[工程类试卷]注册建造师一级（建设工程法规及相关知识）历年真题试卷汇编9及答案与解析.doc

1、注册建造师一级（建设工程法规及相关知识）历年真题试卷汇编 9 及答案与解析一、单项选择题共 70 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 某城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生噪声的，施工单位必须在该工程开工( ) 日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护部门申报。（A）10（B） 7（C） 15（D）32 建设单位拟修建一座造纸厂，为了尽量减少对环境的污染，应当采取的措施是( )（A）污水处理设施要设计、施工、生产同时进行（B）造纸厂投入运营后 3 个月内必须建设污水处理设施（C）建设单位对造纸厂污染环境进行检测后决定何时修建污水处理设施（D）污水处理设

2、施与造纸厂主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用3 建筑施工企业安全生产许可证有效期满需要延期的，应当于期满前( )个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。（A）3（B） 2（C） 4（D）64 根据安全生产许可证条例规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生( )事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期 3 年。（A）安全（B）重大死亡（C）死亡（D）重伤5 某建设项目实行施工总承包，则该建设工程的安全生产事故应急救援预案应由( )编制。（A）监理单位统一组织（B）总承包单位统一组织（C）总承包单位

3、和分包单位各自（D）建设单位统一组织6 根据建设工程安全生产管理条例，分包单位从事危险作业人员的意外伤害保险费应由( ) 支付。（A）总承包单位与分包单位按一定比例共同（B）分包单位（C）建设单位（D）总承包单位7 由于监理工程师指令有误导致现场停工，若合同中没有相应条款，则正确说法是( )（A）由建设单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担（B）由施工单位做好现场维护，所需费用由监理单位承担（C）由施工单位做好现场维护，所需费用由施工单位承担（D）由施工单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担8 根据建设工程安全生产管理条例的规定，建设工程意外伤害保险的期限( )（A）自保险合同生效之日起至

4、保险合同解除止（B）自施工合同订立之日起至施工合同履行完毕止（C）自实际施工之日起至竣工结算完毕止（D）自工程开工之日起至竣工验收合格止9 工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患，情况严重的，应当要求施工单位( )（A）整改，并及时报告有关主管部门（B）整改，并及时报告建设单位（C）暂时停止施工，并及时报告建设单位（D）暂时停止施工，并及时报告有关主管部门10 某施工单位为避免破坏施工现场区域内原有地下管线，欲查明相关情况，应由( )负责向其提供施工现场区域内地下管线资料。（A）相关管线产权部门（B）市政管理部门（C）城建档案管理部门（D）建设单位11 按照建设工程安全生产管理条例

5、的规定，( )不属于建设单位安全责任范围。（A）向建设行政主管部门提供安全施工措施资料（B）向施工单位提供准确的地下管线资料（C）对拆除工程进行备案（D）为施工现场从事特种作业的施工人员提供安全保障12 以下各项中，属于监理单位主要安全责任的是( )（A）组织专家论证、审查深基坑专项施工方案（B）施工单位拒不整改安全隐患时，及时向有关主管部门报告（C）申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料（D）提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议13 施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在( )的监督下现场取样并送检。（A）设计单位（B）工程质量监督机构（C）监理

6、单位（D）施工企业质量管理部门14 根据建设工程质量管理条例，下列文件中，不属于工程监理单位对施工质量实施监理依据的是( )（A）工程施工图纸（B）法律法规（C）监理合同（D）施工合同中约定采用的推荐性标准15 根据建设工程质量管理条例的规定，设计单位应当参与建设工程( )分析，并提出相应的技术处理方案。（A）工期延误（B）投资失控（C）质量事故（D）施工组织16 下列关于建设单位的质量责任和义务的表述中，错误的是( )（A）建设单位不得暗示施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量（B）建设单位不得任意压缩合同工期（C）建设单位进行装修时不得变动建筑主体和承重结构（D）建设工程发包单位

7、不得迫使承包方以低于成本价格竞标17 某办公大楼在保修期间出现外墙裂缝，经查是由于设计缺陷造成，原施工单位进行了维修，之后应向( )主张维修费用。（A）建设单位（B）设计单位（C）物业管理单位（D）大楼使用者18 关于和解的说法，错误的是( )（A）和解可以发生在民事诉讼的任何阶段（B）当事人在申请仲裁或提起民事诉讼后仍然可以和解（C）和解协议具有强制执行的效力（D）当事人和解后可以请求法院调解，制作调解书19 关于法院采取诉讼财产保全与诉前财产保全措施时，申请人是否需要提供担保的说法，正确的是( )（A）申请人对于前者应当提供担保，而对于后者根据法院要求提供担保（B）申请人对于前者应当提供担

8、保，而对于后者不需提供担保（C）申请人对于前者根据法院要求提供担保，而对于后者应当提供担保（D）申请人对于前者不需提供担保，而对于后者应当提供担保20 关于民事诉讼证人出庭作证的说法，正确的是( )（A）证人只提交书面证词无须出庭作证（B）证人有义务出庭作证（C）证人在庭审时应当旁听（D）数个证人证明同一事实时，可以同时接受询问21 根据民法通则，当事人向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼时效是( )年。（A）1（B） 2（C） 4（D）2022 建设单位与施工单位的合同中约定：“合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，可以向有关仲裁委员会申请仲裁。”后双方发生纠纷，建设

9、单位要求向甲仲裁委员会申请仲裁，施工单位要求向乙仲裁委员会申请仲裁，双方争执不下。关于纠纷解决方式选择的说法，正确的是( )（A）只能向不动产所在地的仲裁委员会申请仲裁（B）只能向有管辖权的人民法院起诉（C）应由甲仲裁委员会进行仲裁（D）建设单位与施工单位选择的仲裁委员会谁先收到仲裁申请，就由谁进行仲裁23 仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以根据民事诉讼法的有关规定，向( )申请执行。（A）仲裁委员会（B）人民法院（C）公安机关（D）政府主管部门24 甲、乙双方因工程施工合同发生纠纷，甲公司向法院提起了民事诉讼。审理过程中，在法院的主持下，双方达成了调解协

10、议，法院制作了调解书并送达了双方当事人。双方签收后乙公司又反悔，则下列说法正确的是( )（A）甲公司可以向人民法院申请强制执行（B）人民法院应当根据调解书进行判决（C）人民法院应当认定调解书无效并及时判决（D）人民法院应当认定调解书无效并重新进行调解二、多项选择题共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。25 关于工程竣工验收的说法，正确的是( )（A）工程竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期（B）承包人送交竣工验收报告后，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格

11、的，以承包人送交竣工验收报告之日为实际竣工日期（C）承包人送交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期（D）工程按发包人要求修改后经竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期（E）建设工程未经验收，发包人擅自使用的，以建设工程转移占有之日为竣工日期26 施工单位与建设单位签订施工合同，双方没有约定付款时间，后因利息计算产生争议，则下列有关工程价款应支付日期的表述正确的有( )（A）建设工程没有交付的，为提交验收报告之日（B）建设工程已实际交付的，为交付之日（C）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日（D）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为人民

12、法院判决之日（E）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日27 根据合同法，当事人一方解除合同的情形有( )（A）当事人一方发生合并、分立（B）由于不可抗力致使合同不能履行（C）作为当事人一方的公民死亡（D）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行（E）法定代表人变更28 根据我国法律规定，下列合同转让行为无效的是( )（A）甲将中标的某项目全部转让给乙施工单位（B）甲将自己对乙单位的一笔债务部分转让给丙公司，随后通知乙单位（C）甲将中标的某项目的劳务作业全部分包给具有相应资质的丁企业（D）甲不顾合同所约定不得转让债权的条款，将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司（E

13、）甲将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司，随后通知乙单位29 关于违约金条款的适用，下列说法正确的是( )（A）约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加（B）违约方支付迟延履行违约金后，另一方仍有权要求继续履行（C）当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金条款及定金条款（D）当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以同时适用违约金条款及定金条款（E）约定的违约金高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构按实际损失金额调减30 劳动争议仲裁委员会的组成成员应有( )（A）同级人民法院代表（B）工会代表（C）企业方面

14、代表（D）劳动行政部门代表（E）律师31 在市区施工产生环境噪声污染的下列情形中，可以在夜间进行施工作业而不需要有关主管部门证明的是( )（A）混凝土连续浇筑（B）特殊需要必须连续作业（C）自来水管道爆裂抢修（D）由于施工单位计划向国庆献礼而抢进度的施工（E）路面塌陷抢修32 某建设单位分别与设计、施工和监理等单位签订工程合同。根据民用建筑节能管理规定，各单位在工程实施中负有应当执行建筑节能强制性标准的职责。下面有关对各单位执行建筑节能强制性标准行为的表述，正确的是( )（A）监理单位对节能工程实施监理时，不得违反有关法律、法规和标准（B）建设单位不得以任何理由要求施工单位修改经审查合格的节能

15、设计文件（C）民用建筑工程在改建、扩建时，设计单位不得对原建筑进行节能改造（D）施工单位进行施工时，不得违反审查合格的设计文件和建筑节能施工标准（E）在竣工验收中，建设单位有违反强制性标准的，应当重新组织验收33 某施工单位申领建筑施工企业安全生产许可证时，根据我国建筑施工企业安全生产许可证管理规定，应具备经建设行政主管或其他有关部门考核合格的人员包括( )（A）应急救援人员（B）单位主要负责人（C）从业人员（D）安全生产管理人员（E）特种作业人员34 总承包单位将其承揽的工程依法分包给专业承包单位。工程主体结构施工过程中发生了生产安全事故，专业承包单位由此开始质疑总承包单位的管理能力，并一再

16、违反总承包单位的安全管理指令，导致重大生产安全事故，则关于本工程的安全生产管理，下列说法中，正确的有( )（A）总承包单位对施工现场的安全生产负总责（B）专业承包单位应服从总承包单位的安全生产管理（C）总承包单位与专业承包单位对全部生产安全事故承担连带责任（D）专业承包单位对该重大生产安全事故承担主要责任（E）分包合同中应明确双方的安全生产方面的权利与义务35 在施工过程中，施工人员发现设计图纸不符合技术标准，施工单位技术负责人采取的正确做法是( )（A）继续按照工程设计图纸施工（B）按照技术标准修改工程设计（C）追究设计单位违法责任（D）及时提出意见和建议（E）通过建设单位要求设计单位予以变

17、更36 下列质量问题中，不属于施工单位在保修期内承担保修责任的有( )（A）因使用不当造成的质量问题（B）质量监督机构没有发现的质量问题（C）监理单位没有发现的质量问题（D）第三方造成的质量问题（E）不可抗力造成的质量问题37 下列关于施工单位对建设工程质量最低保修期限说法，正确的是( )（A）有防水要求的卫生间为 2 年（B）给水排水管道为 5 年（C）电气设备安装工程为 2 年（D）供热与供冷系统，为 2 个采暖期、供冷期（E）装修工程为 2 年38 以下各项纠纷中，属于仲裁法调整范围的是( )（A）某建筑公司与某设备安装公司之间的借款合同纠纷（B）村民王某与村委会的耕地承包合同纠纷（C）

18、某施工单位和某商品混凝土厂家的供货合同纠纷（D）建设单位和施工单位之间的施工合同纠纷（E）钢筋工赵某和所供职施工单位之间的劳动纠纷39 施工单位诉建设单位拖欠工程款案件中，施工单位对人民法院委托的鉴定机构作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定，人民法院应予准许的情形有( )（A）建设单位不同意鉴定结论（B）鉴定人员不具备相关的鉴定资格（C）鉴定程序严重违法（D）鉴定结论明显依据不足（E）经过质证认定鉴定结论不能作为证据使用40 根据民事诉讼法及相关规定，下列在建设工程施工合同纠纷的诉讼中，能够作为证据的有( )（A）工程设计图纸（B）施工单位偷录的谈判录音（C）律师代理意见（D）工程质量鉴定报告（E

19、）被告法定代表人的陈述41 根据民事诉讼法的规定，起诉必须符合的条件有( )（A）有充分的证据（B）有明确的被告（C）属于人民法院受理民事诉讼的范围（D）原告是与本案有间接利害关系的公民（E）有书面的起诉书42 甲、乙双方的合同纠纷于 2012 年 7 月 2 日开庭仲裁，7 月 4 日经仲裁庭调解双方达成了调解协议，7 月 5 日仲裁庭根据调解协议制定了调解书，7 月 6 日调解书交由双方签收，根据仲裁法有关规定，则下列说法正确的是( )（A）该调解书与仲裁裁决书具有同等法律效力（B）该调解书自 2012 年 7 月 5 日产生法律效力（C）若当事人签收调解书后反悔，则仲裁庭重新开庭仲裁（D

20、）申请人签收调解书后，申请人应撤回仲裁申请（E）该调解书自 2012 年 7 月 6 日产生法律效力注册建造师一级（建设工程法规及相关知识）历年真题试卷汇编 9 答案与解析一、单项选择题共 70 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 【正确答案】 C【试题解析】 环境噪声污染防治法规定，在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工 15 日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。【知识模块】 建设工程施工环境保护、节

21、约能源和文物保护法律制度2 【正确答案】 D【试题解析】 根据水污染防治法的规定，建设项目的水污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治水污染的设施应当经过环境保护部门验收，验收不合格的该建设项目不得投入生产或者使用。【知识模块】 建设工程施工环境保护、节约能源和文物保护法律制度3 【正确答案】 A【试题解析】 安全生产许可证条例第 9 条规定，安全生产许可证的有效期为3 年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前 3 个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。【知识模块】 建设工程安全生产法律制度4 【正确答案】 C【试题解析】 安全生产许可证条例第

22、 9 条规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期 3 年。【知识模块】 建设工程安全生产法律制度5 【正确答案】 B【试题解析】 建设工程安全管理条例规定，实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案，工程总承包单位和分包单位按照应急救援预案，各自建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备救援器材、设备，并定期组织演练。【知识模块】 建设工程安全生产法律制度6 【正确答案】 D【试题解析】 建设工程安全生产管理条例第 38

23、条规定：“施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。”根据这个条款，分包单位的从事危险作业人员的意外伤害保险的保险费是由总承包单位支付的。【知识模块】 建设工程安全生产法律制度7 【正确答案】 D【试题解析】 引起施工现场停工的原因很多，可能是施工单位的原因，可能是建设单位的原因，可能是设计或监理单位的原因，还可能是自然环境的原因。不管是什么原因引起的，所发生的费用都要由责任方承担。这里的责任方，主要是就施工承包合同当事人而言的，而不是指真正的责

24、任方。例如，由于监理工程师指令有误而导致施工现场停止施工，产生的费用就要由建设单位承担。也就是说，施工单位可以就此向建设单位索赔，而不是直接向监理单位索赔。【知识模块】 建设工程安全生产法律制度8 【正确答案】 D【试题解析】 建设工程安全生产管理条例第 38 条规定：“施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。”【知识模块】 建设工程安全生产法律制度9 【正确答案】 C【试题解析】 建设工程安全生产管理条例规定，工程监理单位在实施监理过程中，发

25、现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。【知识模块】 建设工程安全生产法律制度10 【正确答案】 D【试题解析】 建设工程安全生产管理条例第 6 条规定，建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。【知识模块】 建设工程安全生产法律制度11 【正确答案】 D【试题解析】 本题考核的是建设单位的安全责任。建设

26、单位的安全责任包括：(1)向施工单位提供资料的责任；(2)依法履行合同的责任；(3)提供安全生产费用的责任；(4)不得推销劣质材料设备的责任；(5) 提供安全施工措施资料的责任；(6)对拆除工程进行备案的责任。选项 D 属于施工单位的安全责任范围。【知识模块】 建设工程安全生产法律制度12 【正确答案】 B【试题解析】 根据建设工程安全生产管理条例的规定，工程监理单位的安全责任主要体现在：(1)审查施工组织设计的责任；(2)安全隐患报告的责任；(3)依法监理的责任。选项 A 属于施工单位的安全责任；选项 C 属于建设单位的安全责任；选项 D 属于设计单位的安全责任。【知识模块】 建设工程安全生

27、产法律制度13 【正确答案】 C【试题解析】 建设工程质量管理条例第 31 条规定：“施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。”【知识模块】 建设工程质量法律制度14 【正确答案】 C【试题解析】 建设工程质量管理条例第 36 条规定：“工程监理单位应当依照法律法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。”【知识模块】 建设工程质量法律制度15 【正确答案】 C【试题解析】 建设工程质量管理条例第 24 条规定：“设计单位应当参与建设

28、工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。”【知识模块】 建设工程质量法律制度16 【正确答案】 C【试题解析】 本题主要考核的是不得干预投标人的责任。建设工程质量管理条例规定，建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本价格竞标。招标投标法规定，投标人不得以低于成本的报价竞标。建设工程质量管理条例规定，建设单位不得任意压缩合理工期，不得明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量。建设工程质量管理条例规定，涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施

29、工，但并不是一定不可以变动。【知识模块】 建设工程质量法律制度17 【正确答案】 A【试题解析】 如果质量缺陷是由于施工单位未按照工程建设强制性标准和合同要求施工造成的，则施工单位不仅要负责保修，还要承担保修费用。但是，如果质量缺陷是由于设计单位、勘察单位或建设单位、监理单位的原因造成的，施工单位仅负责保修，其有权对由此发生的保修费用向建设单位索赔。建设单位向施工单位承担赔偿责任后，有权向造成质量缺陷的责任方追偿。【知识模块】 建设工程质量法律制度18 【正确答案】 C【试题解析】 和解可以在民事纠纷的任何阶段进行，无论是否已经进入诉讼或仲裁程序，只要终审裁判未生效或者仲裁裁决未作出，当事人均

30、可自行和解。和解也可与仲裁、诉讼程序相结合：当事人达成和解协议的，已提请仲裁的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书或调解书；已提起诉讼的，可以请求法庭在和解协议基础上制作调解书，或者由当事人双方达成和解协议，由法院记录在卷。需要注意的是，和解达成的协议不具有强制执行力，在性质上仍属于当事人之间的约定。【知识模块】 解决建设工程纠纷法律制度19 【正确答案】 C【试题解析】 根据民事诉讼法的规定，人民法院采取诉讼财产保全措施的，可以责令申请人提供担保。申请人不提供担保的，驳回申请。根据民事诉讼法的规定，利害关系人请求人民法院采取诉前财产保全措施，应当提供担保，不提供担保的，驳回申请。【知识模块

31、】 解决建设工程纠纷法律制度20 【正确答案】 B【试题解析】 根据最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定的有关规定，证人应当出庭作证。证人确有困难不能出庭的，经人民法院许可，证人可以提交书面证言或者视听资料或者通过双向视听传输技术手段作证。审判人员和当事人可以对证人进行询问。证人不得旁听法庭审理；询问证人时，其他证人不得在场。人民法院认为有必要的，可以让证人进行对质。【知识模块】 解决建设工程纠纷法律制度21 【正确答案】 B【试题解析】 根据我国民法通则及有关法律的规定，诉讼时效期间通常可划分为四类。普通诉讼时效期间通常为 2 年。短期诉讼时效期间为 1 年。特殊诉讼时效期间为 4 年或

32、1 年等。权利的最长保护期限 20 年。【知识模块】 解决建设工程纠纷法律制度22 【正确答案】 B【试题解析】 仲裁协议是仲裁机构受理仲裁案件的基础，是仲裁庭审理和裁决案件的依据。根据仲裁法司法解释的规定，仲裁协议约定的仲裁机构名称不明确，当事人又不能就仲裁机构选择达成一致的，仲裁协议无效，故可向人民法院起诉，应选 B 项。【知识模块】 解决建设工程纠纷法律制度23 【正确答案】 B【试题解析】 仲裁法第 62 条规定：“仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定，向人民法院申请执行。”【知识模块】 解决建设工程纠纷法律制度24 【正确答

33、案】 A【试题解析】 根据民事诉讼法第 89 条的规定，在民事诉讼中调解达成协议，人民法院应当制作调解书。调解书由审判员、书记员署名，加盖人民法院印章，送达双方当事人。调解书经双方当事人签收后，即具有法律效力，且与判决书的法律效力相同，具有国家强制执行力。【知识模块】 解决建设工程纠纷法律制度二、多项选择题共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。25 【正确答案】 B,C,E【试题解析】 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第 14 条规定，当事人对建设工程

34、实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：(1)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；(2)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；(3)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。第 15 条规定：“建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。”从这个规定可以看到，应该以提交竣工验收报告之日为实际竣工日期。建设工程施工合同(示范文本)的规定，工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包

35、人修改后提请发包人验收的日期。【知识模块】 建设工程合同和劳动合同法律制度26 【正确答案】 B,C,E【试题解析】 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释规定，当事人对欠付：程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：(1)建设工程已实际交付的，为交付之日；(2) 建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；(3)建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。【知识模块】 建设工程合同和劳动合同法律制度27 【正确答

36、案】 B,D【试题解析】 合同法第 94 条规定，有下列情形之一的，当事人可以解除合同：(1)因不可抗力致使不能实现合同目的；(2) 在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；(3)当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；(4)当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；(5)法律规定的其他情形。【知识模块】 建设工程合同和劳动合同法律制度28 【正确答案】 A,B,D【试题解析】 合同转让是指合同当事人一方依法将合同权利、义务全部或者部分转让给他人。建筑法第 28 条规定：“禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止

37、承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。”合同法第 84 条规定：“债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的，应当经债权人同意。”合同法第 79 条规定：“债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人，但有下列情形之一的除外：(1)根据合同性质不得转让；(2)按照当事人约定不得转让；(3) 依照法律规定不得转让。”合同法第80 条第 1 款规定：“债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。”【知识模块】 建设工程合同和劳动合同法律制度29 【正确答案】 A,B,C【试题解析】 合同法第 116 条规定：“当事人既约定违约金，又约定定金

38、的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。”第 114 条第 2 款、第 3 款规定：“约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。”【知识模块】 建设工程合同和劳动合同法律制度30 【正确答案】 B,C,D【试题解析】 劳动争议调解仲裁法第 19 条第 1 款规定：“劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、工会代表和企业方面代表组成。劳动争议仲裁委员会组成人员应当是单数。”【知识模块】 建设工程合同和劳动合同

39、法律制度31 【正确答案】 C,E【试题解析】 环境噪声污染防治法规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。前款规定的夜间作业，必须公告附近居民。【知识模块】 建设工程施工环境保护、节约能源和文物保护法律制度32 【正确答案】 A,B,D,E【试题解析】 民用建筑节能管理规定规定：(1)建设单位不得以任何理由要求设计单位、施工单位擅自修改经审查合格的节能设计文件，降低建筑节能标准；(2)新建民用建筑应当严格执行建

40、筑节能标准要求，民用建筑工程扩建和改建时，应当对原建筑进行节能改造；(3)施工图设计文件审查机构在进行审查时，应当审查节能设计的内容，在审查报告中单列节能审查章节；(4)施工单位应当按照审查合格的设计文件和建筑节能施工标准的要求进行施工，保证工程施工质量；(5)监理单位应当依照法律、法规以及建筑节能标准、节能设计文件、建设工程承包合同及监理合同对节能工程建设实施监理；(6)建设单位在竣工验收过程中，有违反建筑节能强制性标准行为的，按照建设工程质量管理条例的有关规定，重新组织竣工验收。【知识模块】 建设工程施工环境保护、节约能源和文物保护法律制度33 【正确答案】 B,D,E【试题解析】 建筑施

41、工企业安全生产许可证管理规定将建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件具体规定为：(1)建立健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程；(2)保证本单位安全生产条件所需资金的投入；(3)设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员；(4)主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格；(5)特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书；(6)管理人员和作业人员每年至少进行 1 次安全生产教育培训并考核合格；(7)依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保

42、险费；(8)施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求；(9)有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装；(10)有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案；(11)有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备；(12)法律、法规规定的其他条件。【知识模块】 建设工程安全生产法律制度34 【正确答案】 A,B,D,E【试题解析】 建设工程安全生产管理条例规定，建设工程实行施工总承包的，由

43、总承包单位对施工现场安全生产负总责。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包曾经不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。【知识模块】 建设工程安全生产法律制度35 【正确答案】 D,E【试题解析】 如果施工单位在施工的过程中发现施工图中确实存在一定的问题，应当提出意见和建议，并按照规定程序提请变更。建设单位、施工单位、监理单位不得修改建设工程勘察、设计文件；确需修改建设工程勘察、设计文件的，应当由原建设工程勘察、设计单位修改。施工单

44、位与设计单位无合同关系，不能追究其违法责任。【知识模块】 建设工程质量法律制度36 【正确答案】 A,D,E【试题解析】 房屋建设工程质量保修办法规定，以下三种情况，不属于施工单位的保修范围：(1)因使用不当造成的质量缺陷；(2)第三方造成的质量缺陷；(3)不可抗力造成的质量缺陷。故应选，A,D,E 项。【知识模块】 建设工程质量法律制度37 【正确答案】 C,D,E【试题解析】 建设工程质量管理条例第 40 条规定了保修范围，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限：(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；(2)屋面防水工程、有防水要求

45、的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为 5 年；(3)供热与供冷系统，为2 个采暖期、供冷期；(4)电气管线、给水排水管道、设备安装和装修工程，为 2 年。【知识模块】 建设工程质量法律制度38 【正确答案】 A,C,D【试题解析】 仲裁法的调整范围仅限于民商事仲裁，即“平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权纠纷“仲裁，劳动争议仲裁和农业承包合同纠纷仲裁不受仲裁法的调整。【知识模块】 解决建设工程纠纷法律制度39 【正确答案】 B,C,D,E【试题解析】 根据有关规定，当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定，提出证据证明存在下列情形之一的，人民法院应予

46、准许：(1)鉴定机构或者鉴定人员不具备相关的鉴定资格的；(2)鉴定程序严重违法的；(3)鉴定结论明显依据不足的；(4)经过质证认定不能作为证据使用的其他情形。【知识模块】 解决建设工程纠纷法律制度40 【正确答案】 A,B,D,E【试题解析】 根据民事诉讼法第 63 条的规定，民事证据分别是：书证、物证、视听资料、证人证言、当事人的陈述、鉴定意见、勘验笔录。根据该规定可以判断选项 D 和 E 是可以作为证据的。书证一般表现为各种书面形式文件或纸面文字材料(但非纸类材料亦可成为书证载体)，如合同文件、各种信函、会议纪要、电报、传真、电子邮件、图纸、图表等，可以判断选项 A 是可以作为证据的。对于

47、未经对方当事人同意私自录制其谈话取得的资料，根据最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定的有关规定，只要不是以侵害他人合法权益(如侵害隐私)或者违反法律禁止性规定的方法(如窃听)取得的，仍可以作为认定案件事实的依据，因此，选项 B 是可以作为证据的。【知识模块】 解决建设工程纠纷法律制度41 【正确答案】 B,C【试题解析】 根据民事诉讼法的规定，起诉必须符合下列条件：(1)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；(2)有明确的被告；(3)有具体的诉讼请求、事实和理由；(4)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。【知识模块】 解决建设工程纠纷法律制度42 【正确答案】 A,E【试题解析】 根据仲裁法的有关规定，仲裁庭在作出裁决前，可以先行调解。当事人自愿调解的，仲裁庭应当调解。调解不成的，应当及时做出裁决。调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书。调解书与裁决书具有同等法律效力。由此判定选项 A 是正确的。调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力。由此判定选项 B 是不正确的，而选项 E 是正确的。在调解书签收前当事人反悔的，仲裁庭应当及时做出裁决。由此判定选项 C 是不正确的。申请人签收调解书后，申请人也不可以撤回仲裁申请，由此判定选项 D 是不正确的。【知识模块】 解决建设工程纠纷法律制度