[工程类试卷]注册建造师一级建筑工程管理与实务（建筑工程项目施工管理）模拟试卷49及答案与解析.doc

1、注册建造师一级建筑工程管理与实务（建筑工程项目施工管理）模拟试卷 49 及答案与解析一、三、案例分析题共 5 题，共 120 分。请根据题目要求回答问题。0 背景某工程项目合同工期为 18 个月，施工合同签订以后，施工单位编制了一份初始网络计划，如下图所示：由于该工程施工工艺的要求，设计计划中工作 C、工作 H 和工作 J 需共用一台特殊履带吊装起重机械，为此需要对初始网络计划作调整。工作 G 完成后，由于业主变更施工图纸，使工作I 停工待图 2 个月。但业主要求仍按原合同工期完工，施工单位向业主索赔 I 工作赶工费用 3 万元(已知工作 I 赶工费每月 15 万元)。问题1 绘出调整后的网络

2、进度计划图。2 如果各项工作均按最早时间安排，起重机械在现场闲置时间?并说明理由。3 为减少机械闲置，工作 C 应如何安排?并说明理由。4 施工单位向业主索赔赶工费 3 万元是否成立?并说明理由。4 背景某工地一 10m65m 的焊接车间内，一端作为材料存放场地，氧气瓶、乙炔瓶、二氧化碳气瓶整齐顺墙根摆放一起；另一端两名工人正在进行电焊作业，另一名工人在门口吸烟。由于天气炎热，三人只穿了衬衫作业。由于电焊机故障，焊机整体带电，正在施焊的两名工人触电，而开关箱中装设的漏电保护器失灵，吸烟的工人迅速打开总配电箱，发现未设置初级漏电保护器。于是切断总开关，导致整个工地停电。触电工人经抢救脱离危险，二

3、人均造成重伤。经查，此三人中只有抽烟的工人有“特种作业操作证” 。问题5 请简要分析本案例中焊接车间存在的安全隐患?6 简述电焊机的安全控制要点?7 气瓶的安全控制要点有哪些?8 何为特种作业? 建筑工程施工中哪些人员为特种作业人员?9 对总配电箱和开关箱中漏电器的配置有何具体要求?9 背景某建筑公司(乙方) 与某学校(甲方) 签订了教学楼承建合同，合同约定工期奖罚条件：乙方提前完成该工程 1 周，甲方奖励乙方 10 万元，若乙方延误总工期 1周，则扣除乙方工程款 10 万元。合同中约定：施工中实际工程量超过计划工程量10以上时，超出部分按单价的 90计算。双方就施工进度计划达成一致，如下图所

4、示： 在施工过程中发生如下事件：事件一：A 工作为土方开挖工程，原合同土方量为400m3，因设计变更实际土方量为 450m3(原定单价为 75 元m 3)。事件二：B 工作为基底换填，施工中乙方为保证施工质量，将换填范围适当扩大，致使计划换填土方量由 250m3 增加到 300m3，工作时间增加 1 周。事件三：C 工作施工完成后，甲方认为地下管线位置与设计图纸不符，经剥露检查确实有误，延误工期 2 周，发生费用 15 万元。事件四：I 工作施工过程中，发现甲方提供施工设计图纸存在错误，修改设计及完善图纸造成乙方施工进度拖延 3 周，发生费用 3 万元。事件五：G 工作为甲指分包项目，在施工过

5、程中由于指定分包租赁的设备出现故障，使 G工作施工拖延 2 周，发生费用 1 万元。乙方针对上述五事件向甲方提出工期和费用索赔。问题10 该工程计划工期为几周?并指出关键线路(工作法表示 )。11 上述五个事件中，分别分析乙方工期、费用索赔是否成立?为什么? 如成立，并给出乙方可获得的具体索赔周数和金额。12 上述事件发生后，该工程实际工期为多少周?按工期奖罚条款甲方应奖励或扣除乙方工程款多少万元?二、一、单项选择题共 20 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。13 双代号网络计划中的节点表示( )。（A）工作的连接状态（B）工作的开始（C）工作的结束（D）工作的开始或结束14

6、 承重水泥搅拌桩进行强度检验时，应取( )后的试件。（A）21d（B） 28d（C） 60d（D）90d15 对钢筋混凝土所用粗骨料进场复验时，不属于必须复验的项目是( )。（A）颗粒级配（B）含泥量（C）压碎指标（D）泥块含量16 基坑(槽) 开挖时，两人操作间距最小值是( )m。（A）15（B） 18（C） 20（D）2517 下列不属于电渣压力焊易发的职业病类型的是( )。（A）氮氧化合物中毒（B）电焊尘肺（C）电光性皮炎（D）一氧化碳中毒18 某建筑工程室内防水工程由专业分包人施工，由于其管理组织不力，施工严重滞后，导致整个工程进度延误，据此，发包人应向( )提出工程索赔要求。（A）总

7、承包人（B）专业分包人（C）总承包人和专业分包人（D）总承包人或专业分包人19 可作为施工总平面图设计依据的是( )。（A）工程建筑面积（B）工程施工部署（C）工程施工方案（D）工程质量目标20 管线穿过道路以防重压须埋入地下深度至少( )。（A）02m（B） 04m（C） 06m（D）08m三、二、多项选择题共 10 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。21 下列属于施工项目质量计划的主要内容的有( )。（A）编制依据、项目概况（B）质量方针、组织机构（C）人员配备及资源配置（D）质量保

8、证措施（E）质量管理的测量、分析和改进22 打(压) 桩工程施工结束后，工程质量检查必须符合设计要求及规范规定的项目有( )。（A）桩身垂直度（B）承载力检测（C）桩身贯入度（D）竣工位置偏差（E）桩身完整性检测23 关于地基与基础工程实体验收所需条件的说法，正确的有( )。（A）地基与基础分部验收前，基础墙面上的施工孔洞须按规定镶堵密实，并作隐蔽工程验收记录（B）混凝土结构工程模板应拆除并对其表面清理干净，混凝土结构存在缺陷处提出整改方案（C）楼层标高控制线应清楚弹出，竖向结构主控轴线应弹出墨线，并做醒目标志（D）工程技术资料存在的问题均已悉数整改完成（E）安装工程中各类管道预埋结束，相应测

9、试工作已完成，其结果符合规定要求24 下列内容中，属于工程质量事故调查报告的有( )。（A）事故项目及各参建单位概况（B）事故发生经过和事故救援情况（C）事故造成的人员伤亡和直接经济损失（D）事故项目有关质量检测报告和技术分析报告（E）事故发生后采取的措施及事故控制情况25 关于建筑安装工程费用项目按照费用构成要素划分，其组成部分有( )。（A）人工费（B）材料费（C）施工机具使用费（D）措施费（E）其他项目费26 工程合同价款的确定应满足的要求有( )。（A）招标人向中标人的投标人发出的中标通知书（B）招标文件（C）中标人的投标文件（D）合同的形式必须是书面合同（E）合同的形式可以是书面合同

10、或口头合同27 下列作业中，可以进行劳务作业分包的有( )。（A）幕墙作业（B）混凝土作业（C）脚手架作业（D）电梯作业（E）水暖电作业28 建设工程施工合同(示范文本)GF20130201 规定，在工程师发出下列指令中，承包人可以提出变更价款要求的情况有( )。（A）对已完工程进行成品保护（B）变更工程有关部位的基准线（C）增加附属配套工程（D）改变部分施工顺序（E）改变有关工程施工时间29 按照建设工程施工合同(示范文本)55GF20130201 规定，工程变更价款的方法是( ) 。（A）合同中只有类似变更工程价格，可以参照类似价格（B）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有价格（C）

11、按照合同订立时合同履行地的价格（D）合同中没有适用或类似变更工程价格，由承包人提出变更报告，经工程师确认（E）承包人不同意确认价格，可将争议按照约定诉讼或仲裁30 施工项目管理实施规划内容中的信息管理应包括( )。（A）信息流通系统（B）网络环境的评估（C）信息中心的建立、规划（D）信息管理实施规划（E）项目管理软件的选择与使用规划注册建造师一级建筑工程管理与实务（建筑工程项目施工管理）模拟试卷 49 答案与解析一、三、案例分析题共 5 题，共 120 分。请根据题目要求回答问题。【知识模块】 建筑工程项目施工管理1 【正确答案】 调整后的网络进度计划如下图所示：【知识模块】 建筑工程项目施工

12、管理2 【正确答案】 闲置 2 个月。理由：1)如果各项工作均按最早时间开始，工作 C 最早完成时间为 5 月，工作 H 最早开始时间为 7 月，则工作 C 与工作 H 之间机械闲置 2 个月；2)工作 H 的最早完成时间是 12 月，工作 J 最早开始时间为第 13 个月，则工作 H与工作 J 之间机械不闲置；所以，该起重吊装机械共闲置 2 个月。【知识模块】 建筑工程项目施工管理3 【正确答案】 为了减少机械闲置时间，如果工作 C 开始时间往后推 2 个月开始。理由：工作 C 与工作 H 之间机械闲置 2 个月；工作 H 与工作 J 之间机械不闲置，故工作 C 开始时间往后推 2 个月后，

13、则机械可连续使用，无闲置时间。【知识模块】 建筑工程项目施工管理4 【正确答案】 施工单位向业主索赔赶工费 3 万元不成立。工作 I 总时差为 6 个月，目前停工待图 1 个月，并不影响总工期，故工作 I 不需要赶工也能按合同工期完工。【知识模块】 建筑工程项目施工管理【知识模块】 建筑工程项目施工管理5 【正确答案】 本案例中焊接车间存在如下安全隐患：1)焊接作业人员无证上岗；2)焊接作业人员未穿戴防护服；3)氧气瓶、乙炔瓶、二氧化碳气瓶混放，气瓶间没有设置安全距离；4)焊接车问有人抽烟，存在明火隐患；5)气瓶存放地点与施焊作业地点距离太近，安全距离不符合要求。【知识模块】 建筑工程项目施工

14、管理6 【正确答案】 电焊机的安全控制要点主要如下：1)电焊机安装完毕经验收合格后方可投入使用；2)露天使用的电焊机应设置在地势较高、平整的地方，并有防雨措施；3)电焊机的接零保护、漏电保护和二次侧空载降压保护等装置必须齐全有效；4)电焊机一次侧电源线应穿管保护，长度一般不应超过 5m，焊把线长度一般不应超过 30m 并不应有接头，一、二次侧接线端柱外应有防护罩；5)电焊机施焊现场 10m 范围内不得堆放易燃、易爆物品。【知识模块】 建筑工程项目施工管理7 【正确答案】 气瓶的安全控制要点主要如下：1)施工现场使用的气瓶应按标准色标涂色；2)施工现场应设置气瓶集中存放处，不同种类气瓶存放应有隔

15、离措施，存放环境应符合安全要求，不能存放在住宿区和靠近油料、火源的地方。存放处应有安全警示标志，配备相应的灭火器材；3)气瓶的防振胶圈、防护帽等装置应齐全有效；4)氧气瓶、乙炔瓶在使用过程中瓶与瓶之间的距离应保持在 5m 以上，气瓶与明火的距离应保持在 10m 以上，当不能满足安全距离要求时，应有隔离防护措施；5)乙炔瓶不应平放。【知识模块】 建筑工程项目施工管理8 【正确答案】 特种作业是指容易发生人员伤亡事故，对操作者本人、他人及周围设施的安全有重大危害的作业。建筑工程施工过程中特种作业人员有：电工、电焊工、气焊工、架子工、起重机司机、起重机械安装拆卸工、起重机索指挥工、施工电梯司机、龙门

16、架及井架物料提升机操作工、场内机动车驾驶员等。【知识模块】 建筑工程项目施工管理9 【正确答案】 在总配电箱(配电柜)中作为初级保护的漏电保护器，其额定漏电动作电流必须要大于 30mA，额定漏电动作时间也必须要大于 01s，但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积最高应限制在 30mAs 以内。在开关箱中作为末级保护的漏电保护器，其额定漏电动作电流不应大于 30mA，额定漏电动作时间不应大于 01s；在潮湿、有腐蚀性介质的场所中，开关箱中的漏电保护器要选用防溅型的产品，其额定漏电动作电流不应大于 15mA，额定漏电动作时间不应大于 01s。【知识模块】 建筑工程项目施工管理【知识模块】 建

17、筑工程项目施工管理10 【正确答案】 该工程计划工期为 35 周；工作法表示的关键线路为：ACFJM 。【知识模块】 建筑工程项目施工管理11 【正确答案】 各事件索赔原则如下： 事件一：工期、费用索赔均成立； 理由：A 工作是关键线路上的关键工作，由于工作量变化原因导致的工期与费用增加，属甲方应负的责任。 按照 A 工作原计划工期 8 周完成 400m3，则每周完成 50m3，现实际工程量增加 50m3，相应工期增加 1 周，乙方可获得的工期索赔为 1 周。 由于实际工程量增加计划工程量 10，单价予以调整，所以乙方可获得增加工程费用为：7540+751009=3675 元。 事件二：工期、

18、费用索赔均不成立； 理由：乙方为了保证工程质量而采取的措施，属乙方施工技术措施，故索赔不成立。 事件三：工期、费用索赔均不成立； 理由：再次剥离检查，如合格，则工期、费用损失由甲方承担；如不合格，则工期、费用均由乙方承担。 事件四：工期索赔不成立，费用索赔均成立； 理由：设计图纸错误导致的工期延误及费用损失，属业主责任。但 I 工作在非关键线路上，虽延误 3 周，但对总工期无影响，故工期索赔不成立。 乙方可获得的费用索赔为 3 万元。 事件五：工期、费用索赔均不成立； 理由：G 工作为甲指分包项目，既然为分包，既与乙方签订分包合同，乙方对其负有总包责任。事件五的索赔应为乙方向分包方提出的索赔，

19、而不是乙方向甲方提 m索赔。【知识模块】 建筑工程项目施工管理12 【正确答案】 上述事件发生后，该工程实际工期为 38 周。原计划工期为 35 周，甲方应承担的工期索赔 1 周，乙方完成该工程时间应为 36 周。实际工期为 38 周，故甲方扣除乙方工程款 20 万元。【知识模块】 建筑工程项目施工管理二、一、单项选择题共 20 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。13 【正确答案】 D【知识模块】 建筑工程项目施工管理14 【正确答案】 D【试题解析】 建筑地基基础工程施工质量验收规范GB502022002 第4114 条规定：进行强度检验时，对承重水泥土搅拌桩应取 90d

20、后的试件。对支护用的水泥土搅拌桩取 28d 后的试件。【知识模块】 建筑工程项目施工管理15 【正确答案】 C【试题解析】 对粗骨料的颗粒级配、含泥量、泥块含量、针片状含量指标进行检验，压碎指标可根据工程需要进行检验。应对细骨料颗粒级配、含泥量、泥块含量指标进行检验。【知识模块】 建筑工程项目施工管理16 【正确答案】 D【知识模块】 建筑工程项目施工管理17 【正确答案】 B【知识模块】 建筑工程项目施工管理18 【正确答案】 A【知识模块】 建筑工程项目施工管理19 【正确答案】 B【知识模块】 建筑工程项目施工管理20 【正确答案】 C【知识模块】 建筑工程项目施工管理三、二、多项选择题

21、共 10 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。21 【正确答案】 A,C,D,E【知识模块】 建筑工程项目施工管理22 【正确答案】 B,D,E【知识模块】 建筑工程项目施工管理23 【正确答案】 A,C,D,E【知识模块】 建筑工程项目施工管理24 【正确答案】 A,B,C,D【知识模块】 建筑工程项目施工管理25 【正确答案】 A,B,C【知识模块】 建筑工程项目施工管理26 【正确答案】 A,B,C,D【知识模块】 建筑工程项目施工管理27 【正确答案】 B,C,E【试题解析】 A、D 属于专业承包的范围。【知识模块】 建筑工程项目施工管理28 【正确答案】 B,C,D,E【知识模块】 建筑工程项目施工管理29 【正确答案】 A,B,D,E【知识模块】 建筑工程项目施工管理30 【正确答案】 A,C,D,E【知识模块】 建筑工程项目施工管理