[工程类试卷]注册建造师一级（建筑工程管理与实务）模拟试卷74及答案与解析.doc

1、注册建造师一级（建筑工程管理与实务）模拟试卷 74 及答案与解析一、单项选择题共 20 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 荷载效应是外荷载在构件内产生的轴向拉力 S，设构件截面积为 A，构件材料单位面积的抗拉强度为 f1，则构件对轴向拉力的抵抗能力为 R=f1A。我国的设计基准是( )。（A）SR（B） SR（C） S=R（D）R1.1S2 独立柱顶集中力如图所示，柱底 a-a 截面的受力状态为( )。（A）压力和剪力（B）压力和弯矩（C）弯矩和剪力（D）压力、剪力和弯矩3 装配式楼板结构，为了加强结构的整体性、抗震性能，常在楼板上做现浇的钢筋混凝土叠合层，厚度应为( )

2、mm。（A）3050（B） 5070（C） 4080（D）50804 多层砌体房屋是我们目前的主要结构类型之一。但是这种结构材料脆性大，抗拉、抗剪能力低，抵抗地震的能力差。因此，为了增强了房屋的整体性，改善了房屋的抗震性能，提高了抗震能力，应采取( )。（A）设置钢筋混凝土构造柱（B）设置钢筋混凝土圈梁与构造柱连接起来（C）设置钢筋混凝土圈梁（D）设置伸缩缝5 薄壁空间结构的厚度比其他尺寸(如跨度)小得多，所以称薄壁。薄壁空间结构的曲面形式有两种，当结构跨度在 30m 以内时，宜采用 ( )。（A）双曲薄壳结构（B）筒壳结构（C）壳体结构（D）曲面网架结构6 表征落在其单位面积上的光通量程度，

3、即表示被照面上的光通量密度，常用符号E 表示的是( )。（A）光通量（B）发光强度（C）照度（D）亮度7 安全性、适用性和耐久性概括为结构的( )。（A）优质度（B）经济性（C）可靠性（D）技术性8 厕浴间和有防水要求的建筑地面必须没置防水隔离层。下列操作正确的是( )。（A）混凝土强度等级不应小于 C30（B）必须采用现浇混凝土或整块预制混凝土板（C）地漏应低于找平层最低处至少 20mm（D）浴室墙面防水高度不低于 1.5m9 根据电力负荷对供电可靠性的要求，当需要由两个电源供电，当一个电源发生故障时，另一个电源不应同时受到损坏；这种情况属于供电的 ( )。（A）一级负荷（B）二级负荷（C）

4、三级负荷（D）无负荷10 消防联动控制、自动灭火控制、通讯、应急照明及应急广播等线路应采用穿金属管保护，并宜暗敷在非燃烧结构体内，其保护厚度不应小于( )cm。（A）2（B） 3（C） 3.5（D）4.511 当含量增加，钢材的强度、硬度提高，塑性和韧性显著下降。特别是温度愈低，对塑性和韧性的影响愈大的元素是( )。（A）磷（B）硫（C）锰（D）氧12 B 类装修材料：装修材料中放射性核素的放射性比活度同时满足( )。（A）IRa1.0，IY1.3（B） IRa1.3、IY1.9（C） IY2.8（D）IY2.813 聚乙烯塑料装饰板(PE 塑料装饰板)的基料是( )。（A）硬聚氯乙烯（B）聚

5、乙烯树脂（C）氯化聚氯乙烯（D）聚丙烯树脂14 在特种玻璃中，中空玻璃两片或多片平板玻璃，沿周边隔开，并用高强度气密性黏接剂将其与密封条粘接密封而成，玻璃之间可能为( )。（A）干燥空气（B）真空（C） PVB 膜（D）赛璐珞片15 在浇筑竖向结构混凝土前，应先在底部填与混凝土内砂浆成分相同的水泥砂浆，其厚度应为( )mm。（A）3050（B） 5080（C） 50100（D）8015016 适用于在施工现场生产大型预应力混凝土构件，特别是大跨度构件的方法是( )。（A）先张法（B）有黏结法后张法（C）无黏结法后张法（D）电热法17 凡在砂浆中掺入特殊外加剂，应经检验和试配符合要求后，方可使用

6、。应有砌体强度的正式检验报告的外加剂的是( )。（A）防冻剂（B）有机塑化剂（C）早强剂（D）缓凝剂18 水泥混凝土垫层质量要求中做法正确的是( )。（A）水泥混凝土垫层铺设在基土上（B）当气温长期处于 0以下，设计无要求时，垫层应设置伸缩缝。（C）水泥混凝土垫层的厚度不应小于 80mm（D）垫层铺设前，其下一层表面应干燥19 新建、扩建、改建的城市道路交付使用后 5 年内、大修的城市道路竣工后 3 年内不得挖掘，因特殊情况需要挖掘的，须经( )。（A）县级以上城市人民政府批准（B）市级以上城市人民政府批准（C）市级以上地方建委批准（D）市级以上地方规划部门批准20 具备下列条件之一者为一级重

7、大事故( )。（A）死亡 30 人以上；直接经济损失 300 万元以上（B）死亡 10 人以上，29 人以下；直接经济损失 100 万元以上，不满 300 万元（C）死亡 3 人以上，9 人以下；重伤 20 人以上；直接经济损失 30 万元以上，不满 100 万元（D）死亡 2 人以下；重伤 3 人以上，19 人以下；直接经济损失 10 万元以上，不满 30 万元二、多项选择题共 10 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。21 多层砌体房屋经常采用的抗震构造措施有( )。（A）设置钢筋混凝

8、土构造柱（B）设置钢筋混凝土构圈梁（C）加强框架节点的箍筋（D）坚强楼梯间的整体性（E）框架梁两端加密箍筋22 网架结构可分为平板网架和曲面网架两种。平板网架采用较多，其优点是( )。（A）杆件主要承受轴向力（B）受力合理（C）节约材料（D）整体性能好（E）刚度小，抗震性能好23 应贯彻国家规定的“ 预防为主，消防结合 ”的消防工作方针。控制发生火灾的三大要素包括( ) 。（A）温度（B）可燃烧物（C）助燃的氧化剂（D）耐火极限（E）耐火等级24 变压器室的门应为防火门的情况有( )。（A）变压器室通向配电装置室的门（B）变压器室位于高层主体建筑物内（C）变压器室附近有易燃物品（D）变压器位于

9、建筑物顶层（E）变压器位于地下室25 的水泥为废品。（A）终凝时间不符合规定（B）初凝时间不符合规定（C）体积安定性不符合（D）氧化镁含量不符合规定（E）硫含量不符合规定26 对于建筑钢材的力学性能，抗拉强度的表示方法有( )。（A）s（B） b（C）塑性（D）伸长率（E）冲击韧性27 大体积混凝土的裂缝控制措施中正确的有( )。（A）优先选用低水化热的矿渣水泥拌制混凝土，并适当使用缓凝减水剂（B）在保证混凝土设计强度等级前提下，适当提高水灰比，增加水泥用量（C）降低混凝土的入模温度控制混凝土内外的温差（D）及时对混凝土覆盖保温、保湿材料，并进行养护（E）可预埋冷却水管，通入循环水将混凝土内部

10、热量带出，进行人工导热28 刚性防水屋面的坡度宜为 2%3%，并应采用结构找坡，下列应做柔性密封处理的部分是( ) 。（A）屋架（B）女儿墙（C）突出屋面结构的交接处（D）山墙（E）屋面29 对有抗震设防要求的框架结构，其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求。当设计无具体要求时，对一、二级抗震等级，检验所得的强度实测值应符合的规定有( )。（A）钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于 1（B）钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于 1（C）钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于 1.25（D）钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于 1.30（E）钢筋的屈服强

11、度实测值与强度标准值的比值不应大于 1.5030 不得在墙体或部位没置脚手眼的位置包括( )。（A）120mm 厚墙（B）独立柱（C）宽度小于 2m 的窗间墙（D）梁或梁垫下及其左右 500mm 范围内（E）料石清水墙三、案例分析题共 5 题，共 120 分。请根据题目要求回答问题。31 某一级资质装饰施工队承接了一大厦南面石材及北面玻璃幕墙的安装工作。在进行石材幕墙施工中，由于硅酮耐候密封胶库存不够，操作人员为了不延误工期即时采用了不同于硅酮结构胶的另一品牌，事后提供了强度实验报告，证明其性能指标满足了承载力的要求。9 月份在北面剪力墙的外侧安装点式玻璃幕墙。土建工程已经完毕，施工时没有预埋

12、件，而且抹灰工序已经完成。现需要在该处安装后埋件，安装完毕后土建要对其进行抹灰和涂料处理。抹灰后埋件不得外露。施工过程中，其幕墙生产车间正在进行结构胶注胶生产工序，情况如下：(1)室温为 25，相对湿度为 50%。(2)清洁注胶基材表面的清洁剂为二甲苯，用白色棉布蘸入溶剂中吸取溶剂，并采用“一次擦”工艺进行清洁。(3)清洁后的基材一般在 1 h 内注胶完毕。(4)从注胶完毕到现场安装其间隔为一周。在玻璃幕墙与每层楼板之间填充了防火材料，并用 1.5 mm 厚的铝板固定。为了便于通风，防火材料与玻璃之间留有 3 mm 的间隙。玻璃幕墙工程验收前，应将其表面擦洗干净。玻璃幕墙验收时施工单位提交了下

13、列资料：(1)设计图纸、计算报告、设计说明、相关设计文件；(2)材料、配件、附件及组件的产品合格证书、质量保证书、复验报告；(3)进口材料的检验检疫证明；(4)隐蔽工程验收文件；(5)幕墙物理性能检验报告；(6)幕墙部分及分项检验记录；(7)外观质量评定表；(8)幕墙工程出厂合格证。玻璃幕墙工程验收时应对玻璃幕墙安装施工项目进行隐蔽验收。玻璃幕墙工程质量检验应进行观感检验和抽样检验，应以一幅玻璃幕墙为检验单元，每幅幕墙均应检验。玻璃幕墙工程抽样检验数量，每幅幕墙的竖向构件或竖向拼缝和横向构件或横向拼缝应各抽查 5%，并均不得少于 3 根；每幅幕墙分隔应各抽样 5%，并不得少于10 个，所抽检质

14、量均应符合规定。问题： (1)硅酮耐候密封胶的采用是否正确? 硅酮耐候密封胶除了提供常规的试验数据和相容性报告外，还应提供什么试验报告?本工程大量使用硅酮结构密封胶，合格的硅酮结构密封胶应具备什么条件?(2)安装后埋件前要对剪力墙该部位做出什么处理?安装完毕后要做哪方面的检查工作?(3)施工单位提供的竣工验收资料的内容是否齐全?如果不齐全的话，还需要补充什么?(4)注胶工序的工艺是否合理? 防火材料的填充工艺是否合理? 如有不妥的地方应该如何处理?(5)玻璃幕墙安装施工应对哪些项目进行隐蔽检验?(6)工程安装玻璃幕墙时与主体结构施工进行交叉作业，按照玻璃幕墙工程技术规范其防护网应如何搭设?金属

15、、石材幕墙与主体结构连接的预埋件，应在主体结构施工时按设计要求埋设。预埋件应牢固，位置正确，预埋件的位置误差应按设计要求进行复查。当设计无明确要求时，按照金属与石材幕墙工程技术规范其偏差应控制在什么范围以内? 32 某工程项目施工合同已签订，采取单价合同，其中规定分项工程的工程量增加超过 10%时，将双方协商的工程综合单价由 100 元/m 3 调整为 80 元/m 3。 双方对施工进度网络计划已达成一致意见，如图 10-1 所示。 工程施工中发生如下几项事件： 事件 1：甲方提供的水源出故障造成施工现场停水，使工作A 和工作 B 的工效降低，作业时间分别拖延 2 天和 1 天；多用人工 8

16、个和 10 个工日；工作 A 租赁的施工机械每天租赁费为 600 元，工作 B 的自有机械每天折旧费300 元。 事件 2：为保证施工质量，乙方在施工中将工作 C 原设计尺寸扩大，增加工程量 16 m3，作业时间增加 3 天。 事件 3：因设计变更，工作 B 工程量由 300m3增至 350m3。 事件 4：鉴于该工程工期较紧，经甲方代表同意，乙方在工作 C 和工作 I 作业过程中采取了加快施工的技术组织措施，使这两项工作作业时间均缩短了 3 天，该两项加快施工的技术组织措施费分别为 3 000 元、4 000 元。 其余各项工作实际作业时间和费用均与原计划相符。 问题： (1)根据双方商定的

17、计划网络图，确定合同工期、关键路线并计算 A、B、C、E、I、G 工序的总时差。 (2)上述哪些事件乙方可以提出工期和费用补偿要求?哪些事件不能提出工期和费用补偿要求? 简述其理由。 (3)每项事件的工期补偿是多少天? 总工期补偿多少天? (4)假设人工工日单价为 25 元/工日，应由甲方补偿的人工窝工和降效费 12 元/ 工日，管理费、利润等不予补偿。试计算甲方应给予乙方的追加工程款为多少? 33 背景：某市轨道交通 2 号线穿越江底隧道的旁通道施工过程中，发生大量流沙涌入，引起隧道受损及周边地区地面沉降，造成三幢建筑物严重倾斜及部分防汛墙沉陷，造成直接经济损失 1.4 亿元。因事故处理及时

18、，未造成人员伤亡。该工程建设单位为某市地铁建设有限公司，施工总承包单位为某市隧道工程股份有限公司(以下简称隧道公司)；隧道公司将该部分工程中的隧道中间风井、旋喷加固、旁通道、垂直通道、冻结加固及风道结构专业工程分包给某矿山工程公司。经调查，造成事故的原因是分包商某矿山工程公司指定的“冻结法施工方案调整”存在缺陷，施工过程中在旁通道冻结条件不太充分的情况下，进行开挖；分包项目存在漏洞，总包单位也未就施工方案向分包公司做说明，隧道公司质量安全员一次也没有去施工作业面进行技术、质量的检查。问题： (1)承包商的主要负责人对承包商安全生产的主要职责是什么?(2)承包商的项目负责人对施工项目安全生产的主

19、要职责是什么?(3)总承包商和分承包商之间的安全生产职责关系如何?该工程项目的安全事故由谁承担主要责任?(4)本案事故的发生和施工的特殊性是有着密切关系的，对于这些特殊工程，为了保证安全需要，根据建设工程安全生产管理条例规定，应当有哪些特殊要求?承包商应当对哪些分部分项工程编制专项施工方案?(5)总承包单位项目经理部进行安全技术交底时，必须要做到哪些要求?安全交底的内容包括哪些? 34 背景：某建设单位(甲方) 通过招标方式与某装饰公司(乙方)签订了某商场装修施工合同，施工开始后，建设单位要求提前竣工，并与装饰公司签订了书面协议。在施工过程中乙方为赶工期发生了质量事故，导致直接经济损失 10

20、万元。事故发生后，建设单位以装饰公司不具备履行能力，又不可能保证提前竣工为由，提出终止合同。但装饰公司认为质量事故是因建设单位要求赶工引起的，不同意终止合同。建设单位按合同约定提请仲裁机构裁定终止合同，装饰公司不服，决定向具有管辖权的人民法院起诉。问题： (1)合同争议的解决方式有哪几种?(2)仲裁的原则是什么 ?(3)有管辖权的人民法院是否可以受理装饰公司的起诉请求?为什么? 35 背景： 某工程地下室 1 层，地下建筑面积 4000m2，场地面积 14000m2。基坑采用土钉墙支护，于 5 月份完成了土方作业，制定了雨期施工方案。 计划雨期主要施工部位：基础 SBS 改性沥青卷材防水工程、

21、基础底板钢筋混凝土工程、地下室1 层至地上 3 层结构、地下室土方回填。 施工单位认为防水施工一次面积太大，分两块两次施工。在第一块施工完成时，一场雨淋湿了第二块垫层，SBS 改性沥青卷材防水采用热溶法施工需要基层干燥。未等到第二块垫层晒干，又下雨了。施工单位采取排水措施如下，让场地内所有雨水流入基坑，在基坑内设一台 1 寸水泵向常外市政污水管排水。由于水量太大，使已经完工的卷材防水全部被泡，经过太阳晒后有多处大面积鼓包。由于雨水冲刷，西面临近道路一侧土钉墙支护的土方局部发生塌方。事后，施工单位被业主解除了施工合同。 问题： (1)本项目雨期施工方案中的防水卷材施工安排是否合理?为什么? (2

22、)本项目雨期施工方案中的排水安排是否合理?为什么 ? (3)本项目比较合理的基坑度汛和雨期防水施工方案是什么 ? 注册建造师一级（建筑工程管理与实务）模拟试卷 74 答案与解析一、单项选择题共 20 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 【正确答案】 C2 【正确答案】 D3 【正确答案】 D4 【正确答案】 B5 【正确答案】 B6 【正确答案】 C7 【正确答案】 C8 【正确答案】 B9 【正确答案】 A10 【正确答案】 B11 【正确答案】 A12 【正确答案】 B13 【正确答案】 B14 【正确答案】 A15 【正确答案】 C16 【正确答案】 C17 【正确答

23、案】 B18 【正确答案】 B19 【正确答案】 A20 【正确答案】 A二、多项选择题共 10 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。21 【正确答案】 A,B,D22 【正确答案】 A,B,C,D23 【正确答案】 A,B,C24 【正确答案】 A,E【试题解析】 位于地下的变压器室的门、变压器室通向配电装置室的门、变压器室之间的门均应为防火门25 【正确答案】 B,C,D26 【正确答案】 A,B27 【正确答案】 A,C,D,E28 【正确答案】 B,C,D29 【正确答案】 C,D

24、30 【正确答案】 A,B,D,E三、案例分析题共 5 题，共 120 分。请根据题目要求回答问题。31 【正确答案】 (1)按规范 JGJ133-2001 第 3.5.3 条规定，同一幕墙工程应使用同一品牌的硅酮结构胶和硅酮耐候密封胶。按规范 JGJ133-2001 第 3.5.2 条规定，硅酮耐候密封胶除了提供常规的试验数据和相容性报告外，还应提供证明无污染的试验报告。合格的硅酮结构密封胶应具备：幕墙工程中使用的硅酮结构密封胶应符合现行国家标准建筑用硅酮结构密封胶GB 16776 的规定。硅酮结构密封胶使思前，应经国家认可的检测机构进行与其相接触材料的相容性和剥离粘结性试验，并应对邵氏硬度

25、、标准状态拉伸粘结性能进行复验。检验不合格的产品不得使用。进口硅酮结构密封胶应具有商检报告。同一幕墙工程应采用同一品牌的单组分或双组分的硅酮结构密封胶，并应有保质年限的质量匪书。用于石材幕墙的硅酮结构密封胶还应有证明无污染的试验报告。同一幕墙工程应采用同一品牌的硅酮结构密封胶和硅酮耐候密封胶。硅酮结构密封胶生产商应提供其结构胶的变位承受能力数据和质量保证书。硅酮结构密封胶和硅酮耐候密封胶应在有效期内使用。(2)安装后埋件前需要把该处剪力墙的抹灰打掉，后埋件必须与混凝土主体直接接触。后埋件安装后还要抹灰，而且后埋件的固定螺母不能外露，所以要计算后埋件厚度和螺母的高度之和。同时抹灰层对螺母的外端还

26、应该有一定的覆盖厚度，当抹灰层厚度满足不了以上要求时，就要把墙面踢进一定的深度，以保证后埋件安装完毕后，抹灰层能覆盖螺母并且不外露。后埋件安装完毕以后要对锚栓进行拉拔试验，试验的数据必须满足设计要求。同时还要对后埋件表面进行防腐处理。(3)幕墙工程竣工验收资料的内容有缺项，需要补充：硅硐结构胶的认证证书、质量保证书、合格证书；硅硐结构密封胶相容性及粘结性能检测报告。(4)关于注胶工艺的工序， 室温合理，相当湿度合理； 清洁溶剂为二甲苯合理，但白色棉布不应蘸入溶剂中，而应将溶剂倒在棉布上，并采用“二次擦” 的工艺进行清洁；清洁后的基材应在 1530min 内注胶完毕； 从注胶完毕到现场安装其总的

27、养护期应达到 1421d。关于防火材料的补充：防火材料不能用铝板固定，因为铝板不耐高温，应该用不小于 1.5 mm 厚的镀锌钢板固定；防火材料与玻璃、墙体之间不能留有间隙，必须安放严实，否则一旦起火，下层的浓烟便沿着间隙往上窜，失去了防火的作用。(5)应对以下项目进行隐蔽检验： 构件与主体结构的连接节点的安装； 幕墙四周、幕墙内表面与主体结构之间间歇节点的安装；幕墙伸缩缝、沉降缝、防震缝及墙面转角节点的安装；幕墙防雷接地节点的安装。(6)当高层建筑的玻璃幕墙安装与主体结构施工交叉作业时，在主体结构的施工层下方应设置防护网；在距离地面约 3 m 高度时，应设置挑出宽度不小于 6m 的水平防护网。

28、当设计无明确要求时，预埋件的标高偏差不应大于 10 mm，预埋件位置偏差不应大于 20 mm。【试题解析】 该案例要求考生掌握玻璃幕墙的施工技术和标准。从题型上看，是第一章技术与第三章法规相合的一道综合案例题。32 【正确答案】 (1)根据计算可以确定合同工期为 40 天，关键路线如图 10-2 所示：其中：A工序 TF=5， B 工序 TF=0，C 工序 TF=6，E 工序 TF=8，C 工序 TF=0，1 工序TF=0。 (2)见以下索赔事件分析表：(3)事件 1 中， A 工序延误时间 2 天，未超过其总时差 (5 天)，故不予工期补偿，费用索赔成立。B 工序延误时间 1 天，超过其总时

29、差(0 天)，故应予工期补偿和费用补偿。 事件 2 为乙方责任，索赔不成立。 事件 3 中，B 工序由于设计变更，工程量增加 50m3，超过原计划工程量的 10%(30m3)，该工程原计划工期 6 天，平均每天计划完成 50m3。所以工程量增加意味着工作时间增加 1 天 ( 该工序为关键工序)。事件 4 中，乙方经甲方同意加快施工属于施工技术组织措施费，由乙方负担，甲方可采取其他形式给予补助，而不能采取索赔形式。 综上所述：工期补偿为 2 天。(4)事件 1：人工费补偿：(8+10)12=216 元 机械费补偿：2600+1500=1 700 元 事件 3：按原单价结算的工程量：300(1+1

30、0)=330m 3 按新单价结算的工程量：350-330=20m3 结算价：330100+2080=34 600 元 合计追加工程款=216+1 700+4 600=6 516 元【试题解析】 该案例以实际工程网络计划及其实施过程中发生的若干事件为背景，考核考生对工程索赔成立的条件，施工进度拖延和费用增加的责任划分与处理原则，利用网络分析法处理工期索赔、工期奖罚的方法。33 【正确答案】 (1)根据安全生产法、建设工：程安全生产管理条例的有关规定，承包商主要负责人对承包商安全生产的主要职责如下：建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度；制定安全生产规章制度和操作规程；保证本单位安全生产条

31、件所需资金的投入；对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。(2)根据安全生产法 、建设工程安全生产管理条例的有关规定，承包商的项目负责人对施工项目安全生产的主要职责如下：落实安全生产责任制度；落实安全生产规章制度和操作规程；确保安全生产费用的有效使用；根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患；及时、如实报告安全生产事故。(3)根据建筑法、建设工程安全生产管理条例的有关规定，总承包商和分包商之间的安全生产责任关系如下：a建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责；b总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方

32、面的权利、义务，总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任；c分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致安全生产事故的，由分包单位承担主要责任。本案中总承包单位未就施工方案向分包单位做说明，是总包单位没有尽到自己的职责，应当由总包单位承担责任。(4)根据建设工程安全生产管理条例的有关规定，该建设项目施工安全的特殊要求如下：承包商应当对分部分项工程编制专项施工方案，附上安全验算结果，经承包商技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。根据建设了程安全生产管理条例的有关规定，承包商应当对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施

33、工方案：a基坑支护与降水工程；b土方开挖工程；c 模板工程； d起重吊装工程；e 脚手架工程；f拆除、爆破工程；g国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。(5)根据建设工程安全生产管理条例的有关规定：建设工程施工前，承包商负责项目管理的技术人员应当对有关安全措施的技术要求施工作业班组、作业人员做出详细说明，并由双方签字认可。安全技术交底的基本要求：a 项目经理部必须实行逐级安全技术交底制度，纵向延伸到班组全体作业人员；b技术交底必须具体、明确、针对性强；c技术交底的内容应针对分部分项工程中给作业人员带来的潜在危害和存在问题；d应优先采用新的安全技术措施；e应将工程概况

34、、施工方法、施工程序、安全技术措施等向工长、班组长进行详细交底；f定期向由两个以上作业队和多工种进行交叉施工的作业队伍进行书面交底；g保持书面安全技术交底签字记录。安全技术交底的主要内容：a 本工程项目的施工作业特点和危险点；b针对危险点的具体预防措施；c应注意的安全事项；d相应的安全操作规程和标准；e发生事故后应及时采取的避难和应急措施。【试题解析】 该案例以实际工程实施过程中发生的若干事件为背景，要求考生掌握安全生产法、安全技术交底、总包单位、分包单位在事故中应承担的安全责任等相关内容。34 【正确答案】 (1)合同争议的解决方法有和解、调解、仲裁、诉讼。(2)仲裁的原则为： 自愿原则；公

35、平合理原则； 仲裁依法独立进行；一裁终局原则。(3)人民法院不予受理。根据合同法的规定，仲裁机构做出裁决后立即生效。合同双方当事人就同一纠纷再申请仲裁或向人民法院起诉，仲裁委员会或人民法院不予受理。【试题解析】 本案例为根据建设工程施工合同(示范文本)协议书的内容设计的案例，主要涉及：合同争议的解决方式、仲裁的原则等合同法中的相关内容。35 【正确答案】 (1)不合理，因为雨期防水卷材施工关键的就是需要基层干燥。因此，本工程分两块两次施工不合理，拖延了工期，贻误时机。 (2)不合理，因为场地面积内雨水不能汇入基坑，土钉墙支护的基坑更不能被水冲刷， 4000m 2 的基坑设置一台 1 寸水泵排水量明显不足。 (3)基坑雨期安全防汛，最重要的是防止雨水冲入基坑与排水相结合，因此除了增加水泵数量外，应在基坑边上设置围堰，四周设置收水沟和集水井，集水井的水排入市政雨水管网，而不是市政污水管网。 雨期防水卷材施工，关键的就是基层干燥，因此，应增加人员，在天气好、基层符合验收条件时，就全部完成基层验收，验收后立即组织人员做好冷底子油，全部抢出第一层。【试题解析】 该案例重点考核的特殊环境下雨季施工工程的施工技术要求，也是建造师在现场中常要面临的并应合理解决的问题。