【工程类职业资格】注册监理工程师（建设工程合同管理）-试卷146及答案解析.doc

1、注册监理工程师（建设工程合同管理）-试卷 146及答案解析(总分：164.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：51，分数：102.00)1.单项选择题共 50题，每题。每题的备选项中只有一个最符合题意。（分数：2.00）_2.在国外，建筑工程一切险的投保人一般是( )。（分数：2.00）A.业主B.承包人C.监理人D.发包人3.按完成承包的内容进行划分，建设工程可以分为建设工程勘察合同、( )和建设工程施工合同三类。（分数：2.00）A.建设工程监理合同B.建设工程采购合同C.建设工程分包合同D.建设工程设计合同4.某建筑工程的业主投保了建筑工程一切险。在建设过程中，由于飓风天

2、气，一辆施工车辆在运输途中坠毁受损严重，则应由( )。（分数：2.00）A.业主自行承担全部损失B.业主和保险公司协商分担损失C.保险公司承担全部损失D.保险公司承担一半损失5.甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同( )。（分数：2.00）A.有效，但应由采购员向乙公司支付货款B.有效，由甲施工企业向乙公司支付货款C.无效，由采购员向乙公司支付货款D.无效，甲施工企业退货，乙公司的损失由采购员承担6.合同成立后虽然并未开始履行，但任何一方不得撤销要约和承诺，否则可能承担( )。（分数：2.00）A.违约责任

3、B.缔约过失责任C.定金罚则责任D.违约金责任7.合同当事人之间出现合同纠纷，可以向仲裁机构提交仲裁协议请求仲裁。关于仲裁协议，下列说法错误的是( )。（分数：2.00）A.仲裁协议是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件B.仲裁机构应按照仲裁协议进行仲裁C.仲裁协议约束合同当事人D.仲裁协议不排除法院对纠纷的管辖权8.关于当事人在施工合同中约定的仲裁条款，下列说法正确的是( )。（分数：2.00）A.仲裁条款是独立存在的B.合同若发生变更，则仲裁条款无效C.合同出现争议时，当事人可向人民法院起诉D.合同解除后，仲裁条款也随之失去效力9.关于抵押的说法，不正确的是( )。（分数：2.00）A.抵押的

4、财产不转移占有B.抵押的财产不一定为抵押人所有C.土地所有权不可以作为抵押物D.抵押合同应自登记之日起生效10.依据合同法，下列关于后履行抗辩权应满足的条件，说法错误的是( )。（分数：2.00）A.应当先履行的合同当事人以履行债务B.合同中约定了履行顺序C.应当先履行的对价给付是可能履行的义务D.由同一双务合同产生互负的对价给付债务11.甲公司与乙公司订立了一份总货款为 20万元的设备购销合同。合同约定的违约金为货款总值的20。同时，甲公司向乙公司给付定金 1万元，后乙公司违约，给甲公司造成损失 2万元，乙公司应依法向甲公司支付( )万元。（分数：2.00）A.2B.5C.3D.612.当事

5、人一方依照法定解除的规定主张解除合同的，应通知对方。合同自( )时解除。（分数：2.00）A.发出通知B.通知到达对方C.对方签认通知D.对方签认通知送达主张人13.按合同法的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按( )的顺序进行。（分数：2.00）A.订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议B.合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格C.补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格D.补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款14.由第三人向债权人履行债务时，在合同履行期限内( )。（分数：2.00）A.债权人可要求第三人履行

6、债务B.债权人可强迫第三人履行债务C.债权人可直接追究第三人的违约责任D.债权人可强迫债务人履行债务15.某抢险救灾工程，施工单项合同估算价为 5000万元人民币，该项目( )。（分数：2.00）A.必须公开招标B.必须邀请招标C.可直接委托发包D.必须聘请招标代理机构委托发包16.下列关于资格预审和资格后审的说法，正确的是( )。（分数：2.00）A.资格预审与资格后审可以同时使用B.公开招标的项目，实行资格后审C.邀请招标的项目，实行资格后审D.资格预审与资格后审的审查内容略有差别17.关于合同终止的说法，不正确的是( )。（分数：2.00）A.债务相互抵销B.合同终止表示合同关系消灭C.

7、债权人不得通过免除债务使合同终止D.债权债务同归于一人导致合同终止18.招标的资格预审须知中规定，采用限制合格者数量为 8家的方式。当排名第 8的投标人放弃投标时，应当( )。（分数：2.00）A.仅允许排名前 7名的投标人参加投标B.改变预审合格标准，只设合格分，不限制合格者数量C.由排名第 9的递补，维持 8家投标人D.重新进行资格预审19.在项目招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝与招标人订立书面合同时( )。（分数：2.00）A.中标人不承担法律责任B.招标人应退还其投标保证金C.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失小于保证金，则部分应退还中标人D.招标人可没收其投标保证金，如果

8、招标人的损失大于保证金，则可继续向中标人追索差额20.下列有关施工招投标管理的叙述中，错误的是( )。（分数：2.00）A.以标底作为报价评定标准时，有可能因编制的标底没有反映出较为先进的施工技术水平和管理水平，导致报价分的评定不合理B.评标价法评标的标准是投标报价最低的标书为最优C.综合评分法可以较全面地反映投标人的素质D.对于大型复杂工程或有特殊专业技术要求的施工招标，通常在资格预审阶段需考察申请投标人是否具有同类工程的施工经验和能力21.评标委员会以标底衡量报价得分时，首先应( )。（分数：2.00）A.按评标规则计算各项得分B.确定标底C.确定入围的有效投标D.比较投标书的优劣22.全

9、部施工内容只发一个合同包、招标人仅与一个中标人签订合同的招标方式，与按专业分别发包、分别签订合同的招标方式相比，其特点是( )。（分数：2.00）A.管理较简单，有能力参与竞争的投标人较少B.管理较简单，有能力参与竞争的投标人较多C.管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较少D.管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较多23.监理合同示范文本规定，因( )，属于监理服务的额外工作。（分数：2.00）A.承包方原因，导致施工进度延误，监理单位需延长监理工作的时间B.委托人要求增加的监理工作范围C.委托人原因导致施工合同终止，致使监理业务终止后的善后工作D.承包方原因，使监理工作受到阻碍，从而增加的工作内

10、容24.依据建设工程委托监理合同(示范文本)的规定，监理人可以单方面提出终止合同的情况是( )。（分数：2.00）A.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料B.非监理人原因暂停监理业务超过 6个月C.委托人无正当理由拖欠监理酬金 3周D.委托人拒付合理化建议奖25.关于必须招标项目的说法，不正确的是( )。（分数：2.00）A.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目必须招标B.项目总投资达到限额标准的，招标代理机构也必须通过招标来确定C.全部使用国有资金投资的、单项合同估算价为 100万元的施工项目必须招标D.勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在 50万元人民币

11、以上项目必须招标26.按照建设工程委托监理合同(示范文本)对合同文件组成的规定，下列文件中，不属于对监理人有约束力的是( )。（分数：2.00）A.监理委托函B.实施过程中与委托人签署的补充条件C.监理合同专用条件D.工程变更申请书27.监理评标的量化比较通常采用( )对各投标人的综合能力进行对比。（分数：2.00）A.评标价法B.综合评分法C.加权打分法D.专家评审法28.发包人根据工程的实际确需修改建设工程设计文件，应当报( )进行批准。（分数：2.00）A.原设计单位B.原审批机关C.原备案部门D.建设行政管理部门29.有关监理合同酬金的叙述，不正确的说法是( )。（分数：2.00）A.

12、额外监理工作酬金按实际增加工作的天数计算补偿金额B.一般情况下，新建、改建、扩建的工程，工程建设监理费的计算都应采用按监理工程概预算百分比计收C.按照参与监理工作的年度平均人数计算工程建设监理费是国际上常用的方法D.监理人在监理过程中提出的合理化建议使委托人得到了经济效益，所获得的经济奖励=工程费用节省额报酬比率30.根据建设工程委托监理合同(示范文本)，下列关于建设工程设计深度要求的说法中，正确的是( )。（分数：2.00）A.设计标准不得高于国家规范的强制性要求B.技术设计文件应满足编制初步设计文件的需要C.施工图设计文件应满足省工省料的需要D.初步设计文件应当满足编制施工招标文件、主要设

13、备材料订货和编制施工图设计文件的需要31.按照建设工程设计合同(示范文本)规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则设计人( )。（分数：2.00）A.仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更B.仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费C.仍应无偿负责处理有关设计问题D.不再负责处理有关设计问题32.勘察费用在合同签订后( )天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的 20作为定金。（分数：2.00）A.1B.2C.3D.533.某施工合同履行时，承包人不能按时开工，则下列说法正确的是( )。（分数：2.00）A.承包人应在规定时间内向工程师提出延

14、期开工请求B.工程师同意延期要求，工期也不能顺延C.工程师在接到延期开工申请后的 48小时内未予答复，视为不同意承包人的要求，工期不予顺延D.承包人未在规定时间内提出延期开工请求的，工期不予顺延34.通过招标选择的承包人，在合同协议书内明确的工期总天数应为( )。（分数：2.00）A.招标文件要求的天数B.投标书内承包人承诺的天数C.发包人和承包人协商的天数D.承包人提交的施工组织设计中的天数35.建设工程设计合同(示范文本)规定，设计合同采用定金担保，合同总价的 20为定金，( )后，设计合同生效。（分数：2.00）A.发包人向设计人支付定金B.经双方当事人签字盖章C.经双方当事人签字盖章并

15、在发包人向设计人支付定金D.设计人收到定金 3日36.发包人要求提前竣工的竣工协议的内容不包括( )。（分数：2.00）A.提前竣工的机器设备要求B.提前竣工时间C.提前竣工所需的追加合同价款D.承包人在保证工程质量和安全的前提下，可能采取的赶工措施37.某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工，监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，则发包人( )。（分数：2.00）A.无须赔偿承包人损失，工期也不顺延B.无须赔偿承包人损失，工期应予顺延C.应当赔偿承包人损失，工期应予顺延D.应当赔偿承包人损失，工期不予顺延38.建设工程施工合同(示范文本)规定，发包人不按约定支付预付款超过一定时间

16、的，应向承包人支付应付款的贷款利息，其支付应付款的贷款利息自( )起。（分数：2.00）A.开工日期前 7天B.承包人发出预付通知之日C.开工之日D.约定应付之日39.在设计文件中要求采用新技术、新工艺施工的工程项目，为了合理分担风险，施工合同中约定的计价方式应为( )。（分数：2.00）A.固定单价B.固定总价C.综合单价D.成本加酬金40.建设工程质量管理条例颁布后，由于保修期限较长，为了维护承包人的合法利益( )。（分数：2.00）A.不再扣留质量保修金，只承担保修费用B.不再扣留质量保修金，保修费用由造成质量缺陷的责任方承担C.扣留质量保修金，并承担保修费用D.扣留质量保修金，保修费用

17、由造成质量缺陷的责任方承担41.依据建设工程施工合同(示范文本)的规定，由发包人采购材料交付承包人保管时，下列表述中不正确的是( )。（分数：2.00）A.材料运抵施工现场后，承包人与发包人共同清点B.到货材料的规格与合同约定不符，承包人不可以代为调剂串换C.材料设备接收后移交承包人保管，发包人需支付保管费用D.到货材料数量多于合同的约定时，发包人应将多余部分运出工地42.工程竣工验收未能通过，经过承包人修正后再次验收检验合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为( )之日。（分数：2.00）A.承包人第一次提交竣工验收报告B.承包人修改后再次提请竣工验收C.最终验收合格D.办理竣工验收手

18、续43.根据 FIDIC施工合同条件，保留金的性质属于( )。（分数：2.00）A.合同实施期的暂列金额B.承包商部分工程的预付款C.业主的履约保证金D.作为承包商严格履行合同义务的措施44.依据建设工程施工合同(示范文本)规定，投料试车工作应在工程竣工( )。（分数：2.00）A.验收后由发包人负责B.验收前由发包人负责C.验收后由工程师负责D.验收前由工程师负责45.FIDIC施工合同条件规定，争端裁决委员会一般由( )名成员组成。（分数：2.00）A.1B.2C.3D.446.在 FIDIC施工合同条件中，工程师颁发履约证书即表明双方剩余义务仅限于( )。（分数：2.00）A.清理施工现

19、场B.工程维修C.施工收尾D.财务结算47.依据建设工程施工合同(示范文本)规定，工程竣工验收报告经发包人认可后 28内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付时( )。（分数：2.00）A.如果承包人要求交付工程，发包人应当接收B.如果承包人不要求交付工程，发包人不可提出交付要求C.如果发包人要求交付工程，承包人应当交付D.如果发包人不要求交付工程，承包人则不需承担保管责任48.依据 FIDIC施工合同条件，当工程师发现承包商使用的施工设备不能保证工程质量时，要求承包商更换，则( )。（分数：2.00）A.增加的费用和工

20、期延误责任都由发包人承担B.增加的费用由发包人承担，工期延误责任由承包人承担C.增加的费用由承包人承担，工期延误责任由发包人承担D.增加的费用和工期延误责任都由承包人承担49.根据 FIDIC施工合同条件规定，因承包商责任引起的延误竣工，签订合同时双方需约定日拖期赔偿和( )。（分数：2.00）A.平均赔偿限额B.最高赔偿限额C.有效赔偿限额D.最低赔偿限额50.在 FIDIC施工合同条件中，为了保证工程的质量，工程师可以在认为必要时依据变更程序，指示承包商变更规定检验的位置或细节，进行附加检验或试验，由此引起的费用和工期变化应( )。（分数：2.00）A.由业主承担B.由承包商承担C.由工程

21、师确定由谁承担D.视检验结果是否合格划分责任归属51.FIDIC施工合同条件规定，在合同履行过程中，某一不利于承包商的风险损害是否应给予补偿，工程师应以( )为判定准则。（分数：2.00）A.承包商的报价是否包括对该事件的费用B.该事件是否由不可抗力事件造成C.作为有经验的承包商在投标阶段能否合理预见D.该事件是否非承包商原因造成二、多项选择题(总题数：31，分数：62.00)52.多项选择题共 30题，每题。每题的备选项中，有 2个或 2个以上符合题意，至少有 1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.。（分数：2.00）_53.在工程项目建设过程中，可采用的担保方式有( )。

22、分数：2.00）A.投标人提供投标保函B.中标人提供担保公司出具的履约保证书C.发包人提供银行出具的工程款支付担保函D.发包人提供的在建工程留置权担保E.承包人提交的预付款保函54.施工企业的分公司未经授权，为建设单位购买材料付款事宜，向材料供应商提供连带责任保证。对于该担保的有效性及可能产生结果的处理，正确的是( )。（分数：2.00）A.保证合同无效B.材料供应商应当要求分公司承担保证责任C.材料供应商可以要求施工企业赔偿损失D.材料供应商可以要求建设单位付款E.材料供应商应当要求施工企业承担担保责任55.在建筑工程一切险中，保险人承担保险责任的范围包括( )。（分数：2.00）A.火灾

23、引起的电气装备的毁坏B.发包人原因导致的施工建筑物的毁坏C.台风摧毁施工现场内的临时工程D.承包人原因引起的水灾导致被保险人施工建筑物的毁坏E.气温变化造成精密仪表毁坏56.建设工程监理合同属于( )。（分数：2.00）A.建设工程合同B.委托合同C.居间合同D.技术合同E.双务合同57.指定代理和法定代理可以因为( )原因终止。（分数：2.00）A.被代理人取得或者恢复民事行为能力B.被代理人或代理人死亡C.指定代理的人民法院或指定单位撤销指定D.作为被代理人或者代理人的法人死亡E.监护关系消灭58.甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司，依据合同法的规定( )。（分数：2.00）A.

24、合同主体不变仍为甲、乙两公司B.甲公司需征得乙公司同意C.丙公司可以对乙公司行使抗辩权D.丙公司承担甲对乙公司合同有关的从债务履行责任E.丙公司直接对乙公司承担合同义务59.合同法规定，合同被撤销的法律后果有( )。（分数：2.00）A.返还财产B.赔偿损失C.罚款D.收归国有E.对经办人进行行政处分60.合同法规定的合同生效条件包括( )。（分数：2.00）A.合同当事人具有民事权利能力和民事行为能力B.当事人意思表示真实C.合同当事人签字或盖章D.合同应当采用书面形式E.不违反法律或社会公共利益61.某工程项目的招标人按招标文件的规定组织投标人进行现场考察，但有些投标人未参加该现场考察，则

25、 )。（分数：2.00）A.参加现场考察投标人的费用自行承担B.参加现场考察投标人的费用由招标人承担C.未参加现场考察的投标人不能免除不了解现场的合同责任D.参加现场考察的投标人不能免除不了解现场的合同责任E.未参加现场考察的投标人将被取消投标资格62.下列对设计人员设计错误的处理，正确的是( )。（分数：2.00）A.由于设计人员错误造成损失，设计人应负责采取补救措施，应免收直接受损失部分的设计费B.由于设计人员错误造成损失，设计人采取补救措施的，设计费不变C.损失严重的，应向发包人支付赔偿金D.范本中规定赔偿责任按工程实际损失的百分率计算，写入相关条款E.赔偿金累计总额应不超过设计费用6

26、3.施工项目招标中，投标文件应当在初评阶段就予以淘汰的情形有( )。（分数：2.00）A.未按招标文件的要求予以密封的B.明显不符合技术标准要求的C.竣工期限超过招标文件要求的完成期限的D.投标附有招标人不能接受的条件E.投标报价明显低于市场价格的64.建设工程委托监理合同(示范文本)规定，委托人的义务包括( )。（分数：2.00）A.负责合同的协调管理工作B.外部关系协调C.免费提供监理工作需要的资料D.更换委托人代表需要经监理人同意E.将监理人、监理机构主要成员分工、权限及时书面通知被监理人65.监理合同履行过程中，合同当事人承担违约责任的原则包括( )。（分数：2.00）A.委托人违约应

27、承担违约责任，赔偿监理人的经济损失B.因监理人工作失误造成工程损失时，不赔偿委托人的损失C.因监理人的过失造成工程损失时，应赔偿委托人的全部损失D.任何一方索赔要求不成立时，应当补偿由此所导致的对方各种费用支出E.因监理人过失造成的损失赔偿额，累计不超过扣除税金后的监理酬金总额66.关于合同生效的说法，正确的有( )。（分数：2.00）A.口头合同自受要约人承诺时生效B.书面合同自当事人双方签字时生效C.书面合同自当事人双方盖章时生效D.书面合同不能通过合同的履行生效E.办理批准手续不会对合同生效产生影响67.对设计投标书进行评审时，设计方案评审的内容包括( )。（分数：2.00）A.总体布置

28、的合理性，场地利用系数是否合理B.设计产品方案是否反映了国内外同类工程项目较先进的水平C.造型是否美观大方D.主要建筑物、构筑物的结构是否合理，造型是否美观大方并与周围环境协调E.投资是否超过限额68.在下列选项中，需要重新招标的是( )。（分数：2.00）A.投标截止时间止，投标人少于 3个的B.经评标委员会评审后否决所有投标的C.投标截止时间止，投标人少于 5个的D.经评标委员会评审后只剩下一家投标单位的E.投标截止时间止，投标人少于 4个的69.在施工合同履行过程中，如果发包人不按合同约定及时向承包人支付工程进度款，则承包人有权( )。（分数：2.00）A.立即停止施工B.立即解除合同C

29、要求签订延期付款协议D.追究发包人的违约责任E.在未达成付款协议且施工无法进行时停止施工70.在建设工程施工合同履行过程中，应由发包人承担费用的有( )。（分数：2.00）A.邻近建筑物、构筑物的保护工作B.发包人委托承包人完成工程配套的设计C.承包人向发包人提供的施工现场办公和生活房屋及设施D.承包人按规定办理施工现场交通、环境保护有关手续E.对已竣工而未交付工程的损伤修复71.建设合同管理的基本方法有( )。（分数：2.00）A.严格执行建设工程合同管理法律法规B.普及相关法律知识，培训合同管理人才C.设立合同管理机构，配备合同管理人员D.建立合同管理制度目标E.推行合同管理办法正确答案

30、72.依照建设工程施工合同(示范文本)通用条款的规定，如果施工任务没有在合同约定的期限内完成，则迟延履行合同期间发生的风险事件( )。（分数：2.00）A.不免除迟延履行方的相应责任B.双方的风险责任均不免除C.如果是发包人办理的工程险，当承包人有权获得工期顺延的时间时，发包人应在保险合同有效期届满前办理保险的延续手续D.如果是发包人办理的工程险，因承包人原因不能按期竣工，承包人自费办理保险的延续手续E.保险公司的赔偿不能全部弥补损失的部分，由发包人和承包人平均分担73.某设备安装工程，由于设备制造原因试车达不到合同约定的验收要求，则( )。（分数：2.00）A.由该设备采购一方负责重新购置或

31、修理B.承包人负责拆除或重新安装C.设备由承包人采购的，工期不予顺延D.设备由发包人采购的，工期不予顺延E.设备由承包人采购的，工期相应顺延74.根据建设工程质量管理条例，工程在正常使用条件下，承包人对工程质量保修期限最低为 2年的工程有( )。（分数：2.00）A.电器管线工程B.装修工程C.设备安装工程D.主体工程E.给水管道工程75.下列关于竣工验收的说法正确的有( )。（分数：2.00）A.对符合竣工验收条件的工程，由发包人组织验收B.竣工验收后承包人与发包人签订工程质量保修书C.工程严禁任何部分甩项竣工D.工程需要修改后通过竣工验收的实际竣工之日，为承包人修改后再次验收通过日E.竣工

32、验收合格的工程移交发包人使用76.施工合同示范文本规定，可以顺延工期的条件有( )。（分数：2.00）A.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过 8小时B.承包人原因导致的停电C.分包人的施工干扰D.发包人不能按合同约定日期支付预付款，致使工程不能正常进行E.发包人不能按专用条款的约定提供开工条件77.根据建设工程设计合同，设计人完成的初步设计文件的深度应满足的要求不包括( )。（分数：2.00）A.编制施工招标文件B.控制工程概算C.编制施工图设计D.订购主设备E.制作非标准部件78.采用 FIDIC施工合同条件的工程，进度计划的内容一般包括( )。（分数：2.00）A.实施工程

33、的进度计划B.指定分包商在施工阶段的安排C.合同中规定的重要检查、检验的次序和时间D.保证计划实施的说明文件E.滞后于进度计划的责任79.设计招标与其他招标在程序上的主要区别包括( )。（分数：2.00）A.招标方式不同B.招标文件的内容不同C.对投标书的编制要求不同D.开标形式不同E.评标原则不同80.总承包方式的优点包括( )。（分数：2.00）A.单一的合同责任B.固定工期、固定费用C.设计方案是最优方案D.减少设计变更E.减少承包人的索赔81.采用 FIDIC施工合同条件时，下列变更估价的说法正确的有( )。（分数：2.00）A.实施变更工作未导致工程施工组织发生实质性变动的，不应调整

34、项目的单价B.变更工作内容在合同中没有价格，应按照以工程师确认为准的原则确定价格C.工程量的变更直接造成的该项工作每单位工程量费用的变动超过 1的，则允许对某一项工作规定的费率或价格加以调整D.原定工作被删减后，承包商可对该工作的直接费用提出补偿E.工程量的变更与对该项工作规定的具体费率的乘积超过了接受的合同款额的 001，则允许对某一项工作规定的费率或价格加以调整82.以下有关索赔的说法中，正确的有( )。（分数：2.00）A.在确定合理的补偿额时，工程师可以自行决定B.只有符合合同规定的索赔要求才有合法性，才能成立C.通常情况下，工程师对索赔的决定是终局性的D.工程师批准补偿承包商的款项应

35、计入下月支付工程进度款的支付证书内E.承包人对工程师的索赔处理决定不满意，可提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼注册监理工程师（建设工程合同管理）-试卷 146答案解析(总分：164.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：51，分数：102.00)1.单项选择题共 50题，每题。每题的备选项中只有一个最符合题意。（分数：2.00）_解析：2.在国外，建筑工程一切险的投保人一般是( )。（分数：2.00）A.业主B.承包人 C.监理人D.发包人解析：解析：在国外，建筑工程一切险的投保人一般是承包人。如 FIDIC施工合同条件要求，承包人以承包人和业主的共同名义对工程及其材料、配套设备装置投

36、保保险。3.按完成承包的内容进行划分，建设工程可以分为建设工程勘察合同、( )和建设工程施工合同三类。（分数：2.00）A.建设工程监理合同B.建设工程采购合同C.建设工程分包合同D.建设工程设计合同 解析：解析：按完成承包的内容进行划分，建设工程可以分为建设工程勘察合同、建设工程设计合同和建设工程施工合同三类。4.某建筑工程的业主投保了建筑工程一切险。在建设过程中，由于飓风天气，一辆施工车辆在运输途中坠毁受损严重，则应由( )。（分数：2.00）A.业主自行承担全部损失B.业主和保险公司协商分担损失C.保险公司承担全部损失 D.保险公司承担一半损失解析：解析：建筑工程一切险的保险人对下列原因

37、造成的损失和费用负责赔偿： 自然事件，指地震、海啸、雷电、飓风、台风、龙卷风、风暴、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、山崩、雪崩、火山爆发、地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象； 意外事故，是指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件，包括火灾和爆炸。5.甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同( )。（分数：2.00）A.有效，但应由采购员向乙公司支付货款B.有效，由甲施工企业向乙公司支付货款 C.无效，由采购员向乙公司支付货款D.无效，甲施工企业退货，乙公司的损失

38、由采购员承担解析：解析：“表见代理”是善意相对人通过被代理人的行为足以相信无权代理人具有代理权的代理。基于此项信赖，该代理行为有效。6.合同成立后虽然并未开始履行，但任何一方不得撤销要约和承诺，否则可能承担( )。（分数：2.00）A.违约责任 B.缔约过失责任C.定金罚则责任D.违约金责任解析：解析：缔约过失责任是针对合同尚未成立应当承担的责任，其成立必须具备一定的要件，否则将极大地损害当事人协商订立合同的积极性。合同尚未成立是缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因。合同一旦成立，当事人应当承担的是违约责任或者合同无效的法律责任。7.合同当事人之间出现合同纠纷，可以向仲裁机构提交仲裁协议请求

39、仲裁。关于仲裁协议，下列说法错误的是( )。（分数：2.00）A.仲裁协议是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件B.仲裁机构应按照仲裁协议进行仲裁C.仲裁协议约束合同当事人D.仲裁协议不排除法院对纠纷的管辖权 解析：解析：仲裁协议的作用包括： 合同当事人均受仲裁协议的约束； 它是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件； 它排除了法院对纠纷的管辖权； 仲裁机构应按仲裁协议进行仲裁。8.关于当事人在施工合同中约定的仲裁条款，下列说法正确的是( )。（分数：2.00）A.仲裁条款是独立存在的 B.合同若发生变更，则仲裁条款无效C.合同出现争议时，当事人可向人民法院起诉D.合同解除后，仲裁条款也随之失去效力解析

40、解析：合同成立后，合同中的仲裁条款是独立存在的。合同的无效、变更、解除、终结，不影响仲裁协议的效力。当事人如果约定仲裁，又无法通过和解和调解解决争议，应及时将该争议提交仲裁委员会。9.关于抵押的说法，不正确的是( )。（分数：2.00）A.抵押的财产不转移占有B.抵押的财产不一定为抵押人所有C.土地所有权不可以作为抵押物D.抵押合同应自登记之日起生效 解析：解析：由于抵押物是不转移占有的，因此能够成为抵押物的财产必须具备一定的条件。抵押的财产不一定为抵押人所有。土地所有权不可以作为抵押物。当事人以土地作用权、城市房地产、林木、航空器、船舶、车辆等财产抵押的，应当办理抵押物登记，抵押合同自登记

41、之日起生效。当事人以其他财产抵押的，可以自愿办理抵押物登记，抵押合同自签订之日起生效。10.依据合同法，下列关于后履行抗辩权应满足的条件，说法错误的是( )。（分数：2.00）A.应当先履行的合同当事人以履行债务 B.合同中约定了履行顺序C.应当先履行的对价给付是可能履行的义务D.由同一双务合同产生互负的对价给付债务解析：解析：后履行抗辩权应满足的条件包括： 由同一双务合同产生互负的对价给付债务； 合同中约定了履行顺序； 应当先履行的合同当事人没有履行债务或者没有正确履行债务； 应当先履行的对价给付是可能履行的义务。11.甲公司与乙公司订立了一份总货款为 20万元的设备购销合同。合同约定的违约

42、金为货款总值的20。同时，甲公司向乙公司给付定金 1万元，后乙公司违约，给甲公司造成损失 2万元，乙公司应依法向甲公司支付( )万元。（分数：2.00）A.2B.5 C.3D.6解析：解析：合同法第一百一十六条规定，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。但是，这两种违约责任不能合并使用。本题中，乙公司应支付违约金4万元，并应将甲公司交付的 1万元定金予以返还。因此，乙公司应依法向甲公司支付 5万元。12.当事人一方依照法定解除的规定主张解除合同的，应通知对方。合同自( )时解除。（分数：2.00）A.发出通知B.通知到达对方 C.对方签认通知D.对方

43、签认通知送达主张人解析：解析：当事人一方依照法定解除的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记等手续的，则应当在办理完相应手续后解除。13.按合同法的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按( )的顺序进行。（分数：2.00）A.订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议B.合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格C.补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格 D.补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款

44、解析：解析：合同法规定，合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明的，可以协议补充。不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。如果按照上述办法仍不能确定合同如何履行，则对于价款或报酬不明的，可按订立合同时履行地的市场价格履行。14.由第三人向债权人履行债务时，在合同履行期限内( )。（分数：2.00）A.债权人可要求第三人履行债务 B.债权人可强迫第三人履行债务C.债权人可直接追究第三人的违约责任D.债权人可强迫债务人履行债务解析：解析：合同内可以约定由第三人向债权人履行部分义务，如施工合同的分包。这种情况的法律关系特点表现为： 部分义务由第三人履行

45、属于合同内的约定，但当事人之间的权利义务关系并不因此而改变； 在合同履行期限内，债权人可以要求第三人履行债务，但不能强迫第三人履行债务； 第三人不履行债务或履行债务不符合约定，仍由合同当事人的债务方承担违约责任，即债权人不能直接追究第三人的违约责任。15.某抢险救灾工程，施工单项合同估算价为 5000万元人民币，该项目( )。（分数：2.00）A.必须公开招标B.必须邀请招标C.可直接委托发包 D.必须聘请招标代理机构委托发包解析：解析：按照规定，可以不进行招标，采用直接委托的方式发包建设任务的情形包括： 涉及国家安全、国家秘密的工程； 抢险救灾工程； 利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工

46、等特殊情况；建筑造型有特殊要求的设计； 采用特定专利技术、专有技术进行勘察、设计或施工； 停建或者缓建后恢复建设的单位工程，且承包人未发生变更的； 施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的； 在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，且承包人未发生变更的； 法律、法规、规章规定的其他情形。16.下列关于资格预审和资格后审的说法，正确的是( )。（分数：2.00）A.资格预审与资格后审可以同时使用B.公开招标的项目，实行资格后审C.邀请招标的项目，实行资格后审 D.资格预审与资格后审的审查内容略有差别解析：解析：对于公开招标的项目，实行资格预审。邀请招标的项目，实行资格后审。

47、资格预审和资格后审不同时使用，二者的审查时间是不同的，但二者的审查内容是一致的。17.关于合同终止的说法，不正确的是( )。（分数：2.00）A.债务相互抵销B.合同终止表示合同关系消灭C.债权人不得通过免除债务使合同终止 D.债权债务同归于一人导致合同终止解析：解析：合同终止是合同关系的消灭，不可能恢复。按照合同法的规定，有下列情形之一的，合同的权利义务终止： 债务已经按照约定履行； 合同解除； 债务相互抵销； 债务人依法将标的物提存； 债权人免除债务； 债权债务同归于一人； 法律规定或者当事人约定终止的其他情形。18.招标的资格预审须知中规定，采用限制合格者数量为 8家的方式。当排名第 8

48、的投标人放弃投标时，应当( )。（分数：2.00）A.仅允许排名前 7名的投标人参加投标B.改变预审合格标准，只设合格分，不限制合格者数量C.由排名第 9的递补，维持 8家投标人 D.重新进行资格预审解析：解析：资格预审合格的标准目前有两种： 限制合格者数量，以便减小评标的工作量(如 5家)，招标人按得分高低次序向预定数量的投标人发出邀请投标函并请他予以确认，一家放弃，另一家递补以维持预定数量； 不限制合格者的数量，凡满足 80以上分数的潜在投标人均视为合格，保证投标的公平性和竞争性，但也增加了评标的工作量。19.在项目招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝与招标人订立书面合同时( )。（分数：2.00）A.中标人不承担法律责任B.招标人应退还其投标保证金C.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失小于保证金，则部分应退还中标人D.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失大于保证金，则可继续向中标人追索差额 解析：解析：招标投标法第六十条规定，中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；没有提交履约保证金的，应当对招标