[工程类试卷]浙江省造价员（工程造价基础理论）模拟试卷3及答案与解析.doc

1、浙江省造价员（工程造价基础理论）模拟试卷 3 及答案与解析一、单项选择题1 关于工程造价的特点，以下说法不正确的是( )。（A）工程造价的大额性使其对宏观经济产生重大影响（B）产品的个别性取决于工程造价的个别性差异（C）工程造价在整个建设期中处于不确定的状态，直到竣工决算后才能最终确定工程的最终造价（D）工程造价的兼容性首先表现在它具有两种含义，其次表现在工程造价构成因素的广泛性和复杂性2 建设工程项目总造价是指项目总投资中的( )。（A）建筑安装工程费用（B）固定资产投资与流动资产投资总和（C）静态投资总额（D）固定资产投资总额3 某工程施工中，建设单位推迟了图书馆大楼基础设计图纸的批准，使

2、该单项工程延期 20 周，该单位工程合同价款为 800 万元，而整个工程合同价款为 6400 万元，承包商应提出的总工期索偿为( )周。（A）20（B） 25（C） 3（D）24 建设工程( ) 是指建设工程初始建造成本和建成后的日常使用成本之和，它包括建设前期、建设期、使用期及拆除期各个阶段的成本。（A）全寿命期造价（B）全过程造价（C）全要素造价（D）全方位造价5 按我国现行规定，造价员资格证书有效期( )年，每一有效期内参加继续教育学时为( )学时。（A）3；30（B） 2；40（C） 4；40（D）4；606 基本预备费是指在( ) 范围内难以预料的工程费用。（A）可行性研究及投资估算

3、（B）设计任务书及批准的投资估算（C）初步设计及概算（D）施工图设计和预算7 工程量清单计价制度要求采用的合同计价方式为( )。（A）总价合同（B）单价合同（C）可调价格合同（D）固定价格合同8 在投资项目决策阶段，主要投入不包括( )。（A）土地征用费（B）市场调查分析费（C）可行性研究费（D）投资机会分析费9 工程合同期一般为( ) 之内的，双方可以不必考虑市场价格浮动可能对承包价格的影响，签订总价合同。（A）1 年（B） 1 年半（C） 2 年（D）2 年半10 评标和定标应当在投标有效期结束日( )个工作日前完成。（A）10（B） 15（C） 20（D）3011 在评价投资方案经济效果

4、时，与静态评价方法相比，动态评价方法的最大特点是( )。（A）考虑了资金的时间价值（B）适用于投资方案的粗略评价（C）适用于逐年收益不同的投资方案（D）反映了短期投资效果12 以国有资金投资为主的招投标工程，建设单位拟单独发包专业性较强的分部分项工程时应该( ) 。（A）作为独立费列入主体工程工程量清单中（B）建设单位与专业工程承包人单独签订施工合同（C）作为招标人预留金列入主体工程招标文件的工程量清单中（D）建设单位与主体结构承包商签订指定分包合同13 投资估算指标一般可分为( )三个层次。（A）设备购置费用指标、设备安装费用指标、建筑工程费用指标（B）建筑安装工程费用指标、设备工器具费用指

5、标、工程建设其他费用指标（C）人工消耗指标、材料消耗指标、机械消耗指标（D）建设项目综合指标、单项工程指标、单位工程指标14 采用成本加固定金额酬金合同时，其酬金一般是按( )的一定百分比确定。（A）实际工程成本（B）估算的工程成本（C）报价成本（D）限额成本15 工程造价的第一种含义是：建设一项工程预期开支或实际开支的( )费用。（A）全部投资（B）部分投资（C）固定资产和流动资产（D）全部固定资产投资16 按定额反映的生产要素消耗内容分类，可以把工程建设定额分为( )。（A）劳动消耗定额、施工定额、投资估算指标（B）机械消耗定额、施工定额、建筑工程定额（C）材料消耗定额、机械消耗定额、施工

6、定额（D）劳动消耗定额、机械消耗定额、材料消耗定额17 净现值作为评价投资方案经济效果的指标，其优点是( )。（A）全面考虑了项目在整个计算期内的经济状况（B）能够直接说明项目在整个运营期内各年的经营成果（C）能够明确反映项目投资中单位投资的使用效率（D）不需要确定基准收益率而直接进行互斥方案的比选18 有关代理的说法，错误的是( )。（A）代理人以被代理人的名义从事民事法律责任（B）代理人在代理权限内表示被代理人的意志（C）代理行为的法律后果由被代理人承担（D）代理人以实施民事法律行为为职能19 分部分项工程量清单应包括( )。（A）工程量清单表和工程量清单说明（B）项目编码，项目名称，计量

7、单位和工程数量（C）工程量清单表，措施项目一览表和其他项目清单（D）项目名称，项目特征，工程内容等20 招标人与中标人签订合同后( )个工作日内，应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。（A）5（B） 10（C） 15（D）3021 国产标准设备原价，一般按( )计算。（A）带有备件的原件（B）不带备件的原件（C）系列设备插入估价（D）分组组合估价22 采用工程量清单计价时，要求投标报价根据( )。（A）业主提供的工程量，按照现行概算扩大指标编制得出（B）业主提供的工程量，结合企业自身所掌握的各种信息，资料及企业定额编制得出（C）承包商自行计算工程量参照现行预算定额规定编制得出（D）承包商

8、自行计算工程量，结合企业自身所掌握的各种信息，资料及企业定额编制得出23 按照我国目前的规定，在工程量清单计价过程中，分部分项工程单价不包括( )。（A）利润（B）风险因素（C）规费（D）管理费24 按照中华人民共和国合同法的规定，在合同订立过程中，承诺生效的时间是(（A）承诺通知到达要约人的时间（B）受要约人发出承诺的时间（C）要约人真正了解承诺的时间（D）要约人同意承诺的时间25 因施工场地狭小等特殊情况，材料到不了施工现场而发生的二次搬运费用，属于(（A）材料费（B）人工费（C）施工技术措施费（D）施工组织措施费26 下列直接工程费的各项费用计算公式中不正确的是( )。（A）人工费=(工

9、日消耗量 日工资单价)（B）材料费=(材料消耗量 材料基价)（C）施工机械使用费=( 施工机械台班消耗量 机械台班单价)（D）日基本工资=生产工人平均年工资年平均法定工作日27 关税的计税基础为( )。（A）货价(FOB)（B）货价 (FOB)+国际运费+运输保险费（C）货价 (FOB)+国际运费（D）货价(FOB)+ 运输保险费28 施工总承包合同是指业主将建设工程项目的施工任务全部发包给一家承包商，包括土建工程施工和( ) 等。（A）机电设备安装（B）室外工程（C）市政工程（D）装饰工程29 某项目建设期内第一年贷款 1000 万元，第 2 年贷款 970 万元，贷款在年内均衡发放，年利率

10、 3，则第二年应计利息为( )。（A）45 万元（B） 591 万元（C） 5955 万元（D）60 万元30 盈亏平衡点位置与适应市场能力项目、抗风险能力的关系，正确的是( )。（A）盈亏平衡点越高，项目抗风险能力越强（B）盈亏平衡点越高，项目适应市场变化能力越强（C）盈亏平衡点越低，项目适应市场变化能力越强，抗风险能力越弱（D）盈亏平衡点越低，项目抗风险能力越强31 建设工程保修范围和正常使用条件下的最低保修期限，下面说法正确的是( )。（A）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限（B）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏

11、，为 3 年（C）供热与供冷系统，为 1 个采暖期、供冷期（D）电气管线、给排水管道工程，为 1 年32 经有关权利部门批准后，作为拟建项目工程造价的最高限额的是( )。（A）投资估算（B）总概算（C）竣工决算（D）施工图预算33 把工程建设定额分为施工定额、预算定额、概算定额、概算指标、投资估算指标、工期定额等，是按照( )来分类的。（A）使用范围划分（B）主编单位和管理权限（C）定额反映的生产要素消耗内容（D）定额的编制程序和用途34 下列关于我国工程造价咨询单位管理的说法中，正确的是( )。（A）工程造价咨询单位可在任何范围内承接工程造价咨询业务（B）工程造价咨询单位的资质等级具有永久性

12、质（C）新开办的工程造价咨询单位可直接申请甲级工程造价咨询单位资质等级（D）工程造价咨询单位是提供工程造价确定与控制服务，出具工程造价成果文件的中介组织或咨询服务机构35 委托设计单位编制工程概预算的费用属于( )。（A）建设单位管理费（B）建设单位开办费（C）勘察设计费（D）建设单位经费36 预算定额人工消耗量的人工幅度差是指( )。（A）预算定额消耗量与概算定额消耗量的差额（B）预算定额消耗量自身的误差（C）预算定额人工定额必须消耗量与净消耗量的差额（D）预算定额人工工日消耗量与施工劳动定额消耗量的差额37 技术工种劳动定额内不包括而在预算定额内又必须考虑的用工，属于( )。（A）基本用工

13、（B）辅助用工（C）超运距用工（D）人工幅度差38 国产非标准设备原价的计算，应该使非标准设备的计价( )实际出厂价。（A）低于（B）高于（C）接近于（D）等于39 建设工程施工招标文件的组成主要有( )。（A）投标须知、合同主要条款、投标文件格式、工程量清单、技术条款、设计图纸评标标准和方法、投标辅助材料（B）投标须知、合同主要条款、投标文件格式、工程量清单、设计图纸、评标标准和方法、投标辅助材料（C）投标须知、合同主要条款、投标文件格式、工程量清单、技术条款、设计图纸、评标标准和方法（D）投标须知、合同主要条款、投标文件格式、工程量清单、技术条款、设计图纸、投标辅助材料40 在编制工程建设

14、其他费用定额时，基本预备费的计取基础是( )。（A）工程费用（B）工程费用+ 工程建设其他费（C）工程费用+ 建设期贷款利息（D）工程费用+工程建设其他费 +建设期贷款利息41 对我省建设工程造价从业人员实行行业自律管理的机构是( )。（A）省建筑业管理局（B）省人民政府（C）省建设工程造价管理协会（D）省建设工程造价管理总站42 从投资费用的角度看，在投资活动中所支付的全部费用形成了( )。（A）固定资产（B）固定资产和无形资产（C）固定资产和流动资产（D）固定资产、无形资产和流动资产43 投资估算指标中建设项目综合指标一般以项目的( )表示。（A）综合生产能力的单位投资（B）综合建筑面积的

15、单位投资（C）综合设备采购的单位投资（D）综合建筑体积的单位投资44 某工程实际施工生产产值完成情况上半年各月完成产值均为 60 万，第三季度各月完成产值均为 90 万，10、11 月各完成产值 120 万，12 月完成产值 130 万。该工程全部建设投资中，主要材料及结构构件费用占施工总产值的 60，材料储备天数为 150 天(不计维修金) 则预付款为( ) 万。（A）247（B） 520（C） 583（D）62045 ( )主要反映竣工工程建设成果和经验，是对竣工决算报表进行分析和补充说明的文件。（A）竣工决算报告情况说明书（B）竣工财务决算报表（C）建设工程竣工图（D）工程造价比较分析4

16、6 采用工程量清单计价的工程，承包人的管理费、利润的风险( )。（A）由承包人全部承担（B）由发包人全部承担（C）由发、承包人共同承担（D）按合同约定承担47 根据已建成的性质类似的建设项目或单项工程的投资额和生产能力来推测拟建项目或单项工程的投资额的估算方法为( )。（A）资金周转率法（B）设备系数法（C）生产能力指数法（D）指标估算法48 资金时间价值的习惯表示方式是( )。（A）利率（B）利息（C）利润（D）净现值49 由于业主的原因，工程师下令工程停工，导致承包商工期延误和费用增加，则停工期间承包商可索赔( )。（A）工期、成本和利润（B）工期、成本，不能索赔利润（C）工期，不能索赔成

17、本和利润（D）成本，不能索赔工期和利润50 关于工程竣工结算价，以下说法有误的是( )。（A）竣工结算价是发、承包双方依据国家有关法律、法规和标准规定，按照合同约定的最终工程造价（B）实行总承包的工程，由总承包人对竣工结算的编制总负责（C）暂列金额应减去工程价款调整和索赔、现场签证计算，如有余额归还发包人（D）同一工程竣工结算核对完成，发、承包双方签字确认后，发包人可要求承包人与另一个工程造价人重复核对竣工结算51 下面各项中，可以反映企业偿债能力的指标是( )。（A）投资利润率（B）速动比率（C）净现值率（D）财务内部收益率52 索赔的性质属于( ) 行为。（A）经济惩罚（B）经济补偿（C）

18、经济获利（D）经济监督53 建设工程施工合同(示范文本)规定，因不可抗力事件导致的费用，应由承包人承担的有( ) 。（A）第三方人员伤亡费用（B）承包人机械设备损坏费用（C）承包人应工程师要求留在施工现场的管理人员费用（D）工程所需清理、修复费用54 工程项目管理的一系列措施中，( )是控制项目目标最重要的措施。（A）管理措施（B）经济措施（C）组织措施（D）技术措施55 根据中华人民共和国招标投标法规定，评标委员会由招标人负责组建，成员人数为( )。（A）五人以上（B）五人以上的单数（C）七人以上（D）七人以上的单数56 项目可行性研究目标是多方案比选基础上选出最佳方案，比选时，( )是核心

19、。（A）资源供应（B）环境影响（C）经济效益（D）市场需求57 按我国现行投资构成，下列费用中不属于基本预备费的是( )。（A）设计变更增加的费用（B）弥补自然灾害造成损失的费用（C）局部地基处理增加的费用（D）建设期内由于价格变化而增加的费用58 关于施工许可证的有效期限，下列说法有误的是( )。（A）建设单位应当自领取施工许可证之日起 3 个月内开工（B）因故不能按期开工，应当向发证机关申请延期（C）延期以三次为限，每次不超过三个月（D）既不开工又不申请延期或者超过延期时限，施工许可证自行废止59 工程承包合同价值在 100 万元以下的，可以采用( )方式结算。（A）按月结算（B）分段结算

20、（C）竣工后一次结算（D）目标结款60 仲裁是当事人在争议发生前或争议发生后达成协议，自愿将争议交给第三者作出裁决，仲裁如发生争议，其解决的方式为( )。（A）由于仲裁机构本身并无强制力，对于仲裁结果当事人可以不执行（B）裁决作出后，一方当事人不服可以再申请其它仲裁机构裁决（C）裁决作出后，一方当事人不服可以向人民法院起诉（D）裁决作出后，裁决结果立即生效，当事人不得再申请仲裁或者向人民法院起诉二、多项选择题61 建设项目总投资主要分为两大部分，由( )组成。（A）固定资产投资（B）建筑安装工程费用（C）设备及工器具购置费（D）预备费（E）流动资产投资62 我省的全国建设工程造价员资格考试实行

21、( )。（A）全省统一考试大纲（B）全省统一专业设置（C）全省统一考试科目（D）全省统一考试时间（E）全省统一考试地点63 在建设工程标底的编制过程中，必须考虑的因素有( )。（A）建设工程的目标工期（B）建设单位对建筑工程的质量要求（C）建设单位的经济实力（D）建筑材料的市场价格（E）应符合招标文件的要求64 预算定额的编制原则包括( )。（A）按社会平均水平确定（B）简明适用（C）统一性和差别性相结合（D）能分能合、有粗有细（E）静态和动态相结合65 关于工程量清单说法正确的是( )。（A）工程量清单是招标文件的组成部分（B）工程量清单是投标文件的组成部分（C）工程量清单是合同的组成部分（

22、D）工程量清单由投标人提供（E）工程量清单由招标人提供66 下列属于我国现行工程造价组成内容的是( )。（A）建安工程费用（B）预备费（C）建设期贷款利息（D）设备购置费用（E）流动资金67 建设期对应关系正确的是( )。（A）在项目建议书阶段：初步投资估算（B）在可行性研究阶段：项目控制造价（C）在招标阶段：施工图预算（D）在竣工验收阶段：竣工决算（E）在实施阶段：结算价68 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标( )。（A）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容（B）投标人之间约定中标人（C）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（D）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标

23、（E）不同投标人的投标文件相互混装69 在( ) 情况下，造成工期延误，经工程师确认后，工期相应顺延。（A）工程量增加（B）设计变更（C）质量事故（D）不可抗力（E）发包方不能按时支付工程款引起的停工70 建设项目竣工决算的内容包括( )。（A）竣工财务决算表（B）竣工决算报告情况说明书（C）投标报价书（D）新增资产价值的确定（E）工程造价比较分析71 我国实行建筑许可管理制度，建筑许可包括( )。（A）资格许可（B）资质许可（C）从业资格（D）执业资格（E）建筑工程施工许可72 按照主编单位和管理权限，可将建设工程定额分为( )。（A）建筑工程定额（B）安装工程定额（C）企业定额（D）补充定

24、额（E）行业通用定额73 投资项目资产负债表中，资产包括( )。（A）固定资产净值（B）在建工程（C）长期借款（D）无形及其他资产净值（E）应付账款74 当计算进口设备的消费税时，计算基数中应该包括( )。（A）货价（B）国际运费（C）关税（D）增值税（E）消费税75 在保修期内由于承包商的原因，工程出现质量问题，原承包商又不能及时地检查修理，影响了使用，造成一定的损失，则( )。（A）业主可就造成的损失向原承包商提出索赔，但不另行委托其他施工单位修理（B）业主可以另行委托其他施工单位修理，并就造成的损失向原承包商提出索赔（C）质量问题处理后，如预留的原承包商保修费有剩余，业主在保修期满后应将

25、所剩余的保修费用支付给原承包商（D）因原承包商在保修期内严重违约，保修关系应予解除，剩余的保修费用不再支付给原承包商（E）由业主采购材料，承包商负责安装的，保修期内出现质量问题均由承包商承担经济责任。76 概算定额和概算指标的主要区别包括( )。（A）表达的主要内容不同（B）表达的主要方式不同（C）基本使用方法不同（D）确定各种消耗量指标的对象不同（E）确定各种消耗量指标的依据不同77 由建设行政主管部门根据合理的施工组织设计，按照正常施工条件下制定的，生产一个规定计量单位工程合格产品所需( )的社会平均消耗量，称为消耗量定额。（A）人工（B）材料（C）机械台班（D）管理费（E）利润78 按索

26、赔的目的不同，索赔可以分为( )。（A）施工索赔（B）业主反索赔（C）工期索赔（D）费用索赔（E）商务索赔79 按照项目的经济效益、社会效益和市场需求划分，工程建设项目可分为( )。（A）竞争性项目（B）基础性项目（C）公益性项目（D）生产性项目（E）非生产性项目80 根据建筑法规定，对于建筑工程承包( )。（A）对于联合体承包应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程（B）建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位（C）在特定的条件下，分包单位可以将其承包的工程再分包（D）在特定的条件下，承包单位可以将其承包的全部建筑工程转包给他人（E）对于联合体承包，

27、共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任浙江省造价员（工程造价基础理论）模拟试卷 3 答案与解析一、单项选择题1 【正确答案】 B【试题解析】 产品的个别性决定了工程造价的个别性。2 【正确答案】 D【试题解析】 建设工程造价就是建设工程项目固定资产投资。3 【正确答案】 B【试题解析】 总工期索赔值=(受干扰部分工程的合同价原合同总价 )该受干扰部分工期拖延的时间=(8006400)20=25 周。4 【正确答案】 A5 【正确答案】 C【试题解析】 造价员取得资格证书后，每四年进行一次验证。造价员应自觉接受继续教育，提高专业技术水平，每四年接受的继续教育时间不应少于 40 学时。6 【正

28、确答案】 C【试题解析】 基本预备费是指在初步设计及概算范围内难以预料的工程费用。7 【正确答案】 B【试题解析】 实行工程量清单计价的工程，一般应采用单价合同方式，即合同中的工程量清单项目综合单价在合同约定的条件内固定不变，超过合同约定条件时，依据合同约定进行调整。8 【正确答案】 A【试题解析】 在投资项目决策阶段主要投入有：投资机会分析费、市场调查费、可行性研究费。9 【正确答案】 A【试题解析】 工程合同期一般为 1 年之内的，双方可以不必考虑市场价格浮动可能对承包价格的影响，签订总价合同。10 【正确答案】 D11 【正确答案】 A【试题解析】 静态评价方法是不考虑资金时间价值，其最

29、大特点是计算简便，适用于方案的初步评价，或对短期投资项目进行评价，以及对于逐年收益大致相等的项目评价。动态评价方法考虑资金时间价值，能较全面地反映投资方案整个计算期的经济效果。12 【正确答案】 B【试题解析】 专业性较强的分部分项工程建设单位可与专业工程承包人单独签订施工合同。13 【正确答案】 D【试题解析】 投资估算指标一般可分为建设项目综合指标、单项工程指标、单位工程指标三个层次。14 【正确答案】 A【试题解析】 采用成本加固定金额酬金合同时，其酬金一般是按实际工程成本的一定百分比确定。15 【正确答案】 D【试题解析】 工程造价的第一种含义是：建设一项工程预期开支或实际开支的全部固

30、定资产投资费用。16 【正确答案】 D【试题解析】 按定额反映的生产要素消耗内容分类，可以把工程建设定额分为劳动消耗定额、机械消耗定额、材料消耗定额。17 【正确答案】 A【试题解析】 净现值指标的优点是考虑了资金的时间价值，并全面考虑了项目在整个计算期内的经济状况；经济意义明确直观，能够直接以货币额表示项目的盈利水平；判断直观。18 【正确答案】 B【试题解析】 代理人在代理权限内独立进行意思表示。19 【正确答案】 B【试题解析】 分部分项工程量清单应包括项目编码，项目名称，计量单位和工程数量。20 【正确答案】 A【试题解析】 招标人与中标人签订合同后 5 个工作日内，应当向中标人和未中

31、标的投标人退还投标保证金。21 【正确答案】 A【试题解析】 国产标准设备原价有两种，即带有备件的原价和不带有备件的原价。在计算时，一般采用带有备件的原价。22 【正确答案】 B【试题解析】 采用工程量清单计价时，要求投标报价根据业主提供的工程量，结合企业自身所掌握的各种信息、资料及企业定额编制得出。23 【正确答案】 C【试题解析】 在工程量清单计价过程中，分部分项工程综合单价指完成工程量清单中一个规定计量单位所需的人工费、材料费、施工机械使用费、管理费和利润，并考虑风险因素增加的费用，所以不包括规费。24 【正确答案】 A【试题解析】 承诺通知到达要约人时生效。25 【正确答案】 D【试题

32、解析】 施工组织措施费包括：安全文明施工费，工程定位复测费，冬雨季施工增加费，夜间施工增加费，已完工程及设备保护费，二次搬运费，行车、行人干扰增加费，提前竣工增加费，优质工程增加费，特殊地区施工增加费，其他施工组织措施费。26 【正确答案】 B【试题解析】 材料费=(材料消耗量材料基价)+工程质量检验试验费。27 【正确答案】 B【试题解析】 关税=到岸价格(CIF)人民币外汇汇率 进口关税税率。到岸价格(CIF)=离岸价格(FOB)+国际运费+运输保险费。所以关税的计税基础为离岸价格(FOB)+国际运费+运输保险费。28 【正确答案】 A【试题解析】 施工总承包合同包括土建工程施工合同和机电

33、设备安装合同。29 【正确答案】 A【试题解析】 第一年利息：1210003=15 。第二年利息：(1000+15+12970)3 =45 。30 【正确答案】 D【试题解析】 盈亏平衡点越低，表示项目适应市场变化的能力越强，抗风险能力也越强。31 【正确答案】 A【试题解析】 屋面防水最低保修期为 5 年，供热、供冷最低保修期为 2 年，电气管线、给排水管道工程最低保修期为 2 年。32 【正确答案】 B【试题解析】 经有关权利部门批准后，作为拟建项目工程造价的最高限额的是总概算。33 【正确答案】 D【试题解析】 按定额的编制程序和用途分类，工程建设定额分为施工定额、预算定额、概算定额、概算指标、投资估算指标、工期定额等六种。34 【正确答案】 D【试题解析】 工程造价咨询单位是提供工程造价确定与控制服务，出具工程造价成果文件的中介组织或咨询服务机构。35 【正确答案】 C36 【正确答案】 D【试题解析】 人工幅度差：即预算定额与劳动定额的差额。37 【正确答案】 B【试题解析】 辅助用工指技术工种劳动定额内不包括而在预算定额内又必须考虑的用工。38 【正确答案】 C