【工程类职业资格】注册造价工程师（建设工程计价）历年真题试卷汇编3及答案解析.doc

1、注册造价工程师（建设工程计价）历年真题试卷汇编 3 及答案解析(总分：58.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：22，分数：44.00)1.单项选择题共 72 题，每题。每题的备选项中只有一个最符合题意。（分数：2.00）_2.根据建设项目工程总承包合同示范文本(GF20110216)，下列关于变更程序的，说法中，正确的是( )。【2016 年真题】（分数：2.00）A.发包人要求的变更，应事先以书面或口头形式通知承包人B.承包人接到发包人变更通知后，有义务在规定时间内向发包人提交书面建议报告C.承包人有义务接受发包人要求的变更，无须通过建议报告表达不支持的观点D.承包人提交变

2、更建议报告后，在等待发包人回复的时间内，可停止相关工作3.关于建设工程总承包合同价款的支付，下列说法正确的是( )。【2015 年真题】（分数：2.00）A.预付款扣完后，由于工程尚未竣工，发包人可以不退还预付款保函B.未约定预付款保函的，发包人在合同生效后规定时间内向承包人支付预付款金额C.发包人延误付款的，应自延误之日起按同期存款利率向承包人支付延期付款利息D.发包人延误付款的，承包人有权直接暂停施工4.根据建设项目工程总承包合同示范文本(CF20110216)，下列说法正确的是( )。【2013 年真题】（分数：2.00）A.预付款支付的时间及额度在通用条款中约定B.预付款抵扣完后，承包

3、人应及时向发包人退还预付款保函C.发包人延误付款 20 天以上经催告仍不付款的，承包人即可停工D.合同解除发包人有权要求承包人支付尚未扣完的预付款5.根据建设项目工程总承包合同示范文本(CF20110126)，发包人按付款计划表付款时，如承包人的实际进度比约定的目标进度落后 30 日及以上，发包人有权( )。【2014 年真题】（分数：2.00）A.停止当期结算B.自行调整付款计划C.与承包人商定减少当期付款额D.与承包人协商抵减合同总额6.国际工程通用的合同文件中，英国土木工程师学会制定的新工程合同条件简称为( )。【2012 年真题】（分数：2.00）A.FIDIC“新红皮书”B.NEC

4、合同C.AIA 合同D.EPC交钥匙项目合同条件7.在 FIDIC 合同条件下，当变更的工程量与对该项工作规定的具体费率的乘积超过了接受合同额的一定比例时，其费率或单价可以调整，该比例为( )。【2012 年真题】（分数：2.00）A.10B.1C.01D.0018.根据 FIDIC施工合同条件(1999 版)，关于合同价款调整的规定，下列说法中正确的是( )。【2015年真题】（分数：2.00）A.工程量的变更与对应费率的乘积超过了中标总金额的 1时才予调整B.实际测量工程量比工程量表中工程量变动大于 10时，可调整相应单价C.工程师要求改变施工顺序的，不应调整合同价款D.承包人配合工程检验

5、所发生的剥露和覆盖，不应调整合同价款9.关于工程索赔的说法，正确的是( )。【2012 年真题】（分数：2.00）A.索赔是单向的B.监理人的指令有时会发生索赔C.发包人不可以通过冲账、扣留保证金等实现索赔D.合同中默认的索赔不具有法律效力10.根据建设工程工程量清单计价规范(GB 505002013)，关于索赔处理的规定，说法正确的是( )。【2012 年真题改】（分数：2.00）A.承包人超出规定的时限提出索赔将无权获得追加付款，但工期可以延长B.具有连续影响的索赔事件承包人应递交中间索赔报告C.发包人收到索赔报告后一个月内不作答复则承包人视为该项索赔已被认可D.承包商在接受了竣工付款证书

6、后至最终结清证书前仍有权提出施工期间的任何索赔11.关于建设工程施工合同索赔，下列说法中正确的是( )。【2015 年真题】（分数：2.00）A.发包人可以在索赔事件发生后暂不通知承包人，待工程结算时一并处理B.发包人向承包人提出索赔，承包人无权要求发包人补充提供索赔理由和证据C.承包人在收到发包人的索赔资料后，未在规定时间内作出答复，视为该索赔事件成立D.承包人未在索赔事件发生后的规定时间内发出索赔通知的，应免除发包人的一切责任12.在 FIDIC 合同条件中，工程师确认用于永久工程的材料和设备符合预支条件，在确定其实际费用后，其支付证书中应增加该费用的( )作为工程材料和设备预支款。【20

7、14 年真题】（分数：2.00）A.50B.60C.70D.8013.FIDIC 施工合同条件规定，如果承包商不能按时收到业主的付款，承包商有权就未付款额收取延误支付期间的融资费。融资费的计息方式是( )。【2016 年真题】（分数：2.00）A.按星期计算单利B.按星期计算复利C.按月计算单利D.按月计算复利14.国际工程中，当承包商提交书面结清单后的一定期限内，由工程师向业主发出的证书是( )。【2013年真题】（分数：2.00）A.期中支付证书B.最终支付证书C.履约证书D.工程接收证书15.根据 FIDIC 施工合同条件，业主所扣留承包商保留金的第二次返还时间是( )。【2008 年真

8、题】（分数：2.00）A.颁发履约证书后B.颁发工程接收证书后C.提交履约保函后D.缺陷通知期满后16.由发包人组织，会同监理人、设计单位、承包人、使用单位等参加工程验收，验收合格后发包人可投入使用的工程验收是指( )。【2012 年真题】（分数：2.00）A.分段验收B.中间验收C.交工验收D.竣工验收17.大中型和限额以上建设项目及技术改造项目，工程整体验收的组织单位可以是( )。【2014 年真题】（分数：2.00）A.监理单位B.业主单位C.使用单位D.国家发改委18.关于建设项目竣工验收，下列说法正确的是( )。【2015 年真题】（分数：2.00）A.单位工程的验收由施工单位组织B

9、大型项目单位工程的验收由国家发改委组织C.小型项目的整体验收由项目主管部门组织D.工程保修书不属于竣工验收条件19.下列资料中，不属于竣工验收报告附有文件的是( )。【2013 年真题】（分数：2.00）A.工程竣工验收备案表B.施工许可证C.施工图设计文件的审查意见D.施工单位签署的工程质量保修书20.建设项目竣工验收的最小单位是( )。【2006 年真题】（分数：2.00）A.单项工程B.单位工程C.分部工程D.分项工程21.建设项目竣工验收方式中，又称为交工验收的是( )。【2007 年真题】（分数：2.00）A.分部工程验收B.单位工程验收C.单项工程验收D.工程整体验收22.完整的

10、竣工决算所包含的内容是( )。【2013 年真题】（分数：2.00）A.竣工财务决算说明书、竣工财务决算报表、工程竣工图、工程竣工造价对比分析B.竣工财务决算报表、竣工决算、工程竣工图、工程竣工造价对比分析C.竣工财务决算说明书、竣工决算、竣工验收报告、工程竣工造价对比分析D.竣工财务决算报表、工程竣工图、工程竣工造价对比分析二、多项选择题(总题数：7，分数：14.00)23.多项选择题共 24 题，每题。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.。（分数：2.00）_24.关于合同价款纠纷的处理，下列说法中正确的有(

11、)。【2013 年真题】（分数：2.00）A.借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效B.当事人对垫资利息有约定的利息高于同期同类贷款利率的应予以支持C.当事人对建筑工程的计价标准或计价方法有约定的按约定结算工程价款D.对于阴阳合同，其价款结算应以备案的中标合同作为依据E.建设工程未交付，工程价款也未结算的，则工程欠款的计算日为当事人的起诉之日25.工程造价咨询人在进行工程造价鉴定时，应自行收集而非由委托人提供的鉴定资料有( )。【2015 年真题】（分数：2.00）A.适用于鉴定项目的规章、规范性文件和定额B.鉴定项目同期同类型工程的技术经济指标C.鉴定项目施工过程中

12、的施工组织、质量、工期等工程资料D.鉴定项目的施工合同及补充协议E.鉴定项目所涉及实物标的的现场勘验资料26.工程造价咨询人开展工程造价司法鉴定工作时，正确的做法有( )。【2016 年真题】（分数：2.00）A.应按仲裁、诉讼程序和要求进行鉴定B.应依法出庭接受鉴定项目方当事人对鉴定意向书的质询C.应自行收集适用于鉴定项目的工程造价信息D.应自行对现场进行勘验E.是鉴定项目一方当事人、代理人的，应自行回避27.根据建设项目工程总承包合同示范文本(GF20110126)，以下情形中，属于应对合同价款进行调整的有( )。【2014 年真题】（分数：2.00）A.合同变更B.法律法规变化影响的合同

13、价格增减C.工程造价管理部门公布的价格调整造成工程成本增减D.一周内停水、停电等造成累计停工超过 8 小时E.发包人批准的变更估算的增减28.国际工程合同价款计算中，关于预付款下列说法中正确的有( )。【2013 年真题】（分数：2.00）A.首次预付款的支付时间以收到预付款保函和颁发中标函之日两者中较早者为准B.预付款应在支付证书中按百分比扣减的方式偿还C.当期中支付证书的累计总额超过中标合同价(含暂定金额)的 10开始扣减D.在预付款完全偿还之前承包商应保证预付款保函一直有效E.如在预付款保函截止日期前 28 天预付款还未完全偿还，则承包商应相应延长保函期限29.工程竣工验收报告的附有文件

14、包括( )【2015 年真题】（分数：2.00）A.施工许可证B.施工单位签署的工程质量保修书C.完整的施工管理资料D.施工图设计文件审查意见E.设备的进场实验报告注册造价工程师（建设工程计价）历年真题试卷汇编 3 答案解析(总分：58.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：22，分数：44.00)1.单项选择题共 72 题，每题。每题的备选项中只有一个最符合题意。（分数：2.00）_解析：2.根据建设项目工程总承包合同示范文本(GF20110216)，下列关于变更程序的，说法中，正确的是( )。【2016 年真题】（分数：2.00）A.发包人要求的变更，应事先以书面或口头形式通

15、知承包人B.承包人接到发包人变更通知后，有义务在规定时间内向发包人提交书面建议报告 C.承包人有义务接受发包人要求的变更，无须通过建议报告表达不支持的观点D.承包人提交变更建议报告后，在等待发包人回复的时间内，可停止相关工作解析：解析：选项 A，发包人要求的变更以及采纳了承包人提交的变更建议书后决定的变更应事先以书面形式通知承包人；选项 C，如承包人不接受发包人变更通知中的此项变更时，建议报告中包括不支持此项变更的理由；选项 D，承包人在等待发包人回复的时间内，不能停止或延误任何工作。3.关于建设工程总承包合同价款的支付，下列说法正确的是( )。【2015 年真题】（分数：2.00）A.预付款

16、扣完后，由于工程尚未竣工，发包人可以不退还预付款保函B.未约定预付款保函的，发包人在合同生效后规定时间内向承包人支付预付款金额 C.发包人延误付款的，应自延误之日起按同期存款利率向承包人支付延期付款利息D.发包人延误付款的，承包人有权直接暂停施工解析：解析：未约定预付款保函的，发包人在合同生效后 10 日内向承包人支付预付款金额。选项 A，发包人应在预付款扣完后的 14 天内将预付款保函退还给承包人。选项 C，发包人延误付款，应自延误之日起按同期贷款利率向承包人支付延期付款利息。选项 D，发包人没有按合同约定按时支付预付款的，承包人可催告发包人支付；发包人在预付款期满后的 7 天内仍未支付的，

17、承包人可在付款期满后的第 8 天起暂停施工。4.根据建设项目工程总承包合同示范文本(CF20110216)，下列说法正确的是( )。【2013 年真题】（分数：2.00）A.预付款支付的时间及额度在通用条款中约定B.预付款抵扣完后，承包人应及时向发包人退还预付款保函C.发包人延误付款 20 天以上经催告仍不付款的，承包人即可停工D.合同解除发包人有权要求承包人支付尚未扣完的预付款 解析：解析：选项 A，预付款支付的时间及额度在合同专用条款中约定；选项 B，预付款抵扣完后，发包人应及时向承包人退还预付款保函；选项 C，发包人延误付款 15 天以上经催告仍不付款的，承包人即可停工。5.根据建设项目

18、工程总承包合同示范文本(CF20110126)，发包人按付款计划表付款时，如承包人的实际进度比约定的目标进度落后 30 日及以上，发包人有权( )。【2014 年真题】（分数：2.00）A.停止当期结算B.自行调整付款计划C.与承包人商定减少当期付款额 D.与承包人协商抵减合同总额解析：解析：发包人按付款计划表付款时，承包人的实际工作和(或)实际进度比付款计划表约定的关键路径的目标任务落后 30 日及以上时，发包人有权与承包人商定减少当期付款金额，并有权与承包人共同调整付款计划表。6.国际工程通用的合同文件中，英国土木工程师学会制定的新工程合同条件简称为( )。【2012 年真题】（分数：2.

19、00）A.FIDIC“新红皮书”B.NEC 合同 C.AIA 合同D.EPC交钥匙项目合同条件解析：解析：国际工程通用的合同文件有，国际咨询工程师联合会(FIDIC)编制的系列合同条件、英国土木工程师学会(ICE)编制的 ICE 合同及 NEC 合同(即新工程合同条件)、美国建筑师学会的 AIA 系列合同条件以及英国皇家建筑师学会的 JCT 合同等。7.在 FIDIC 合同条件下，当变更的工程量与对该项工作规定的具体费率的乘积超过了接受合同额的一定比例时，其费率或单价可以调整，该比例为( )。【2012 年真题】（分数：2.00）A.10B.1C.01D.001 解析：解析：工程量变更可以调整

20、合同规定费率或价格的条件包括：(1)该部分工程实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于 10；(2)该项部分工程工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的 001；(3)由于工程量的变更直接造成该部分工程每单位工程量费用的变动超过1；(4)该部分工程不是合同中规定的“固定费率项目”。8.根据 FIDIC施工合同条件(1999 版)，关于合同价款调整的规定，下列说法中正确的是( )。【2015年真题】（分数：2.00）A.工程量的变更与对应费率的乘积超过了中标总金额的 1时才予调整B.实际测量工程量比工程量表中工程量变动大于 10时，可调整相应单价 C.工程师要求改变施工

21、顺序的，不应调整合同价款D.承包人配合工程检验所发生的剥露和覆盖，不应调整合同价款解析：解析：选项 A，工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的 00l时才予调整；选项C，工程师要求改变施工顺序的，应根据实际调整合同价款；选项 D，承包人配合工程检验所发生的剥露和覆盖，应按实际调整。9.关于工程索赔的说法，正确的是( )。【2012 年真题】（分数：2.00）A.索赔是单向的B.监理人的指令有时会发生索赔 C.发包人不可以通过冲账、扣留保证金等实现索赔D.合同中默认的索赔不具有法律效力解析：解析：选项 A，索赔是双向的；选项 C，发包人可以通过冲账、扣留保证金等实现对承包人的索赔；选项

22、D，合同中默认的索赔具有法律效力。10.根据建设工程工程量清单计价规范(GB 505002013)，关于索赔处理的规定，说法正确的是( )。【2012 年真题改】（分数：2.00）A.承包人超出规定的时限提出索赔将无权获得追加付款，但工期可以延长B.具有连续影响的索赔事件承包人应递交中间索赔报告 C.发包人收到索赔报告后一个月内不作答复则承包人视为该项索赔已被认可D.承包商在接受了竣工付款证书后至最终结清证书前仍有权提出施工期间的任何索赔解析：解析：主要考查国际工程施工中索赔的相关问题，需要掌握索赔的程序及相关规定，是常考的知识点之一。选项 A，承包人超出时限提出索赔，将无权获得追加付款，竣工

23、时间不得延长；选项 C，发包人没有在 28 天内对承包人进行答复，该索赔视为已经认可；选项 D，承包人接受了竣工付款证书后，应被认为无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生任何索赔。11.关于建设工程施工合同索赔，下列说法中正确的是( )。【2015 年真题】（分数：2.00）A.发包人可以在索赔事件发生后暂不通知承包人，待工程结算时一并处理B.发包人向承包人提出索赔，承包人无权要求发包人补充提供索赔理由和证据C.承包人在收到发包人的索赔资料后，未在规定时间内作出答复，视为该索赔事件成立 D.承包人未在索赔事件发生后的规定时间内发出索赔通知的，应免除发包人的一切责任解析：解析：承包人在收到发包

24、人送交的索赔资料后 30 日内未与发包人协商、或未予答复或未向发包人提出进一步要求的，视为该项索赔已被承包人认可。选项 A，如果业主认为根据合同的规定有权获得某些款项和(或)要求延长缺陷通知期，业主或工程师应尽快向承包商发出通知，并附详细情况的说明。选项B，业主的索赔，索赔通知所附的详细说明中，应包括业主索赔所依据的合同条款以及索赔款额(或)缺陷通知期延期的证明资料。选项 D，如果承包商未能在 28 天内发出索赔通知，则竣工时间将不被延长，承包商无权获得额外付款，而业主将被免除有关该项索赔的一切责任。12.在 FIDIC 合同条件中，工程师确认用于永久工程的材料和设备符合预支条件，在确定其实际

25、费用后，其支付证书中应增加该费用的( )作为工程材料和设备预支款。【2014 年真题】（分数：2.00）A.50B.60C.70D.80 解析：解析：FIDIC 施工合同条件下，工程师确认用于永久工程的材料和设备符合预支条件后，应当根据审查承包商提交的相关文件确定此类材料和设备的实际费用(包括运至现场的费用)，期中支付证书中应增加的款额为该费用的 80。13.FIDIC 施工合同条件规定，如果承包商不能按时收到业主的付款，承包商有权就未付款额收取延误支付期间的融资费。融资费的计息方式是( )。【2016 年真题】（分数：2.00）A.按星期计算单利B.按星期计算复利C.按月计算单利D.按月计算

26、复利 解析：解析：国际工程合同价款的结算中，业主支付时，如果承包商不能按时收到业主的付款，承包商有权就未付款额从业主应当支付之日起，按月计算复利，收取延误支付期间的融资费。14.国际工程中，当承包商提交书面结清单后的一定期限内，由工程师向业主发出的证书是( )。【2013年真题】（分数：2.00）A.期中支付证书B.最终支付证书 C.履约证书D.工程接收证书解析：解析：在收到最终报表及书面结清单后 28 天内，工程师应向业主发出一份最终支付证书。15.根据 FIDIC 施工合同条件，业主所扣留承包商保留金的第二次返还时间是( )。【2008 年真题】（分数：2.00）A.颁发履约证书后B.颁发

27、工程接收证书后C.提交履约保函后D.缺陷通知期满后 解析：解析：在工程的最后一个缺陷通知期期满后，保留金的余额应立即支付给承包商。16.由发包人组织，会同监理人、设计单位、承包人、使用单位等参加工程验收，验收合格后发包人可投入使用的工程验收是指( )。【2012 年真题】（分数：2.00）A.分段验收B.中间验收C.交工验收 D.竣工验收解析：解析：单项工程竣工验收，又称交工验收，这个阶段的工作由发包人组织，会同承包人、监理人、设计单位和使用单位等有关部门完成。17.大中型和限额以上建设项目及技术改造项目，工程整体验收的组织单位可以是( )。【2014 年真题】（分数：2.00）A.监理单位B

28、业主单位C.使用单位D.国家发改委 解析：解析：大中型和限额以上建设项目的工程整体验收，即动用验收，由国家发改委或由其委托项目主管部门或地方政府部门组织验收，小型和限额以下项目由项目主管部门组织验收。18.关于建设项目竣工验收，下列说法正确的是( )。【2015 年真题】（分数：2.00）A.单位工程的验收由施工单位组织B.大型项目单位工程的验收由国家发改委组织C.小型项目的整体验收由项目主管部门组织 D.工程保修书不属于竣工验收条件解析：解析：选项 A，单位工程的验收由监理单位组织；选项 B，大型项目的整体验收由国家发改委组织；选项 D，工程保修书属于竣工验收条件之一。19.下列资料中，不

29、属于竣工验收报告附有文件的是( )。【2013 年真题】（分数：2.00）A.工程竣工验收备案表 B.施工许可证C.施工图设计文件的审查意见D.施工单位签署的工程质量保修书解析：解析：工程竣工验收报告附有的文件包括：(1)施工许可证；(2)施工图设计文件审查意见；(3)验收组人员签署的工程竣工验收意见；(4)市政基础设施工程附有质量检测和功能性试验资料；(5)施工单位签署的工程质量保修书；(6)法规、规章规定的其他有关文件。20.建设项目竣工验收的最小单位是( )。【2006 年真题】（分数：2.00）A.单项工程B.单位工程 C.分部工程D.分项工程解析：21.建设项目竣工验收方式中，又称为

30、交工验收的是( )。【2007 年真题】（分数：2.00）A.分部工程验收B.单位工程验收C.单项工程验收 D.工程整体验收解析：22.完整的竣工决算所包含的内容是( )。【2013 年真题】（分数：2.00）A.竣工财务决算说明书、竣工财务决算报表、工程竣工图、工程竣工造价对比分析 B.竣工财务决算报表、竣工决算、工程竣工图、工程竣工造价对比分析C.竣工财务决算说明书、竣工决算、竣工验收报告、工程竣工造价对比分析D.竣工财务决算报表、工程竣工图、工程竣工造价对比分析解析：解析：竣工决算由竣工财务决算说明书、竣工财务决算报表、工程竣工图、工程竣工造价对比分析四部分组成。二、多项选择题(总题数：

31、7，分数：14.00)23.多项选择题共 24 题，每题。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.。（分数：2.00）_解析：24.关于合同价款纠纷的处理，下列说法中正确的有( )。【2013 年真题】（分数：2.00）A.借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效 B.当事人对垫资利息有约定的利息高于同期同类贷款利率的应予以支持C.当事人对建筑工程的计价标准或计价方法有约定的按约定结算工程价款 D.对于阴阳合同，其价款结算应以备案的中标合同作为依据 E.建设工程未交付，工程价款也未结算的，则工程

32、欠款的计算日为当事人的起诉之日 解析：解析：当事人对垫资和垫资利息有约定的，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定利息高于同期同类贷款利率的不以支持。25.工程造价咨询人在进行工程造价鉴定时，应自行收集而非由委托人提供的鉴定资料有( )。【2015 年真题】（分数：2.00）A.适用于鉴定项目的规章、规范性文件和定额 B.鉴定项目同期同类型工程的技术经济指标 C.鉴定项目施工过程中的施工组织、质量、工期等工程资料D.鉴定项目的施工合同及补充协议E.鉴定项目所涉及实物标的的现场勘验资料解析：解析：选项 C、D 是由委托人提交的资料。选项 E，根据鉴定工作需要现场勘验的，工程造价

33、咨询人应提请鉴定项目委托人组织各方当事人对被鉴定项目所涉及的实物标的进行现场勘验。26.工程造价咨询人开展工程造价司法鉴定工作时，正确的做法有( )。【2016 年真题】（分数：2.00）A.应按仲裁、诉讼程序和要求进行鉴定 B.应依法出庭接受鉴定项目方当事人对鉴定意向书的质询 C.应自行收集适用于鉴定项目的工程造价信息 D.应自行对现场进行勘验E.是鉴定项目一方当事人、代理人的，应自行回避 解析：解析：选项 A 属于程序合法；选项 B 属于出庭接受质询；选项 C，工程造价咨询人进行工程造价鉴定工作，应自行收集以下(但不限于)鉴定资料。选项 D，根据鉴定工作需要，鉴定机构可组织各方当事人对被鉴

34、定的标的物进行现场勘验。27.根据建设项目工程总承包合同示范文本(GF20110126)，以下情形中，属于应对合同价款进行调整的有( )。【2014 年真题】（分数：2.00）A.合同变更B.法律法规变化影响的合同价格增减 C.工程造价管理部门公布的价格调整造成工程成本增减 D.一周内停水、停电等造成累计停工超过 8 小时E.发包人批准的变更估算的增减 解析：解析：合同价格的调整包括以下情形：(1)合同签订后，因法律、行政法规、国家政策和需要遵守的行业规定，影响合同价格的增减的。(2)合同执行过程中，工程造价管理部门公布的价格调整，涉及承包人投入成本增减的。(3)一周内非承包人原因的停水、停电

35、停气、道路中断等，造成工程现场停工累计超过 8 小时的(承包人须提交报告并提供可证实的证明和估算)。(4)发包人批准的变更估算的增减。(5)本合同约定的其他增减的款项调整。28.国际工程合同价款计算中，关于预付款下列说法中正确的有( )。【2013 年真题】（分数：2.00）A.首次预付款的支付时间以收到预付款保函和颁发中标函之日两者中较早者为准B.预付款应在支付证书中按百分比扣减的方式偿还 C.当期中支付证书的累计总额超过中标合同价(含暂定金额)的 10开始扣减D.在预付款完全偿还之前承包商应保证预付款保函一直有效 E.如在预付款保函截止日期前 28 天预付款还未完全偿还，则承包商应相应延

36、长保函期限 解析：解析：选项 A，首次分期预付款的支付时间是在中标函颁发之日起 42 内，或在收到承包商提交的履约保证和预付款函之日起 21 天内，两者中以较晚者为准；选项 C，当期中支付证书的累计总额(不包括预付款及保留金的扣减与偿还)超过中标合同价(减去暂定金额)的 10开始扣减。29.工程竣工验收报告的附有文件包括( )【2015 年真题】（分数：2.00）A.施工许可证 B.施工单位签署的工程质量保修书 C.完整的施工管理资料D.施工图设计文件审查意见 E.设备的进场实验报告解析：解析：工程竣工验收报告的附有文件包括：(1)施工许可证；(2)施工图设计文件审查意见；(3)验收组人员签署的工程竣工验收意见；(4)市政基础设施工程应附有质量检测和功能性试验资料；(5)施工单位签署的工程质量保修书；(6)法律、规章规定的其他有关文件。