【工程类职业资格】注册监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷150及答案解析.doc

1、注册监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷 150 及答案解析(总分：164.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：51，分数：102.00)1.单项选择题共 50 题。每题的备选项中只有一个最符合题意。（分数：2.00）_2.有独立经费的机关从( )之日起，具有法人资格。（分数：2.00）A.成立B.核准登记C.注册D.备案3.下列不属于合同法律关系的客体的是( )。（分数：2.00）A.物B.行为C.智力成果D.事件4.下列法律事实中属于行为的是( )。（分数：2.00）A.罢工B.行政行为C.战争D.禁运5.一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起

2、( )个月。（分数：2.00）A.1B.3C.6D.126.当事人以生产设备、原材料、半成品、产品抵押的，抵押权自( )时设立。（分数：2.00）A.登记B.抵押物交付C.转移占有抵押物D.抵押合同生效7.关于抵押权，协议损害其他债权人利益的，其他债权人可以在知道或者应该知道撤销事由之日起( )内请求人民法院撤销该协议。（分数：2.00）A.6 个月B.3 个月C.1 个月D.1 年8.下列关于投标保证金的说法，错误的是( )。（分数：2.00）A.招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金B.投标保证金有效期应当与投标有效期一致C.投标有效期从提交投标文件的截止之日起算D.截止时间由招标

3、人和投标人约定9.履约担保书是由保险公司、信托公司、证券公司、实体公司或社会上担保公司出具担保书，担保额度是合同价格的( )。（分数：2.00）A.5B.10C.20D.3010.在签订合同的( )日内，退还招标人和其他所有投标人的投标保证金及银行同期存款利息。（分数：2.00）A.3B.5C.15D.1411.建设领域的各项制度实际上是以( )为中心相互推进的。（分数：2.00）A.监理制度B.招标投标制度C.合同制度D.法人负责制12.下列关于代理的说法，错误的是( )。（分数：2.00）A.代理人必须在代理权限范围内实施代理行为B.代理人以被代理人的名义实施代理行为C.代理人在被代理人授

4、权范围内独立地表现自己的意志D.代理人对代理行为承担民事责任13.施工专业分包合同规定，分包人应编制专业工程的施工组织设计和进度计划，报( )批准后执行。（分数：2.00）A.监理人B.承包人C.业主D.总监理工程师14.分包人应在工程变更确定后( )天内向承包人提出变更分包工程价款的报告，经承包人确认后调整合同价款。（分数：2.00）A.7B.11C.14D.2815.建设工程设计施工总承包合同中，属于通用条款规定的竣工试验程序中第三阶段的内容的是( )。（分数：2.00）A.性能测试B.功能性试验C.适当的检查D.安全运行试验16.下列关于材料采购合同中，交货地点的确定，说法错误的是( )

5、。（分数：2.00）A.出卖人应当按照约定的地点交付标的物B.当事人没有约定交付地点或者约定不明确，可以协议补充C.不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定D.不能达成补充协议的，应当在出卖人订立合同时的营业地交付标的物17.出卖人按照约定标的物置于交付地点，买受人违反预定没有收取的，标的物损毁、灭失的风险自( )之日起由买受人承担。（分数：2.00）A.出卖人通知买受人B.标的物置于交付地点C.违反约定D.出卖人离开标的物18.承包人根据合同认为有权得到追加付款(或)延长工期时，应按规定程序向( )提出索赔。（分数：2.00）A.业主B.发包人C.承包人D.监理人19.对大型的现

6、场工艺试验，监理人认为有必要时，应由( )根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审批。（分数：2.00）A.设计人B.发包人C.承包人D.实际施工人20.承包人应在收到分包人提供的竣工验收报告之日起( )日内通知发包人进行验收，分包人应配合承包人进行验收。（分数：2.00）A.3B.5C.7D.1121.下列关于对发包人提供的材料和工程设备管理的说法中，错误的是( )。（分数：2.00）A.发包人要求向承包人提前接货的物资，承包人可以根据实际情况予以拒绝B.发包人要求向承包人提前接货的物资，应由发包人承担承包人由此增加的保管费用C.发包人要求向承包人提前接货的物资，承包

7、人不得拒绝D.承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划22.发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备，并在到货( )天前通知承包人。（分数：2.00）A.3B.5C.7D.1123.勘察合同履行中，为了保证勘察工作顺利开展，下列准备工作中不属于发包人的工作是( )。（分数：2.00）A.修好通行道路、接通电源水源B.勘察现场设备机具的布置和架设C.落实土地征用、青苗树木赔偿D.平整施工场地24.在设计合同履行过程中，设计人已完成设计工作的 20，发包人要求终止或解除合同，则( )。（分数：2.00）A.设计人应退还发包人已付的定金

8、B.设计人不退还发包人已付的定金C.发包人支付该阶段设计费的一半D.发包人支付该阶段的全部设计费25.设计合同履行过程中，属于设计人责任的是( )。（分数：2.00）A.组织对设计文件的审查、鉴定和验收B.办理设计文件的报批手续C.参加初步设计审查会议D.为现场的设计人提供必要的工作条件26.下列情形中，不属于发包人违约的是( )。（分数：2.00）A.发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款B.发包人拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误C.发包人原因造成停工的时问超过 28 天以上D.发包人无法继续履行合同27.下列关于评标的说法，错误的是( )。（分数：2.00）A.采用经评审的最低投

9、标价法采用初步评审和详细评审两个阶段进行B.采用综合评标价法只需进行详细评审阶段C.初步评审检查投标书是否对招标文件作出了实质响应D.详细评审审查和评定投标实施方案的完整性和科学性28.采用经评审的最低投标价法时，关于初步评审的说法，错误的是( )。（分数：2.00）A.招标人允许偏离的最大范围应在投标人须知中明确B.报价中不允许以中标可以优惠降价的方式提出两个报价C.资格评审审查内容和重点与资格预审一致D.施工组织设计和项目管理机构置于详细评审阶段审查29.FIDIC(施工合同对工程量增减变化较大需要调整合同约定单价的原则中，数量的变化导致该项工作的施工单位成本超过( )。（分数：2.00）

10、A.10B.1C.01D.00130.下列依法必须招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人的是( )。（分数：2.00）A.国务院发展和改革部门确定的国家重点项目B.国有资金占控股或者主导地位C.省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目D.单项合同估算价在 50 万元人民币以上的设计服务的采购31.建设工程设计施工总承包合同中，因发包人原因造成监理人未能在合同签约之日起( )天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。（分数：2.00）A.28B.7C.90D.18032.价格指数应首先采用( )提供的价格指数。（分数：2.00）A.合同签订地有关行政管理

11、部门B.工程项目所在地工程咨询造价机构C.合同签订地工程咨询造价机构D.工程项目所在地有关行政管理部门33.在最近( )年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的单位，应拒绝作为资格预审申请人。（分数：2.00）A.1B.2C.3D.534.下列关于保险合同的说法，错误的是( )。（分数：2.00）A.在财产保险合同中，保险合同不得转让B.在合同的有效期内，保险标的危险程度增加的，被保险人按照合同约定应当及时通知保险人C.建筑工程一切险为财产保险合同D.保险人对人身保险的保险费，不得用诉讼方式要求投保人支付35.建设工程勘察合同中，合同生效后 3 天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的( )

12、作为定金。（分数：2.00）A.5B.10C.15D.2036.在建设工程设计合同条件下，发包人应在( )内，支付设计费总额的 20作为定金。（分数：2.00）A.合同签订时B.合同生效后 3 天内C.合同生效后 5 天内D.提交初步设计文件 3 天37.标准履约担保格式中，担保人承诺“在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在( )天内无条件支付”。（分数：2.00）A.5B.7C.14D.2838.当发包人的开工前期工作已完成且临近约定的开工日期时，应委托监理人按( )约定的时间向承包人发出开工通知。（分数：

13、2.00）A.招标文件B.通用条款C.专用条款D.投标人须知39.材料采购合同履行过程中，供货方送货到现场的交货日期，以( )为准。（分数：2.00）A.采购方接收货物时在货单上签收的日B.发货时承运部门签发货单上的戳记日期为准C.供货方通知提货的日期为准D.第一承运人的签收日40.下列 FIDIC 标准施工合同文本中，适用于承包商与专业工程施工分包商订立的施工合同的是( )。（分数：2.00）A.生产设备和设计一施工合同条件B.简明合同格式C.土木工程施工分包合同条件D.施工合同条件41.施工图设计完成后，发包人应将施工图报送建设行政主管部门，由( )进行结构安全和强制性标准、规范执行情况等

14、内容的审查。（分数：2.00）A.建设行政主管部门B.建设行政主管部门委托的审查机构C.设计单位D.监理单位42.某建设项目在设计人按合同规定时限于 2015 年 2 月交付设计资料，项目于 2016 年 8 月开始施工，则( )。（分数：2.00）A.设计人只负责设计交底和处理有关设计问题，不负责参加竣工验收B.设计人不再负责设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收C.设计人仍负责设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收，且不得收取费用D.设计人仍负责设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收，并按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费43.下列关于合同文件的优先解释顺序的排序，正确的是( )。

15、（分数：2.00）A.技术标准和要求投标函及附录图纸已标价的工程量清单B.投标函及附录图纸技术标准和要求已标价的工程量清单C.投标函及附录技术标准和要求图纸已标价的工程量清单D.投标函及附录技术标准和要求已标价的工程量清单图纸44.下列关于分包工程协调管理的说法，错误的是( )。（分数：2.00）A.分包人应执行经承包人确认的发包人和监理人就分包范围内有关工作的所有指令B.分包人应执行经承包人转发的发包人和监理人就分包范围内有关工作的所有指令C.分包人不得直接接受发包人和监理人的指令D.分包人接到监理人的指示后应立即执行45.在缺陷责任期内，任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工

16、程设备的使用性能，( )应重新进行合同约定的试验和试运行，全部费用由责任方承担。（分数：2.00）A.责任方B.承包人C.发包人D.监理人46.缺陷责任期最长不得超过( )。（分数：2.00）A.6 个月B.1 年C.2 年D.3 年47.下列关于建设工程材料设备采购合同的说法，错误的是( )。（分数：2.00）A.建设工程材料设备采购合同一般都采用非即时买卖合同B.分期交付买卖，是指买受人要分期支付价款C.试用买卖的买受人在试用期内可以购买标的物，也可以拒绝购买D.货样买卖，是指当事人双方按照货样或样本显示的质量进行交易48.承包人应( )在场的情况下进行竣工后试验。（分数：2.00）A.发

17、包人B.监理人C.质量监督部门D.设计人49.建设工程设备采购合同中，每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的( )计收，直至交货或提供服务为止。（分数：2.00）A.05B.2C.5D.150.分包人遇到不利外部条件时，可按照总包合同约定的赔偿程序通过承包人提出索赔要求。承包人判明责任后，在收到分包人索赔报告后( )天内给予分包人明确的答复，或要求进一步补充索赔理由和证据。（分数：2.00）A.21B.28C.14D.1151.FIDIC 编制其他合同文本的基础是( )。（分数：2.00）A.设计采购施工(EPC)交钥匙工程合同条件B.生产设备和设计一施工合同条件C.简明合

18、同格式D.施工合同条件二、多项选择题(总题数：31，分数：62.00)52.多项选择题共 30 题。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.。（分数：2.00）_53.初步评审的内容包括( )。（分数：2.00）A.形式评审B.资格评审C.响应性评审D.施工组织设计和项目管理机构评审E.报价评审54.简明标准施工招标文件适用于( )的小型项目。（分数：2.00）A.工期不超过 12 个月B.工期不超过 6 个月C.技术相对简单D.签约合同价较低E.设计和施工不是由同一承包人承担55.施工招标程序中，对实质性响应的投标书

19、排序原则是( )。（分数：2.00）A.总报价在发包人可接受范围内的方案明显最优者排序在前B.总报价最低者排序在前C.技术方案同等水平的投标书，按照投标报价高低确定排列次序D.投标报价相同的，按照进度计划的长短排序E.技术方案同等水平的投标书，按照对投标报价、技术保证措施、实施进度计划等方面的综合评比确定排列次序56.资格预审通过者的数量的确定，可以采用的方法有( )。（分数：2.00）A.无限数量制B.有限数量制C.合格制D.排名制E.随机抽取制57.工程设计招标中，除了依法获得有关部门批准可以不进行公开招标的，必须实行公开招标的情形有( )。（分数：2.00）A.单项合同估算价在 50 万

20、元人民币以上的设计服务的采购B.全部使用国有资金投资的工程建设项目设计服务招标C.国务院发展和改革部门确定的国家重点项目D.省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目E.总合同估算价在 200 万元人民币以上的设计服务的采购58.建设工程项目所需材料设备的采购按标的物的特点可以区分为( )。（分数：2.00）A.买卖合同B.委托合同C.技术合同D.承揽合同E.有名合同59.材料设备采购招标中，以货币价格作为评价指标的评标价法，依据标的性质不同可分为( )。（分数：2.00）A.以设备净残值为基础的评标价法B.综合评标法C.最低投标价法D.以设备寿命周期为基础的评标价法E.综合评估法60.大型

21、工程设备的采购招标初步评审过程中，关于报价审查的说法，错误的是( )。（分数：2.00）A.若单价的计算结果与总价不一致，以单价为准修改总价B.若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以数字表示的数值为准C.评标委员会改正后，作为投标书的有效组成部分D.如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝E.国际招标时，投标人的报价必须选用招标人所在国货币61.工程勘察资质分为( )。（分数：2.00）A.工程勘察综合资质B.工程勘察总包资质C.工程勘察专业资质D.工程勘察分包资质E.工程勘察劳务资质62.对于建设工程勘察合同，可以相应延长合同工期的情形有( )。（分数：2.00）A.勘察人破产

22、重组造成停工B.工作量变化C.地震D.洪水E.变更63.下列关于建设工程材料设备采购合同的说法，正确的是( )。（分数：2.00）A.属于买卖合同B.是双务合同C.是有偿合同D.是诺成合同E.以实物的交付为合同成立的条件64.下列关于材料采购合同中交货数量的说法，错误的是( )。（分数：2.00）A.合同内对磅差和尾差规定出合理的界限范围，必须严格划清责任B.如果超出合理范围，则按实际交货数量计算C.不足部分由供货方补齐或退回不足部分的货款D.采购方同意接受的多交部分，进一步支付溢出数量货物的货款E.在计算多交或少交数量时，必须考虑合理磅差和尾差因素65.下列属于工程施工合同文本的核心条款的是

23、( )。（分数：2.00）A.发包商的主要责任B.工期C.补偿事件D.所有权E.法律的变化66.建设工程合同管理的基本方法有( )。（分数：2.00）A.严格执行建设工程合同管理法律法规B.普及相关法律知识，培训合同管理人才C.设立合同管理机构，配备合同管理人员D.建立合同管理监督制度E.推行合同示范文本制度67.资格预审中，详细审查主要审查内容包括( )。（分数：2.00）A.资质条件B.财务状况C.类似项目的业绩D.提供资料的完整性E.项目经理资格68.标准施工招标文件的组成包括( )。（分数：2.00）A.投标人须知B.项目范围C.工程量清单D.技术标准及要求E.工期69.按照中华人民共

24、和国招标投标法实施条例的规定，进行招标的项目，应当采用公开招标。下列情形中属于可以邀请招标的有( )。（分数：2.00）A.无法精确拟定技术规格的项目B.受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择C.技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择D.采供公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大E.部分使用国有资金的建设项目70.以代理产生的依据不同，可将代理分为( )。（分数：2.00）A.无权代理B.表见代理C.委托代理D.法定代理E.指定代理71.在进行选择保险人决策时，一般至少应考虑( )因素。（分数：2.00）A.信誉B.保险费率C.安全D.服务E.成本72.保险索赔的证据包括( )。（分数：

25、2.00）A.保单B.建设工程合同C.事故照片D.鉴定报告E.索赔金额73.工程地质勘查，包括( )。（分数：2.00）A.选址勘察B.初步勘察C.详细勘察D.施工勘察E.地质勘查74.建设工程设计合同(二)GF 一 2000 一 0210，在建设工程设计合同(一)GF 一 20000209应包括的条款内容外，还增加有( )。（分数：2.00）A.违约责任B.合同文件的组成和优先次序C.项目的投资要求D.设计阶段和设计内容E.设计人应提交的资料和文件75.工程测量，包括的工作有( )等项。（分数：2.00）A.角度测量B.地形测量C.摄影测量D.控制测量E.绘制测量图76.材料设备采购招标中，

26、以设备寿命周期成本为基础的评标价法中，贴现值计算的费用包括( )。（分数：2.00）A.估算寿命期内沉没价值B.估算寿命期内所需的燃料消耗费C.估算寿命期内所需备件及维修费用D.估算寿命期内重置费用E.估算寿命期残值77.下列权利可以质押的有( )。（分数：2.00）A.股票B.可转让的基金份额C.预付账款D.提单E.债权78.下列关于定金的说法，错误的是( )。（分数：2.00）A.定金的数额由相关法律规定B.定金合同要采用书面形式C.收受定金的一方不履行约定债务的，应当双倍返还定金D.给付定金的一方不履行约定债务的，无权要求返还定金E.债务人履行债务后，定金应该抵作价款79.因不可抗力解除

27、合同时，应由发包人承担的费用有( )。（分数：2.00）A.不能退还的货款B.因退货发生的费用C.因解除订货合同发生的费用D.因未及时退货造成的损失E.因解除合同损失的利润80.下列关于施工企业职工意外伤害险的说法，错误的是( )。（分数：2.00）A.意外伤害保险费由施工单位支付B.实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费C.意外伤害保险期限自投保之日起D.意外伤害保险期限至竣工验收之日止E.提前竣工的，保险责任自行终止81.在设计施工总承包合同中，承包人应提前 21 天将申请竣工试验的通知送达监理人，并按照专用条款约定的份数，向监理人提交( )。（分数：2.00）A.最终操作和维修

28、手册B.竣工记录C.试运行报告D.暂行操作和维修手册E.竣工图82.下列属于设备采购合同采购对象的是( )。（分数：2.00）A.发电机B.水管C.吊塔D.发动机E.电线注册监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷 150 答案解析(总分：164.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：51，分数：102.00)1.单项选择题共 50 题。每题的备选项中只有一个最符合题意。（分数：2.00）_解析：2.有独立经费的机关从( )之日起，具有法人资格。（分数：2.00）A.成立 B.核准登记C.注册D.备案解析：解析：有独立经费的机关从成立之日起，具有法人资格。具有法人条件的事业单位、社

29、会团体，依法不需要办理法人登记的，从成立之日起，具有法人资格；依法需要办理法人登记的，经核准登记，取得法人资格。3.下列不属于合同法律关系的客体的是( )。（分数：2.00）A.物B.行为C.智力成果D.事件 解析：解析：合同法律关系的客体包括物、行为、智力成果。4.下列法律事实中属于行为的是( )。（分数：2.00）A.罢工B.行政行为 C.战争D.禁运解析：解析：法律事实包括行为和事件。行政行为和发生法律效力的法院判决、裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生、变更、消灭。战争、罢工、禁运属于事件。5.一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务

30、履行期届满之日起( )个月。（分数：2.00）A.1B.3C.6 D.12解析：解析：一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起 6 个月。6.当事人以生产设备、原材料、半成品、产品抵押的，抵押权自( )时设立。（分数：2.00）A.登记B.抵押物交付C.转移占有抵押物D.抵押合同生效 解析：解析：当事人以生产设备、原材料、半成品、产品，交通运输工具，或者正在建造的船舶、航空器抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立；未经登记，不得对抗善意第三人。7.关于抵押权，协议损害其他债权人利益的，其他债权人可以在知道或者应该知道撤销事由之日起( )内请求人民法院撤销该协议。（分数：2

31、.00）A.6 个月B.3 个月C.1 个月D.1 年 解析：解析：协议损害其他债权人利益的，其他债权人可以在知道或者应该知道撤销事由之日起 1 年内请求人民法院撤销该协议。8.下列关于投标保证金的说法，错误的是( )。（分数：2.00）A.招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金B.投标保证金有效期应当与投标有效期一致C.投标有效期从提交投标文件的截止之日起算D.截止时间由招标人和投标人约定 解析：解析：招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。截止时间根据招标项目的情况由招标文件规定。9.履约担保书是

32、由保险公司、信托公司、证券公司、实体公司或社会上担保公司出具担保书，担保额度是合同价格的( )。（分数：2.00）A.5B.10C.20D.30 解析：解析：履约担保书是由保险公司、信托公司、证券公司、实体公司或社会上担保公司出具担保书，担保额度是合同价格的 30。10.在签订合同的( )日内，退还招标人和其他所有投标人的投标保证金及银行同期存款利息。（分数：2.00）A.3B.5 C.15D.14解析：解析：招标人接受中标人提交的履约保证金后，当放签订合同协议书。在签订合同的 5 日内，退还招标人和其他所有投标人的投标保证金及银行同期存款利息，完成本次项目招标的全部工作。11.建设领域的各项

33、制度实际上是以( )为中心相互推进的。（分数：2.00）A.监理制度B.招标投标制度C.合同制度 D.法人负责制解析：解析：建设领域的各项制度实际上是以合同制度为中心相互推进的，建设工程合同管理的健全完善无疑有助于建筑领域其他各项制度的推进。12.下列关于代理的说法，错误的是( )。（分数：2.00）A.代理人必须在代理权限范围内实施代理行为B.代理人以被代理人的名义实施代理行为C.代理人在被代理人授权范围内独立地表现自己的意志D.代理人对代理行为承担民事责任 解析：解析：代理人必须在代理权限范围内实施代理行为。代理人以被代理人的名义实施代理行为。代理人在被代理人授权范围内独立地表现自己的意志

34、。被代理人对代理行为承担民事责任。13.施工专业分包合同规定，分包人应编制专业工程的施工组织设计和进度计划，报( )批准后执行。（分数：2.00）A.监理人B.承包人 C.业主D.总监理工程师解析：解析：施工专业分包合同规定，分包人应编制专业工程的施工组织设计和进度计划，报承包人批准后执行。14.分包人应在工程变更确定后( )天内向承包人提出变更分包工程价款的报告，经承包人确认后调整合同价款。（分数：2.00）A.7B.11 C.14D.28解析：解析：分包人应在工程变更确定后 11 天内向承包人提出变更分包工程价款的报告，经承包人确认后调整合同价款；若分包人在双方确定变更后 11 天内未向承

35、包人提出变更分包工程价款的报告，视为该项变更不涉及合同价款的调整。15.建设工程设计施工总承包合同中，属于通用条款规定的竣工试验程序中第三阶段的内容的是( )。（分数：2.00）A.性能测试 B.功能性试验C.适当的检查D.安全运行试验解析：解析：建设工程设计施工总承包合同中，通用条款规定的竣工试验程序按三阶段进行：第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验；第二阶段，承包人进行试验。保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可能利用的操作条件下安全运行；第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性

36、能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。16.下列关于材料采购合同中，交货地点的确定，说法错误的是( )。（分数：2.00）A.出卖人应当按照约定的地点交付标的物B.当事人没有约定交付地点或者约定不明确，可以协议补充C.不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定D.不能达成补充协议的，应当在出卖人订立合同时的营业地交付标的物 解析：解析：出卖人应当按照约定的地点交付标的物。当事人没有约定交付地点或者约定不明确，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。17.出卖人按照约定标的物置于交付地点，买受人违反预定没有收取的，标的物损毁、灭失的风险自(

37、)之日起由买受人承担。（分数：2.00）A.出卖人通知买受人B.标的物置于交付地点C.违反约定 D.出卖人离开标的物解析：解析：出卖人按照约定标的物置于交付地点，买受人违反预定没有收取的，标的物损毁、灭失的风险自违反约定之日起由买受人承担。18.承包人根据合同认为有权得到追加付款(或)延长工期时，应按规定程序向( )提出索赔。（分数：2.00）A.业主B.发包人 C.承包人D.监理人解析：解析：承包人根据合同认为有权得到追加付款(或)延长工期时，应按规定程序向发包人提出索赔。19.对大型的现场工艺试验，监理人认为有必要时，应由( )根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人

38、审批。（分数：2.00）A.设计人B.发包人C.承包人 D.实际施工人解析：解析：承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为有必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审批。20.承包人应在收到分包人提供的竣工验收报告之日起( )日内通知发包人进行验收，分包人应配合承包人进行验收。（分数：2.00）A.3 B.5C.7D.11解析：解析：承包人应在收到分包人提供的竣工验收报告之日起 3 日内通知发包人进行验收，分包人应配合承包人进行验收。发包人未能按照总承包合同及时组织验收时，承包人应按照总承包合同规定的发包人验收的期

39、限及程序自行组织验收，并视为分包工程竣工验收通过。21.下列关于对发包人提供的材料和工程设备管理的说法中，错误的是( )。（分数：2.00）A.发包人要求向承包人提前接货的物资，承包人可以根据实际情况予以拒绝 B.发包人要求向承包人提前接货的物资，应由发包人承担承包人由此增加的保管费用C.发包人要求向承包人提前接货的物资，承包人不得拒绝D.承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划解析：解析：发包人要求向承包人提前接货的物资，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的保管费用。22.发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备，并在

40、到货( )天前通知承包人。（分数：2.00）A.3B.5C.7 D.11解析：解析：发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备，并在到货 7 天前通知承包人。23.勘察合同履行中，为了保证勘察工作顺利开展，下列准备工作中不属于发包人的工作是( )。（分数：2.00）A.修好通行道路、接通电源水源B.勘察现场设备机具的布置和架设 C.落实土地征用、青苗树木赔偿D.平整施工场地解析：解析：根据项目的具体情况，双方可以在合同内约定由发包人负责保证勘察工作顺利开展应提供的条件，可能包括：(1)落实土地征用、青苗树木赔偿；(2)拆除地上地下障碍物；(3)处理施工扰民及影

41、响施工正常进行的有关问题；(4)平整施工场地；(5)修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等。24.在设计合同履行过程中，设计人已完成设计工作的 20，发包人要求终止或解除合同，则( )。（分数：2.00）A.设计人应退还发包人已付的定金B.设计人不退还发包人已付的定金C.发包人支付该阶段设计费的一半 D.发包人支付该阶段的全部设计费解析：解析：在设计合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。25.设

42、计合同履行过程中，属于设计人责任的是( )。（分数：2.00）A.组织对设计文件的审查、鉴定和验收B.办理设计文件的报批手续C.参加初步设计审查会议 D.为现场的设计人提供必要的工作条件解析：解析：设计合同履行过程中，设计人的责任包括：保证设计质量；各设计阶段的工作任务(包括参加初步设计审查会议)；对外商的设计资料进行审查；配合施工的义务；保护发包人的知识产权。26.下列情形中，不属于发包人违约的是( )。（分数：2.00）A.发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款B.发包人拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误C.发包人原因造成停工的时问超过 28 天以上 D.发包人无法继续履行合同解析

43、：解析：发包人的违约：(1)发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误；(2)发包人原因造成停工的时间超过 56 天以上；(3)监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工；(4)发包人无法继续履行合同或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；(5)发包人不履行合同约定的其他义务。27.下列关于评标的说法，错误的是( )。（分数：2.00）A.采用经评审的最低投标价法采用初步评审和详细评审两个阶段进行B.采用综合评标价法只需进行详细评审阶段 C.初步评审检查投标书是否对招标文件作出了实质响应D.详细评审审查和评定投标实施方案的完

44、整性和科学性解析：解析：无论采用经评审的最低投标价法还是综合评标价法均采用初步评审和详细评审两个阶段进行。初步评审以招标文件前附表规定的评审内容，检查投标书是否对招标文件作出了实质响应。详细评审则是审查和评定投标实施方案的完整性和科学性；对工程质量、安全等方面存在的问题；投入产出的可行性比较。28.采用经评审的最低投标价法时，关于初步评审的说法，错误的是( )。（分数：2.00）A.招标人允许偏离的最大范围应在投标人须知中明确B.报价中不允许以中标可以优惠降价的方式提出两个报价C.资格评审审查内容和重点与资格预审一致D.施工组织设计和项目管理机构置于详细评审阶段审查 解析：解析：由于经评审的最

45、低投标价法针对具有通用技术、性能标准没有特殊要求的招标项目，因此施工组织设计和项目管理机构置于初步评审阶段审查。29.FIDIC(施工合同对工程量增减变化较大需要调整合同约定单价的原则中，数量的变化导致该项工作的施工单位成本超过( )。（分数：2.00）A.10B.1 C.01D.001解析：解析：FIDIC施工合同对工程量增减变化较大需要调整合同约定单价的原则是，必须同时满足以下 4 个条件：(1)该部分工程在合同内约定属于按单价计量支付的部分；(2)该部分工作通过计量超过工程量清单中估计工程量的数量变化超过 10；(3)计量的工程数量与工程量清单中该项单价的乘积，超过中标合同金额(我国标准

46、合同中的“签约合同价”)的 001；(4)数量的变化导致该项工作的施工单位成本超过 1。30.下列依法必须招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人的是( )。（分数：2.00）A.国务院发展和改革部门确定的国家重点项目B.国有资金占控股或者主导地位 C.省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目D.单项合同估算价在 50 万元人民币以上的设计服务的采购解析：解析：国有资金占控股或者主导地位的依法必须招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。31.建设工程设计施工总承包合同中，因发包人原因造成监理人未能在合同签约之日起( )天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调

47、整要求，或者解除合同。（分数：2.00）A.28B.7C.90 D.180解析：解析：建设工程设计施工总承包合同中，因发包人原因造成监理人未能在合同签约之日起 90 天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。32.价格指数应首先采用( )提供的价格指数。（分数：2.00）A.合同签订地有关行政管理部门B.工程项目所在地工程咨询造价机构C.合同签订地工程咨询造价机构D.工程项目所在地有关行政管理部门 解析：解析：价格指数应首先采用工程项目所在地有关行政管理部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，也可采用有关部门提供的价格代替。33.在最近( )年内有骗取中标或严重违约或重大

48、工程质量问题的单位，应拒绝作为资格预审申请人。（分数：2.00）A.1B.2C.3 D.5解析：解析：在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的单位，应拒绝作为资格预审申请人。34.下列关于保险合同的说法，错误的是( )。（分数：2.00）A.在财产保险合同中，保险合同不得转让 B.在合同的有效期内，保险标的危险程度增加的，被保险人按照合同约定应当及时通知保险人C.建筑工程一切险为财产保险合同D.保险人对人身保险的保险费，不得用诉讼方式要求投保人支付解析：解析：在财产保险合同中，保险合同的转让应当通知保险人，经保险人同意继续承保后，依法转让合同。在合同的有效期内，保险标的危险程度增加的，被保险人按照合同约定应当及时通知保险人，保险人有权要求增加保险费或者变更保险合同。建筑工程一切险和安装工程一切险为财产保险合同。保险人对人身保险的保险费，不得用诉讼方式要求投保人支付。35.建设工程勘察合同中，合同生效后 3 天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的( )作为定金。（分数：2.00）A.5B.10C.15D.20 解析：解析：建设工程勘察合同中，合同生效后 3 天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的 20