试验检测委托协议.doc

1、试验检测委托协议甲方：_ 合同编号：_法定代表人：_ 签订地址：_乙方：_ 签订日期：_年_月_日法定代表人：_甲乙双方就_工程有关试验检测事宜，经协商一致，达成如下协议，共同遵守。第一条 委托内容甲方为保证建设工程质量，委托乙方为甲方的中心试验室，配合甲方对所建工程实施质量检测、监督和管理工作。第二条 乙方资质乙方具有建筑工程质量检验机构资质，通过中国国家认证认可监督委员会组织的计量认证，具有对该工程进行试验、检测和技术服务的能力和资格。第三条 服务内容乙方承担的主要试验、检测技术服务如下：（1）协助甲方制定全线建设工程试验检测工作体系、工作程序、制度、工作标准及统一全线检测用表。（2）协助

2、甲方对全线监理、施工单位试验室的工程质量检测工作进行监督、检查和技术指导，并对其工作质量进行抽查。负责收集施工单位试验室上报的经监理单位签认的试验情况月报表，汇总后上报甲方。（3）对全线工程实体及所用原材料、构件、制品质量进行现场随机抽查，对重要原材料、配合比及关键工程、关键部位进行独立取样、试验和检测，负责全线试验比对工作并公布比对结果。（4）协助甲方对监理单位试验室和检测人员资格的审查，对施工单位试验室和检测人员资格的抽查。（5）参与全线工程质量事故的调查处理，参加全线工程质量的检查、评定和验收工作。（6）对监理单位试验室无法进行的试验和检测，协助甲方主管工程师进行见证取样送检或及时通知有

3、关单位进行试验检测。（7）协助甲方组织对新颁布的有关检测标准、规范的宣传贯彻工作。（8）接受上级质量监督部门的检查。（9）甲方委托的其它试验检测工作。第四条 甲方责任1负责检测期间乙方与施工、监理单位的协调工作，提供查阅相关技术资料和配合现场检测工作的便利条件。2按协议约定办理验工计价手续，及时拨付和结算工程价款。3督促乙方按施工质量检验有关要求、工程进度和协议要求实施检测工作，负责检测成果的验收。4组织乙方及相关单位对检测过程中发现的工程问题进行分析、验收和处理。第五条 乙方责任1协助甲方作好对全线试验检测工作监督、检查、技术指导和现场抽查、质量评定及验收等工作。编制检测大纲和实施方案，并在

4、报甲方审批后组织实施。2配备满足本项目检测工作需要的负责人、技术人员及检测设备。3按规定接收或抽检试验样品，并及时按有关标准和规范进行试验检测。提供正确无误的试验检测报告，一式_份（其中一份由乙方保存），并对报告所提供数据的其实性、可靠性负责，对检测中发现的重大质量缺陷和工程隐患在_小时内报甲方。4现场检测时，有责任保证受检对象不被破坏。5有责任就检测报告中的质疑进行澄清和解释说明，并为甲方提供相关试验检测的咨询服务。6在本协议执行期间和协议终止后，未经甲方的同意，不得泄漏与本协议业务有关的资料。第六条 甲方权利1有权要求乙方按甲方要求进行试验检测。2有权要求乙方在满足合理试验周期条件下及时提

5、供检测报告。3有权获得正确无误的试验检测报告，对检测报告中的数据、引用标准提出质疑。第七条 乙方权利1有权拒绝非法要求和违反职业准则的行为。2有权要求甲方在现场检测时提供必要的检测条件和安全防护。3有权要求甲方或被检方提供有关被检样品的技术资料、施工图纸等。4有权拒收不符合标准规范要求的试样。5有权要求甲方按时支付技术服务和试验检测费用。第八条 人员和设备1乙方应委派具有良好职业道德、有较强的组织协调能力、较高的业务技术水平、有_年以上现场检测检验的工程师及以上职称的人员负责检查检测工作。根据施工进度和检测项目的需要配备有检测资质证的检测人员。2乙方根据检测大纲和实施方案的要求，配备相应的各种

6、较先进的检测设备，确保满足检测的需要。第九条 工作汇总1每次检查检测工作前，乙方根据每个施工单位的月报表编制检测计划，预定检测数量并报甲方批准。2每次检查检测工作中，乙方要求监理和施工单位确认，以此作为与甲方清算的根据。3甲方在检查中任意抽查检测的项目，由甲方签认确定。4检测工作完成后，乙方应对实际检测结果按标段进行汇总，并报甲方。第十条 费用及支付方式1在协议工期内，乙方完成第三条所列试验检测技术服务项目并经甲方考核通过后，甲方应向乙方支付技术服务费（不含车辆交通费用）：每季_万元，按季度拨付。2在协议工期内的试验检测费用，根据监理签认、施工单位委托和甲方签认确定的实际发生数量，按照_标准收

7、取，按季度结算。3如由于乙方出现检测结果严重失真或出现检测质量事故，甲方将扣除乙方总检测费的_。问题严重的甲方将解除协议，乙方并承担相应经济责任。4费用的付款方式：_。第十一条 违约责任除本协议特别约定之外，任何一方违反本协议约定，应赔偿给对方造成的损失，并向对方支付违约金人民币_元。第十二条 争议的解决本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。当和解或调解不成时，选择下列第_种方式解决：（1）将争议提交_仲裁委员会仲裁；（2）依法向_人民法院提起诉讼。第十三条 协议工期本协议工期为：_年_月至_工程竣工交验时止。在此期间，甲方有权根据工程进展情况，提前_个月通知乙方，终止本协议。第十四条 其他1本协议中如有未尽事宜，由双方当事人共同协商一致，签订书面补充协议。2本协议自各方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。各方应在协议正本上加盖骑缝章。3本协议一式_份，双方各执_份，具同等法律效力。甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_授权代理人：（签字）_ 授权代理人：（签字）_住址：_ 住址：_邮政编码：_ 邮政编码：_联系电话：_ 联系电话：_传真：_ 传真：_日期：_ 日期：_电子信箱：_ 电子信箱：_开户银行：_ 开户银行：_账号：_ 账号：_