[工程类试卷]2015年注册建造师二级（建设工程法规及相关知识）真题试卷及答案与解析.doc

1、2015 年注册建造师二级（建设工程法规及相关知识）真题试卷及答案与解析一、单项选择题共 60 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 施工企业项目经理部经营活动的法律后果由( )。（A）项目经理部承担（B）企业法人承担（C）企业法定代表人承担（D）项目经理部与企业法人共同承担2 关于委托代理终止情形的说法，正确的是( )。（A）被代理人恢复了民事行为能力（B）被代理人取得了民事行为能力（C）指定单位取消指定（D）代理期间届满或者代理事务完成3 甲房地产公司在 A 地块开发住宅小区，为满足该小区住户景观的需要，便与相邻的乙工厂协商约定，甲公司支付乙工厂 800 万元，乙工厂在

2、20 年内不在本厂区建设 15 米以上的建筑物，以免遮挡住户观景，合同签订生效后甲公司即支付了全部款项。后来，甲公司将 A 地块的建设用地使用权转让给丙置业公司。关于 A 地块权利的说法，正确的是( )。（A）甲公司对乙工厂的土地拥有地役权（B）甲公司对乙工厂的土地拥有担保物权（C）甲公司约定的权利自合同公证后获得（D）甲公司转让 A 地块后，丙公司不享有该项权利4 关于不动产物设立的说法，正确的是( )。（A）不动产物权的设立应依法登记（B）不动产物权的设立属自愿登记（C）不动产物权的设立自合同成立之日时生效（D）不动产登记由合同签订地的登记机构办理5 下列事项中，属于专利权保护对象的是(

3、)。（A）施工企业的名称或标志（B）施工企业编制的投标文件（C）施工企业编制的施工方案（D）施工企业发明的新技术6 关于担保的说法，正确的是( )。（A）担保是用益物权的一种（B）担保的目的是保障特定债权实现（C）担保合同是主合同（D）反担保不适用担保法的规定7 某开发商以其 A 地块的建设用地使用权作为向银行贷款的担保，确保按期还贷。此担保方式属于( ) 。（A）保证（B）质押（C）抵押（D）留置8 关于建筑市场诚信行为的公布内容和范围，下列说法中，正确的是( )。（A）招标投标违法行为记录公告涉及商业秘密的一律不得公开（B）招标投标违法行为记录公告涉及个人隐私的一律不得公开（C）招投投标违

4、法行为记录公告涉及公共利益的一律不得公开（D）招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密的一律不得公开9 根据建设工程安全生产管理条例，施工单位的相关人员未经安全教育培训或经考核不合格即责令限期改正，逾期未改正的，责令停业整顿，下列人员中，属于“相关人员”范围的是( ) 。（A）安全员（B）资料员（C）材料员（D）标准员10 关于工程项目配套建设的环境保护设施竣工验收，下列说法中正确的是( )。（A）分期建设分期投入生产的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收（B）需进行试生产的建设项目，环境保护设施应当自建设项目正式投入试生产之日起 1 个月内申请验收（C）建设行政主管部门收到验收申请之日起

5、15 日内，完成环境保护设施验收（D）环境保护设施验收不合格，主体工程正式投入生产的，由建设行政主管部门责令停止生产11 根据大气污染防治法，施工企业在城市市区内进行建设施工，未采取有效扬尘防治措施，致使大气环境受到污染。关于其应收“处罚” 的说法，正确的是( )。（A）县级以上地方人民政府建设行政主管部门决定处罚（B）县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门决定处罚（C）县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门决定限期改正，处以罚款（D）县级以上地方人民政府建设行政主管部门和环境保护行政主管部门共同决定停工整顿，处以罚款12 依法应当招标的项目，在下列情形中，可以不进行施工管理招标的情形是(

6、 )。（A）技术复杂，有特殊要求的（B）已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供的（C）采购人自行建设、生产或者提供更为节省成本的（D）需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则所需费用将大幅增加的13 租赁合同的出租人出卖租赁房屋前通知了承租人，此时承租人享有的权利是( )。（A）优先购买权（B）留置权（C）抗辩权（D）优先受偿权14 “绿色施工 ”是指工程建设中，在保证质量、安全等基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源与减少对环境负面影响的施工活动，实现“四节一环保 ”，其中“四节”是指( )。（A）节电、节能、节水、节材（B）节能、节地、

7、节水、节材（C）节能、节水、节油、节材（D）节能、节电、节地、节材15 根据注册建造师继续教育管理暂行办法，注册建造师不参加继续教育或继续教育不合格的，应给予的处理是( )。（A）撤销注册（B）处 1 万元以上 3 万元以下罚款（C）三年内不得再次申请注册（D）不予注册16 根据注册建造师执业管理办法(试行)，注册建造师可担任两个项目的项目负责人的情形是( ) 。（A）两个项目的发包人是同一单位（B）因发包人原因导致停工超过 3 个月（C）合同约定的工程验收合格，正在办理工程结算（D）建造师同时具有两个专业的执业资格17 下列情形中，投标人中标有效的是( )。（A）投标人给予招标人金钱获取中标

8、（B）投标人在投标书中表明给予招标人折扣获取中标（C）投标人在账外给予招标人回扣获取中标（D）投标人在账外给予评标委员会财务获取中标18 根据节约能源法，违反建筑节能标准的，由建设主管部门责令改正，处 10万元以上 50 万元以下罚款的参建单位是( )。（A）建设、施工、监理（B）设计、施工、监理（C）建设、设计、施工（D）建设、设计、监理19 某工程施工合同因被拖欠工程款发生纠纷，施工方诉讼法院，后本案经调解达成协议，并制作了调解书。关于本案中调解的说法，正确的是( )。（A）法院调解应由审判员一人主持（B）调解书经双方当事人签收即发生法律效力（C）法院调解必须邀请有关单位和个人协助（D）调

9、解书与判决书的效力不同20 下列试块、试件和材料中，必须实施见证取样和送检的是( )。（A）屋面、厕浴间使用的防水材料（B）非承重结构的钢筋及连接接头试件（C）用于防水层上保护层的商品混凝土（D）抹灰砂浆中使用的掺加剂21 某市质量监督站一科长李某因涉嫌制假被公安机关拘留、处以 5000 元罚款，没收其全部违法所得财产。市质量监督站知道此事后将李某开除，李某不服公安机关和质量监督站的做法，就以下事项提出行政复议，其中超出行政复议范围的事项是( )。（A）被拘留（B）被罚款 5000 元（C）被质量监督站开除（D）被没收违法所得22 关于履约保证金的说法，正确的是( )。（A）中标人必须交纳履约

10、保证金（B）履约保证金不得超过中标合同金额的 20（C）履约保证金是投标保证金的另一种表述（D）中标人违反招标文件的要求拒绝提交履约保证金的，视为放弃中标项目23 根据建筑工程安全生产管理条例，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，应当由( )，并出具合格证明。（A）安装单位质检合格（B）建设单位检查验收（C）建设行政主管部门检查验收（D）监理单位检查验收24 根据建筑业企业资质管理规定，施工企业隐瞒相关情况或提供虚假材料申请建筑业企业管理的，不予受理并给予警告，申请人在( )内不得再次申请。（A）4 年（B） 3 年（C） 2 年（D）1 年25 关于承揽合同解除的说

11、法，正确的是( )。（A）承揽人未经定作人同意将其承揽的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同（B）除非合同当事人双方书面约定，定作人和承揽人均不得随时解除承揽合同（C）承揽人发现定作人提供的材料不符合规定的，有权以书面通知的方式，单方解除承揽合同（D）承揽人可以随时解除承揽合同，造成定作人损失的，应当赔偿损失26 下列评标委员会成员的行为，合法的是( )。（A）向招标人征询确定中标人的意向（B）授受投标人提出的主动澄清（C）对投标提出否决意见（D）授受个人所提出的询问意见27 关于投标的说法，正确的是( )。（A）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字的，招标人应当拒收（B）招标文件

12、未按照招标文件要求密封的，招标人应当拒收（C）招标人逾期送达投标文件的，应当向招标人作出合理说明（D）联合体投标的，可以在评标委员会提出书面评标报告前更换成员28 根据劳动合同法，用人单位违反相关规定不与劳动者订立无固定期限劳动合同的，自应当订立无固定期限劳动合同之日起劳动者按时支付( )的工资。（A）4 倍（B） 3 倍（C） 2 倍（D）1 倍29 关于招标方式的说法，正确的是( )。（A）公开招标是招标人以招标公告的方式邀请特定的法人或者其他组织投标（B）邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式要求五个以上待定的法人或者其他组织投标（C）省级人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经省级

13、人民政府批准可以进行邀请招标的（D）国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目一律公开招标30 根据文物保护法，下列对违法行为处理方法中，正确的是( )。（A）擅自迁移、拆除不可移动文物的，处以罚款（B）擅自在文物保护范围内建设工程的，吊销资质证书（C）刻划、涂污文物尚不严重的，由公安机关或文物所在单位处以罚款（D）刻划、涂污文物尚不严重的，由公安机关或文物所在单位给予警告，可以并处罚款31 关于施工企业违法行为应承担法律责任的说法，正确的是( )。（A）超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为并降低资质等级（B）将承包的工程转包的，责令改正并没收违法所得（C）未取得资质证书承揽

14、工程的，予以取缔，并处罚款；有违法所得，予以没收（D）允许他人以本企业名义承揽工程的，没收违法所得并处罚款和吊销资质证书32 某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故。该事故责任主体应该承担的刑事责任是( )。（A）重大责任事故罪（B）重大劳动安全事故罪（C）串通投标罪（D）工程重大安生事故罪33 根据安全生产法，生产经营单位发生生产安生事故造成人员伤亡和财产损失，应当依法承担赔偿责任，拒不承担的，由( )依法强制执行。（A）人民法院（B）人民政府（C）建设行政主管部门（D）安生生产监督管理部门34 关于合同示范文本的说法，正确的是( )。（

15、A）示范文本能够使合同的签订规范和条款完备（B）示范文本为强制使用的合同文本（C）采用示范文本是合同成立的前提（D）采用示范文本是合同生效的前提35 甲装饰公司拖欠某劳务公司 10 万元工程款，劳务公司多次索要无果，当决定起诉时发现，甲装饰公司已经分立为乙装饰公司和丙运输公司，而乙、丙两个公司对10 万元工程欠款的偿还事宜并未做明确约定，劳务公司便以乙装饰公司为被告诉至法院，法院受理后通知丙公司应诉。此时，丙公司作为当事人属于( )。（A）共同诉讼人（B）原告（C）有独立请求权的第三人（D）无独立请求权的第三人36 根据劳动合同法，劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立( )以上的固定期限劳动合同

16、。（A）5 年（B） 3 年（C） 2 年（D）1 年37 某工程竣工验收时发现隐蔽工程检查质量不合格，经查，是由于设计缺陷造成的。下列说法中，正确的是( )。（A）设计人应负责返修，费用由设计方先行承担（B）承包人应负责返修，费用由承包人先行承担（C）承包人应负责返修，费用由发包人先行承担（D）由设计缺陷造成质量不合格的，承包人不负责返修38 根据建设施工场界环境噪声排放标准(GB12523-2011)，建筑施工场界环境夜间噪声的“ 夜间” 是指( )期间。（A）21 点至次日 6 点（B） 22 点至次日 6 点（C） 22 点至次日 8 点（D）21 点至次日 8 点39 下列合同各项内

17、容中，不属于合同主要条款的是( )。（A）价款或者报酬（B）保险条款（C）履行期限、地点和方式（D）当事人的名称40 某建设工程项目中，甲公司中标后将其转包给不具有相应资质的乙公司，乙公司施工工程不符合规定质量标准，给建设单位造成损失，下列说法中，正确的是( )。（A）建设单位与甲公司有直接合同关系，应由甲公司承担赔偿责任（B）甲、乙承担连带赔偿责任（C）实际施工并造成损失的是乙公司，应由乙公司承担赔偿责任（D）因建设单位管理不到位，应由建设单位承担部分损失41 某施工合同纠纷案经仲裁裁决，将已经竣工工程的部分楼层折价给施工单位抵偿工程欠款，但建设单位拒绝履行裁决。因此，施工单位决定申请执行仲

18、裁裁决。关于申请执行仲裁裁决的说法中，正确的是( )。（A）施工单位申请执行的期间为 1 年（B）申请执行本案的仲裁裁决，由施工单位所在地的中级人民法院管辖（C）申请执行本案的仲裁裁决，由本案工程合同签订地的中级人民法院管辖（D）施工单位有权向人民法院申请执行42 根据建筑法，建设单位违反规定，要求建筑设计单位或者建筑施工企业违反建筑工程质量、安全标准，降低工程质量的，( )。（A）吊销资质证书（B）责令改正，处以罚款（C）承担连带责任（D）追究刑事责任43 某施工企业与材料供应高订立的合同中约定了违约金 5 万元，同时约定由施工企业支付供应商定金 4 万元。后来供应商未能交货，施工企业为最大

19、限度维护自身利益，可以要求供应商支付( )万元。（A）13（B） 9（C） 8（D）544 根据建筑法及相关法规，建设单位应当办理施工许可证的工程是( )。（A）国务院批准开工报告的工程（B）城镇市政基础设施工程（C）建筑面积 200m2 以上的农民自建低层住宅（D）工程投资额在 20 万元以上的工程45 根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，下列情形中，造成建设工程质量缺陷，发包人应当承担过错责任的是( )。（A）未申领施工许可证（B）迟延提供设计文件（C）拖欠工程款（D）直接指定分包人包专业工程46 根据建筑工程质量管理条例，在工程建造过程中，有违反国家规定，

20、降低工程质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪，应对( )依法追究刑事责任。（A）法定代表人（B）经营负责人（C）直接责任人（D）项目负责人47 根据民事诉讼法，下列证据中，属于书证的是( )。（A）录音录像材料（B）建筑材料样品（C）工程质量鉴定报告（D）施工合同48 关于工程监理单位的相关质量责任和义务，下列说法中，正确的是( )。（A）监理单位对施工单位承担责任（B）监理单位在接受监理委托后，因利害关系需回避的，可转让监理业务（C）工程监理实行总监理工程师负责制（D）监理单位将不合格的建筑材料按照合格签字，造成损失的，承担全部责任49 以守法为基础，根据违法违规行为的行政处罚记录，对市场主

21、体进行诚信评价的是( )。（A）行业协会的综合信用评价（B）行业协会协助政府部门的综合信用评价（C）政府对市场主体的守法诚信评价（D）社会中介信用机构的综合信用评价50 下列安全生产责任中，属于施工单位安生生产管理机构专职安生生产管理人员责任的是( )。（A）落实制定安全生产规章制度和操作规程（B）确保安全生产费用的有效使用（C）检查危险性较大工程安全专项施工方案的落实情况（D）组织制定安生施工措施51 货运合同的托运人未按照约定包装货物，承运人可以( )。（A）留置货物（B）要求赔偿（C）解除合同（D）拒绝运输52 下列行为中，属于工程安全不良行为的是( )。（A）在施工中偷工减料的，使用不

22、合格建筑材料、建筑构配件和设备的（B）未对因工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取防护措施的（C）不按照工程设计图纸或施工技术标准施工的（D）未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检测的53 某施工企业的下列工作安排，违反劳动法中关于女职工特殊保护规定的是( )。（A）安排正在哺乳未满 1 周岁婴儿的女工李某从事资料整理工作（B）安排怀孕 6 个月的女工钱某从事夜班工作（C）安排怀孕期间女工赵某从事第 3 级体力劳动强度的劳动（D）批准女工王某只能休产假 120 天54 关于招标程序和要求的说法，正确的是( )。（A）依法必须进行招标的项目，招标人必须委托有资质的招标

23、代理机构办理事宜（B）招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，获得批准（C）招标文件可以不包括拟签订合同的主要条款（D）招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当重新招标55 关于民事诉讼审判程序的说法，正确的是( )。（A）一审程序包括普通程序和特殊程序（B）必须以书面形式起诉（C）原告必须与案件有直接利害关系（D）提交起诉状的同时提交全部证据56 某买卖合同约定甲向乙供货，并约定甲向承运人在交付货物时即视为甲完成交付。在货物交付运输期间，乙将该货物转卖给丁并通知丙向丁交货，但乙和丁对于货物毁损、灭失的风险没有约定。关于本案例中货物毁损、灭失风险承担的

24、说法，正确的是( )。（A）乙与丁的买卖合同成立时，货物毁损、灭失的风险由丁承担（B）甲向丙交付货物后，货物毁损、灭失的风险由丙承担（C）甲与乙的买卖合同成立，货物毁损、灭失的风险由乙承担（D）丙向丁交付货物后，货物毁损、灭失的风险由乙承担57 建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，该工程竣工日期应为( )。（A）提交验收报告之日（B）建设工程完工之日（C）转移占有建设工程之日（D）竣工验收合格之日58 根据消防法和食品安全法，关于施工现场违法行为应承担法律责任的说法，正确的是( ) 。（A）埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的，处以罚款（B）进货时未检验许可证和相关证明文件的，给予警告

25、并处以罚款（C）未按规定要求贮存、销售食品或者清理库存食品的，罚款并责令停产停业（D）故意破坏或者伪造火灾现场尚不构成犯罪的，拘留并处以罚款59 根据工伤保险条例，职工因工作遭受事故伤害或者患职业病，需要暂停工作接受工伤治疗的，停工留薪期一般不超过( )个月。（A）12（B） 10（C） 8（D）660 下列仲裁协议中，有效的仲裁协议是( )。（A）本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，均提请仲裁委员会仲裁（B）本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，可申请仲裁或提起诉讼（C）本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，均提请北京仲裁委员会仲裁（D）本合同履行过程中，凡因本合同引起的

26、任何争议，应先申请仲裁后提起诉讼二、多项选择题共 20 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。61 下列行为中，属于招标人违法行为的有( )。（A）招标人与投标人就投标方案进行谈判的（B）招标人发出中标通知书后无正当理由改变中标结果的（C）招标人按规定时间和程序对已发出的招标文件进行修改（D）招标人在合同建立时向中标人提出附加条件（E）招标人按规定的时间和程序对已发出的资格预审文件进行修改62 根据合同法，应当采用书面形式的合同有( )。（A）建设工程勘察合同（B）委托合同（C）建设工程施工

27、合同（D）承揽合同（E）建设工程设计合同63 根据合同法，违约方承担赔偿损失的构成要件包括( )。（A）具有违约行为（B）具有惩罚目的（C）造成损失后果（D）违约方有过错，或虽无过错，但法律规定应当赔偿（E）违约行为与损失后果之间具有因果关系64 根据合同法，合同权利义务终止的情形有( )。（A）债务人依法将标的物抵押（B）合同解除（C）债务相互抵消（D）债权人依法将标的物提存（E）债权人免除债务65 根据建设工程质量管理条例，建设工程竣工验收应当具备的条件有( )。（A）完成建设工程设计的各项内容（B）有监理单位和施工单位共同签署的质量合格文件（C）有完整的技术档案和施工管理资料（D）有工程

28、使用的主要建筑材料，建筑构配件和设备的进场试验报告（E）有建设单位签署的工程保修书66 关于无效合同的说法，正确的有( )。（A）无效合同具有违法性（B）无效合同不具有违法性（C）无效合同自订立之时就不具有法律效力（D）无效合同可能会损害社会公共利益（E）无效合同部分无效会影响其他部分的效力67 依法必须进行施工招标的工程建设项目，可以采用邀请招标的情形有( )。（A）项目受自然地域环境限制，只有少数潜在投标人可供选择（B）采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大（C）涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标（D）施工主要技术采用不可能替代的专有技术（E）在建工程追加附

29、属小型工程或者追加主体加层工作68 关于投标人的说法，正确的有( )。（A）投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，其投标无效（B）投标人参加依法必须进行招标的项目投标，不受地区或者部门的限制（C）存在控股关系的不同单位不得参加同一招标项目的投标（D）单位负责人为同一人的不同单位参加同一标段投标的，相关投标无效（E）两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体投标69 根据劳动合同法，用人单位可以与劳动者解除劳动合同的情形有( )。（A）劳动者被依法追究刑事责任（B）劳动者严重违反用人单位的规章制度（C）在规定的医疗期内职工患病（D）女职工在哺乳期内（E）劳动者在试用期内被证明不符合录用条件70

30、 无独立请求权的第三人，其诉讼权利包括( )。（A）申请参加诉讼（B）申请提起诉讼（C）提起反诉（D）由法院通知参加诉讼（E）申请提起公益诉讼71 在建设工程招投标活动中，关于联合体投标的说法，正确的有( )。（A）在资格预审前，联合体可以增加成员（B）联合体各方在同一招标项目中，既可以联合体名义投标，又可以自己名义投标（C）联合体各方就中标项目承担连带责任（D）两个以上的个人可以组成联合体（E）招标人可以强制投标人组成联合体72 下列建设工程安全生产责任中，属于工程监理单位安全职责的有( )。（A）编制安全技术措施或专项施工方案（B）对施工现场的安全生产责任负总责（C）出现安全事故，负责成立

31、事故调查组（D）审查安全技术措施或专项施工方案（E）对施工安全事故隐患提出整改要求73 根据合同法，免除施工单位违约责任的情形有( )。（A）施工单位因安全事故隐患，被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误（B）地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加（C）因拖欠农民工工资，部分农民工停工抗议，致使工期延误（D）由于战争，施工单位暂停施工，致使工期延误（E）因迟延履行遭遇洪水，导致工期延误74 根据劳动合同法，劳务派遣用工岗位具有( )。（A）替代性（B）辅助性（C）长期性（D）临时性（E）关键性75 某工程项目未经竣工验收，发包人擅自使用后楼板出现裂缝，经鉴定是由于承包人偷工减料造

32、成的，关于此项目质量责任的说法，正确的有( )。（A）承包人在建设工程设计文件规定的合理使用年限内对主体结构承担民事责任（B）未经竣工验收使用此工程，由发包人承担全部责任（C）承包人应当负责返修，费用由承包人承担（D）承包人应当负责返修，费用由发包人承担（E）造成发包人损失的，承包人不承担责任76 下列各项权利中，属于施工作业人员安全生产权利的是( )。（A）检举权（B）控告权（C）批评权（D）接受安生教育培训的权利（E）危险报告权77 根据生产安生事故报告和调查处理条例，事故等级的划分包括( )。（A）一般事故（B）较大事故（C）严重事故（D）重大事故（E）特别重大事故78 招标人在发出中标

33、通知书前，由评标委员会对中标候选人进行再次审查确认的情形有( ) 。（A）中标候选人未缴纳履约保证金（B）中标候选人财务状况发生较大变化，可能影响其履约能力（C）中标候选人存在违法行为，可能影响其履约能力（D）中标候选人经营发生较大变化，可能影响其履约能力（E）中标候选人放弃中标79 根据劳动合同法，下列合同中，属于无效劳动合同的有( )。（A）由用人单位提供的格式劳动合同（B）违反法律、行政法规强制性规定的劳动合同（C）与用人单位代理人鉴订的劳动合同（D）用人单位免除自己法定责任、排除劳动者权利的劳动合同（E）未明确规定合同期限的劳动合同80 下列关于分包的说法中，正确的有( )。（A）招标

34、人可以直接指定分包人（B）中标人为节约成本可以自行决定将中标项目的部分非关键性工作分包给他人完成（C）经招标人同意，中标人将中标项目的非关键性工作分包给他人完成（D）经招标人同意，接受分包的人可将项目再次分包给他人（E）中标人和招标人可以在合同中约定将中标项目的部分非主体工作分包给他人完成2015 年注册建造师二级（建设工程法规及相关知识）真题试卷答案与解析一、单项选择题共 60 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 【正确答案】 B【试题解析】 由于项目经理部不具备独立的法人资格，无法独立承担民事责任。所以，项目经理部行为的法律后果由企业法人承担。2 【正确答案】 D【试题

35、解析】 民法通则规定，有下列情形之一的，委托代理终止：(1)代理期间届满或者代理事务完成；(2)被代理人取消委托或者代理人辞去委托；(3)代理人死亡；(4)代理人丧失民事行为能力；(5) 作为被代理人或者代理人的法人终止。3 【正确答案】 A【试题解析】 地役权是指为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利。4 【正确答案】 A【试题解析】 选项 B，未经登记，不发生效力；选项 C，不动产权的设立，应当依照法律规定登记，自记载于不动产登记薄时发生效力；选项 D，不动产登记，由不动产所在地的登记机构办理。5 【正确答案】 D【试题解析】 我国专利法保护的是发明创造专利权

36、，并规定发明创造是指发明、实用新型和外观设计。6 【正确答案】 B【试题解析】 担保是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人的权利的法律制度。反担保适用担保法担保的规定。担保合同是主合同的从合同，主合同无效，担保合同无效。7 【正确答案】 C【试题解析】 建设用地使用权属于可以抵押的财产。8 【正确答案】 D【试题解析】 招标投标违法行为记录公告不得公开涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的记录。但是，经权利人同意公开或者行政机关认为不公开可能对公共利益造成重大影响的涉及商业秘密、个人隐私的违法行为记录，可以公开。9 【正确答案】 A【试题解析】 建设工程安全生产管理条例

37、规定，施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他部门考核合格后方可任职。10 【正确答案】 A【试题解析】 需要进行试生产的建设项目，建设单位应当自建设项目投入试生产之日起 3 个月内，向审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门，申请建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收。环境保护行政主管部门应当自收到环境保护设施竣工验收申请之日起30 日内，完成验收。建设项目需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者经验收不合格，主体工程正

38、式投入生产或者使用的，由审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门责令停止生产或者使用，可以处 10 万元以下的罚款。11 【正确答案】 A【试题解析】 在城市市区进行建设施工或者从事其他产生扬尘污染的活动，未采取有效扬尘防治措施，致使大气环境受到污染的，限期改正，处 2 万元以下罚款；对逾期仍未达到当地环境保护规定要求的，可以责令其停工整顿。对因建设施工造成扬尘污染的处罚，由县级以上地方人民政府建设行政主管部门决定；对其他造成扬尘污染的处罚，由县级以上地方人民政府指定的有关主管部门决定。12 【正确答案】 B【试题解析】 招标投标法实施条例规定，除招

39、标投标法规定可以不进行招标的特殊情况外，有下列情形之一的，可以不进行招标：(1)需要采用不可替代的专利或者专有技术；(2)采购人依法去能够自行建设、生产或者提供；(3)已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供；(4)需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求；(5)国家规定的其他特殊情形。13 【正确答案】 A【试题解析】 出租人出卖租赁房屋的，应当在出卖之前的合理期限内通知承租人，承租人享有以同等条件优先购买的权利。14 【正确答案】 B【试题解析】 绿色施工导则规定：“绿色施工是指工程建设中，在保证质量、安全等基本要求的前提下，通过科学

40、管理和技术进步，最大限度地节约资源与减少对环境负面影响的施工活动，实现四节一环保(节能、节地、节水、节材和环境保护)。”15 【正确答案】 D【试题解析】 注册建造师继续教育管理暂行办法规定，注册建造师应按规定继续教育，接受培训测试，不参加继续教育或继续教育不合格的不予注册。16 【正确答案】 C【试题解析】 注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，发生下列情形之一的除外：(1)同一工程相邻分段发包或分期施工的；(2)合同约定的工程验收合格的；(3)因非承包方原因致使工程项目停工超过 120 天(含)，经建设单位同意的。17 【正确答案】 B【试题解析】 反不正当竞争法规定，经

41、营者不得采用财物或者其他手段进行贿赂以销售或者购买商品。在账外暗中给予对方单位或者个人回扣的，以行贿论处；对方单位或者个人在账外暗中收受回扣的，以受贿论处。招标投标法也规定，禁止投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标。18 【正确答案】 B【试题解析】 节约能源法规定，设计单位、施工单位、监理单位违反建筑节能标准的，由建设主管部门责令改正，处 10 万元以上 50 万元以下罚款。19 【正确答案】 B【试题解析】 民事诉讼法规定。人民法院进行调解，可以由审判员一人主持，也可以由合议庭主持，并尽可能就地进行。人民法院进行调解，可以邀请有关单位和个人协助。被邀请的单位和个人应当协助人

42、民法院进行调解。调解达成协议，人民法院应当制作调解书。调解书经双方当事人签收后，即具有法律效力。20 【正确答案】 A【试题解析】 下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检：(1)用于承重结构的混凝土试块；(2)用于承重墙体的砌筑砂浆试块；(3)用于承重结构的钢筋及连接接头试件；(4)用于承重墙的砖和混凝土小型砌块；(5)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；(6)用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂；(7)地下、屋面、厕浴间使用的防水材料；(8)国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。21 【正确答案】 A【试题解析】 下列事项应按规定的纠纷处理方式解决，不能提起行政复议：(1)不服

43、行政机关作出的行政处分或者其他人事处理决定的，应当依照有关法律、行政法规的规定提起申诉；(2)不服行政机关对民事纠纷作出的调解或者其他处理，应当依法申请仲裁或者向法院提起诉讼。22 【正确答案】 D【试题解析】 招标投标法规定，招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提交。招标投标法实施条例进一步规定，履约保证金不得超过中标合同金额的 10。中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。23 【正确答案】 A【试题解析】 建设工程安生生产管理条例规定，施工超重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，安装单位应当自检、出具自检合格证明，并向施工单位进行安全使用说明，办理验收手

44、续并签字。24 【正确答案】 D【试题解析】 建筑业企业资质管理规定中规定，申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请建筑业企业资质的，不予受理或者不予行政许可，并给予警告，申请人在 1 年内不得再次申请建筑业企业资质。25 【正确答案】 A【试题解析】 未经定作人的同意，承揽人将承揽的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同；定作人同意的，承揽人也应就第三人完成的工作成果向定作人负责。26 【正确答案】 C【试题解析】 招标投标法实施条例规定，评标委员会成员有下列行为之一的，由有关行政监督部门责令改正；情节严重的，禁止其在一定期限内参加依法必须进行招标的项目的评标；情节特别严重的，取消其担任评标委员会成员资格：(1)应当回避而不回避；(2)擅离职守；