[工程类试卷]公路工程监理工程师合同管理模拟练习试卷15及答案与解析.doc

1、公路工程监理工程师合同管理模拟练习试卷 15 及答案与解析一、单选题每题 1 分，共 20 分。下列各题中，只有一个备选项最符合题意，请将你认为最符合题意的一个备选项序号填在括号内，错选或不选不得分。1 自开工之日起到( ) 之日止，承担照管工程、工程所使用的材料、设备及施工图纸文件责任的是承包人。（A）竣工（B）典礼（C）颁发移交证书（D）签字盖章2 如果监理工程师对整个合同工程中的任何部分工程签发了部分工程的移交证书，则( )从签发部分工程移交证书之日起承担对该部分工程的照管责任。（A）承包商（B）业主（C）监理工程师（D）其他承包人3 如果施工中需要指定分包商，承包商在投标书中填写收取分

2、包合同价某一百分率作为协调管理费，该费用不包括( )。（A）公司管理费（B）现场管理费（C）利润（D）税金4 可以作为衡量承包商是否按合同约定期限履行施工义务的标准是( )。（A）合同工期是否延长（B）承包商承诺的竣工时间（C）合同工期的时间界限（D）工期是否延误5 施工期的起始日是( ) 。（A）合同内约定的开 32fl（B）合同签字日（C） “开工令” 中指明的应开工日（D）双方协商确定6 如果是由于业主、监理工程师、业主雇佣的其他承包人的原因，使得已经基本完工的工程无法进行 ( ) 的，则认为该工程已在预定进行检验完成的那一天就被业主接收了。（A）检查（B）竣验收（C）居住（D）用7 承

3、担工程照管是指：应当照管的工程的本身，及工程所使用的材料、设备、文件；不管是由于何种原因导致工程的本身，工程所使用的材料、设备、文件的损失、损害或灭失，照管人都应当自行承担风险，自费弥补这类损失、损坏、灭失，并使弥补的结果符合合同规定，达到监理工程师满意的程度。但在( )情况下可以免责。（A）物价波动（B）不可预见的实物障碍（C）后继法规（D）不可抗力8 按照 FIDIC 施工合同条件规定，当指定分包商不是因执行承包商的错误指令而出现违约行为时，下列说法正确的是( )。（A）业主可将指定分包商的违约行为视为承包商的违约（B）应由选定指定分包商的工程师和指定分包商共同承担责任（C）应由承包商和指

4、定分包商共同承担责任（D）应由指定分包商直接对业主承担责任9 某材料采购合同中约定，如果方违约，则支付合同价款 8%作为违约金。同时，该合同还约定了承包商向材料供应商缴纳 500 元作为定金。结果材料供应商没能按照合同的约定及时提供材料，如果该批材料价值 1 万元，在保证承包商最大获利的前提下，材料供应商因其违约应该支付给承包商的违约金是( )。（A）800 元（B） 1000 元（C） 1800 元（D）500 元10 FIDIC 条款中因承包商的一般违约令业主蒙受损失时，通常利用( )补偿损失。（A）保留金（B）履约保函（C）预付款保函（D）违约金11 关于保留金，下列说法错误的是( )。

5、（A）在业主手中（B）用于承包商违约赔偿费（C）应从首次支付进度款时起扣（D）不属承包商的工程款12 工程国内竞争性招标文件范本所规定的“开工预付款” 的支付办法是，业主在收到工程师签发的动员预付款支付证书后( )内核批，并支付开工预付款的70%，待承包人按投标文件载明的主要设备进场以后，再支付其余部分。（A）10 天（B） 12 天（C） 14 天（D）15 天13 按交通部公路工程国内招标文件范本中对暂定金的规定，其用途是( )。 用于支付“指定分包的工程 ”工程费； 用于支付工程变更所发生的款项； 留作不可预见费； 如果在招标时尚有不能确定工程量的项目时，可以在招标文件中以暂定金的名义暂

6、时给定该工程的款额(交通部称为专项暂定金)（A）（B） （C） （D）14 在以下列举备选项中，承包人延期申请能够成立并获得监理工程师批准的有( )。工程延期事件属实； 延期事件发生在关键线路上；延期是由承包人自身原因引起；由于分包人的失职造成的工期延长； 符合 FIDIC 条款规定的动因（A）（B） （C） （D）15 关于计日工以下说法中正确的是( )。 属于非竞争性的报价； 属于有竞争性的报价；必须经过监理工程师的同意后方能动用； 可 以用于支付工程变更所发生的款项；用于支付 “指定分包的工程”工程费（A）（B） （C） （D）16 如果在施工承包合同执行中，发生了合法的工程变更，确定变

7、更后工程款的办法是( )。（A）只能按一般估价原则进行估价（B）可以同时采用一般估价原则估价和用计日工处理（C）只能采用计日工进行处理（D）只能采用一般估价和用计日工处理两种办法中的一种17 以下内容属于公路工程国内招标文件范本规定在响应性审查中可以允许轻微偏离的是( ) 。 投标人对招标文件中关于风险划分原则的修改； 提出与招标文件不同的工程计量、验收、支付办法； 投标报价的算术误差偏差不超过 1%的报价； 施工组织设计不够完善（A）（B） （C） （D）18 动员预付款的扣回办法有两种：第一种是 FIDIC 合同条件规定的，业主从以后付给承包人的月进度款中陆续扣回，扣款的开始日期，定在其进

8、度款的累计支付额达到了合同总额的 20%之后的那个月，当月起，扣款的结束日期定在合同规定的完丁日期的( )(视不同范本和合同工期长短的不同会有所不同)为止。由此，可以据此计算出动员预付款所需的“扣回月数” ，在此月份内，每月扣回按平均分摊的办法计算款额，如果月进度款的支付金额比要扣的当月动员预付款的额度还少时，则其差额作为承包人对业主的债务，移到下一个月的月进度款中再扣回。（A）前一个月（B）前两个月（C）前三个月（D）最后三个月19 世界银行国内竞争性招标文件范本规定的合同授予标准可以归纳为( )。 投标人的资格要足够； 投标文件对招标文件做出了全面的响应； 评标价最低；合理低标价（A）（B

9、） （C） （D）20 交通部公路工程国内招标文件范本规定的合同授予标准可以归纳为( )。 投标人的资格要足够； 投标文件对招标文件做出了全面的响应； 评标价最低；合理低标价（A）（B） （C） （D）二、多选题每题 2 分，共 40 分。在下列各题的备选项中，有两个或两个以上的备选项符合题意，请将你认为符合题意的备选项序号填在括号内。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。21 在下列工作中，属于监理工程师的职权范围的是( )。（A）审查并修改施工方案（B）对影响施工安全的施工方法提出警告（C）指令承包人修改施工方法（D）对承包人不经济的施工方法予以优化（E）签发开工令22 承

10、包人在缺陷责任期内的任务不包括( )。（A）修复施工缺陷（B）完成尚未完成的剩余扫尾工程（C） T 程照管（D）可能出现的变更工程的施工（E）及时清理施工现场23 下列( ) 等强制性投保的保费应由承包人自行投保，其保险费由承包人承担并支付。（A）第三方责任险（B）承包人职工人身险（C）工程一切险（D）承包人的施工装备险（E）工程质量险24 合同是经济法律关系中的一种，而经济法律关系的三大要素包括( )。（A）物体（B）法律（C）主体（D）客体（E）内容25 某项工程，承包人向监理工程师申请整个工程的开工，经审核，承包人已经收到了中标通知书，已经向业主递交了履约保证金，已经与业主签署了合同协议

11、书。业主与承包人双方的开工前准备工作也都在签发中标通知书后的 42 天内完成。根据上述材料，以下说法错误的是( )。（A）应以签发中标通知书后的第 42 天为整个工程的开工日期（B）以双方实际完成开工前的准备工作的那一天为整个工程的开工日期（C）以承包人实际完成开工前的准备工作的那一天为整个工程的开工日期（D）将业主晚于承包人完成准备工作的天数，确定为合法的工期索赔时间（E）不需要给予延长的工期索赔26 根据担保法的规定，以下表述不正确的为( )。（A）定金合同从合同订立之日起生效（B）定金数额由当事人约定（C）定金合同的形式由当事人协商（D）债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回（E）以

12、上均不正确27 某项工程，承包人向监理工程师申请整个工程的开工，经审核，承包人已经收到了中标通知书，已经向业主递交了履约保证金，已经与业主签署了合同协议书。业主与承包人双方的开工前准备工作中，有下列工作没有在签发中标通知书后的42 天内完成：(1)监理工程师不能向承包人提交用于施工的图纸；(2)业主尚有部分现场不能按施工进度提交给承包人；(3)承包人的质量保证体系尚没有建立起来。监理工程师应在签发整个工程的开工通知令时，( )。（A）以签发中标通知书后的第 42 天为整个工程的开工日期，不需要给予工期延长（B）以双方实际完成开工前准备工作的那一天为整个工程的开工日期，不给予工期延长（C）以承包

13、人实际完成开工前的准备工作的那一天为整个工程的开工日期（D）仍然以签发中标通知书后的第 42 天为整个工程的开工日期，业主延误的时间用延长合同工期予以补偿（E）以业主晚于承包人完成准备工作的天数作为合法的工期索赔时间28 根据担保法的规定，关于质押表述正确的是( )。（A）以存款单出质的，质押合同自权利凭证交付之日起生效（B）以依法可以转让的股票出质的，质押合同自登记之日起生效（C）以专利权中的财产权出质的，质押合同自登记之日起生效（D）以汇票出质的，质押合同自签订之日起生效（E）以上均正确29 委托合同可以分为有偿委托合同和无偿委托合同。委托监理合同属于( )合同。对于有偿委托合同，因受托人

14、的过错给委托人造成损失的，委托人( )赔偿损失。（A）有偿委托（B）无偿委托（C）不可以请求（D）可以请求（E）无权请求30 根据担保法，以下关于保证表述不正确的是( )。（A）保证方式约定不明确的，按一般保证承担责任（B）保证合同是债务人与债权人之间的约定（C）实现债权的费用不属于保证责任的范围（D）以公益为目的的事业单位、社会团体不得作保证人（E）以上均正确31 关于一般的委托合同与建设工程的委托监理合同，在“合同转委托” 上的具体规定不包括( )。（A）任何委托合同，只要经委托人同意的，受托人就可以转委托（B）只要是委托合同一律都不得转委托（C）一般的委托合同经委托人同意的，受托人可以转

15、委托，委托监理合同是任何时候都不得转委托的（D）任何委托合同，受托人都可以自主决定是否转委托（E）没有另一方的书面同意，任何一方不得将委托监理服务合同规定的义务、责任和权利予以转让32 下列( ) 是投标担保应起到的保证作用。（A）投标人投标后不能变更或撤销投标文件（B）投标人接到招标人要求延长投标有效期的通知后，必须同意延长（C）投标人必须在接到中标通知书后的 28 天之内与业主签署合同协议书（D）投标人中标后必须履行合同（E）投标人必须在接到中标通知书后的 28 天之内提交履约保证金 (或履约保证金保函)33 在资格预审文件中应当规定的强制性标准必须包含( )。（A）经验标准（B）财务能力

16、强制性标准（C）现场管理人员强制性标准（D）资质标准（E）分包限制的强制性标准34 从投标截止日起到发出中标通知书为止的一段时间称之为投标有效期。如果需要，项目业主可以在原定有效期届满之前，要求延长投标有效期，投标人有权同意或拒绝；如果同意延长，则投标人应当( )。（A）在延长后的有效期内不得修改、撤销其投标文件（B）同意增加投标保证金（C）保证投标保证金在延长期内继续有效（D）具有优先中标的特权（E）同意减少投标保证金35 下列( ) 是影响承包人的成本和报价的因素。（A）项目的概预算价格（B）各种资源的市场价格（C）施工方案（D）竞争对手的强弱（E）施工方法36 根据招标投标法，评标委员会

17、人员组成中应满足( )。（A）总人数为 5 人以上的单数（B）必须有政府主管部门的人员参加评标（C）技术经济专家不得少于总人数的三分之二（D）技术经济专家不得少于 2 人（E）总人数 3 人37 在评标的详细评审中，如果投标文件中出现了以下( )情形，可以认为该投标属于有重大偏离。（A）投标文件中承诺的质量检验标准低于招标文件或国家强制性标准的（B）关键工程的技术方案不可行的（C）施工业绩及履约信誉证明材料虚假的（D）在工程量清单中漏报了个别细目的单价的（E）投标文件所列报的投入施工的施工机具、人力资源不足的38 交通部规定，业主或业主委托的设计单位应根据对本合同工程的勘察所取得水文、地质、气

18、象和料场分布等资料汇编成“参考资料” ，作为招标文件的附卷，随招标文件一起发行。该参考资料的性质是( )。（A）构成招标文件的组成部分（B）不构成招标文件的组成部分，但是构成合同文件的组成部分（C）不构成招标文件的组成部分，也不构成合同文件的组成部分，但对投标有重大的参考意义（D）仅供投标人在投标时参考，所以称其为“参考资料”，对投标没有任何约束力（E）业主和委托勘察设计单位应对其提供的参考资料的真实性负责39 关于投标有效期有如下( )规定。（A）投标有效期是从投标截止日起到发出中标通知书之日为止的一段时间（B）在投标有效期内投标人不得修改、撤销其投标（C）招标人不得要求投标人延长投标有效期

19、（D）招标人有权在原定投标有效期届满时要求延长投标有效期，投标人不得拒绝（E）以上均正确40 符合招标投标法的规定，可以参加投标的是( )，（A）法人（B）自然人（C）上级主管机关推荐的人（D）经政府审核批准的人（E）其他社会组织三、判断题每题 1 分，共 10 分。认为下述观点正确的请选 A，错误的选 B。41 合同示范文本是由具有一定权威性的综合部门主持，广听取了各方面特别是消费者的意见之后，按一定程序形成并颁布的，在本行业中有示范作用的合同文本。它具有规范性、完备性、适用性的特点。合同法提倡使用合同范本。但没有使用范本的合同，合同法仍然认定它是有效合同。 ( )（A）正确（B）错误42

20、人民法院指定一名律师作为离婚诉讼中丧失行为能力而又无其他法定代理人的一方当事人的代理人，属于指定代理。 ( )（A）正确（B）错误43 无效合同就是没有法律效力的合同。 ( )（A）正确（B）错误44 代理人和第三人串通，损害被代理人的利益的，由代理人负连带责任。 ( )（A）正确（B）错误45 合同变更不会导致原合同关系的消灭和新的合同关系的产生，仅仅是对合同内容局部的、非实质性的变更，是在保持原合同效力的前提下，在合同当事人之间产生新的债权债务关系。 ( )（A）正确（B）错误46 如果有一项施工承包合同，已经被合同法规定为必须采用书面形式签订的，当事人却没有按书面形式签订，并且合同任何一

21、方都没有履行其主要任务，该合同不成立，但必须采用补救措施，加以解决。 ( )（A）正确（B）错误47 监理单位必须按专用合同条件中规定的进场时间、完成监理服务时间、缺陷责任期、退场时间和有关期限完成监理服务。如果非监理单位的原因，致使监理服务时间需要延长，双方应通过协商，另行签订补充协议。 ( )（A）正确（B）错误48 工程变更是土木工程施工承包合同中一种特有的“合同变更” 形式。它是指由一方当事人或者第三方提出合同变更建议，提交给“监理工程师” ，由监理工程师审查核准后签发工程变更令。在一般情形下承包人只能执行监理工程师所下达的工程变更令；但是业主是合同的一方当事人，且我国还规定：“监理工

22、程师对工程变更的批准必须得到业主的同意”，因此业主可以根据具体情况直接向承包人下达工程变更令。 ( )（A）正确（B）错误49 监理单位必须按专用合同条件中规定的进场时间、完成监理服务时间、缺陷责任期、退场时间和有关期限完成监理服务。如果因为非监理单位的原因，致使监理服务时间需要延长，监理合同将自动延长，无须再另行签订补充协议。 ( )（A）正确（B）错误50 市场准入制度主要是对承包人的资格进行审查，而不对业主进行审查。 ( )（A）正确（B）错误四、综合分析题每题 15 分，共 30 分。请按所给问题的背景资料，正确分析并回答问题。51 某公路工程项目参考资料中提供的用砂地点距工地 5km

23、。但是开工后发现该砂质量不符合要求，承包人只得从另一距工地 20km 的供砂地点采购。而在一个关键工作面上又发生了以下几种原因造成的停工：7 月 20 日至 7 月 26 日承包人的施工设备出现故障；7 月 24 日至 8 月 9 日监理工程师未提供后续图纸；8 月 7 日至 8 月 12 日施工现场下了罕见的特大暴雨，造成该地区 8 月 11 日到8 月 14 日供电全面中断。问题：(1)由于供砂距离的增大，必然引起费用增加，承包人经过计算后，提出了将原用砂单价每吨提高 4 元人民币的索赔要求。作为监理工程师的你批准该索赔要求吗?为什么 ?(2)若承包人对因业主原因造成窝工进行索赔时，要求施

24、工机械设备窝工损失按台班计算，人工的窝工损失按日工资标准计算是否合理?如不合理应怎样计算?(3)由于上述几种原因导致的停工，承包人在 8 月 25 日提出延长工期 26 天，成本损失费人民币 2 万元/天(此费率已经监理工程师核准业主批准 )和利润损失费人民币2 000 元/天的索赔要求，共计索赔款 57.2 万元。作为监理工程师的你批准延长工期多少天?索赔款额多少万元?52 某市拟修建一条一级公路，项目法人已依法成立。该项目资金由自筹资金和银行贷款两部分组成。自筹资金已到位，银行贷款预计在 2006 年 7 月 30 到位。2006年 3 月 18 日设计单位完成了初步设计文件。施工图设计文

25、件预计 2006 年 5 月 10日完成。该市考虑到项目工期急迫，于是决定于 2006 年 3 月 19 日进行施工招标。该项目施工招标，经主管部门审批后，采用邀请招标方式，并于 3 月 20 日向曾与其合作过的两家施工单位发出了投标邀请书。问题：(1)公路工程施工招标的条件有哪些?(2)本项目在上述条件下是否可以进行施工招标?为什么?(3)在何种情况下，公路工程项目经批准可以采用邀请招标方式进行招标?(4)招标人在招标过程中的不妥之处有哪些? 并说明理由。公路工程监理工程师合同管理模拟练习试卷 15 答案与解析一、单选题每题 1 分，共 20 分。下列各题中，只有一个备选项最符合题意，请将你

26、认为最符合题意的一个备选项序号填在括号内，错选或不选不得分。1 【正确答案】 C2 【正确答案】 B3 【正确答案】 D4 【正确答案】 C5 【正确答案】 C6 【正确答案】 B7 【正确答案】 D8 【正确答案】 D9 【正确答案】 A10 【正确答案】 A11 【正确答案】 D12 【正确答案】 O13 【正确答案】 B14 【正确答案】 D15 【正确答案】 B16 【正确答案】 D17 【正确答案】 B18 【正确答案】 C19 【正确答案】 A20 【正确答案】 B二、多选题每题 2 分，共 40 分。在下列各题的备选项中，有两个或两个以上的备选项符合题意，请将你认为符合题意的备选

27、项序号填在括号内。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。21 【正确答案】 B,C,E22 【正确答案】 C,D,E23 【正确答案】 B,D24 【正确答案】 B,C,D25 【正确答案】 B,C,D26 【正确答案】 A,B,C27 【正确答案】 D,E28 【正确答案】 A,B,C29 【正确答案】 A,D30 【正确答案】 A,B,C,E31 【正确答案】 A,B,D32 【正确答案】 C,D,E33 【正确答案】 A,B,C,E34 【正确答案】 A,C35 【正确答案】 B,C,D,E36 【正确答案】 A,C37 【正确答案】 A,B,C38 【正确答案】 C,E

28、39 【正确答案】 A,B40 【正确答案】 A,E三、判断题每题 1 分，共 10 分。认为下述观点正确的请选 A，错误的选 B。41 【正确答案】 A42 【正确答案】 A43 【正确答案】 B44 【正确答案】 B45 【正确答案】 A46 【正确答案】 A47 【正确答案】 A48 【正确答案】 A49 【正确答案】 A50 【正确答案】 B四、综合分析题每题 15 分，共 30 分。请按所给问题的背景资料，正确分析并回答问题。51 【正确答案】 (1)因砂场地点的变化提出索赔不能被批准。原因是：承包人应对自己就招标文件及参考资料的解释、推论或应用负责。承包人应对自己报价的正确性与完备

29、性负责。承包人投标的单价和总额价应已包括了合同中规定的承包人的全部义务(包括提供货物、材料、设备、服务的义务)以及为实施和完成本合同工程及其缺陷修复所必需的一切工作和条件。承包人在送交投标文件之前，已进行了现场考察，对现场和周围环境以及可得到的有关资料进行了察看和核查。承包人已取得可能对投标有影响或起作用的风险、意外等的必要资料。作为一个有经验的承包人可以通过现场考察确认参考资料中提供的用砂质量是否合格，若承包人没有通过现场考察发现用砂质量问题，其相关风险应由承包人承担。(2)该算法不合理。因窝工闲置的设备按折旧费或停滞台班费或租赁费计算，不包括运转费部分。人工费损失应考虑这一部分工人调做其他

30、工作时工效降低的损失费用，一般用工日单价乘以一个测算的降效系数计算这一部分损失，而且只按成本费用计算，不包括利润。(3)可以批准的延长工期为 19 天，费用索赔额为 26 万元人民币。原因是：7 月 20 日至 7 月 26 日出现施工设备故障，属于承包人应承担的风险，不应考虑承包人的延长工期和费用索赔要求。后续图纸迟交导致 7 月 27 日至 8 月 6 日停工，这是业主应承担的风险，应延长工期为 11 天。成本损失索赔额为 11 天2 万元/ 天22 万元，但不应考虑承包人的利润。8 月 7 日至 8 月 12 日施工现场下特大暴雨，为不可抗力，应延长工期 6 天，但不应考虑承包人的费用索

31、赔要求。8 月 13 日至 8 月 14 日的停电属于有经验的承包人无法预见的自然条件变化，为业主应承担的风险，应延长工期 2 天，索赔额为 2 天2 万元/ 天4 万元。但不考虑承包人的利润。52 【正确答案】 (1)公路工程施工招标(项目) 应当具备下列条件：初步设计文件已被批准；建设资金已经落实；项目法人已经确定，并符合项目法人资格标准要求。(2)本项目在上述条件下不可以进行施工招标。因为该项目还不具备施工招标的条件。(3)符合下列条件之一，不适宜公开招标的，依法履行审批手续后，可以进行邀请招标：项目技术复杂或有特殊技术要求，且符合条件的潜在投标人数量有限的，受自然地域环境限制的；公开招标的费用与工程费用相比，所占比例过大的。(4)招标人在招标过程中的不妥之处和理由是：招标人于 2006 年 3 月 19 日进行施工招标，不妥。理由：该项目建设资金没有全部落实，初步设计文件还没有被批准。招标人向两家施工单位发出了投标邀请书，不妥。理由：招标投标法规定，采用邀请招标时，必须向不少于 3 家的投标人发出投标邀请书。