[工程类试卷]设备工程监理合同管理练习试卷1及答案与解析.doc

1、设备工程监理合同管理练习试卷 1 及答案与解析一、试题一1 【背景材料】甲方(某建筑公司) 向乙方(某电机厂) 订购了一台 DQ235 型电机，双方约定：由乙方代办托运，交某铁路分局承运，运费由乙方先行垫付，待甲方收到电机支付货款时一并结清。乙方按合同约定将电机交某铁路分局承运，但一直未付运费。后甲方又将一批空调交某铁路分局承运。在甲方运输车队去取该批货物时，某铁路分局扣住不给，要甲方付清运费再运走。押运员向某铁路分局管理员出示了运费付讫的单据，管理员说：“ 不是这笔钱，上次托运电机，货已经拿走好几个月了，运费到现在还未付清，我们要行使留置权。”问题： 1本案是否涉及民事法律关系?2在货物运输

2、合同中，托运人不履行债务，承运人能否行使留置权?3在本案中，某铁路分局能否行使留置权?4在本案中，电机运费的支付人是谁? 2 【背景材料】某施工企业通过投标获得了建设单位综合大楼的施工权，在施工过程中，施工企业因建设单位委托设计单位提供的图纸错误而导致损失后，建设单位要求施工企业向设计单位提出补偿相应损失的申请。问题： 1建设单位的做法是否正确?如不正确，该如何处理?2违反合同承担的违约责任以什么为前提?3合同法规定，违约造成的赔偿损失应怎样合理确定?4承担违约责任的方式有哪几种? 3 【背景材料】A 房地产公司拟投资建设六层砖混式居民小区，委托 B 建设监理公司为其代理招标。B 监理公司在经

3、过了详细分析后，向信誉良好、实力雄厚的建筑公司甲、乙、丙、丁发出了投标邀请书。这四家建筑公司在收到投标邀请书后私下谈判，决定通过提交不合理的报价的方式将此标让给丙公司，并签订协议由丙补偿甲、乙、丁各10 万元。在招标文件规定的投标文件提交截止日期之前，这四家建筑公司均送达了投标文件。最终，A 公司向丙公司发出了中标通知书。问题： 1从招标方式上来说，该项目采用了哪种招标方式?2A 公司发出投标邀请的数量(甲、乙、丙、丁共四个)是否符合法律规定? 为什么?3在上述招投标过程中，有哪些行为违反了招标投标法的规定?4根据招标投标法，B 公司从事招标代理业务的资格应由哪个部门认定?5甲、乙、丙、丁四家

4、公司可能承担哪些责任? 4 【背景材料】 某实施监理的工程项目，在基础施工时，施工人员发现了有研究价值的古墓，监理机构及时采取措施并按有关程序处理了该事件。 设备安装工程开始前，施工单位依据总进度计划的要求编制了如图 2-1 所示的设备安装双代号网络进度计划(时间单位：天) ，并得到了总监理工程师批准。 依据施工合同的约定，设备安装完成后应进行所有单机无负荷试车和整个设备系统的无负荷联动试车。本工程共有 6 台设备，主机由建设单位采购，配套辅机由施工单位采购，各台设备采购者和试车结果见表 2-1。 问题： 1简述项目监理机构处理古墓事件的程序。并分析由此事件导致的费用增加由谁承担，工期可否顺延

5、。 2设备安装工程具备试车条件时单机无负荷试车和无负荷联动试车应分别由谁组织试车? 3请对 B、 C、D、E、F、H 六项工作的设备安装及试车结果没通过的责任进行界定。 4设备安装工程的计划工期和应批准顺延工期各是多少? 应补偿施工单位多少费用 ? 5 【背景材料】8 月 1 日，某建筑公司为买进一批水泥，分别向甲水泥厂和乙水泥厂发出了信函，内容如下：我公司急需某型号水泥 200t，如果你厂有货，请来函告知，具体价格面议。甲水泥厂收到该信后，给建筑公司回了一封信，内容是：你公司所需的某型号水泥我厂有现货，每吨的价格 750 元，如果需要，请先预付货款 1 万元，余款货到后支付。如果我厂在 8

6、月 10 日没有收到贵公司的回信，即表示你公司同意我厂提出的条件，我厂将径直发货至你公司。建筑公司收到甲水泥厂的回信后，认为甲水泥厂提供的货款支付方式可以接受，但是希望每吨价格为 700 元，于是，向甲水泥厂发出了第二封信，内容是：我公司愿意和你厂达成这笔交易，但每吨价格能否为 700 元，货款支付方式我公司都接受，但是希望你厂送货上门，并在本月 15 日之前给予答复。与此同时，建筑公司 8 月 10 日收到乙厂报价信函，内容为：我厂有你公司需要的水泥，价格为 600 元，如果同意购买，请在 8 月 20 日之前给予答复。建筑公司认为乙水泥厂的价格合理，于是 8 月 12 日向乙厂发出表示同意

7、乙方条件的信函。问题： 1在本案例中，哪些信件属于要约?为什么?2建筑公司发给甲水泥厂和乙水泥厂的信函在合同法中被称为什么?3如果建筑公司未能在 8 月 10 日给甲水泥厂回信，该买卖合同是否成立?为什么? 6 【背景材料】甲方(建筑公司) 和乙方( 某汽车厂) 订立一份汽车买卖合同，约定由乙方在 7 月底将一部卡车交付给甲方，价款 5.6 万元，甲方交付定金 1 万元，交车后半个月内余款付清。合同还约定，如果乙方晚交车，每天扣除车款 150 元，同样如果甲方晚交款，则每天应多交 150 元；一方有其他违约情形，应向对方支付违约金 8000 元。合同订立后，工厂未能在 7 月底交付卡车。8 月

8、 1 日，乙方送卡车途中因遇路滑车翻倒受损返回工厂进行了修理，于 8 月 10 日交付给甲方。1 个月后，甲方开车发现卡车有毛病，经检查发现发动机经过大修，甲方要求退还卡车，并要求乙方双倍返还定金，支付 8000 元违约金，并赔偿因其不能履行对第三人的运输合同而造成的经营收入损失 3000 元。乙方则提出汽车没有办理过户手续，合同无效，双方只需返还财产。问题： 1汽车买卖合同是否有效?2甲方能否要求退车?3甲方能否请求乙方支付违约金并双倍返还定金?4甲方能否请求乙方赔偿经营损失?5甲方能否同时请求乙方支付 8000 元违约金和支付每天 150 元的迟延履行违约金? 7 【背景材料】某综合办公楼

9、工程，建设单位甲通过公开招标确定本工程由乙承包商为中标单位，双方签订了工程总承包合同。由于乙承包商不具有勘察设计能力，经甲建设单位同意，乙分别与丙建筑设计院和丁建筑工程公司签订了工程勘察设计合同和工程施工合同。勘察设计合同约定由丙对甲的办公楼及附属公共设施提供设计服务，并按勘察设计合同的约定交付有关的设计文件和资料。施工合同约定由丁根据丙提供的设计图纸进行施工，工程竣工时根据国家有关验收规定及设计图纸进行质量验收。合同签订后，丙按时将设计文件和有关资料交付给丁，丁根据设计图纸进行施工。工程竣工后，甲会同有关质量监督部门对工程进行验收，发现工程存在严重质量问题，是由于设计不符合规范所致。原来丙未

10、对现场进行仔细勘察即自行进行设计导致设计不合理，给甲带来了重大损失。并以与甲方没有合同关系为由拒绝承担责任，乙又以自己不是设计人为由推卸责任，甲遂以丙为被告向法院提起诉讼。问题： 1本案例中，甲与乙、乙与丙、乙与丁分别签订的合同是否有效?并分别说明理由。2甲以丙为被告向法院提起诉讼是否妥当?为什么?3工程存在严重质量问题的责任应如何划分?4根据我国法律法规的规定，承包单位将承包的工程转包或违法分包应承担什么法律责任? 8 【背景材料】某工程建设项目，业主与施工单位按建设工程施工合同文本签订了工程施工合同，工程未进行投保。在工程施工过程中，遭受暴风雨不可抗力的袭击，造成了相应的损失，施工单位及时

11、向监理工程师提出索赔要求，并附索赔有关的资料和证据。索赔报告的基本要求如下：(1)遭暴风雨袭击是因非施工单位原因造成的损失，故应由业主承担赔偿责任；(2)给已建部分工程造成破坏，损失计 18 万元，应由业主承担修复的经济责任，施工单位不承担修复的经济责任；(3)施工单位人员因此灾害数人受伤，处理伤病医疗费用和补偿金总计 3 万元，业主应给予赔偿；(4)施工单位进场的在用机械、设备受到损坏，造成损失 8 万元，由于现场停工造成台班费损失 4.2 万元，业主应负担赔偿和修复的经济责任。工人窝工费 3.8 万元，业主应予支付；(5)因暴风雨造成现场停工 8 天，要求合同工期顺延 8 天；(6)由于工

12、程破坏，清理现场需费用 2.4 万元，业主应予支付。问题： 1监理工程师接到施工单位提交的索赔申请后，应进行哪些工作?(请详细分条列出)2不可抗力风险承担责任的原则是什么?对施工单位提出的要求如何处理?( 请逐条回答)9 【背景材料】某办公楼的招标人于 2000 年 10 月 11 日向具备承担该项目能力的A、B、C 、D、E 等 5 家承包商发出投标邀请书，其中说明， 10 月 1718 日916 时在该招标人总工程师室领取招标文件，11 月 8 日 14 时为投标截止时间。该五家承包商均接受邀请，并按规定时间提交了投标文件。但承包商 A 在送出投标文件后发现报价估算有较严重的失误，遂赶在投

13、标截止时间前 10 分钟递交了一份书面声明，撤回已提交的投标文件。开标时，由招标人委托的市公证处人员检查投标文件的密封情况，确认无误后，由工作人员当众拆封。由于承包商 A 已撤回投标文件，故招标人宣布有B、C、D、E 等 4 家承包商投标，并宣读该 4 家承包商的投标价格、工期和其他主要内容。评标委员会委员由招标人直接确定，共由 7 人组成，其中，招标人代表 2 人，本系统技术专家 2 人、经济专家 1 人，外系统技术专家 1 人、经济专家 1 人。在评标过程中，评标委员会要求 B、D 两投标人分别对其施工方案作详细说明，并对若干技术要点和难点提出问题，要求其提出具体、可靠的实施措施。作为评标

14、委员的招标人代表希望承包商 B 再适当考虑一下降低报价的可能性。按照招标文件中确定的综合评标标准，4 个投标人综合得分从高到低的依次顺序为 B、 D、C 、 E，故评标委员会确定承包商 B 为中标人。由于承包商 B 为外地企业，招标人于 11 月 10 日将中标通知书以挂号信方式寄出，承包商 B 于 11 月 14日收到中标通知书。由于从报价情况来看，4 个投标人的报价从低到高的依次顺序为 D、C 、B、E，因此，从 11 月 16 日至 12 月 11 日招标人又与承包商 B 就合同价格进行了多次谈判，结果承包商 B 将价格降到略低于承包商 C 的报价水平，最终双方于 12 月 12日签订了

15、书面合同。问题： 1从招标投标的性质看，本案例中的要约邀请、要约和承诺的具体表现是什么?2从所介绍的背景资料来看，在该项目的招标投标程序中在哪些方面不符合招标投标法的有关规定?请逐一说明。10 【背景材料】某设备工程采用 FIDIC生产设备和设计施工合同条件，雇主分别与 A 公司订立了雇主/咨询工程师服务协议书，与 B 公司订立了生产设备和设计施工合同。在合同履行过程中，发生了下述事件。事件一：在 B 公司制造生产设备期间，工程师要求对生产设备的制造工艺进行实地检验，但 B 公司以生产设备的制造工艺涉及其商业秘密为由，拒绝安排工程师进入设备制造厂进行检验。事件二：生产设备制造完毕，在运往安装现

16、场途中遭遇暴风雪，交通中断，使得设备进场比预计时间迟延，导致安装工程延误了 2 天进行。对此，承包商提出索赔，要求延长竣工时间 2 天，并补偿 2 天的停工损失。事件三：生产设备安装完毕，依照合同要求对生产设备进行竣工试验，在启动前试验时，发现由于雇主提供的基础工程出现沉降，导致不能进行启动试验，故对基础工程进行了修复，延误了 2 天的启动试验。进行启动试验时，发现由于生产设备的设计缺陷，影响了生产设备运行的可靠性，又对生产设备进行了修补，因此导致竣工试验延误了 3 天。生产设备的竣工试验通过后，B 公司向工程师提出索赔，要求延长竣工时间 5 天，补偿 5 天停工损失。问题： 1在事件一中，B

17、 公司是否可以拒绝工程师的检验要求?说明理由。2在事件二中，工程师应如何处理承包商的索赔?说明理由。3在事件三中，工程师应如何处理承包商的索赔?说明理由。11 【背景材料】某建设工程项目已具备竣工验收条件，承包人提出验收申请后，发包人组织验收组对工程进行竣工验收。在验收前，监理工程师要求进行竣工前的试车。问题： 1竣工前的试车包括哪几类?分别由谁组织?2竣工验收需满足的条件有哪些?3签订质量保修书是在竣工验收前还是竣工验收后?4竣工验收视施工合同约定的工作范围可分为哪几类?5竣工验收的步骤主要有哪些? 12 【背景材料】甲、乙两公司拟签订一份 10 台 A 型号挖掘机的买卖合同，甲为卖方，乙为

18、买方。在签订合同时甲要求丙公司为乙付款提供保证，当乙不能付款时，由丙承担连带偿付货款的责任。考虑到乙经营情况良好，丙同意提供保证并与甲签订了书面保证合同。甲、乙两公司的货物买卖合同签订后，甲以不能全部提供 A 型号挖掘机为由，与乙协商一致改为提供 10 台 B 型号挖掘机。甲、乙双方达成改变合同标的物协议，未经丙同意。甲在约定的供货时间内只能提供 6 台 B 型号挖掘机。甲未经乙同意，与丁公司达成协议，另外 4 台 B 型号挖掘机由丁向乙提供。甲、丁向乙提供了全部 10 台 B 型号挖掘机，但超过了甲乙约定的供货期限。乙虽接受了货物，但以甲、丁未按期履行供货义务为由，行使后履行一方的抗辩权，拒

19、绝履行付款义务。甲遂诉至人民法院，请求判令丙偿还货款。问题： 1甲、乙双方达成的改变标的物的协议是否有效，其造成的后果是什么?2甲、丁两公司达成的提供货物协议是否有效?为什么?3乙行使后履行一方的抗辩权是否合法?为什么? 13 【背景材料】某厂房建设场地原为农田。按设计要求在厂房建造时，厂房地坪范围内的耕植土应清除，基础必须埋在老土层下 2.00m 处。为此，业主在 “三通一平”阶段就委任土方施工公司清除了耕植土并用好土回填压实至一定设计标高，故在施工招标文件中指出，施工单位无须再考虑清除耕植土问题。然而，开工后，施工单位在开挖基坑(槽)时发现，相当一部分基础开挖深度虽已达到设计标高，但仍未见

20、老土，且在基础和场地范围内仍有一部分深层的耕植土和池塘淤泥等必须清除。问题： 1在工程中遇到地基条件与原设计所依据的地质资料不符时，承包商应该怎么办?2根据修改的设计图纸，基础开挖要加深加大。为此，承包商提出了变更工程价格和延长工期的要求。请问承包商的要求是否合理?为什么?3对于工程施工中出现变更工程价款和工期的事件之后，甲、乙双方需要注意哪些时效性问题?4对合同中未规定的承包商义务，合同实施过程又必须进行的工作，你认为应如何处理? 设备工程监理合同管理练习试卷 1 答案与解析一、试题一1 【正确答案】 1在本案中存在如下民事法律关系：甲方(某建筑公司)与乙方(某电机厂)之间的电机买卖合同关系

21、；甲方(某建筑公司)与乙方(某电机厂)之间的委托关系；甲方(某建筑公司) 与某铁路分局之间的电机运输合同关系和空调运输合同关系。2担保法规定：“因保管合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有留置权。”因此，在货物运输合同中，托运人不履行债务，承运人可以行使留置权。3采用留置担保必须满足的条件是：(1)留置的财产必须是债权人以合法方式占有债务人的动产；(2)留置的财产必须与债权人的债权有牵连关系；(3)债权人的债权已届清偿期；(4)留置的财产必须是动产。本案中，留置的财产空调与所欠的电机运费之间没有牵连关系，因此某铁路分局不能对空调行使留置权。4甲乙双方已经在合同中约

22、定，运费由乙方垫付，因此应由乙方支付电机的运费。【知识模块】 设备工程监理合同管理2 【正确答案】 1建设单位的做法是不正确的。正确方法：建设单位首先给施工企业以相应损失的补偿，然后再依据设计合同追究设计人的违约责任。2违反合同而承担的违约责任，是以有效合同为前提的。3合同法规定，赔偿损失额应当相当于因违约行为所造成的损失，包括合同履行后可获得的收益。4承担违约责任的方式有：继续履行；采取补救措施；赔偿损失；支付违约金；定金罚则。【试题解析】 1该施工合同是有效合同。2施工企业和设计单位不存在合同关系，虽然造成的损失是由设计单位引起的，但施工企业也不能直接向设计单位提出赔偿申请。3合同法规定的

23、承担违约责任是以补偿性为原则的。【知识模块】 设备工程监理合同管理3 【正确答案】 1招标投标法规定：“招标分为公开招标和邀请招标。” 公开招标，指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。公开招标的优点是，招标人依据招标项目的特点，在广泛的范围内吸引投标人参与竞争，选择最优秀的中标人，从而达到项目最优化的目的。邀请招标，指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。本案中的招标方式属于邀请招标。2招标投标法规定：“招标人采用邀请招标方式的，应当向 3 个以上的具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或者其他组织发出投标邀请书。”因此，A 公司的行为符合法律规定。3

24、本案例的招投标过程中，有两种行为违反了招标投标法的规定。(1)招标投标法 规定适用邀请招标的项目包括：国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经国务院发展计划部门或者省、自治区、直辖市人民政府批准，可以进行邀请招标。因此，本案例招标的项目不适用邀请招标。(2)招标投标法 规定：“ 投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或者其他投标人的合法权益。投标人不得与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。”因此，本案中甲、乙、丙、丁的行为构成了串通投标，违反了法律规定。4招标投标法规定：“从事

25、工程建设项目招标代理业务的招标代理机构，其资格由国务院或者省、自治区、直辖市人民政府的建设行政主管部门认定。具体办法由国务院建设行政主管部门会同国务院有关部门制订。”该法第十四条特别规定：“从事其他招标代理业务的招标代理机构，其资格认定的主管部门由国务院规定。”5招标投标法规定：“投标人相互串通投标或与招标人串通投标的，投标人以向招标人或评标委员会成员行贿的手段谋取中标的，中标无效，处中标项目金额0.5%以上 1%以下的罚款；对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额 5%以上 10%以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，取消 12 年内参加依法必须进行招标的项

26、目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。”【知识模块】 设备工程监理合同管理4 【正确答案】 1项目监理机构处理古墓事件的程序：工程师收到承包人的书面通知后，应以书面形式在收到通知书后 24h 内报告当地文物管理部门，并及时采取措施进行现场保护。由此事件导致的费用增加由发包人承担，延误的工期相应顺延。2设备安装工程具备试车条件时单机无负荷试车由承包商组织试车，无负荷联动试车由发包人组织试车。3B 工作试车结果没通过的责任由施工单位承担；C 工作试车结果未通过的责任由施工单位承担；D 工作试车结果未通过的责任由

27、建设单位承担； E 工作试车结果未通过的责任由施工单位承担；F 工作试车结果未通过由建设单位承担；H 工作试车结果未通过由建设单位承担。4由图可知，网络图的关键线路是：ABCEGH。所以，设备安装工程的计划工期是：7+15+15+10+17+15=79(天)。应批准顺延的工期是 4 天。应补偿施工单位的费用为：2+5+6=13(万元)。【知识模块】 设备工程监理合同管理5 【正确答案】 1合同法规定：“要约是希望和他人订立合同的意思表示，该意思表示应当符合下列规定：(一)内容具体确定；(二)表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束。”要约具有如下法律特征： 要约是特定的合同当事人一方的意思

28、表示；要约必须以要约人与他人订立合同为目的； 要约的内容必须具体、确定；经受要约人承诺，要约人即受要约的约束。因此本案中，甲水泥厂向建筑公司发出的信函、建筑公司发给甲水泥厂的第二封信函、乙水泥厂发给建筑公司的信函为要约。这些信函都是以订立合同为目的而由相对人受领的意思表示，均符合要约的法律特征。2建筑公司发给甲水泥厂和乙水泥厂的信函在合同法上被称为要约邀请。合同法规定：“ 要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告等为要约邀请。商业广告的内容符合要约规定的，视为要约。”要约邀请人无须对自己的行为承担法律责任。此乃要约邀请与要约的关键区别点

29、。3买卖合同不成立。因为要约的意思表示对受要约人的效力是：要约到达受要约人后，受要约人没有在要约人规定的期限内承诺的义务，同时也没有告知要约人其是否承诺的义务，要约对受要约人的效力是赋予受要约人承诺的权利。要约人在要约中表示如果不在规定期限内答复的合同成立的意思表示对受要约人没有约束力。【知识模块】 设备工程监理合同管理6 【正确答案】 1合同法规定：“依法成立的合同，自成立时生效。法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。”汽车买卖合同无需办理登记手续即发生效力。未办理过户手续汽车的所有权没有转移，但这并不影响合同的效力，因此合同有效。2合同法规定：“当事人就有关合同内容

30、约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，适用下列规定：(一)质量要求不明确的，按照国家标准、行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行” 本案中双方就汽车质量没有明确约定，但该汽车的质量应该符合通常标准，因此甲方可以要求退车。3合同法规定，当事人在合同中既约定了违约金，又约定了定金的，只能选择执行其中之一。因此，甲方不能要求同时支付违约金和定金。4乙方违约应对所造成的损失负赔偿责任。因此，甲方可以要求乙方赔偿其经营损失。5甲方可以同时提出这两种要求，因为这两种违约责任的性质不同，因此可以同时适用。【知识模块】 设备工程监理合同管理7 【正确答案

31、】 1合同有效性的判定如下。(1)甲与乙签订的总承包合同有效。根据合同法和建筑法的有关规定：发包人可以与总承包单位订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。(2)乙与丙签订的分包合同有效。根据合同法和建筑法的有关规定，总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。(3)乙与丁签订的分包合同无效。根据合同法和建筑法的有关规定，承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。因此，乙将由自己总承包部分的施工工作全部

32、分包给丁，违反了合同法及建筑法的强制性规定，导致乙与丁之间的施工分包合同无效。2甲以丙为被告向法院提起诉讼不妥。甲与丙不存在合同关系，因为乙作为该工程的总承包单位与丙建筑设计院之间是总包和分包的关系，根据合同法及建筑法的规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。3工程存在严重质量问题的责任划分为：丙未对现场进行仔细勘察即自行进行设计导致设计不合理，给甲带来了重大损失，乙和丙应对工程建设质量问题向甲承担连带责任。4根据建筑法和建设工程质量管理条例规定，承包单位将承包的工程转包

33、或者违法分包的，责令改正，没收违法所得，对勘察、设计单位处合同约定的勘察费、设计费 25%以上 50%以下的罚款；对施工单位处工程合同价款 0.5%以上1%以下的罚款；可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。工程监理单位转让工程监理业务的，责令改正，没收违法所得，处合同约定的监理酬金 25%以上 50%以下的罚款；可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。【试题解析】 建设工程合同的有效性应根据合同法和建筑法的有关规定来判断。只有存在合同关系才会产生合同矛盾；分包单位无权向建设单位提出索赔和提起诉讼。【知识模块】 设备工程监理合同管理8 【正确答案】 1监理工

34、程师接到索赔申请通知后应进行以下主要工作：(1)进行调查、取证；(2)审查索赔成立条件，确定索赔是否成立；(3)分清责任，认可合理索赔；(4)与施工单位协商，统一意见；(5)签发索赔报告，处理意见报业主核准。2不可抗力风险承担责任的原则是：(1)工程本身的损害由业主承担；(2)人员伤亡由其所属单位负责，并承担相应费用；(3)造成施工单位机械、设备的损坏及停工等损失，由施工单位承担；(4)所需清理、修复工作的费用，由双方协商承担；(5)工期给予顺延。对施工单位提出要求的处理方法如下：(1)经济损失由双方分别承担，工期延误应予签证顺延；(2)工程修复、重建 18 万元工程款应由业主支付；(3)3

35、万元的索赔不予认可，由施工单位承担；(4)16 万元的索赔不予认可，由施工单位承担；(5)认可顺延合同工期 8 天；(6)2.4 万元的清理现场费用由发包人承担。【试题解析】 不可抗力是指合同当事人不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。本题中的遭受暴风雨的袭击就是一种不可抗力，对施工单位提出的要求的处理要根据不可抗力发生后风险承担的原则来判定【知识模块】 设备工程监理合同管理9 【正确答案】 1在本案例中，要约邀请是招标人的投标邀请书，要约是投标人的投标文件，承诺是招标人发出的中标通知书。2在该项目招标投标程序中在以下几方面不符合招标投标法的有关规定，分述如下：(1)招标人不应仅宣布 4

36、家承包商参加投标。我国招标投标法规定：“招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当当众拆封、宣读。” 这一规定是比较模糊的，仅按字面理解，已撤回的投标文件也应当宣读，但这显然与有关撤回投标文件的规定的初衷不符。按国际惯例，虽然承包商 A 在投标截止时间前已撤回投标文件，但仍应作为投标人宣读其名称，但不宣读其投标文件的其他内容。(2)评标委员会委员不应全部由招标人直接确定。按规定，评标委员会中的技术、经济专家，一般招标项目应采取(从专家库中)随机抽取方式，特殊招标项目可以由招标人直接确定。本项目显然属于一般招标项目。(3)评标过程中不应要求承包商考虑降价问题。按

37、规定，评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案的实质性内容进行谈判。(4)中标通知书发出后，招标人不应与中标人就价格进行谈判。按规定，招标人和中标人应按照招标文件和投标文件订立书面合同，不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。(5)订立书面合同的时间过迟。按规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日(不是中标人收到中标通知书之日)起 30 日内订立书面合同，而本案例为 32 日。【知识模块】 设备工程监理合同管理10 【正确答案】 1B

38、 公司不可拒绝工程师的检验要求。因为黄皮书规定，工程师(雇主人员 )有权在生产、加工和实施期间，对材料与工艺进行检查、检验，承包商应当向他们提供一切机会，包括提供进入条件、设施、许可和安全装备。当然，涉及承包商的商业秘密，工程师有保密义务。2根据黄皮书的规定，异常恶劣的气候条件，承包商有权要求延长竣工时间，但无权要求补偿费用损失。暴风雪属于异常恶劣的气候条件，工程师针对承包商的索赔，应当审查其是否按照规定的程序提出，如果符合程序要求，则应当批准延长竣工时间 2 天，拒绝补偿任何费用。3工程师应当首先审查承包商的索赔要求是否符合索赔程序要求，如果符合，对承包商的索赔要求进一步审查，作出如下处理：

39、由于基础工程是由雇主提供的，因基础沉降影响了竣工试验，应当由雇主承担责任，因此工程师应当批准延长竣工时间 2 天并补偿 2 天的停工损失；根据合同规定，生产设备应由承包商设计，因设计缺陷对竣工试验的影响，应当由承包商承担责任，因此对承包商的该项索赔要求应予以驳回。【知识模块】 设备工程监理合同管理11 【正确答案】 1竣工前的试车包括以下两类：(1)单机无负荷试车，由承包人组织试车；(2)联动无负荷试车，由发包人组织试车。2竣工验收需满足的条件如下。(1)完成工程设计和合同约定的各项内容。(2)施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查，确认工程质量符合有关工程建设强制性标准、符合设计文件及合同

40、要求，并提出工程竣工报告。工程竣工报告应经项目经理和施工单位有关负责人审核签字。(3)对于委托监理的工程项目，监理单位对工程进行了质量评价，具有完整的监理资料，并提出工程质量评价报告。工程质量评价报告应经总监理工程师和监理单位有关负责人审核签字。(4)勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行了确认。(5)有完整的技术档案和施工管理资料。(6)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备合格证及必要的进场试验报告。(7)有施工单位签署的工程质量保修书。(8)有公安消防、环保等部门出具的认可文件或准许使用文件。(9)建设行政主管部门及其委托的工程质量监督机构等有关

41、部门责令整改的问题全部整改完毕。3签订质量保修书是在竣工验收前。4竣工验收视施工合同约定的工作范围分为分项工程竣工验收和整体工程竣工验收两类。5竣工验收的步骤主要包括以下内容。(1)发包人、承包人、勘察、设计、监理单位分别向验收组汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况。(2)验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位提供的工程档案资料。(3)查验工程实体质量。(4)验收组通过查验后，对工程施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出总体评价，形成工程竣工验收意见(包括基本合格和对不符合规定部分的整改意见)。参与工程竣工验收的发包人、承包人、勘察、设计、施工

42、、监理等各方不能形成一致意见时，应报当地建设行政主管部门或监督机构进行协调，待意见一致后，重新组织工程竣工验收。【试题解析】 背景材料对解答问题没有参考内容，这几个问题的解答要靠平时的学习积累。【知识模块】 设备工程监理合同管理12 【正确答案】 1合同变更，指合同依法成立后，在尚未履行或尚未完全履行时，当事人依法经过协商，对合同的内容进行修订和调整所达成的协议。合同法规定：“当事人协商一致，可以变更合同。法律、行政法规规定变更合同应当办理批准、登记手续的，依照其规定。”甲、乙达成的改变合同标的物的协议有效，此行为的后果是导致了主合同的变更。同时由于对主合同的变更未经保证人丙公司书面同意，因此

43、丙不再承担保证责任。2第三人代为履行债务，指债务人取得债权人的同意，约定由第三人代替债务人履行债务的，第三人并不因履行债务而成为合同的当事人。依据法律规定，第三人不履行债务或履行债务不符合约定，债务人应当向债权人承担违约责任。本案中，甲、丁两公司达成的提供 4 台 B 型号挖掘机的协议的行为并没有征得乙公司的同意，因此不构成债务的转移，乙公司有权拒绝丁公司向其履行，同时有权要求甲公司履行义务并承担不履行或迟延履行合同的法律责任。3合同法规定：“当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。”

44、在本案中，乙行使后履行一方的抗辩权不合法。因为乙在甲、丁未履行其到期供货义务时没有行使抗辩权，在丁向其提供货物时也接受了货物，可视为乙认为甲、丁完全履行了合同义务。乙的后履行一方的抗辩权消失。【知识模块】 设备工程监理合同管理13 【正确答案】 1承包商应该按以下步骤处理。第一步，根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，在工程中遇到地基条件与原设计所依据的地质资料不符时，承包方应及时通知甲方，要求对原设计进行变更。第二步，在建设工程施工合同文件规定的时限内，向甲方提出设计变更价款和工期顺延的要求。甲方如确认，则调整合同；如不同意，应由甲方在合同规定的时限内，通知乙方就变更价格进行协商，协商一致后，修改合同。若协商不一致，按工程承包合同纠纷处理方式解决。2承包商的要求合理。因为工程地质条件的变化，不是一个有经验的承包商能够合理预见到的，属于业主风险。基础开挖加深加大必然增加费用和延长工期。3在出现变更工程价款和工期事件之后，甲、乙双方主要应注意：(1)乙方提出变更工程价款和工期的时间；(2)甲方确认的时间；(3)、双方对变更工程价款和工期不能达成一致意见时的解决办法和时间。4一般情况下，可按工程变更处理，其处理程序参见问题 1 答案的第二步，也可以另行委托施工。【试题解析】 要根据建设工程施工合同(示范文本)的规定来解答本案例的问题。【知识模块】 设备工程监理合同管理