[工程类试卷]公路工程监理工程师合同管理模拟练习试卷8及答案与解析.doc

1、公路工程监理工程师合同管理模拟练习试卷 8 及答案与解析一、单选题每题 1 分，共 20 分。下列各题中，只有一个备选项最符合题意，请将你认为最符合题意的一个备选项序号填在括号内，错选或不选不得分。1 在向承包人发出中标通知书之后( )天内监理工程师应向承包人免费提供由业主或其委托的设计单位设计的施工图纸、技术规范和其他技术资料 2 份。（A）7（B） 42（C） 21（D）282 ( )是证明承包人所施工的工程已经完成的批准文件。（A）中间支付证书（B）工程交工证书（C）缺陷责任终止证书（D）各工序、各分部、分项工程的质量检验合格单3 合同标的是双方当事人权利义务所指向的对象，一般包括( )

2、。 建筑物；工资表；劳务行为： 建设资金；工程量； 构筑物（A）（B） （C） （D）4 世行贷款公路项目主要采用( )。（A）成本加酬金合同（B）总价合同（C）单价合同（D）设计施工总承包合同5 合同成立的有效条件包括( )。 合同主体资格合格； 内容合法；订立的形式和程序合法；必须经过鉴证公证； 必须经过主管部门登记批准； 必须经过担保（A）（B） （C） （D）6 依法必须招标的国际招标项目的招标公告应在( )上发布。（A）中国经济导报（B）中国建设报（C）中国日报（D）中国交通报7 有资格代理招标的机构条件应包括( )。 必须是法人组织； 不得与行政机关有隶属关系，有从事招标代理义务的

3、场所； 有编制招标文件的能力；有自己的评标专家库（A）（B） （C） （D）8 工程一切险中的意外事故，包括火灾和( )或飞机坠毁。（A）地震（B）雷击（C）地崩（D）飞行物体坠落9 土木工程施工合同通用条件规定，属于( )的情况，承包商可以获得工期展延。 业主延误施工现场移交； 监理工程师延误图纸移交； 不利施工的自然条件或障碍影响；增加合同外的施工项目； 暂时停工（A）（B） （C） （D）10 专业监理工程师应按工程量清单的分项工程进行系统的检查验收。检查合格后，提请高级驻地监理工程师签发( )。（A）中间交工证书（B）分项工程交工证书（C）部分工程交工证书（D）单项工程交工证书11 监

4、理招标文件中，( )是财务建议书的主要内容。 执行监理任务的计划表，承担监理工作的人员组成； 人员酬金报价表； 要求监理单位提供的设备清单；提供自备仪器设备的报价表（A）（B） （C） （D）12 投标人通过合同条件评审的主要条件是( )。 投标人接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； 投标人未增加业主的责任范围，也未减少投标人义务， 投标人提出不同的工程验收、计量、支付办法； 投标人未对合同纠纷、事故处理办法提出异议； 投标人对合同条款没有重要保留（A）（B） （C） （D）13 下列行为属于招标人与投标人串通投标的是( )。 招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其

5、他投标人，或者协助投标人撤换投标文件，更改报价，投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价； 招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿， 招标人预先内定中标人， 投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标（A）（B） （C） （D）14 评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并抄送有关行政监督部门。评标报告应当如实记载以下内容( )。 基本情况和数据表； 评标委员会成员名单；经评审的投标人排序， 经评审的价格或者评分 比较一览表，符合要求的投标一览表； 开标记录（A）（B） （C） （D）15 下列可以使用暂定金的工程项目

6、是( )。 施工过程中可能增加的工程细目，零星工程在招标时未能确定的： 指定分包工程； 分包工程（A）（B） （C） （D）16 公路工程施工招标，可以对某个建设项目一次招标，也可以根据( )进行招标，不得将招标工程化整为零或者以其他方式规避招标。 不同专业、不同实施阶段，分标段、分阶段； 按施工队伍多少，分阶段， 按施工队伍规模大小分阶段（A）（B） （C） （D）17 监理单位的义务不包括( )。 选择承担工程项目建设的实施单位； 与承包人签订施工合同；公正地维护有关各方的合法权益； 不得泄漏与本工程有关的保密资料；不得参与可能与业主利益相冲突的承包人组织的活动（A）（B） （C） （D）

7、18 受要约人变更的( ) 项目，被视为对要约的实质性变更。 合同标的、数量、质量；合同价款或者报酬； 合同履行期限、履行地点和方式； 违约责任；解决争议方法（A）（B） （C） （D）19 合同的订立应具备的条件有( )，合同依法订立才具有法律效力。 当事人要有合法的资格； 内容要合法，形式和程序要合法；主管部门的同意和批准（A）（B） （C） （D）20 保证合同的当事人是( )。 权利人；义务人； 保证人；公证部门（A） （B） （C） （D）二、多选题每题 2 分，共 40 分。在下列各题的备选项中，有两个或两个以上的备选项符合题意，请将你认为符合题意的备选项序号填在括号内。错选，本题

8、不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。21 建设工程勘察合同法律关系的客体不包括( )。（A）物（B）智力成果（C）行为（D）财（E）著作22 应由监理工程师签发的文件不包括( )。（A）临时支付证书（B）竣工结算支付证书（C）最终报表（D）最终支付证书（E）结清单23 监理招标的宗旨最主要不是对监理单位( )的选择。（A）能力（B）人员（C）设备（D）报价（E）场所24 公路工程施工合同示范文本中，工程师无权指示设计变更的情形不包括( )。（A）减少合同中约定的工程量（B）改变有关工程的施工时间（C）删除承包范围内的部分工作（D）更改工程有关部分尺寸（E）增加承包范围外的工作25 监理

9、单位出现失职行为，按照监理合同规定，业主不能( )。（A）发出中止合同通知，令监理合同即行停止 。（B）发出未履行业务通知后在第 21 天单方面终止合同（C）发出未履行业务通知后 21 天内未得到满意答复，进一步发出终止合同通知，在该终止合同通知发出后的第 35 天，监理合同即行终止（D）首先发出未履行义务通知，21 天内未能得到满意答复后，在第一个通知发出35 天后发出终止合同通知，监理合同即行终止（E）不发通知就终止合同26 施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，此时，发包人行使的不应是( )。（A）同时履行抗辩权（B）代位权（C）撤销权（D）不安抗辩

10、权（E）求偿权27 因总监理工程师在项目监理中决策不当，给发包人造成损失时，发包人不应向( )要求赔偿。（A）监理单位（B）总监理工程师（C）监理单位的法定代表人（D）具体的监理人员（E）业主28 FIDIC 施工合同条件内所称的“合同工期”不是指( )。（A）完成合同内注明的全部工程的时间（B）完成合同内外全部工程的时间（C）招标文件内规定完成工程的时间，加上经过批准顺延的工期（D）中标通知书内注明的完成全部工程的时间，加上经批准顺延的工期（E）招标文件内规定完成工程的时间29 法人的变更不应是指( )。（A）法人法定存在期限届满（B）法人企业改变经营方式（C）法人企业转让企业（D）企业法人

11、资格被撤销（E）法人与法人之间的变更30 施工合同示范文本规定，当合同文件发生矛盾时，应按顺序进行解释。下列排序中，不正确的是( ) 。（A）合同协议书、通用条款、专用条款（B）中标通知书、专用条款、协议书（C）中标通知书、专用条款、投标书（D）中标通知书、专用条款、标准（E）标准、专用条款、投标书31 代理人接受委托与第三方签订经济合同过程中，不应( )。（A）以自己的名义签订合同（B）与第三方商签过程中独立地表示自己的意志（C）在授权范围内单独与第三方谈判合同（D）在与第三方签订的合同内规定代理人的权利和义务（E）在合同内约定委托人和第三方的权利义务32 根据 FIDIC 条款，施工期间出

12、现的下列损失中，由业主承担赔偿的损失是( )。（A）工地材料遭受盗窃的损失（B）已完工程受到人为破坏的损失（C）因气候原因造成的停工窝工损失（D）人力不可抗拒的自然灾害造成的工程损失（E）设计图纸的错误造成的损失33 委托监理合同中，属于监理人义务的内容包括( )。（A）负责施工合同的协调管理（B）负责外部关系的协调（C）认真勤奋地工作（D）不得泄露申明的秘密（E）监理项目负责人及主要监理人员必须常驻现场34 下列不是经济合同核心的是( )。（A）价款（B）标的（C）违约责任（D）履行期限（E）双方名单35 下列合同中，不属于主合同的是( )。（A）施工承包合同（B）施工分包合同（C）担保合同

13、（D）监理合同（E）工程保险合同36 对已完成施工图设计的小型工程，进行施工招标时，不可采用( )合同。（A）单价（B）总价（C）成本（D）计划价格（E）成本加酬金37 当承包人提出索赔要求后，监理工程师有权就( )作出决定。（A）费用索赔（B）要求承包人缩短合同工期（C）合同内索赔（D）工期延误索赔（E）合同纠纷38 下列财产中，( ) 不可作为抵押物进行抵押。（A）抵押人所有的房屋（B）抵押人有权使用的集体土地所有权（C）依法被查封的财产（D）抵押人所有的支票（E）他人所有的财产39 行使无效经济合同的确认权不属于( )机构。（A）仲裁机关（B）法院（C）工商局（D）建设管理部门（E）民政

14、局40 关于双方签署的监理合同内写明的合同金额，不是( )的酬金。（A）正常监理工作（B）附加监理工作（C）额外监理工作（D）包括正常、附加和额外监理工作（E）以上均不正确三、判断题每题 1 分，共 10 分。认为下述观点正确的请选 A，错误的选 B。41 建设工程物资采购合同属于买卖合同，具有买卖合同的一般特点。( )（A）正确（B）错误42 由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责给予补充完善使其达到质量合格，但可以得到额外的报酬。( )（A）正确（B）错误43 设置缺陷通知期的目的是为了考验工程在动态运行条件下是否达到了合同中技术规定的要求。( )（A）正确（B）错误44 业

15、主有权将部分工程项目的施工任务或涉及提供材料、设备、服务等工作内容发包给指定分包商实施。( )（A）正确（B）错误45 对指定分包商的任何违约行为给业主或第三者造成损害而导致索赔或诉讼，承包商不承担责任。( )（A）正确（B）错误46 担保合同是被担保合同的从合同，被担保合同是主合同，主合同无效，从合同也无效。但担保合同另有约定的按照约定执行。( )（A）正确（B）错误47 定金合同要采用书面形式，并在合同中约定交付定金的期限，定金合同从合同签字盖章之日生效。( )（A）正确（B）错误48 第三者责任险是指凡在工程期间内因在工地上发生意外事故造成在工地及邻近地区的第三者人身伤亡或财产损失，依法

16、应由被保险人承担的经济赔偿责任。( )（A）正确（B）错误49 合同公证与鉴证的效力不同。经过鉴证的合同，其法律效力高于经过公证的合同。 ( )（A）正确（B）错误50 非要约对象向要约人作出的完全接受要约意思的表示也不是承诺，因为要约人根本没有与其订立合同的意愿。( )（A）正确（B）错误四、综合分析题每题 15 分，共 30 分。请按所给问题的背景资料，正确分析并回答问题。51 某市公路工程全部由政府投资兴建。该项目为该省建设规划的重点项目之一，且已列入地方年度固定投资计划，概算已经主管部门批准，征地工作尚未全部完成，施工图纸及有关技术资料齐全。现决定对该项目进行施工招标。招标人在国家级报

17、刊发布招标公告因估计除本市施工企业参加投标外，还可能有外省市施工企业参加投标，故招标人委托咨询单位编制了两个标底，准备分别用于对本省和外省市施工企业投标价的评定。招标人于 2004 年 8 月 5 日向具备承担该项目能力的A、B、C 、D、E 五家承包商发出资格预审合格通知，其中说明， 8 月 10 日11日在招标人总工程师室领取招标文件，9 月 5 日 14 时为投标截止时间。该五家承包商均领取了招标文件。8 月 18 日招标人对投标单位就招标文件提出的所有问题统一作了书面答复，随后组织各投标单位进行了现场踏勘。9 月 5 日这五家承包商均按规定的时间提交了投标文件。但承包商 A 在送出投标

18、文件后发现报价估算有较严重的失误，遂赶在投标截止时间前半小时递交了一份书面声明，撤回已提交的投标文件。开标时，由招标人委托的市公证处人员检查投标文件的密封情况，确认无误后，由工作人员当众拆封。由于承包商 A 已撤回投标文件，故招标人宣布有B、C、D、E 四家承包商投标，并宣读该四家承包商的投标价格、工期和其他主要内容。评标委员会委员由招标人直接确定，共由 7 人组成，其中招标人代表 2 人，技术专家 3 人，经济专家 2 人。按照招标文件中确定的综合评标标准，四个投标人综合得分从高到低的顺序依次为 B、 C、D、 E，故评标委员会确定承包商 B 为中标人。由于承包商 B 为外地企业，招标人于

19、9 月 8 日将中标通知书寄出，承包商 B 于 9 月 18 日收到中标通知书。最终双方于 10 月 13 日签订了书面合同。问题 1招标投标法中规定的招标方式有哪几种?2该工程若采用邀请招标方式是否违反有关规定，为什么?3从招标投标的性质看，本案例中的要约邀请、要约和承诺的具体表现是什么?4招标人对投标单位进行资格预审应包括哪些内容?5根据招标投标法的有关规定，判断该项目在招标投标过程中有哪些不妥之处?并说明理由。52 某业主拟开发建设一公路工程项目，与施工单位按公路工程施工合同文本签订了工程施工合同，工程未进行投保。但在工程施工过程中，遭受飓风不可抗力的袭击，造成了相应的损失，施工单位在法

20、定有效时间内向监理单位提出索赔要求，并附索赔有关的资料和证据。索赔报告的基本要求如下：(1)遭飓风袭击是因非施工单位原因造成的损失，故应由业主承担赔偿责任。(2)已建部分工程遭受不同程度破坏，损失计 22 万元，应由业主承担修复的经济责任，施工单位不承担修复的经济责任。(3)施工单位进场的正在使用机械、设备受到损坏，造成损失 6 万元；由于现场停工造成台班费损失 4 万元，业主应负担赔偿和修复的经济责任，工人窝工费 4 万元，业主应予支付。(4)施工单位人员因此灾害而有几人受伤，处理伤病医疗费用和补偿金总计 4 万元，业主应给予赔偿。(5)因大风造成现场停工 6 天，要求合同工期顺延 6 天。

21、(6)由于工程破坏，清理现场需费用 2.8 万元，业主应予以支付。问题 1监理工程师接到施工单位提交的索赔申请后，应进行哪些工作?2不可抗力发生的风险承担的原则是什么?监理工程师对施工单位提出的索赔要求如何处理? 公路工程监理工程师合同管理模拟练习试卷 8 答案与解析一、单选题每题 1 分，共 20 分。下列各题中，只有一个备选项最符合题意，请将你认为最符合题意的一个备选项序号填在括号内，错选或不选不得分。1 【正确答案】 B2 【正确答案】 C3 【正确答案】 B4 【正确答案】 C5 【正确答案】 D6 【正确答案】 C7 【正确答案】 B8 【正确答案】 D9 【正确答案】 C10 【正

22、确答案】 A11 【正确答案】 B12 【正确答案】 D13 【正确答案】 B14 【正确答案】 C15 【正确答案】 B16 【正确答案】 D17 【正确答案】 A18 【正确答案】 D19 【正确答案】 B20 【正确答案】 A二、多选题每题 2 分，共 40 分。在下列各题的备选项中，有两个或两个以上的备选项符合题意，请将你认为符合题意的备选项序号填在括号内。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。21 【正确答案】 A,B,D,E22 【正确答案】 C,E23 【正确答案】 B,C,D,E24 【正确答案】 A,B,D,E25 【正确答案】 A,B,C,E26 【正确答案

23、】 A,B,C,E27 【正确答案】 B,C,D,E28 【正确答案】 A,B,C,E29 【正确答案】 A,C,D,E30 【正确答案】 A,B,C,E31 【正确答案】 A,D32 【正确答案】 B,C,D33 【正确答案】 A,C,D34 【正确答案】 A,C,D,E35 【正确答案】 B,C,E36 【正确答案】 A,C,D,E37 【正确答案】 A,C,D,E38 【正确答案】 B,C,D,E39 【正确答案】 C,D,E40 【正确答案】 B,C,D,E三、判断题每题 1 分，共 10 分。认为下述观点正确的请选 A，错误的选 B。41 【正确答案】 A42 【正确答案】 B43

24、【正确答案】 A44 【正确答案】 A45 【正确答案】 B46 【正确答案】 A47 【正确答案】 B48 【正确答案】 B49 【正确答案】 B50 【正确答案】 A四、综合分析题每题 15 分，共 30 分。请按所给问题的背景资料，正确分析并回答问题。51 【正确答案】 1.招标投标法中规定的招标方式有公开招标和邀请招标两种。2违反了有关规定。根据招标投标法的规定，由于该工程是由政府全部投资兴建的省级重点习目，所以应采取公开招标。3本案例中的要约邀请是招标人的招标公告，要约是投标人提交的投标文件，承诺是招标人发出的中标通知书。4招标人对投标单位进行资格预审应包括以下内容：投标单位组织与机

25、构和企业概况；近三年完成工程的情况，目前正在履行的合同情况，资源方面，如财务状况、管理人员情况、劳动力和施工机械设备等方面的情况；其他情况(各种奖励和处罚等)。5该项目在招标投标过程中的不妥之处如下：(1)不妥之处；决定对该项目进行施工招标。理由：本项目征地工作尚未全部完成，不具备施工招标的必要条件，因而尚不能进行施工招标。(2)不妥之处：招标人委托咨询单位编制了两个标底。理由：不应编制两个标底。根据招标投标法规定，一个工程只能编制一个标底，不能对不同的投标单位采用不同的标底进行评标。(3)不妥之处：招标人对投标单位就招标文件提出的所有问题作了书面答复后组织各投标单位进产了现场踏勘。理由：现场

26、踏勘应安排在书面答复投标单位提问之前，因为投标单位对施工现场条件也可能提出问题。(4)不妥之处：招标人宣布有 B、C、D、E 四家承包商投标。理由：招标人不应仅宣布四家承包商参加投标。按国际惯例，虽然承包商 A 在投标截止时间前撤回投标文件，但仍应作为投标宣读其名称，但不宣读其投标文件的其他内容。(5)不妥之处：评标委员会委员由招标人直接确定。理由：评标委员会委员不应全部由招标人直接确定，按规定，评标委员会中的技术、经济专家，一般招标项目应采取(从专家库中)随机抽取方式，特殊招标项目可以由招标人直接确定，本项目显然属于一般招标项目。(6)不妥之处：双方于 10 月 13 日签订了书面合同。理由

27、：订立书面合同的时间过迟，按招标投标法的规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日(不是中标人收到中标通知书之日)起 30 日内订立书面合同，而本案例已超过 30 日。52 【正确答案】 1.监理工程师接到索赔申请通知后应进行以下主要工作：(1)实地勘察，了解证实有关受灾情况，(2)验证施工单位提出的索赔项目及证据；(3)根据法律和合同，划清责任界限；(4)认可合理索赔要求。对双方均有责任的项目，与施工单位协调划清责任和比例；(5)拒绝无理索赔要求；(6)拟定合理索赔款额和延期天数；(?)与施工单位协调统一意见；(8)签发索赔报告文件；(9)把处理意见报业主核定批准。2不可抗力风险承担责任的原则及对要求的处理意见：(1)经济损失由双方分别承担。工期延误应予以签证，顺延的要求不完全合理应分别处理。(2)工程本身的损害由业主承担。工程修复、重建所需 22 万元工程款应由业主支付。(3)造成施工单位机械、设备的损坏和停工等损失由施工单位承担。造成 14 万元的损失，不予认可。(4)人员伤亡由所属单位负责，并承担费用损失的责任。施工人员的 4 万元医疗费，不予认可。(5)因不可抗力因素延误工期，经业主签证应予顺延。应认可顺延合同工期 6 天。(6)工程清理和修复工作的责任和费用由发包方承担。