[工程类试卷]注册建造师一级建设工程法规及相关知识（建设工程合同和劳动合同法律制度）模拟试卷7及答案与解析.doc

1、注册建造师一级建设工程法规及相关知识（建设工程合同和劳动合同法律制度）模拟试卷 7 及答案与解析一、单项选择题共 70 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 下列合同订立的原则中，属于民事法律关系区别于行政法律关系、刑事法律关系特有原则的是( ) 。（A）平等原则（B）自愿原则（C）公平原则（D）诚实信用原则2 将合同分为诺成合同和实践合同是根据( )来划分的。（A）合同当事人是否互负债务（B）合同的成立是否需要交付标的物（C）法律对合同的形式是否有特殊要求（D）合同当事人的权利义务是否存在对价关系3 有名合同和无名合同的区别主要在于两者( )不同。（A）成立的条件（B）适用

2、的法律规则（C）履行的原则（D）承担违约责任的方式4 某工程招标时，甲施工单位委派的项目经理没有取得建造师的执业资格，所提供的资格证书复印件是伪造的。则甲施工单位违背了合同订立中的( )。（A）平等原则（B）诚实信用原则（C）公平原则（D）自愿原则5 下列合同订立的原则中，可以作为合同当事人的行为准则，防止当事人滥用权利，保护当事人合法权益，维护和平衡当事人之间的利益的原则是( )。（A）合法原则（B）诚实信用原则（C）公平原则（D）自愿原则6 甲、乙双方签订的合同中，约定违约赔偿损失的费用为 5 万元，合同履行中，甲方违约造成乙方损失 3 万元，则甲方应支付乙方的赔偿金应为( )万元。（A）

3、2（B） 3（C） 5（D）87 要式合同和不要式合同的区别实际上是关于( )的问题。（A）合同成立与生效的条件（B）合同相互之间主从关系（C）合同内容差异（D）合同当事人是否互相负有给付义务8 甲向乙发出了一份投标邀请函，在邀请函中写明，投标书应通过电子邮件的形式提交给甲，依据合同法，要约生效的时间应为( )。（A）乙发出电子邮件时的时间（B）乙发出电子邮件得到甲确认的时间（C）乙发出的邮件进入甲邮箱的时间（D）甲知道收到邮件时的时间9 甲公司的总经理张三到乙公司的董事长李四的办公室，看到丙公司向乙公司发出的一分要约，很感兴趣，就向李四要了这份要约，并按照要约上的要求回复了丙公司，甲公司发出

4、的文件属于( )。（A）要约邀请（B）新要约（C）承诺（D）承诺意向10 甲向乙发出要约后，因发生了重大变故，甲又向乙发出一个通知，声明前一个要约的内容无效，则( )。（A）甲发出后一个通知的行为是要约撤销（B）甲发出后一个通知的行为是要约撤回（C）后一个通知必须不迟于前一个通知到达乙时才有效（D）后一个通知只要不迟于乙发出承诺到达甲时才有效11 某建筑公司向某玻璃厂发出购买玻璃的要约，玻璃厂对要约的内容做了以下变更，其中属于要约非实质性变更的是( )。（A）每块玻璃的尺寸（B）玻璃的透光标准（C）运输时为减少破碎，包装由木板变为铝合金，价格不变（D）玻璃运输的方式由汽车变更为火车 12 甲向

5、某出版社乙去函，询问该出版社是否出版了现行建筑施工规范大全资料，乙立即向甲邮寄了现行建筑施工规范大全两套，共 380 元，甲认为该书不符合其需要，拒绝接受，双方因此发生了争议。从本案来看甲乙之间( )。（A）合同已经成一（B）合同未成立（C）已经完成要约和承诺阶段（D）合同是否成立无法确定13 下列建设工程施工合同的内容中，( )条款是施工人请求发包人支付工程款和报酬的依据。（A）工程造价（B）工程范围（C）拨款和结算（D）双方相互协作14 下列建设工程施工合同条款中，明确施工人施工要求的是( )条款。（A）工程范围（B）工程质量（C）拨款与结算（D）竣工验收15 建设工程在开工阶段出现的下列

6、情况中，不能顺延工期的是( )。（A）承包人因施工机械不能及时就位，在开工前 7 天以书面形式向监理提出延期开工，监理人未及时作出书面答复（B）承包人因工人回家过年不能按时开工，在节后 7 天以书面形式向监理提出延期施工（C）因设计进度拖延，监理工程师书面通知承包人延期开工（D）因施工场地未达到开工要求，监理工程师书面通知承包人延期开工16 下列情形中，承包人在监理人未及时下达暂停施工指示的情况下可先暂停施工并及时通知监理人的是( )。（A）设计变更引起的暂停施工（B）施工质量不合格引起的暂停施工（C）为排除施工安全隐患而引起的暂停施工（D）工地突遇洪灾暂停施工17 某承包人与发包人以中标价签

7、订了建设工程施工合同并履行备案手续后，发包人与承包人又签订了要求承包人在中标价格基础上让利 10的补充协议，结算时双方对工程价款发生争议，则应当以( )作为结算工程价款的依据。（A）备案的建设工程合同（B）补充协议（C）重新商定合同（D）当地建设行政主管部门发布的计价方法18 当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定时，应该按照中国人民银行的( )计息。（A）国债利率（B）活期存款利率（C）同期同类存款利率（D）同期同类贷款利率19 某工程施工合同约定承包人对基础工程垫资，时间为 3 个月，发包人对垫付资金按照银行定期 3 个月存款利率的 2 倍支付利息，后发包人未按照合同约定支付利息，承包人将

8、其诉至法院。银行 3 个月定期存款利息为 24，同期贷款利率为6，则法院对垫资利息的处理正确的是( )。（A）不予支持（B）按照 24支付利息（C）按照 48支付利息（D）按照 6支付利息20 某建设工程施工合同约定 2012 年 11 月 20 日竣工并在 1 个月内交付发包方使用，后因承包方原因工期拖延 3 个月，但发包方在 2013 年元月 20 日未经验收实际占用了该工程，则该工程的竣工日期应为( )。（A）2012 年 11 月 20 日（B） 2012 年 12 月 20 日（C） 2013 年 1 月 20 日（D）2013 年 2 月 20 日21 某开发商开发的住宅价值 70

9、00 万元，其中已售出价值 5000 万元的住宅，开发商将此笔资金全部用于购买土地。导致开发商欠施工单位的 2000 万元的工程款迟迟不能支付，另外开发商还欠银行抵押贷款 1000 万元，欠材料供应商 500 万元，现承包人申请人民法院拍卖该工程，下列说法正确的是( )。（A）人民法院可将 7000 万元的房产拍卖，然后分别偿还开发商各方欠款（B）人民法院可将 7000 万元的房产拍卖，然后先还施工单位，再还银行和材料供应商（C）人民法院可将 2000 万元的房产拍卖，然后按欠款比例分别偿还开发商各方欠款（D）人民法院可将 2000 万元的房产拍卖，首先偿还施工单位欠款22 某工程合同中约定竣

10、工日期为 2013 年 11 月 8 日，实际竣工日期为 2014 年 1月 8 日，竣工后发包方经承包人催告后依然逾期不支付，承包人最迟应当在( )以前向人民法院提起诉讼，行使承包人工程价款的优先受偿权。（A）2014 年 5 月 8 日（B） 2014 年 7 月 8 日（C） 2014 年 11 月 8 日（D）2015 年 1 月 8 日23 按照合同法规定，合同履行中如果价款或报酬不明确，应按照( )履行。（A）订立合同时履行地的政府定价（B）订立合同时履行地的市场价格（C）履行合同时履行地的政府定价（D）履行合同时履行地的市场价格24 工程施工中所造成的下列损失中，承包人不承担任何

11、损失的是( )。（A）承包方与监理方串通造成的损失（B）承包方不履行保修义务所造成的损失（C）发包方采购的材料运抵现场尚未验收的时间段内出现偷盗造成的损失（D）工程经竣工验收合格后尚未交付发包方使用的时间段内出现偷盗造成的损失25 乙方当事人的违约行为导致工程受到损失，甲方没有采取任何措施减损，导致损失扩大到 5 万元。甲方与乙方就此违约事实发生纠纷，经过鉴定机构鉴定，乙方的违约行为给甲方造成的损失是 2 万元，乙方应该向甲方赔偿损失( )万元。（A）1（B） 2（C） 3（D）526 乙方的违约行为导致工程受到损失，甲方采取措施减损，导致损失减少到 3 万元，但甲方支出相应的措施费用 05

12、万元乙方应该支付甲方( )万元费用。（A）05（B） 25（C） 3（D）3527 无效合同从( ) 之日起就不具备法律效力。（A）确认（B）订立（C）履行（D）谈判28 合同中具有相对独立性，效力不受合同无效、变更或者终止影响的条款是( )条款。（A）违约责任（B）解决争议（C）价款或酬金（D）数量和质量29 某建设工程施工合同无效，但该工程竣工验收合格，以下说法正确的是( )。（A）合同无效是从订立时起承包人的权益就不受法律保护，所以承包人无法获取工程价款（B）因为合同无效，承包人应提出要求对方赔偿损失（C）因合同无效，承包人可以请求参照市场价格支付工程价款（D）虽然合同无效，但承包人可以

13、请求参照合同约定支付工程价款30 下列情形中属于效力待定合同的有( )。（A）出租车司机借抢救重病人急需租车之机将车价提高 10 倍（B） 10 周岁的儿童因发明创造而接受奖金（C）成年人甲误将本为复制品的油画当成真品购买（D）1 0 周岁的少年将自家的电脑卖给 40 岁的张某二、多项选择题共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。31 关于合同法平等原则的解释，下列表述正确的有( )。（A）合同当事人的法律地位都是平等的（B）平等指合同内容的平等（C）合同当事人就合同条款充分协商一致

14、（D）平等指合同中的权利义务对等（E）合同当事人的风险要合理分配32 下列合同行为中，属于违背诚实信用原则的有( )。（A）合同签订时，施工企业对建设单位要求的业绩证明造假（B）合同履行时，现场发生不可抗力，施工企业没有通知甲方，并任由损失扩大（C）合同履行时，施工企业偷工减料，导致工程质量不合格（D）合同履行时，施工企业工人安排不够，导致工期拖延（E）合同结束时，施工企业泄露本项目要求保密的资料和技术33 建设工程竣工后，发包人应当根据( )及时进行验收。（A）投标文件（B）建设工程施工合同（C）施工图纸及说明书（D）国家颁发的施工验收规范（E）国家颁发的质量检验标准34 依据合同不同的分类

15、标准，建设工程合同属于( )。（A）有名合同（B）双务合同（C）单务合同（D）无偿合同（E）有偿合同35 建设工程合同可以分为( )。（A）建设工程造价咨询合同（B）建设工程勘察合同（C）建设工程监理委托合同（D）建设工程设计合同（E）建设工程施工合同36 下列选项中不属于要约邀请的有( )。（A）商品价目表（B）投标书（C）招标公告（D）拍卖公告（E）符合要约规定的售楼广告 37 下列情形中，不得撤销的要约包括( )。（A）要约人确定了承诺期限（B）要约人明确表示要约不可以撤销（C）撤销的通知在要约到达后才到达受要约人（D）撤销的通知在承诺通知发出之后到达受要约人（E）受要约人有理由认为要约

16、不可撤销，并已经为履行合同做了准备工作38 以下情况可能会造成工期延误，但经工程师确认，其中( )情况工期可相应地顺延。（A）分包商工期拖延（B）设计变更和工程量增加（C）发包方未按合同约定提供图纸（D）不可抗力（E）承包方因质量不合格返工39 下列竣工情况中，( )情况是以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期。（A）建设工程经竣工验收合格的（B）建设工程经竣工验收不合格的（C）建设工程未经竣工验收发包人擅自使用的（D）发包人完成竣工验收不予签发工程接收证书的（E）因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告 42 天内完成竣工验收的40 延期支付工程款的，工程款利息应从应付工

17、程款之日计付，当事人对工程付款时间没有约定或约定不明的，可以根据以下( )作为计付时间。（A）建设工程实际交付的，以交付之日（B）建设工程没有交付的，以提交竣工结算文件之日（C）建没工程没有交付、工程价款没有结算的，以当事人起诉之日（D）建设工程合同中约定了竣工日期的，以约定竣工之日（E）建设工程没有质量验收合格的，以验收合格之日41 建设单位将工程抵押给银行后，因其经营状况不佳而无力偿还贷款和支付施工单位的工程款，下列关于施工单位权利的说法正确的有( )。（A）施工单位可以申请人民法院将该工程拍卖（B）施工单位申请工程价款优先受偿的权利，须按照诉讼时效的规定提出（C）施工单位无权就该工程的拍

18、卖款优先于银行受偿（D）施工单位可不申请拍卖，而直接与建设单位协商将工程折价（E）施工单位工程欠款的利息，可在工程拍卖所得中优先扣除42 根据合同法的规定，下列合同中免责条款无效的有( )。（A）造成对方人身伤害的（B）因故意造成对方财产损失的（C）因过失造成对方财产损失的（D）因重大过失造成对方财产损失的（E）意思表示不真实的43 下列情况下签订的建设工程施工合同，属于无效合同的有( )。（A）承包人未取得建筑施工企业资质的（B）承包人借用他人资质的（C）承包人将主体工程分包给分包商的（D）承包人将装饰工程分包给分包商的（E）承包人将设备安装工程分包给分包商的44 下列合同中，债权人不得将合

19、同的权利全部或部分转让给第三人的有( )。（A）当事人因信任订立的委托代理合同（B）建筑材料供应合同（C）合同中约定禁止债权人转让权利（D）供用电、水、气、热力合同（E）最高额抵押的主合同45 在下列关于合同变更的表述中，正确的有( )。（A）合同当事人在合法的条件下，协商一致后可以变更合同（B）中外合作者在合作期内协商同意后就可以对合作合同作重大变更（C）设计合同中的设计变更属于合同的变更（D）建设工程施工中经工程师批准的工程变更属于合同变更（E）当事人对合同变更内容约定不明的，推定为未变更46 下列选项中，当事人可以行使法定解除权的有( )。（A）因不可抗力致使不能实现合同目的（B）在履行

20、期满前，当事人一方明确表示不履行义务（C）当事人一方迟延履行义务，经催告后在合理期限内仍未能履行（D）当事人一方迟延履行义务或有其他违约行为致使不能实现合同目的（E）在履行期满前，当事人一方以自己的行为表明不履行主要义务47 下列选项中，发包人可以请求解除建设工程施工合同的有( )。（A）承包人未按约定工期完工的（B）承包人完成工程质量不合格并拒绝修复的（C）承包人擅自将专业工程分包的（D）承包人将工程转包的（E）未经发包人同意擅自将劳务部分分包的48 下列合同中，属于可撤销合同的有( )。（A）因误解订立的合同（B）违反法律的强制性规定的合同（C）一方以欺诈、胁迫手段订立的合同（D）订立合同

21、时显失公平的合同（E）以合法行为掩盖非法目的的合同49 当事人承担违约责任应同时具备( )条件。（A）当事人有违反合同义务的行为（B）当事人主观上有过错（C）违约造成损失后果（D）违约行为和财产损失之间有因果关系（E）违约方没有存在法定的或约定的免责事由的证据50 建设工程施工合同示范文本主要由( )等组成。（A）协议书（B）招标、投标文件（C）施工图纸与工程量清单（D）通用条款（E）专用条款注册建造师一级建设工程法规及相关知识（建设工程合同和劳动合同法律制度）模拟试卷 7 答案与解析一、单项选择题共 70 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 【正确答案】 B【知识模块】

22、建设工程合同和劳动合同法律制度2 【正确答案】 B【知识模块】 建设工程合同和劳动合同法律制度3 【正确答案】 B【知识模块】 建设工程合同和劳动合同法律制度4 【正确答案】 B【知识模块】 建设工程合同和劳动合同法律制度5 【正确答案】 C【知识模块】 建设工程合同和劳动合同法律制度6 【正确答案】 C【试题解析】 在约定赔偿损失和法定赔偿损失中，原则上约定赔偿损失优先于法定赔偿损失，作为约定赔偿损失，一旦发生违约并造成受害人的损害以后，受害人不必证明其具体损害范围即可依据约定损失条款而获得赔偿。本题中，约定赔偿损失费用为 5 万元，而且实际损失小于 5 万元，因而甲方应按照约定损失赔偿额

23、5 万元支付给乙方。【知识模块】 建设工程合同和劳动合同法律制度7 【正确答案】 A【知识模块】 建设工程合同和劳动合同法律制度8 【正确答案】 C【知识模块】 建设工程合同和劳动合同法律制度9 【正确答案】 B【试题解析】 承诺必须是受要约人同意要约的意思，本题中，甲公司不是丙公司要约的受要约人，因此其发出的文件不属于承诺，因甲公司按丙公司的要约进行了回复，应该属于新要约。【知识模块】 建设工程合同和劳动合同法律制度10 【正确答案】 D【试题解析】 要约的撤销要求撤销要约的通知在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人，撤回则要求要约到达受要约人之前或者同要约同时到达受要约人，本题中，并没有说

24、明甲发出的要约是否到达乙，也没有说明乙是否承诺，因此A、B、C 选项不确切，D 是最符合题意的。【知识模块】 建设工程合同和劳动合同法律制度11 【正确答案】 C【知识模块】 建设工程合同和劳动合同法律制度12 【正确答案】 B【试题解析】 合同成立必须满足三个一般要件：存在订约当事人、订约当事人对主要条款达成一致、经历要约与承诺两个阶段。本题没有经过订约双方协商，就合同主要条款达成一致意见，因此合同尚未成立。【知识模块】 建设工程合同和劳动合同法律制度13 【正确答案】 C【知识模块】 建设工程合同和劳动合同法律制度14 【正确答案】 B【知识模块】 建设工程合同和劳动合同法律制度15 【正

25、确答案】 B【知识模块】 建设工程合同和劳动合同法律制度16 【正确答案】 D【知识模块】 建设工程合同和劳动合同法律制度17 【正确答案】 A【试题解析】 本题中备案的工程合同和补充协议是属于典型的“黑白”合同，依据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(以下简称解释)第 21 条规定：当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的依据。因此，本题选 A。【知识模块】 建设工程合同和劳动合同法律制度18 【正确答案】 D【知识模块】 建设工程合同和劳动合同法律制度19 【正确答案】 C【试题

26、解析】 按照解释规定：当事人对垫资和垫资利息有约定的，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予以支持，但是当约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外，当事人对垫资利息没有约定的，承包人请求支付利息的，不予支持。本题中，合同中有约定，且低于同期贷款利率，因此应予以支持，选 C。【知识模块】 建设工程合同和劳动合同法律制度20 【正确答案】 C【试题解析】 该工程因承包方原因拖期，但建设工程未经验收而被发包方实际占用，依法应以转移占用之日为竣工日期，故 C 选项为正确选项。【知识模块】 建设工程合同和劳动合同法律制度21 【正确答案】 D【试题解析】 消费者交付购买商品

27、房的全部或大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人，因此 A、B 选项错误，另外按照合同法规定，建筑工程承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权，因此只有 D 是最符合题意的。【知识模块】 建设工程合同和劳动合同法律制度22 【正确答案】 B【试题解析】 依据最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的答复第4 条规定“建设工程承包人行使优先权的期限为 6 个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。”本题中问的是最迟的提起诉讼的日期，应当按照工程竣工之日起计 6 个月，因此，本题正确的答案是 2014 年 7 月 8 日。【知识模块】 建设工程合同

28、和劳动合同法律制度23 【正确答案】 B【知识模块】 建设工程合同和劳动合同法律制度24 【正确答案】 C【试题解析】 本题中选项 A 是由承包人承担连带赔偿责任，选项 B、D 则完全是由承包人承担赔偿责任，但是 C 与 D 虽然都是出现偷盗造成的损失，但选项 C 是发包方采购的材料运抵现场尚未验收，其保管责任不属于承包人，选项 D 是承包人完成的工作成果，在未交付发包方使用前，保管责任属于承包人，因此，本题选C。【知识模块】 建设工程合同和劳动合同法律制度25 【正确答案】 B【试题解析】 依照合同法的规定：当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的

29、，不得就扩大的损失要求赔偿。本题中甲方没有采取措施减损，导致损失扩大到 5 万元，但经鉴定机构鉴定，乙方的违约行为给甲方造成的损失是 2 万元，因此只能获得乙方违约行为所造成的损失2 万元，故选 B。【知识模块】 建设工程合同和劳动合同法律制度26 【正确答案】 D【知识模块】 建设工程合同和劳动合同法律制度27 【正确答案】 B【知识模块】 建设工程合同和劳动合同法律制度28 【正确答案】 B【知识模块】 建设工程合同和劳动合同法律制度29 【正确答案】 D【知识模块】 建设工程合同和劳动合同法律制度30 【正确答案】 D【知识模块】 建设工程合同和劳动合同法律制度二、多项选择题共 30 题

30、，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。31 【正确答案】 A,C,D【知识模块】 建设工程合同和劳动合同法律制度32 【正确答案】 A,B,E【试题解析】 诚实信用原则主要包括：(1)订立合同时，不得有欺诈或其他违背诚实信用的行为；(2)履行合同义务时，当事人应该根据合同的性质、目的和交易习惯，履行及时通知、协助、提供必要条件、防止损失扩大、保密等义务；(3)合同终止后，当事人应当根据交易习惯，履行通知、协助、保密等义务，也称为后契约义务。本题中 A 选项属于违背了(1)，B 选项属于违背了(

31、2)，E 选项属于违背了(3)，因此，正确答案为 A、B、E。【知识模块】 建设工程合同和劳动合同法律制度33 【正确答案】 C,D,E【知识模块】 建设工程合同和劳动合同法律制度34 【正确答案】 A,B,E【知识模块】 建设工程合同和劳动合同法律制度35 【正确答案】 B,D,E【知识模块】 建设工程合同和劳动合同法律制度36 【正确答案】 B,E【知识模块】 建设工程合同和劳动合同法律制度37 【正确答案】 A,B,E【知识模块】 建设工程合同和劳动合同法律制度38 【正确答案】 B,C,D【知识模块】 建设工程合同和劳动合同法律制度39 【正确答案】 D,E【试题解析】 本题需要搞清楚

32、五个选项的竣工日期。A 选项的竣工日期应为竣工验收合格之日，B 选项属于不合格工程，没有竣工，自然也就没有竣工日期，C 选项的竣工日期为发包人转移占有建设工程之日，只有 D、E 两个选项是以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期的。【知识模块】 建设工程合同和劳动合同法律制度40 【正确答案】 A,B,C【知识模块】 建设工程合同和劳动合同法律制度41 【正确答案】 A,B,D【知识模块】 建设工程合同和劳动合同法律制度42 【正确答案】 A,B,D【知识模块】 建设工程合同和劳动合同法律制度43 【正确答案】 A,B,C【知识模块】 建设工程合同和劳动合同法律制度44 【正确答案】 A,C

33、,E【试题解析】 债权人可以将合同的权利全部或部分转让给第三人，但是下列三种情形除外：(1)根据合同性质不得转让的，A 选项属于此类；(2)按照当事人约定不得转让的，C 选项属于此类；(3)依照法律规定不得转让的，E 选项是按照担保法的规定，所以属于此类。【知识模块】 建设工程合同和劳动合同法律制度45 【正确答案】 A,C,E【试题解析】 该题选项难点主要在 B、C、D 三个选项的判断上。B 项表述错误是因为这种变更还有一个前提是需经审查批准机关批准；建设工程施工中的工程变更不属于合同变更是因为工程变更往往不是签订合同的主体协商确定的，一般是由工程师单方面根据现场实际情况来决定的。设计变更与

34、工程变更不同，设计变更往往是由建设单位向设计单位提出，设计单位综合考虑分析后再出具设计变更单是由双方协商确定的。答案选定为 A、C、E。【知识模块】 建设工程合同和劳动合同法律制度46 【正确答案】 A,C,D,E【知识模块】 建设工程合同和劳动合同法律制度47 【正确答案】 B,C,D【知识模块】 建设工程合同和劳动合同法律制度48 【正确答案】 C,D【试题解析】 合同法规定因重大误解订立的、在订立合同显失公平的、一方以欺诈或胁迫手段或乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同，因此应选择 C、D ，其他两个选项所订立的合同属于无效合同。【知识模块】 建设工程合同和劳动合同法律制度49 【正确答案】 A,E【试题解析】 承担违约责任不同于赔偿损失，它不强调损失的大小，不需要判断合同当事人主观上是否具有过错，只要合同当事人发生了违约行为就应该承担违约责任，除非出现法定的或约定的免责事由。因此 BCD 选项是不正确的。【知识模块】 建设工程合同和劳动合同法律制度50 【正确答案】 A,D,E【知识模块】 建设工程合同和劳动合同法律制度