，正确的是( )。（分数：2.00）A.劳务派遣单位应当与劳动者订立劳务派遣协议B.用人单位可向被派遣劳动者收取一定的费用C.派遣单位负责支付劳动者的工资福利和社会保险费用 D.用工单位应当与被派遣劳动者订立劳动合同解析：17.按照劳动法和相关法规的规定，下列关于劳动者工作时间的说法中，正确的是(

25、)。（分数：2.00）A.实行计件工资的，不受日工作时间的限制B.建筑工人可实行综合计算工作时间 C.企业因特殊需要延长工作时间的，每日不得超过 5小时D.质量事故需紧急处理，不受延长工作时间的限制解析：18.下列关于未成年工特殊保护的说法中，正确的是( )。（分数：2.00）A.未成年工是指年龄未满 16周岁的劳动者B.法律禁止招用未满 18周岁的劳动者C.不得安排未成年工从事有毒有害以及国家规定的第四级体力劳动强度的工作 D.招用未成年工应由县级以上人民政府批准解析：19.甲建筑公司与在其公司工作了十五年的海外部副总王经理解除了劳动合同，之前十二个月王经理的平均工资为 8000元，当地的市

26、级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资为 2500元。甲建筑公司向王经理支付经济补偿的月工资标准应按( )支付。（分数：2.00）A.2500元B.7500元 C.8000元D.9000元解析：20.关于承揽合同的解除，下列表述中错误的是( )。（分数：2.00）A.承揽人具有法定解除权B.定作人具有法定解除权C.承揽人具有法定任意解除权 D.定作人具有法定任意解除权解析：21.下列关于标的物毁损、灭失风险承担的表述中，符合买卖合同法律规定的是( )。（分数：2.00）A.出卖交由承运人运输的在途标的物，其毁损、灭失的风险由出卖人承担B.标的物毁损、灭失的风险，自买卖合同成立时由买受人承担

27、C.出卖人未按规定交付标的物单证和资料的，会影响标的物毁损、灭失风险的转移D.标的物毁损、灭失的风险由买受人承担的，不影响买受人要求出卖人承担违约责任的权利 解析：22.某房地产公司因项目建设的需要与某银行签订了借款合同，合同中约定房地产公司要定期向银行提供信用信息报告及相关财务会计报表等资料。在合同履行过程中，房地产公司未按合同中的约定提供相应资料并改变了部分借款用途。此时银行可以对房地产公司( )。（分数：2.00）A.要求返还利息B.提前收回贷款 C.签订附加合同D.继续发放贷款解析：解析：在借款合同履行过程中，房地产公司应按照合同约定向银行定期提供有关财务会计报表等资料。房地产公司未按

28、照约定的借款用途使用借款的，银行可停止发放借款、提前收回或者解除合同。题中A、C、D 答案与其不符，只有 B为正确答案。23.货物运输合同中，托运人的主要权利是( )。（分数：2.00）A.有条件的拒付运费权和任意变更解除权 B.按时提货验收权C.对运输物品的保密权D.对因不可抗力或货物的自然性质而损毁、灭失的货物的索赔权解析：解析：托运人在承运人自行改变运输线路或方式等条件下，有权拒付增加的费用，在货物送达收货人前，有权要求承运人中止运输、返还货物、变更交货地点或收货人，故 A选项正确。B 选项是托运人或收货人的义务，C、D 选项不符合法规规定。二、多项选择题(总题数：12，分数：24.00

29、)24.多项选择题共 20题，每题。每题的备选项中，有 2个或 2个以上符合题意，至少有 1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.。（分数：2.00）_解析：25.以下情况可能会造成工期延误，其中( )情况经工程师确认，工期应相应的顺延。（分数：2.00）A.一周内停水、停电累计超过 8小时B.设计变更和工程量增加 C.发包方未按合同约定提供图纸 D.不可抗力 E.承包方因质量不合格返工解析：26.建设工程施工合同履行过程中可能会出现以下原因所造成的损失，应由承包人承担的损失有( )。（分数：2.00）A.因承包人采购的原材料未按照约定时间运到现场，导致窝工、停工的损失 B.承

30、包人将主体工程分包给某分包商，分包商承揽的工程不符合质量标准造成的损失 C.发包方中途变更设计造成的损失D.发包方采购的材料经承包方验收入库后，工地出现偷盗造成材料损失 E.发生不可抗力事件后，发包方采购且经承包方验收入库的材料出现损毁解析：解析：本题中承包人承担损失的判断是以承包人是否违反国家法律法规和合同的有关规定为依据的，题目中 A属于承包人的责任，B 属于承包人违法分包，须与分包商承担连带赔偿责任，C 属于发包方的责任，D 属于承包人保管不善的责任，E 中需要明确，发包方采购的材料经承包方验收入库后的材料本应由承包人负责看管，但是出现不可抗力事件后，可以免责，因此本题的答案为 A、B、

31、D。27.无处分权人处分他人的财产，在( )的情况下，该合同有效。（分数：2.00）A.经过权利人追认 B.与其年龄相适应C.与其智力相适应D.与其精神健康状态相适应E.无处分权人在订立合同后取得处分权 解析：28.下列合同中，属于可撤销合同的有( )。（分数：2.00）A.因重大误解订立的合同 B.违反法律的强制性规定的合同C.一方以欺诈、胁迫手段订立的合同 D.订立合同时显失公平的合同 E.以合法行为掩盖非法目的的合同解析：解析：合同法规定因重大误解订立的、在订立合同时显失公平的、一方以欺诈或胁迫手段或乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或仲裁机构变更

32、或撤销合同，因此应选择 A、C、D，其他两个选项所订立的合同属于无效合同。29.下列关于当事人约定违约金的正确表述有( )。（分数：2.00）A.合同中必须要约定违约金B.约定的违约金低于实际损失，当事人可以请求法院或仲裁机构予以增加 C.约定的违约金过分高于实际损失，当事人可按约定的违约金执行D.当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应履行债务 E.当事人既约定违约金，有约定定金的，一方违约时，对方可以选择二者之一的条款 解析：30.根据劳动合同法，劳动者有下列( )情形之一的，用人单位可以解除劳动合同。（分数：2.00）A.在试用期间被证明不符合录用条件 B.严重失职，对用人

33、单位造成重大损害的 C.严重违反用人单位规章制度的 D.同时与其他用人单位建立劳动关系的E.被依法追究刑事责任的 解析：31.关于劳动合同的变更，下列说法中正确的有( )。（分数：2.00）A.用人单位与劳动者协商一致，可变更劳动合同的内容 B.变更劳动合同只能在合同订立之后、尚未履行之前进行C.变更后的劳动合同文本由建筑公司和劳动者各执一份 D.变更劳动合同，应采用书面形式 E.建筑公司可以单方变更劳动合同，变更后劳动合同有效解析：解析：根据劳动合同法第三十五条规定：“用人单位与劳动者协商一致，可以变更劳动合同约定的内容。变更劳动合同，应当采用书面形式。变更后的劳动合同文本由用人单位和劳动者

34、各执一份。”变更劳动合同可在合同有效期、包括履行完毕之前的整个有效期进行，因此选项 A、C、D 符合劳动合同法。32.某建筑公司与应届毕业的大学生王某以书面形式签订了一份劳动合同。下列选项中，应属于该劳动合同必备条款的有( )。（分数：2.00）A.劳动合同期限为 5年 B.劳动报酬为 2000元月 C.劳动合同试用期为 3个月D.每年参加培训时间不得少于 10天E.从事施工现场管理工作 解析：33.买卖合同的法律特征主要体现在( )。（分数：2.00）A.买卖合同是双务合同 B.买卖合同是单务合同C.买卖合同是诺成合同 D.买卖合同是实践合同E.买卖合同是无偿合同解析：34.甲商厦业主将部分房屋租赁给乙单位，并签订了房屋租赁合同，该合同的主要内容应包括( )。（分数：2.00）A.租赁物的名称 B.租赁物的法律特征C.租赁物的数量 D.租金及支付期限和方式 E.租赁物的用途 解析：35.某外贸公司从国外购进 20集装箱的货物，委托某运输公司负责运输并签订了货物运输合同。货物运输合同中运输公司的主要义务有( )。（分数：2.00）A.按照约定时间运输货物 B.按照约定路线运输货物 C.选择有利的运输工具D.因不可抗力灭失货物不得要求支付运费 E.由于自身原因造成货物毁损灭失的赔偿 解析：