[工程类试卷]注册建造师一级矿业工程管理与实务（矿业工程项目施工管理）模拟试卷35及答案与解析.doc

1、注册建造师一级矿业工程管理与实务（矿业工程项目施工管理）模拟试卷 35 及答案与解析一、单项选择题1 根据合同法规定，( ) 可以变更合同。（A）业主（B）设计单位（C）承包商（D）当事人协商同意后2 下列允许调整其价格或费率的工程变更情况是( )。（A）固定费率项目，实测的工程量为工程量表的 8（B）非同定费率项目，实测工程量超过工程量表的 12（C）固定费率项目，实测工程量变化超过工程量表的 12（D）非同定费率项目，实测工程量超过工程量表的 83 根据合同法的规定，以下变更的做法正确的是( )。（A）变更是业主确定，监理发布变更令最后由施工执行（B）巷道支护形式已变更则原支护形式的工程费

2、取消（C）由业主提出的变更其价款由施工方提出确定（D）施工方可以在施工中为加快进度提出变更要求4 不能成为工程索赔事件依据的索赔文件是( )。（A）合同文件（B）索赔款项(或工期)计算部分（C）法律法规（D）相关证据5 关于索赔的认识，正确的是( )。（A）索赔的结果都要通过法院判决（B）索赔都是由业主提出（C）合同有变更就可能引起索赔（D）施工顺序的变化不是索赔的理由6 常见工程索赔类型中不包括( )。（A）客观条件变化引起索赔（B）因为发包方违约引起的索赔（C）因合同文件缺陷引起的索赔（D）施工资料由于管理不善缺失7 下列不属于发包人违约的情况的是( )。（A）自然条件变化（B）发包人更改

3、设计（C）发包人工作不力违约（D）工程师指令或失误8 关于现场项目部组织架构和责任划分，不合理的内容是( )。（A）相应职能科室、施工队同属项目部管辖（B）现场不宜单独设立“质量经理”（C）安全副经理是现场安全工作第一责任人（D）项目经理应有自身的目标责任书9 矿业工程现场管理工作的模式，目前多数采用的是( )。（A）项目部和项目经理负责制（B）工程处及处长负责制（C）施工队与队长负责制（D）专业区队与工地领导负责制10 属于现场动态管理内容的是( )。（A）规章制度检查（B）日常抽查（C）定期检查（D）按章考核11 矿山施工调度的工作基础主要是( )。（A）项目管理实施计划（B）原材料供货计

4、划和资金拨付计划（C）项目经理目标责任书（D）施工作业计划和施工组织设计12 关于矿山工程调度工作的做法，不正确的是( )。（A）交用期紧迫的工程应优先协调、安排（B）危及工程质量的行为及时汇报有关领导（C）进度、劳力安排等事务决策，由碰头会决定（D）需要调度作业计划应经主管技术部门同意13 根据有关规定，工地项目部应当( )组织一次消防工作全面检查。（A）每星期（B）每十天（C）每半月（D）每月14 明火作业使用消防器材时，要通过( )同意。（A）项目经理（B）班组长（C）专 (兼)职消防员（D）工程师15 矿井安全供电中关于双回路供电的说法，正确的是( )。（A）矿井通风机也应有两回路供电

5、（B）矿井供电的第二回路作为备用，应能负担全矿井 50的用电量（C）考虑电路功能，第二回路上允许分接部分其他施工负荷（D）考虑节约用电，第二回路上要安装负荷定量器16 地面变电所的安装必须有( )。（A）检修记录（B）安全措施及安装、调试记录（C）整定值变更记录（D）防爆合格证17 根据矿井(煤矿) 防治水规定的要求，防治水应遵循原则的首先一条是( )。（A）有疑必探（B）先探后掘（C）预测预报（D）先治后采18 关于施工现场的文明生活环境要求，说法不合理的是( )。（A）施工现场设有足够的急救器材（B）办公区设在作业区以联系方便（C）现场要求有防噪声的措施（D）夜间施工要得到允许19 井下作

6、业场所的“ 三图一表 ”的表是( )。（A）作业人员表（B）运输线路图表（C）爆破作业图表（D）施工进度及已完成工作量表20 不符合顶板安全管理工作要求的是( )。（A）出矸后要进行敲帮问顶，保证顶板安全（B）执行关于掘进工作面控顶距离的规定（C）失修巷道及时处理，返修巷道要外到里（D）掘进巷道内不允许有空帮现象二、多项选择题21 合同分析的基本内容的包括( )。（A）合同的法律基础（B）承包商的主要任务和发包单位的责任（C）合同价格和施工工期（D）违约责任（E）合同的格式22 关于工程合同变更，以下说法正确的是( )。（A）合同变更的期限为合同订立之后到合同没有完全履行之前（B）合同变更依据

7、合同的存在而存在（C）合同变更是对原合同部分内容的变更或修改（D）合同变更后原合同未完成的部分仍应由未完成方完成（E）合同变更须遵守法定的程序和形式23 工程索赔文件内容包括( )。（A）综述部分（B）论证部分（C）索赔款项(或工期)计算部分（D）证据部分（E）索赔成立的条件24 以下关于合同和单价变更的做法，合理的是( )。（A）业主在竣工移交时提出变更合同的要求（B）为矿层位置不准而延长的巷道提出新的单价（C）为装载硐室延后施工方提出价格变更（D）业主拒绝为施工方要求进行光面爆破的合同变更（E）巷道改成锚喷支护后原支护巷道应以原价格支付25 承包方提出的索赔事件的成立条件是( )。（A）事

8、件可能造成承包人受到损失（B）事件已造成承包人受到损失（C）承包人的损失是发承包人的责任（D）承包人的损失是承包人的风险责任（E）承包人按规定提交了索赔意向书和索赔报告三、案例分析题25 某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：13 月 1 日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生严重冒顶，造成施工单位增加施工费用支出 30 万元，影响工期 15d。施工单位在3 月 15 日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。2在施工下山时，5 月 1 日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位

9、经济损失 50 万元，影响总工期 30d。事故处理完成后项目经理休假 30d，回来后，项目经理提出了索赔。38 月 1 日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，使得煤层上移，重新找到煤层后，影响工期 10d，施工单位额外支出费用 30 万元。施工单位在找到煤层后，立即向工程师提出了索赔。问题：26 分别分析几次事件中的索赔。27 试述承包人的索赔程序。28 某基坑开挖工程，合同挖方量为 7000m3，直接费单价 52 元m ，综合费率为直接费 20。按经甲方批准施工方案及进度计划，乙方租用一台 1m3 的反铲( 租赁费 550 元台班)开挖，6 月 11 日开工，6 月 20 日完工。施

10、工中发生下列事件： 事件 1：因反铲大修，晚进场 1 日，造成人员窝工 10 工日； 事件 2：遇未预见的软土层，接工程师要求于 6 月 15 日开始停工的指令，进行地质复查，配合用工 15工日，6 月 19 日接工程师次日复工指令及开挖加深 15m 的设计变更通知，增加挖方量 1400m3； 事件 3：6 月 20 日至 22 日遇百年不遇的暴雨，开挖暂停，造成人员窝工 30 工日； 事件 4：6 月 23 日修复暴雨损坏正式道路用工 30 工日，6 月24 日恢复挖掘，至 6 月 30 日完工。 问题： 逐项分析上列事件，乙方是否可向甲方索赔?为什么 ?如何索赔，各可索赔工期几天 ?可索赔

11、费用多少?(假设人工单价 25元工日，管理费为 30)注册建造师一级矿业工程管理与实务（矿业工程项目施工管理）模拟试卷 35 答案与解析一、单项选择题1 【正确答案】 D【知识模块】 矿业工程项目施工管理2 【正确答案】 B【试题解析】 根据变更的计价方法规定，需要对变更工程进行计费方法变更的，应满足一个共同条件就是：合同中规定的该变更工程是属于非固定费率计费方法的项目；同时，应符合其中的一个情况是变更项目的实际工程量超过原工程量表或其他资料表中所列数量的 10。因此，本题的正确答案应为 B。【知识模块】 矿业工程项目施工管理3 【正确答案】 D【知识模块】 矿业工程项目施工管理4 【正确答案

12、】 B【试题解析】 索赔文件包括综述部分、论证部分、索赔款项(或工期)计算部分以及证据等四部分，其中论证部分所需要的依据，构成了索赔依据的主要内容，而相关计算与索赔依据不同，它只是整个索赔文件的另外一部分。索赔的依据包括：(1)合同文件的依据合同文件应能相互解释，互为说明。发包人与承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。(2)法律法规的依据订立合同所依据的法律法规。(3)相关证据证据包括招标文件、合同文件及附件、来往信件、各种会谈纪要、施工进度计划和实际施工进度记录、工程实录、建筑材料和设备的采购、订货、运输、进场、使用方面的记录等。【知识模块】 矿业工程项目施工管理5

13、 【正确答案】 C【知识模块】 矿业工程项目施工管理6 【正确答案】 D【知识模块】 矿业工程项目施工管理7 【正确答案】 A【知识模块】 矿业工程项目施工管理8 【正确答案】 C【知识模块】 矿业工程项目施工管理9 【正确答案】 A【知识模块】 矿业工程项目施工管理10 【正确答案】 B【试题解析】 现场管理组织及管理制度建立后就应有完整的实施管理制度的方法。施工现场管理一般采取动态管理与静态管理相结合的方法。静态管理就是通过制定各种规章制度、考核办法，定期检查、考核。动态管理就是对施工现场按照相关规章制度、考核办法进行不定期检查，突击检查、日常检查等。检查的直接依据就是根据各级管理机构和管

14、理人员责任，企业法定代表人根据现场要求与项目经理签订“项目经理目标责任书”，项目经理部编制“项目管理实施规划”，开展对项目开工前的准备和施工期间的过程管理，一直到项目竣工验收、竣工结算、清理各种债权债务、移交工程和资料等管理工作。【知识模块】 矿业工程项目施工管理11 【正确答案】 D【知识模块】 矿业工程项目施工管理12 【正确答案】 B【试题解析】 矿山施工调度工作的基础是施工作业计划和施工组织设计，因此调度部门一般无权改变作业计划的内容，需要改变作业计划时，应经技术部门同意进行调度；矿山工程施工调度原则，其中之一是重点工程和竣工工程优先于一般工程、交用期限迟的工程服从于交用期限早的工程、

15、小型或结构简单的工程服从于大型或结构复杂的工程；矿山工程调度的基本手段是掌握现场第一手资料，并熟悉各个施工具体环节，对于一般事务决策，采取在队长(班组长)碰头会进行讨论解决，对于危及工程质量和安全的行为，应当机立断及时纠正或制止，对于安全隐患，必须及时处理和汇报。对危及质量、安全的行为和对安全隐患的处理方法不同，前者应果断处理，后者应汇报后正确处理。【知识模块】 矿业工程项目施工管理13 【正确答案】 D【知识模块】 矿业工程项目施工管理14 【正确答案】 C【知识模块】 矿业工程项目施工管理15 【正确答案】 A【试题解析】 为保证矿井生产和施工的安全，整个矿井以及重要设备，包括提升、通风机

16、均应双回路供电，并且规定，当任一回路发生故障而停止供电时，另一回路应能负担全矿井负荷，而非 50负荷；且每一回路上，一般情况下都不得分接任何负担；矿井电源电路上，严禁装设负荷定量器。因此，在所有选项上，仅 A 满足规程要求。【知识模块】 矿业工程项目施工管理16 【正确答案】 B【知识模块】 矿业工程项目施工管理17 【正确答案】 C【试题解析】 近期颁发的煤矿防治水规定，其中第二条：煤矿企业(矿井)、有关单位的防治水工作，适用本规定。现行煤矿安全规程、规范、标准等有关防治水的内容与本规定不一致的，依照本规定执行。第三条：防治水工作应当坚持预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采的原则，采取防、

17、堵、疏、排、截的综合治理措施。这就要求，首先通过矿井水文地质工作，搞清水文地质情况，做好预测预报工作；如有不清楚的，就必须探水弄清楚水文条件然后再掘进。条文强调的是搞清水文地质条件前提下进行掘进工作，在有预防措施的条件下开采。【知识模块】 矿业工程项目施工管理18 【正确答案】 B【知识模块】 矿业工程项目施工管理19 【正确答案】 C【知识模块】 矿业工程项目施工管理20 【正确答案】 A【知识模块】 矿业工程项目施工管理二、多项选择题21 【正确答案】 A，B，C，D【试题解析】 合同分析的基本内容包括：(1)合同的法律基础(2)承包商的主要任务(3)发包单位的责任(4)合同价格(5)施工

18、工期(6)违约责任(7)验收、移交和保修【知识模块】 矿业工程项目施工管理22 【正确答案】 A，B，C，E【试题解析】 合同法相关内容规定，合同变更并没有完全取消原来的债权债务关系。所谓没有完全消失，是指合同变更可能使原合同中有一部分义务已经消失而另一部分没有消失，合同中的没有消失部分的义务，没有履行义务的一方仍须承担不履行义务的责任，但不是原合同中所有未完成的义务部分。【知识模块】 矿业工程项目施工管理23 【正确答案】 A，B，C，D【试题解析】 索赔文件的编制内容包括：(1)综述部分说明索赔事项发生的日期和过程；承包人为该索赔事项付出的努力和附加成本；承包人的具体索赔要求。(2)论证部

19、分应逐项论证说明自己具有索赔权的理由。(3)索赔款项 (或工期)计算部分(4)证据部分【知识模块】 矿业工程项目施工管理24 【正确答案】 A，D，E【知识模块】 矿业工程项目施工管理25 【正确答案】 B，C ，E【试题解析】 索赔事件成立的条件是三方面，即 1)已经造成了的承包人损失，这个损失是指实际损失而非可能的损失或估计的损失；2)损失的原因不属于承包人自己的行为责任和风险责任，如是承包人的行为造成或因为承包人承担的风险责任，则就不符合成立条件；3)承包人按规定的程序要求提交了索赔意向书和索赔报告。【知识模块】 矿业工程项目施工管理三、案例分析题【知识模块】 矿业工程项目施工管理26

20、【正确答案】 事件 1 索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件 2 索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了 28d，正确的做法应该是索赔事件发生后的 28d 之内提出索赔意向。事件 3 的索赔成立，因为是不可预见的地质情况造成了施工单位的损失，而且该特殊断层并未在地质报告中标注。【知识模块】 矿业工程项目施工管理27 【正确答案】 承包人的索赔程序是：1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的 28d

21、 内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。以后承包人将正式向业主(监理工程师)递交索赔报告。索赔意向通知提交后的28d 内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。2)业主 (监理工程师 )审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料，以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；承包人按合同规

22、定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。【知识模块】 矿业工程项目施工管理28 【正确答案】 事件 1：不可索赔，属承包商责任；事件 2：可索赔，遇未预见的地质条件，由甲方承担；可索赔工期 5 日(1519日)，用工费 255(1+30)=487 5 元；机械费 5505=2750 元。工程师指令变更设计加深基坑，可索赔，其工程费为 140052(1+20)=8736 元；事件 3：因大暴雨停工，属不可抗力，工期顺延；不可索赔窝工费；事件 4：可索赔，修复因不可抗力造成的工程损失，由甲方承担；可索赔工期 1日，人工费 2530(1+30)=975 元；机械费 5501=550 元。【知识模块】 矿业工程项目施工管理