【工程类职业资格】注册建造师二级（建设工程法规及相关知识）模拟试卷164及答案解析.doc

1、注册建造师二级（建设工程法规及相关知识）模拟试卷 164及答案解析(总分：164.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：61，分数：122.00)1.单项选择题共 60题。每题的备选项中只有一个最符合题意。（分数：2.00）_2.关于法的形式，下列表述不正确的是( )。（分数：2.00）A.一切法律、行政法规和地方性法规都不得与宪法相抵触B.广义上的法律，泛指宪法调整的各类法的规范性文件C.狭义上的法律，仅指全国人大及其常委会制定的规范性文件D.自治条例和单行条例、特别行政区法律等，属于我国法的形式3.某工程建设过程中，业主由于经营不善倒闭，则( )。（分数：2.00）A.承包商

2、将不能获得工程款，因为“债因当事人死亡而解除”B.承包商依然可以向法院起诉，要求取得工程款C.承包商有权将在建工程拍卖并从所得价款中取回自己应得的工程款D.承包商可以将在建工程提存，如果业主不能支付工程款，则在建工程归国家所有4.建设单位申请领取的许可证是( )。（分数：2.00）A.建设许可证B.施工许可证C.安全生产许可证D.质量许可证5.甲现年 17岁，现在一家企业打工，月收入 3000元。一日，甲从 A商场购买项链一条。买回家之后，甲的父母不满。于是，甲的父母便找到 A商场，以甲为未成年人为由，要求 A商场退货，A 商场执意不肯退货，双方发生争执，诉诸法院。法院对此案的判决应是( )。

3、分数：2.00）A.判决退货，因为甲在购买项链时是未成年人B.判决退货，因为甲在购买项链时缺乏相应的行为能力C.判决不退货，因为甲与 A商场在买卖项链时均为自愿D.判决不退货，因为甲在购买项链时应视为完全民事行为能力人6.甲委托乙代卖鲜鱼，途中乙的拖拉机被撞坏，无法行驶。由于天气炎热，乙怕鱼变臭，就转托路过出事地点的丙将鱼捎到鱼市。但因鱼已不新鲜，丙未卖得好价钱，损失不小。根据法律规定，该损失应由( )承担。（分数：2.00）A.甲B.乙C.丙D.甲、乙、丙分担7.甲厂向乙厂购买 10吨水泥，但在装车时，乙厂工作人员误装了 12吨，甲厂提货人员也未察觉。甲厂汽车在途中翻入河中，水泥全部损失。

4、甲厂应向乙厂支付( )水泥的价款。（分数：2.00）A.12吨B.10吨C.6吨D.2吨8.按照施工合同约定，甲建设单位应于 2016年 1月 12日向乙施工单位支付工程款，但到期却未支付。2016年 7月 2日至 8月 6日间，因当地发生了特大洪灾，致乙施工单位无法行使对该项工程款的支付请求权。2016 年 12月 1日，乙施工单位向法院提起诉讼，请求甲建设单位支付拖欠的该项工程款。则下列说法正确的是( )。（分数：2.00）A.2016年 7月 2日至 8月 6日间诉讼时效中止B.2016年 7月 2日至 8月 6日间诉讼时效中断C.2016年 12月 1日起诉讼时效中止D.2016年 1

5、2月 1日起诉讼时效中断9.甲在乙处加工门窗两套，在取回门窗时因钱不够，未能付清加工费，乙只允许甲取走其中一套，另外一套等甲的钱交清之后再取。甲无奈，只得取走其中一套，则乙对另一套门窗的占有属于( )。（分数：2.00）A.所有权B.抵押权C.质权D.留置权10.下列关于建设用地使用权的说法，正确的是( )。（分数：2.00）A.建设用地使用权的标的物既可以是国有土地，也可以是集体土地B.建设用地使用权的设立可以采取出让方式和划拨方式等C.建设用地使用权只可以在土地的地表或地上设立，不得在地下设立D.建设用地使用权不能转让11.开工前，需要办理施工许可证的工程是( )。（分数：2.00）A.投

6、资额为 25万的建筑工程B.建筑面积为 350平方米的建筑工程C.建筑工地工人的宿舍D.抢险救灾的工程12.某工程项目投标总价为 2500万元，则投标保证金依法最高不得超过( )。（分数：2.00）A.10万元B.50万元C.80万元D.100万元13.下列不属于投标人实施的不正当行为是( )。（分数：2.00）A.投标人以低于成本的报价竞标B.投标人之间约定部分投标人放弃投标C.投标人以高于成本 10的报价竞标D.投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标14.下列关于开标程序的表述，不正确的是( )。（分数：2.00）A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开

7、进行B.开标地点应当为招标文件中预先确定的地点C.开标由招标人主持，邀请所有投标人参加D.开标时，由工作人员当众拆封、宣读所有投标文件15.工程监理做到客观公正的前提是( )。（分数：2.00）A.公正监理B.不超越资质承揽工程C.独立监理D.独立承担责任16.在不违反我国招标投标法有关规定的条件下，由 9人组成的工程项目评标委员会中技术、经济等方面的专家应不少于( )。（分数：2.00）A.3人B.4人C.5人D.6人17.代理人超越代理权所为的民事行为，其后果是( )。（分数：2.00）A.代理人告知被代理人后，被代理人即承担民事责任B.经被代理人追认后，被代理人才承担民事责任C.代理人与

8、被代理人负连带责任D.先由代理人承担责任，再由被代理人承担补充责任18.我国安全生产法规定了对安全设备质量负责的单位和政府机构。其中，负责批准涉及生命安全、危险性较大的特种设备的目录的政府机构应是( )。（分数：2.00）A.国务院B.省、自治区、直辖市人民政府C.地级市人民政府D.县级人民政府19.建筑施工单位应当设置安全生产管理机构或配备( )安全生产管理人员。（分数：2.00）A.兼职B.专职C.一定数量D.一定比例20.某企业的主要负责人没有依照安全生产法的规定保证安全生产所必需的资金投入，致使该企业不具备安全生产条件，但尚不够刑事处罚。对其应给予的处分是( )。（分数：2.00）A.

9、警告B.撤职C.罚款D.降级21.某工程一年前中止施工后决定恢复施工，恢复施工前，该建设单位应当( )。（分数：2.00）A.报发证机关核验施工许可证B.重新申领施工许可证C.向发证机关报告D.请发证机关检查施工场地22.下列各项不属于工程设计企业资质的是( )。（分数：2.00）A.工程设计综合资质B.工程设计专业资质C.工程设计行业资质D.工程设计专项资质23.李某的施工队没有资质，挂靠丙公司承包工程。下列选项中，符合建筑法有关资质管理规定的观点是( )。（分数：2.00）A.李某不能在丙公司资质许可的业务范围承揽工程B.李某可以借用丙公司的营业执照，但不能以自己名义承揽工程C.李某可以使

10、用丙公司的资质证书，只要该工程土建施工属于丙公司资质等级许可范围就行D.丙公司可以允许李某使用本公司资质证书，但不能以丙公司的名义承揽工程24.根据建设工程安全生产管理条例的规定，依法对施工单位的安全生产工作全面负责的是( )。（分数：2.00）A.施工单位的法定代表人B.施工单位的主要负责人C.施工单位的项目负责人D.施工单位的专职安全生产管理人员25.下列不属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件是( )。（分数：2.00）A.保证本单位安全生产条件所需资金的投入B.主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格C.施工现场的办公、生活区

11、及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求D.企业负责人学历要求为本科以上26.根据建设工程质量管理条例的规定，涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托( )提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。（分数：2.00）A.原设计单位B.原设计单位以外的具有相应资质等级的设计单位C.原设计单位或具有相应资质等级的设计单位D.原设计单位和具有相应资质等级的设计单位27.根据建设工程质量管理条例的规定，施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在( )监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。（分数：

12、2.00）A.建设单位B.工程监理单位C.建设单位或工程监理单位D.建设单位和工程监理单位28.在建工程的建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工企业承担连带责任。该责任在债的产生根据中属于( )之债。（分数：2.00）A.侵权行为B.合同C.无因管理D.不当得利29.根据标准化法的规定，下列关于工程建设强制性标准和推荐性标准的表述，不正确的是( )。（分数：2.00）A.国家标准和行业标准分为强制性标准和推荐性标准B.保障人体健康，人身、财产安全的标准和法律、行政法规规定强制执行的标准为强制性标准C.省、自治区、直辖市标准化行政主管部门制定的工业产品的安全、卫生要求的地

13、方标准，在本行政区域内是推荐性标准D.强制性标准，必须执行；推荐性标准，国家鼓励企业自愿采用30.建筑工程质量的缺陷责任期从实际通过竣(交)工验收之日起计。如果由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣(交)工验收的，在承包人提交竣(交)工验收报告( )天后，工程自动进入缺陷责任期。（分数：2.00）A.30B.90C.120D.15031.房地产开发企业在销售房屋时，应当向购买人明示所售房屋的节能措施、保温工程保修期等信息，在( )中载明，并对其真实性、准确性负责。（分数：2.00）A.房屋买卖合同B.住宅质量保修书C.住宅质量保证书和住宅使用说明书D.房屋买卖合同、住宅质量保证书和住宅使用

14、说明书32.根据建设工程安全生产管理条例的规定，由施工单位对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制的专项施工方案，实施前应当由( )。（分数：2.00）A.施工单位技术负责人、专业监理工程师签字B.施工单位技术负责人、建设单位负责人签字C.建设单位技术负责人、总监理工程师签字D.施工单位技术负责人、总监理工程师签字33.安全生产法赋予从业人员在安全生产中的权利不包括( )。（分数：2.00）A.建议权B.批评权C.拒绝权D.危险报告权34.根据劳动法的规定，女职工生育享受不少于( )的产假。（分数：2.00）A.60天B.90天C.105天D.120天35.下列属于无效合同的是( )。（分

15、数：2.00）A.因重大误解订立的合同B.损害社会公共利益的合同C.在订立合同时显失公平的合同D.当事人意思表示不真实的合同36.下列有关合同解除的法律后果表述，正确的是( )。（分数：2.00）A.尚未履行的义务不随合同效力消灭而丧失履行的基础B.合同解除后发生合同效力消灭的效果C.已经履行的当事人不得要求恢复原状D.已经履行的当事人无权要求赔偿损失37.甲是乙企业的销售人员，随身携带盖有乙企业公章的空白合同书，便于随时对外签约。后甲因收取回扣被乙企业除名，但空白合同书未收回。甲以此合同书与丙签订购销协议，该购销协议的效力应如何认定?( )。（分数：2.00）A.不成立B.无效C.效力待定D

16、有效38.债权人甲在未告知债务人乙的情况下，将其对乙享有的 5万元债权转让于第三人丙。根据合同法的有关规定，该转让行为( )。（分数：2.00）A.有效B.可撤销C.无效D.效力待定39.下列各项中，在法庭辩论时最先发言的是( )。（分数：2.00）A.被告B.第三人C.法官D.原告40.下列有关审判程序和执行程序的表述，不正确的是( )。（分数：2.00）A.审判程序是产生裁判书的过程B.执行程序是实现裁判书内容的过程C.审判程序与执行程序是并列的独立程序D.审判程序与执行程序是前后的关联程序41.平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的下列纠纷中，可以根据仲裁法申请仲裁的是( )。（分数

17、2.00）A.婚姻纠纷B.行政争议C.劳动争议D.财产权益纠纷42.李某在购买电饭锅时，阅读了其包装上的性能说明，感觉不错，将之买下，后在使用过程中发生产品质量问题，引起争议。则该电饭锅上的性能说明( )证据被法院采纳。（分数：2.00）A.只能作为书证采纳B.只能作为物证采纳C.可以作为书证和物证采纳D.可以作为鉴定结论43.当事人在法庭的主持下，围绕证据的真实性、合法性、关联性，针对证据的证明力有无以及证明力大小，进行质疑、说明与辩驳的过程是( )。（分数：2.00）A.证据交换B.质证C.认证D.鉴证44.陈某为某建筑工程软件开发公司(甲公司)技术部经理，与甲公司签订了 4年的劳动合同

18、合同中约定陈某保守甲公司的所有信息，合同到期后，如果离开甲公司，一定期限内不得到与甲公司有竞争业务关系的其他建筑工程软件开发公司任职，依据劳动合同法，甲公司应与陈某在合同中约定的竞业限制的期限不得超过( )。（分数：2.00）A.6个月B.1年C.2年D.3年45.根据标准化法规定，下列关于标准的理解，正确的是( )。（分数：2.00）A.按照标准的级别不同，可以分为国家标准、行业标准、地方标准和企业标准B.对需要在全国某个行业范围内统一的技术要求，应当制定国家标准C.对没有国家标准和行业标准而又需要在省、自治区、直辖市范围内统一的工业产品的安全、卫生要求，应当制定地方标准D.企业生产的产品

19、没有国家标准、行业标准和地方标准的，可以制定相应的企业标准，作为组织生产的依据46.下列关于建设工程文件归档的表述，正确的是( )。（分数：2.00）A.归档可以分阶段进行，也可以在单位或分部工程通过竣工验收前进行B.勘察、设计单位应当在任务完成时，将各自形成的有关工程档案向城建档案馆归档C.施工、监理单位应当在工程竣工验收后，将各自形成的有关工程档案向建设单位归档D.凡设计、施工及监理单位需要归档的文件，应按国家有关规定单独立卷归档47.2017年 1月 1日，王某向李某借款 20万元，借款期限 2个月，由张某作为还款的保证人，但在保证合同中，保证人和债权人对保证方式和保证期间均未约定。根据

20、担保法的规定，张某承担保证责任的期间应为借款期限届满之日起( )。（分数：2.00）A.4个月B.6个月C.8个月D.10个月48.在建筑施工过程中产生的干扰周围生活环境的声音属于( )。（分数：2.00）A.建筑施工噪声B.交通运输噪声C.施工噪声D.机械污染噪声49.根据民事诉讼法的规定，人民法院作出的生效裁判的执行，由( )。（分数：2.00）A.基层人民法院管辖B.中级人民法院管辖C.高级人民法院管辖D.第一审人民法院或者与第一审人民法院同级的被执行人财产所在地人民法院管辖50.公开招标在开标时，应当由( )。（分数：2.00）A.招标监督机构主持，所有投标人均应参加B.招标监督机构主

21、持，投标人自愿参加C.招标人主持，所有投标人均应参加D.招标人主持，投标人自愿参加51.某企业的投标文件中，投标报价大写金额为伍仟万元，而小写金额为 5200万元，则其投标价格应认定为( )。（分数：2.00）A.5000万元B.5100万元C.5200万元D.向该企业征询的价格52.下列各项中，必须执证上岗的是( )。（分数：2.00）A.油工B.瓦工C.硅工D.起重信号工53.安全生产法规定，生产经营单位建设项目的安全设施投资应当纳入( )。（分数：2.00）A.建设项目概算B.经营成本C.生产成本D.建设项目保障费54.安全生产法规定，从业人员在 300人以下的、可以通过委托具有的相关专

22、业技术人员提供安全生产管理服务的企业是( )。（分数：2.00）A.矿山企业B.水泥生产企业C.建筑施工企业D.危险物品生产企业55.某企业的主要负责人，未履行安全生产法规定的安全生产管理职责，并且构成犯罪，被追究刑事责任。依据我国安全生产法的规定，该负责人自刑罚执行完毕之日起，不得担任任何生产经营单位的主要负责人的时限是( )年。（分数：2.00）A.2B.3C.4D.556.安全生产法规定，从业人员发现直接危及人身安个的紧急情况而停止作业，生产经营单位可以( )。（分数：2.00）A.降低其工资B.解除与其订立的劳动合同关系C.允许该行为D.对其给予警告处分57.建设工程安全生产管理条例规

23、定，从事垂直运输机械作业人员、爆破作业人员、登高架设作业人员等特种作业人员，按照国家有关规定必须进行培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。该规定属于( )范畴。（分数：2.00）A.岗位人员的安全生产责任制B.项目经理责任制C.安全生产教育培训制度D.从事建筑活动主体负责人的责任制58.生产安全事故调查处理的原则是( )。（分数：2.00）A.安全第一，预防为主B.亡羊补牢，犹未晚矣C.实事求是，尊重科学D.坦白从宽，抗拒从严59.施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用按照合同约定执行，或者由( )。（分数：2.00）A.总包方承担B.建设方承担C.分包方承担D

24、责任方承担60.( )的目的就是让所有的安全生产从业人员都对安全生产有所了解，最大限度避免安全事故的发生。（分数：2.00）A.安全生产责任培训B.施工前的安全施工技术交底C.施工现场安全警示标志的设置D.施工现场的安全防护61.需要办理施工许可证的建没工程，建设行政主管部门应在收到建设单位申请之日起( )口内，对符合条件的申请颁布施工许可证。（分数：2.00）A.7B.15C.30D.45二、多项选择题(总题数：21，分数：42.00)62.多项选择题共 20题。每题的备选项中，有 2个或 2个以上符合题意，至少有 1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.。（分数：2.00

25、63.某施工单位与 A材料供应商订立了材料买卖合同，却误将货款支付给 B材料供应商，随后施工单位索要回货款支付给 A供应商。关于本案中债的性质，下列说法中正确的有( )。（分数：2.00）A.向 A供应商支付货款属于合同之债B.向 B供应商支付货款属于合同之债C.A、B 供应商之间原本没有债的关系D.B供应商获得货款形成无因管理之债E.B供应商获得货款形成不当得利之债64.某工地塔吊未按安全生产规定进行按时检查加固。为了赶进度，管理者明知存在安全隐患，仍继续要求施工，结果在施工过程中倒塌，造成重大伤亡。对此应付刑事责任的有( )。（分数：2.00）A.该工地的负责人B.负责塔吊安全的管理人

26、C.塔吊的销售人员D.该建筑公司的负责人E.工程重大安全事故罪65.建设工程以赔偿损失方式承担违约责任的构成要件包括( )。（分数：2.00）A.违反职业道德规范B.违反建筑企业内部文件C.造成损失后果D.具有违约行为E.违约行为与财产等损失之间有因果关系66.建设工程施工合同履行过程中可能会出现以下原因所造成的损失，应由承包人承担的损失有( )。（分数：2.00）A.因承包人采购的原材料未按照约定时间运到现场，导致窝工，停工的损失B.承包人将主体工程分包给某分包商，分包商承揽的工程不符合质量标准造成的损失C.发包方中途变更设计造成的损失D.发包方采购的材料经承包方验收入库后，工地出现偷盗造成

27、材料损失E.发生不可抗力事件后，发包方采购且经承包方验收入库的材料出现损毁67.下列说法中正确的有( )。（分数：2.00）A.施工总承包、专业承包企业用工必须办理社会保险B.施工总承包、专业承包企业直接雇用农民工，必须签订劳动合同并办理工伤、医疗或综合保险。C.施工总承包、专业承包企业直接雇用农民工，可以不签订劳动合同D.施工总承包、专业承包企业直接雇用农民工，可以只与“包工头”签订劳务合同E.无论承包企业在工程建设投标时是否压减“职工教育经费”，均视为已经计提“职工教育经费”68.建设项目的环境噪声污染防治设施必须与主体工程( )使用。（分数：2.00）A.同时立项B.同时设计C.同时施工

28、D.同时竣工E.同时投产使用69.构筑物机械拆除前，做好扬尘控制计划，可采取的措施包括( )。（分数：2.00）A.清理积尘B.屋面敷水袋C.拆除体洒水D.设置隔挡E.楼面蓄水70.对于危险废物污染环境防治规定，说法正确的有( )。（分数：2.00）A.对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志B.以填埋方式处置危险废物不符合国务院环境保护行政主管部门规定的，应当缴纳危险废物排污费C.危险废物排污费用于污染环境的防治，可挪作他用D.禁止将危险废物提供或者委托给无经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的经营活动E.运输危险废物，必须采取防

29、止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定71.绿色施工的“四节一环保”，“环保”是指环境保护，“四节”是指( )。（分数：2.00）A.节能B.节地C.节水D.节材E.节电72.建筑施工企业以欺骗、贿赂等不正当手段取得安全生产许可证的应( )。（分数：2.00）A.撤销安全生产许可证B.3年内不得再次申请安全生产许可证C.构成犯罪的，依法追究刑事责任D.给予警告，1 年内不得申请安全生产许可证E.没收违法所得，处 10万元以上 50万元以下的罚款73.注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的应( )。（分数：2.00）A.责令停止执业 3个月以上 1年以下B.构成犯罪的

30、依照刑法有关规定追究刑事责任C.情节严重的，吊销执业资格证书D.3年内不予注册E.造成重大安全事故的，终身不予注册74.根据建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法的要求，建筑施工企业负责人带队实施对工程项目实施对工程项目质量安全生产状况进行检查。这里的建筑施工企业负责人可以有( )。（分数：2.00）A.企业的法定代表人B.企业的总经理C.企业的副总经理D.企业的总工程师E.企业的副总工程师75.下列情形为视同工伤的有( )。（分数：2.00）A.在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在 48小时之内经抢救无效死亡的B.在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的C.在工作

31、时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的D.工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的E.在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的76.下列关于有关单位安全生产责任的说法中，正确的有( )。（分数：2.00）A.设计单位应考虑施工安全操作和防护的需要，并对防范生产安全事故提出指导意见B.建筑起重机械安装完毕后，使用单位应当组织有关单位进行验收C.建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当组织有关单位进行验收D.勘察单位提供的勘察文件应当真实、准确，满足建设工程安全生产的需要E.建设行政主管部门审查建设工程是否有安全施工措施时，可以收取费用77.下

32、列选项中，属于建设工程安全生产管理条例规定的建设单位安全责任的有( )。（分数：2.00）A.向施工单位提供真实、准确、完整的地下管线等相关资料B.依法足额向施工单位提供保障工程施工安全所需的费用C.不得向有关单位提出不符合安全生产的法律、法规和强制性标准规定的要求的要求D.在施工现场设置明显的安全警示标志E.将拆除工程发包给具有相应资质的施工单位78.下列关于施工单位质量责任的说法，错误的有( )。（分数：2.00）A.建筑施工企业对工程的施工质量负责B.施工单位是建设工程质量的唯一责任主体C.建设工程质量责任与施工质量责任的责任主体不尽相同D.建立质量责任制主要包括制定质量目标计划，建立考

33、核标准并层层分解落实到责任单位和责任人E.总、分包单位对建设工程的质量负连带责任79.工程监理单位在接受监理委托时，应当按照建筑法和建设工程质量管理条例规定自行回避的情形有( )。（分数：2.00）A.与被监理工程的施工承包单位隶属于同一上级单位B.与被监理工程的建设单位隶属于同一上级单位C.与被监理工程的建筑材料供应单位隶属于同一上级单位D.与被监理工程的设备供应单位具有商业合作关系关系E.与被监理工程的设计单位具有合作关系80.最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释规定，因发包人的下列部分行为造成建设工程质量缺陷的，应当由发包人承担过错责任。这些行为包括( )。（分

34、数：2.00）A.提供的设计有缺陷B.同意总包人依法选择的分包人分包专业工程C.直接指定分包人分包专业工程D.提供的建筑构配件不符合强制性标准E.指定购买的设备不符合强制性标准81.下列关于保修义务的承担和维修的经济责任承担应当遵循的处理原则的说法中，正确的有( )。（分数：2.00）A.施工单位未按照设计要求施工所造成的质量缺陷，由施工单位负责返修并承担经济责任B.由于设计问题造成的质量缺陷，施工单位先负责维修，再就经济责任向设计单位索赔C.因建筑材料质量不合格引起的质量缺陷，如属施工单位采购的，由施工单位负责维修并承担经济责任D.因监理单位错误管理而造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其

35、经济责任由施工单位向监理单位索赔E.因不可抗拒原因造成的损坏问题，先由施工单位负责维修，各参与方再根据国家具体政策分担经济责任82.关于诉讼时效，下列表述中正确的有( )。（分数：2.00）A.诉讼时效仅适用于请求权B.一般诉讼时效期间属可变期间C.诉讼时效期间均从权利人知道或应当知道权利被侵害时起计算D.诉讼时效期间届满后所受领的给付构成不当得利E.最长的诉讼时效期间为 10年注册建造师二级（建设工程法规及相关知识）模拟试卷 164答案解析(总分：164.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：61，分数：122.00)1.单项选择题共 60题。每题的备选项中只有一个最符合题意。

36、分数：2.00）_解析：2.关于法的形式，下列表述不正确的是( )。（分数：2.00）A.一切法律、行政法规和地方性法规都不得与宪法相抵触B.广义上的法律，泛指宪法调整的各类法的规范性文件 C.狭义上的法律，仅指全国人大及其常委会制定的规范性文件D.自治条例和单行条例、特别行政区法律等，属于我国法的形式解析：解析：广义上的法律，泛指立法法调整的各类法的规范性文件，而不是宪法。3.某工程建设过程中，业主由于经营不善倒闭，则( )。（分数：2.00）A.承包商将不能获得工程款，因为“债因当事人死亡而解除”B.承包商依然可以向法院起诉，要求取得工程款 C.承包商有权将在建工程拍卖并从所得价款中取回

37、自己应得的工程款D.承包商可以将在建工程提存，如果业主不能支付工程款，则在建工程归国家所有解析：解析：A 项，“债因当事人死亡而解除”仅指具有人身性质的合同之债；C 项，优先受偿权必须以建设单位不支付工程款为前提，此处破产并不意味着不支付；D 项，应在符合债务人可以依法提存的情形时，承包商可以将工程提存。4.建设单位申请领取的许可证是( )。（分数：2.00）A.建设许可证B.施工许可证 C.安全生产许可证D.质量许可证解析：解析：建筑法规定，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。5.甲现年 17岁，现在一家企业打工，月收入

38、 3000元。一日，甲从 A商场购买项链一条。买回家之后，甲的父母不满。于是，甲的父母便找到 A商场，以甲为未成年人为由，要求 A商场退货，A 商场执意不肯退货，双方发生争执，诉诸法院。法院对此案的判决应是( )。（分数：2.00）A.判决退货，因为甲在购买项链时是未成年人B.判决退货，因为甲在购买项链时缺乏相应的行为能力C.判决不退货，因为甲与 A商场在买卖项链时均为自愿D.判决不退货，因为甲在购买项链时应视为完全民事行为能力人 解析：解析：民法通则规定，16 周岁以上不满 18周岁的公民，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人。本案中，甲应视为完全民事行为能力人，能够独立

39、进行民事活动。因此，甲的购买项链的行为是有效的，甲的父母要求退货的主张，法院不会予以支持。6.甲委托乙代卖鲜鱼，途中乙的拖拉机被撞坏，无法行驶。由于天气炎热，乙怕鱼变臭，就转托路过出事地点的丙将鱼捎到鱼市。但因鱼已不新鲜，丙未卖得好价钱，损失不小。根据法律规定，该损失应由( )承担。（分数：2.00）A.甲 B.乙C.丙D.甲、乙、丙分担解析：解析：民法通则规定，委托代理人为被代理入的利益需要转托他人代理的，应当事先取得被代理人的同意。事先没有获取被代理人同意的，应当在事后及时告诉被代理人，知果被代理人不同意，由代理人对自己所转托的人的行为负民事责任，但在紧急情况下，为了保护被代理人的利益而转

40、托他人代理的除外。7.甲厂向乙厂购买 10吨水泥，但在装车时，乙厂工作人员误装了 12吨，甲厂提货人员也未察觉。甲厂汽车在途中翻入河中，水泥全部损失。甲厂应向乙厂支付( )水泥的价款。（分数：2.00）A.12吨B.10吨 C.6吨D.2吨解析：解析：不当得利的成立应当具备四个条件：一方获取利益；他方受到损失；取到利益与他方受到损失有直接因果关系；取得利益无合法的依据。本案中，乙厂虽有损失，但甲厂并未因此受益，故多装的 2吨水泥不构成不当得利，应由乙方自己承担。8.按照施工合同约定，甲建设单位应于 2016年 1月 12日向乙施工单位支付工程款，但到期却未支付。2016年 7月 2日至 8月

41、6日间，因当地发生了特大洪灾，致乙施工单位无法行使对该项工程款的支付请求权。2016 年 12月 1日，乙施工单位向法院提起诉讼，请求甲建设单位支付拖欠的该项工程款。则下列说法正确的是( )。（分数：2.00）A.2016年 7月 2日至 8月 6日间诉讼时效中止B.2016年 7月 2日至 8月 6日间诉讼时效中断C.2016年 12月 1日起诉讼时效中止D.2016年 12月 1日起诉讼时效中断 解析：解析：民法通则规定，在诉讼时效期间的最后 6个月内，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效中止。从中止时效的原因消除之日起，诉讼时效期间继续计算。诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出

42、要求或者同意履行义务而中断。从中断时起，诉讼时效期间重新计算。9.甲在乙处加工门窗两套，在取回门窗时因钱不够，未能付清加工费，乙只允许甲取走其中一套，另外一套等甲的钱交清之后再取。甲无奈，只得取走其中一套，则乙对另一套门窗的占有属于( )。（分数：2.00）A.所有权B.抵押权C.质权D.留置权 解析：解析：留置权是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，当债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权以该财产折价或者以变卖、拍卖该财产的价款优先受偿的担保方式。10.下列关于建设用地使用权的说法，正确的是( )。（分数：2.00）A.建设用地使用权的标的物既可以是国有土地，也可以是集体土地B.

43、建设用地使用权的设立可以采取出让方式和划拨方式等 C.建设用地使用权只可以在土地的地表或地上设立，不得在地下设立D.建设用地使用权不能转让解析：解析：物权法规定，建设用地使用权的标的物是国有土地；建设用地使用权的设立可以采取出让方式和划拨方式等；建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下设立；建设用地使用权可以依法转让。11.开工前，需要办理施工许可证的工程是( )。（分数：2.00）A.投资额为 25万的建筑工程B.建筑面积为 350平方米的建筑工程 C.建筑工地工人的宿舍D.抢险救灾的工程解析：解析：国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程开工前不须办理施工许可证，所谓的限额以下的

44、小型工程指的是：工程投资额在 30万元以下或建筑面积在 300平方米以下的建筑工程。12.某工程项目投标总价为 2500万元，则投标保证金依法最高不得超过( )。（分数：2.00）A.10万元B.50万元 C.80万元D.100万元解析：解析：工程建设项目施工招标投标办法规定，投标保证金不得超过项目估算价的 2，但最高不得超过 80万元人民币。13.下列不属于投标人实施的不正当行为是( )。（分数：2.00）A.投标人以低于成本的报价竞标B.投标人之间约定部分投标人放弃投标C.投标人以高于成本 10的报价竞标 D.投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标解析：解析：招标投标法规定，

45、投标人不得以低于成本的报价竞标。但法律对投标人以高于成本的报价竞标则未作限制。14.下列关于开标程序的表述，不正确的是( )。（分数：2.00）A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行B.开标地点应当为招标文件中预先确定的地点C.开标由招标人主持，邀请所有投标人参加D.开标时，由工作人员当众拆封、宣读所有投标文件 解析：解析：招标投标法规定，开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。开标由招标人主持，邀请所有投标人参加。招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当当众予以拆封

46、宣读。15.工程监理做到客观公正的前提是( )。（分数：2.00）A.公正监理B.不超越资质承揽工程C.独立监理 D.独立承担责任解析：解析：工程监理单位只有保持独立性，才有可能做到客观、公正。16.在不违反我国招标投标法有关规定的条件下，由 9人组成的工程项目评标委员会中技术、经济等方面的专家应不少于( )。（分数：2.00）A.3人B.4人C.5人D.6人 解析：解析：招标投标法规定，依法必须进行招标的项目，其评标委员由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为 5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的23。根据该规定，由 9人组成的评标委员会中，技术、经

47、济等方面的专家至少为 6人。17.代理人超越代理权所为的民事行为，其后果是( )。（分数：2.00）A.代理人告知被代理人后，被代理人即承担民事责任B.经被代理人追认后，被代理人才承担民事责任 C.代理人与被代理人负连带责任D.先由代理人承担责任，再由被代理人承担补充责任解析：解析：民法通则规定，没有代理权、超越代理权或者代理权终止后的行为，只有经过被代理人的追认，被代理人才承担民事责任。未经追认的行为，由行为人承担民事责任。本人知道他人以本人名义实施民事行为而不作否认表示的，视为同意。18.我国安全生产法规定了对安全设备质量负责的单位和政府机构。其中，负责批准涉及生命安全、危险性较大的特种设

48、备的目录的政府机构应是( )。（分数：2.00）A.国务院 B.省、自治区、直辖市人民政府C.地级市人民政府D.县级人民政府解析：解析：安全生产法规定，涉及生命安全、危险性较大的特种设备的目录由国务院负责特种设备安全监督管理的部门制定，报国务院批准后执行。19.建筑施工单位应当设置安全生产管理机构或配备( )安全生产管理人员。（分数：2.00）A.兼职B.专职 C.一定数量D.一定比例解析：解析：安全生产法规定，矿山、建筑施工单位和危险品生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。一般而言，达到一定规模的企业，应设置安全生产管理机构，小型企业可不设置安全生产管理机构，但必须配备专职安全生产管理人员。20.某企业的主要负责人没有依照安全生产法的规定保证安全生产所必需的资金投入，致使该企业不具备安全生产条件，但尚不够刑事处罚。对其应给予的处分是( )。（分数：2.00）A.警告B.撤职 C.罚款D.降级解析：解析：安全生产法规定，生产经营单位的，主要负责人不依照本法规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的，导致发生生产安全事故，构成犯罪的，依