[工程类试卷]注册建造师一级（建设工程法规及相关知识）模拟试卷184及答案与解析.doc

1、注册建造师一级（建设工程法规及相关知识）模拟试卷 184 及答案与解析一、单项选择题共 70 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 环境影响评价法规定，建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过( )方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。（A）2 年（B） 3 年（C） 4 年（D）5 年2 人防工程防火分区的安全疏散出口的形式,下列哪一种不符合规范的规定?( )（A）疏散楼梯直通地上的安全出口（B）疏散楼梯直通室外的安全出口（C）与相邻防火分区连通的防火门（D）人防工程通向室外的竖井爬梯出口3 多层砌体房屋在地震中常出现交叉型斜裂缝,其产生原因

2、是下列哪一种?( )（A）应力集中（B）受压区剪压破坏（C）抗主拉应力强度不足（D）弹塑性变形能力不足4 土方开挖工程与基坑支护工程施工前应当( )。（A）由项目经理负责组织编制施工组织设计文件（B）将施工方案经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施（C）施工过程由安全生产监督管理部门进行现场监督（D）组织专家对施工方案进行论证、审查5 城市道路走向应有利于城市通风,一般应采取下列何种形式为宜?( )（A）平行于夏季主导风向（B）平行于全年主导风向（C）平行于冬季主导风向（D）垂直于夏季主导风向6 根据级别划分，我国法院分为( )级。（A）2（B） 3（C） 4（D）57 无资质承包主体签

3、订的分包合同都是无效合同，但当实际施工人的利益受到侵害时，可以向发包人主张权利，此情况下发包人承担责任的范围是（ ）。（A）欠付工程款（B）实际施工人的损失（C）实际施工人主张的权利（D）实际施二人违法承揽工程的罚金8 某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应将( ) 作为结算工程款的依据。【2011 年考试真题】（A）双方达成的补充协议（B）双方签订的备案合同（C）类似项目的结算价格（D）市场的平均价格9 某建设工程项目分包工程发生生产安全事故，负责向安全生产监督管理部门、建设行政主

4、管部门或其他有关部门上报的是( )。【2011 年考试真题】（A）现场施工人员（B）分包单位（C）建设单位（D）总承包单位10 工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患，情况严重的，应当要求施工单位( ) 。【2010 年考试真题】（A）暂时停止施工，并及时报告建设单位（B）整改，并及时报告建设单位（C）暂时停止施工，并及时报告有关主管部门（D）整改，并及时报告有关主管部门11 在合同中，客体不变，相应权利义务也不变，此时主体改变也称为( )。（A）客体变更（B）性质变更（C）法律关系终止（D）合同转让12 安全生产法规定：“从业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业，生产经营单位不得因

5、从业人员对本单位安全生产提出批评、检举、控告或者拒绝违章指挥、强令冒险作业而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。”这项条款明确了安全生产中从业人员的( )。（A）知情权（B）批评权（C）检举、控告权（D）拒绝权13 我国合同法规定，先履行一方行使抗辩权的做法是下列的( )。（A）有权终止合同的履行（B）无权中止合同的履行（C）有权中止合同的履行（D）有权变更合同的履行14 下面( ) 属于工程建设法律关系协议的终止。（A）业主和承包商接受了监理工程师的调解，双方同意推迟一个月结算工程款（B）发生了地震，业主和承包商按照合同的约定终止了合同（C）业主和承包商接受了监理工程师的调解，

6、按照新的标准结算了工程款（D）由于承包商违约，业主合理终止了合同15 施工单位使用承租的机械设备和施工机具及配件的，( )后方可使用。（A）应当委托具有相应资质的检验检测机构进行验收（B）由施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位共同进行验收（C）应当进行自检合格（D）应当取得生产许可证和安全使用证16 甲到乙加工厂加工了一批零部件，由于甲没有及时支付加工费，乙加工厂行使了留置权，扣留了这批零部件。零部件的总价值是 1 万元，甲欠加工厂的加工费是1000 元，则下面说法正确的是( )。（A）乙加工厂要返给甲 9000 元的零部件，并可以约定如果两个月内不支付加工费，就将拍卖留置的零部件（B

7、）乙加工厂要返给甲少于 9000 元的零部件，并可以约定如果两个月内不支付加工费，就将拍卖留置的零部件（C）如果约定两个月内交付加工费，乙加工厂就要返给甲全部零部件（D）乙加工厂要返给甲少于 9000 元的零部件，并可以约定如果一个月内不支付加工费， 就将拍卖留置的零部件17 凡遵守国家法律、法规，如果取得工程类或工程经济类博士学位，从事建设工程项目施工管理工作满( )年，可以申请参加一级建造师执业资格考试。（A）I（B） 3（C） 5（D）618 托运人的主要义务不包括( )。（A）告知（B）留置（C）妥善包装（D）支付运费19 下列发生在工程施工中的事项，构成不当得利之债的是（ ）。（A）

8、总承包单位为分包单位作业人员缴纳意外伤害保险费用（B）施工单位按照约定协助建设单位办理开工手续并承担相关费用（C）施工单位在施工过程中获得了设计变更增加的工程款项（D）建设单位为施工单位垫付了行政罚款20 在诉讼过程中，张某认为其享有对乙公司的代理权，其以乙公司名义与丙公司签订的合同应有效。而乙公司只授权给了赵某，张某并没有得到乙公司授权。根据民事诉讼的举证原则，本案中关于代理权的举证责任应当由( )承担。（A）张某（B）乙公司（C）赵某（D）丙公司21 甲、乙、丙三家承包单位，甲的资质等级最高，乙次之，丙最低。当二家单位实行联合共同承包时，应按( )单位的业务许可范围承揽工程。（A）甲（B）

9、乙（C）丙（D）中间级别资质22 投标人以行贿手段谋取中标的法律后果是( )。（A）中标有效（B）有关单位和责任人应当承担相应的行政责任或刑事责任（C）吊销营业执照（D）重新招标23 某注册建造师甲，于 2009 年 9 月 18 El 由于违反工程建设强制性标准，被建设行政机关处以吊销注册执业证书的处罚。根据有关规定，甲至少在( )之后才能申请注册。（A）2010 年 9 月 18 日（B） 2011 年 9 月 18 日（C） 2012 年 12 月 28 日（D）2015 年 9 月 19 日24 某工程已具备竣工条件，2009 年 3 月 2 日施工单位向建设单位提交竣工验收报告，20

10、09 年 3 月 7 日经验收不合格，施工单位返修后于 2009 年 3 月 20 日再次验收合格，2009 年 3 月 31 日，建设单位将有关资料报送建设行政主管部门备案，则该工程质量保修期自( ) 开始。（A）2009 年 3 月 2 日（B） 2009 年 3 月 7 日（C） 2009 年 3 月 20 日（D）2009 年 3 月 31 日25 建设单位对可能造成重大环境影响的，应当编制环境影响报告书，对产生的环境影响进行( ) 。（A）登记（B）全面评价（C）分析评价（D）专项评价26 某投标人计划对某开发商的建设项目进行投标，但在投递标书时却误将标书送给了另一个开发商，尽管要约

11、已经发出，但该要约仍不发生法律效力，因为( )。（A）要约是由特定人作出的意思表示（B）要约必须具有订立合同的意思表示（C）要约必须向要约人希望与之订立合同的受要约人发出（D）要约的内容必须具体明确27 根据我国安全生产法的规定，从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。这句话表达了安全生产中从业人员享有( ) 。（A）知情权（B）建议权（C）拒绝权（D）紧急避险权28 下列关于某债权人无正当理由拒绝接受履行，经公证机关证明，债务人将履行的标的物提交有关部门保存的行为是( )。（A）提存（B）免除（C）混同（D）抵消29 华夏公司新建一学生宿

12、舍，合同工期 6 个月，工程合同价 2000 万元人民币，原则上资金应到位( ) 方能领取施工许可证。（A）1000 万元人民币（B） 500 万元人民币（C） 300 万元人民币（D）100 万元人民币30 甲乙签订了一份买卖合同，将甲所有的一处房产卖给乙，双方当事人在合同书上签字盖章，但未办理登记。根据物权法的相关规定，下列表述中正确的有( )。（A）甲乙之间的房屋买卖合同因双方当事人未办理登记而尚未生效（B）甲乙之间的房屋买卖合同在甲乙双方当事人在合同书上签字盖章时成立（C）如果甲将房屋交付给乙使用，乙则享有合同项下房屋的所有权（D）由于甲乙之间的买卖合同已经生效，所以乙享有买卖标的物的

13、所有权31 根据建设工程质量管理条例的规定，实行施工总承包的，由( )为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。（A）建设单位（B）分包单位（C）总承包单位（D）监理单位32 为了保护债务人的利益不受侵害，受让人对于让与人基于同一债权而应该承担的义务也应承受，包括( )。（A）向受让人主张抵销（B）合同转让（C）债务人的清偿抵销权（D）第三人的法律责任33 当劳动者严重失职、营私舞弊，对用人单位利益造成重大损失的，用人单位可以( )。（A）预告解除劳动合同（B）经济性裁员劳动合同（C）随时解除劳动合同（D）协商解除劳动合同34 狭义的合同变更是指( )。（A）合同主体的变更（B）合同客体的

14、变更（C）合同内容的局部变更（D）合同已经履行后的变更35 权利人在法定期间内，不行使权利即丧失请求人民法院保护其胜诉权利的是( )。（A）撤销权（B）代位权（C）诉讼时效（D）抗辩权36 建设工程安全生产管理条例第 8 条规定，建设单位在编制工程概算时，应当确定( )所需费用。（A）抢险救灾（B）建设工程安全作业环境及安全施工措施（C）对相关人员的培训教育（D）建筑工程安全作业37 人民法院作出生效的法律文书，由( )执行。（A）第一审人民法院（B）第二审人民法院（C）被执行人住所所在地人民法院（D）被执行财产所在地人民法院执行38 甲公司与乙公司经协商达成买卖合同，双方均未加盖公章或签字，

15、不久甲公司交货，乙公司收货后付款。乙公司在使用中发现货物质量有问题，遂诉至法院。根据我国合同法的规定，下列表述中，正确的是( )。（A）合同无效，已履行部分双方返还（B）合同无效，但已履行部分双方不再返还（C）合同未成立，已履行部分双方相互返还（D）合同已成立，甲公司承担违约责任39 下列说法中正确的是( )。（A）合同条款空缺，是指合同生效前，当事人对合同条款约定有缺陷，依法采取完善或妥善处理的法律行为（B）协议补充，是指合同当事人对没能约定或者约定不明确的合同内容通过协商的办法订立补充协议，该协议成为原合同的组成部分（C）抗辩权，是指在双务合同中，当事人一方有依法对抗对方要求或否认对方权利

16、主张的权力（D）法律规定不允许债权人对债务人与第三人的行为行使任何权利，以免造成对第三人的伤害40 建筑工程一切险承保各类土木建筑工程，在建造过程中因( )所引起的损失。（A）不可抗力或意外事故（B）第三者责任或意外事故（C）不可抗力和人为因素（D）自然灾害或意外事故41 关于合同变更下列说法错误的是( )。（A）协商一致是必要条件（B）仅指合同内容的变更（C）一定条件下可变更主体（D）合同的变更一般不涉及已履行的内容42 某建设单位于 2000 年 3 月 1 日领取了施工许可证，但因故未能按期开工。该建设单位可向发证机关申请( )。（A）三次延期，每次不超过两个月（B）三次延期，每次不超过

17、三个月（C）两次延期，每次不超过两个月（D）两次延期，每次不超过三个月43 招标人组织投标人进行勘察现场一般应安排在( )。（A）招标预备会前 12 天（B）投标预备会前 12 天（C）投标预备会同一时间（D）开标的同一时间44 自债务人的行为发生之日起( )内没有行使撤销权的，则其撤销权消灭。（A）2 年（B） 1 年（C） 5 年（D）3 年45 施工现场暂停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由( )承担，或按合同约定执行。（A）暂停决定方（B）建设单位（C）责任方（D）施工单位46 我国工程建设领域，常见的建筑/安装工程一切险所包括的第三者险应属于 ( )。（A）财产损失保险（

18、B）责任保险（C）健康保险（D）伤害保险47 定金合同自( ) 起生效。（A）登记之日（B）签订合同之日（C）实际交付定金之日（D）公证之日48 合同履行的前提和依据是( )。（A）有效的合同（B）合同法（C）诚实信用原则（D）合同生效49 无权代理是无效代理行为中的一种，无权代理通常指代理人( )。（A）未经被代理人授权的代理行为（B）双方代理的行为（C）自身代理的行为（D）恶意串通的代理行为50 我国环境保护法的基本原则是( )。（A）污染者付费、预防为主、防治结合的原则（B）环境保护公民责任的原则（C）开发者养护、污染者治理的原则（D）奖励综合利用的原则51 如果“受要约人 ”在承诺时对

19、要约的内容作出实质性的变动，则认为该意思表示是( )。（A）否定性承诺（B）承诺有效（C）承诺无效（D）用重新要约代替了原来的要约52 下列各项属于建设工程纠纷仲裁解决的特点的是( )。（A）体现当事人的意思自治（B）裁决的专业性（C）仲裁应当由当事人自愿（D）当事人在仲裁过程中对抗的平等性53 根据消防法，建筑构件和建筑材料的防火性能必须符合( )。（A）国家标准或者行业标准（B）国家标准或者地区标准（C）地区标准（D）地区标准或者行业标准54 父母代替子女进行民事活动属于( )。（A）委托代（B）法定代理（C）指定代理（D）不能确定55 1998 年 8 月 15 日，甲工厂与乙机电安装公

20、司签订机械设备安装合同，合同约定由乙公司在同年 11 月 16 日之前为甲工厂安装一套进口成套机械设备，甲工厂在工程完成后 15 天内全部支付工程款 30 万元。乙公司在同年 11 月日提前完成安装工作，经甲工厂验收合格，但甲工厂拒不支付工程款。经多次催讨，甲工厂于1999 年 9 月 1 日答应付款并向乙公司出具 30 万元的支票一张，乙公司向银行提示付款遭到拒绝。乙公司的债权的诉讼时效到期日为( )。（A）2000 年 8 月 16 日（B） 2000 年 11 月 2 日（C） 2000 年 11 月 7 日（D）2001 年 9 月 2 日56 根据我国税收法律制度，对违反税法应当给予

21、行政处罚，在( )年内未被发现的，不再给予行政处罚。（A）1（B） 2（C） 5（D）1057 项目经理李某取得建造师执业资格证书后，因故未能在 3 年内申请注册，3 年后必须( )方可申请初始注册。（A）重新参加执业资格考试并通过（B）提供达到继续教育要求的证明材料（C）提供这 3 年内的业绩证明（D）符合继续执业的条件58 下列事项中，不是起诉状应当记明的事项包括( )。（A）当事人的姓名、性别、年龄、职业、工作单位和住所（B）诉讼请求（C）诉讼代理人的基本情况（D）诉讼所根据的事实和理由59 某企业以其办公楼作为抵押物向银行贷款，并办理了抵押登记，该抵押合同生效的时间为( ) 之日。（A

22、）抵押合同签字、盖章（B）房产行政主管部门登记（C）到公正部门办理公正（D）贷款合同生效60 以下的说法错误的是( )。（A）级别管辖，具有级别分工和权限的划分特征（B）地域管辖，具有范围和权限划分的特征（C）专属管辖，具有特殊类型专管特征（D）专属管辖，具有独立于级别管辖和地域管辖之外的特征61 合同法规定，因债务人怠于行使到期债权，对债权人造成损害的，债权人可以向 ( ) 请求以自己的名义代位行使债务人的债权，但该债权专属于债务人自身的除外。（A）债务人（B）人民法院（C）仲裁机构（D）仲裁机构或者人民法院62 大兴公司与利合公司因为合同纠纷向某仲裁委员会申请仲裁，裁决作出以后，双方都感到

23、不满意，那么，可以采取的措施有( )。（A）大兴公司可以就该纠纷向人民法院起诉（B）利合公司可以就同一纠纷再申请仲裁（C）大兴公司或者利合公司可以要求人民法院通过审判程序对仲裁裁决进行审查（D）仲裁裁决发生法律效力63 涉及水土保持的建设项目除按要求编制建设项目的环境影响报告书外，还必须取得经由水行政主管部门审查同意的( )。（A）水土保持方案（B）水土安全规划（C）水利用方案（D）水土利用标准64 根据建设工程质量管理条例，下列关于施工单位质量责任的表述错误的是( )。（A）履行工程质量保修义务（B）按图施工，不得偷工减料（C）办理施工许可证时办理工程质量监督手续（D）对建筑材料、建筑构配件

24、、设备和商品混凝土进行检验65 某施工合同签订于 2003 年 5 月 1 日，工程竣工时间为 2005 年 7 月 1 日，双方确认支付工程竣工结算款的时间为 2005 年 10 月 1 日。由于建设单位迟迟未支付工程款，施工单位于 2006 年 1 月 1 日向业主催要工程款，建设单位答应是迟于 2006年 7 月 1 日付清所有工程欠款，但建设单位到期仍未支付，施工单位最迟应当于( )前向人民法院提起诉讼。（A）2007 年 7 月 1 日（B） 2007 年 10 月 1 日（C） 2008 年 1 月 1 日（D）2008 年 7 月 1 日66 根据我国民事诉讼法的规定，以下属于民

25、事诉讼参加人的是( )。（A）证人（B）鉴定人（C）第三人（D）诉讼代理人67 已经完成的建设工程质量不合格，修复后经竣工验收合格的应由( )。（A）承包人承担修复费用，工期顺延（B）发包人承担修复费用，工期顺延（C）承包人承担修复费用，工期不予顺延（D）发包人承担修复费用，工期不予顺延68 下列施工单位人员中不必经建设主管部门考核合格即可任职的是( )。（A）企业主要负责人（B）项目技术员（C）项目经理（D）项目安全生产管理人员69 在保证项目完整性的前提下，甲建设单位将工程的设计业务分别委托个了乙、丙两家设计单位，并选定乙设计单位为主体承接方，负责整个工程项目设计的总体协调。关于该项目的设

26、计责任，下列说法中，正确的是( )（A）丙设计单位直接对甲建设单位负责（B）丙设计单位仅对乙设计单位负责（C）乙设计单位就整个项目的设计任务负总责（D）乙、丙设计单位对甲建设单位承担连带责任70 下列各项，属安装工程一切险除外责任的是( )造成损失。（A）电路短路、过电压（B）结构缺陷及合同罚款（C）离心力引起的结构断裂（D）一般性盗窃二、多项选择题共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。71 某施工单位在某学院教学楼扩建项目施工中，为保证工程进度，拟在夜间进行连续施工作业，根据环境

27、噪声污染防治法规定，必须满足以下（ ）条件，方可进行。（A）取得建设单位同意（B）取得县级以上人民政府或有关主管部门的证明（C）征得附近居民的同意（D）公告附近居民（E）征得城管部门同意72 施工合同审计纠纷的防范措施有( )。（A）审计机关的独立性得不到保证（B）正确认识审计监督权（C）确保审计机关的独立性（D）规范审计工作（E）合同约定应当明确73 在建设项目施工中，施工单位与其他主体产生合同之债的情形有( )等。（A）施工单位与材料供应商订立合同（B）施工现场的砖块坠落砸伤现场外的行人（C）施工单位将本应汇给甲单位的材料款汇人了乙单位的账号（D）材料供应商向施工单位交付材料（E）施工单位

28、向材料供应商支付材料款74 投标文件对招标文件响应的重大偏差,包括( )等。（A）提供了不完整的技术信息和数据（B）提供的投标担保有瑕疵（C）个别地方存在漏项（D）没有按招标文件要求提供投标担保（E）投标文件没有投标人授权代表签字75 在勘察合同中，勘察人的主要义务包括( )。（A）支付费用（B）按照约定进行工作（C）按约定提交工作成果（D）质量义务（E）不得擅自修改勘察文件76 勘察设计可以不进行招标的项目有( )。（A）抢险救灾的项目（B）涉及国家安全、国家秘密的项目（C）建筑艺术造型有特殊要求的（D）采用特定专利或专有技术的（E）涉及公共安全的77 下列属于效力待定合同的有( )。（A）

29、订立时显失公平的合同（B）限制民事行为能力人订立的合同（C）因重大误解订立的合同（D）法人或者其他组织的法定代表人、负责人越权订立的合同（E）无处分权人处分他人财产时订立的合同78 根据我国担保法的规定，担保方式包括( )。（A）抵押（B）违约金（C）保证（D）留置（E）质押79 建设工程安全生产管理条例规定，施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须( )。（A）由专人管理（B）堆放在特定位置（C）定期检查、维修和保养（D）建立相应的资料档案（E）按照国家规定及时报废80 在安全生产中，从业人员享有的权利包括( )。（A）控告权（B）知情权（C）紧急避险权（D）请求赔偿权（E）接受

30、安全生产教育和培训的权利81 承包商对于诸如“ 由于法律、财务等原因导致发包人已无法继续履行或实质上已停止履行本合同的义务” 等情况，有权提出提前解除合同。此时，承包商行使的权力不是( )。（A）异时履行抗辩权（B）同时履行抗辩权（C）后履行抗辩权（D）不安抗辩权（E）先时履行抗辩权82 开工及( ) 直接决定了工期天数。（A）开工日期（B）工程暂停施工（C）工期顺延（D）竣工日期（E）施工单位的资质83 甲决定将与乙签订合同中的义务转移给丙，按照合同法的规定则( )。（A）无需征得乙同意（B）丙直接对乙承担合同义务（C）丙可以对乙行使抗辩权（D）丙只能对甲行使抗辩权（E）甲对丙不履行合同的行

31、为不承担责任84 抵押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物的，( )。（A）必须经抵押权人同意（B）告知受让人转让物已经抵押的情况（C）转让抵押物的价款明显低于其价值的，抵押权人可以要求抵押人提供担保（D）抵押人不提供担保的，不得以明显的低价转让抵押物（E）转让抵押物的价款应当向抵押权人提前清偿债权或向约定的第三人提存85 合同法中规定的“由第三人向债权人履行债务” 不同于“债权转让”的主要区别包括( )。（A）属于合同内的约定（B）合同当事人已改变（C）合同当事人不改变（D）依据合同债权人可强迫第三人履行（E）依据合同债权人不能强迫第三人履行86 当事人在合同的订立过程中( )，应承担缔约过失

32、责任。（A）假借订立合同，恶意进行磋商（B）泄露商业机密（C）提供虚假情况（D）故意隐瞒与订立合同有关的重要事实（E）由于不可抗力最终未签订合同87 下列有关定金的说法正确的是( )。（A）定金是合同当事人一方为了证明合同成立和担保合同履行，向对方预先给付一定数额的货币（B）给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金（C）当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由当事人自负（D）收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金（E）双方都违反合同的，应各自承担相应的责任88 甲房地产开发公司以招标方式将某住宅小区项目发包，乙施工单位中标。甲向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告，

33、该书面报告至少应包括( )等内容。（A）招标范围（B）招标方式和发布招标公告的媒介（C）招标文件中投标人须知、技术条款、评标标准和方法、合同主要条款（D）资格预审文件（E）评标委员会的组成和评标报告89 注册建造师管理规定所称注册建造师应符合的条件包括( )。（A）通过考核认定或考试合格取得中华人民共和国建造师资格证书（B）按照 注册建造师管理规定注册（C）取得中华人民共和国建造师注册证书和执业印章（D）担任施工单位项目负责人及从事相关活动（E）具有工程类或管理类中级以上技术职称90 因合同纠纷提的诉讼，由( )人民法院管辖。（A）原告住所地（B）被告住所地（C）合同签署地（D）合同履行地（E

34、）原告提起诉讼的法院所在地91 下列市场行为中，不属于承诺的有( )。（A）发布招标公告（B）发布拍卖公告（C）发售招标文件（D）发出中标通知书（E）递交投标文件92 关于评标委员会成员的义务，下列说法中正确的是( )。（A）评标委员会成员应当客观、公正地履行职务（B）评标委员会成员可以私下接触投标人，但不得收受投标人的财物或者其他好处（C）评标委员会成员不得透露对投标文件的评审和比较的情况（D）评标委员会成员不得透露对中标候选人的推荐情况（E）评标委员会成员不得向招标人提出口头评标报告93 根据经济规律和生态规律的要求，环境保护必须认真贯彻的“三同步” 方针是指( )。（A）同步实施（B）同

35、步建设（C）同步发展（D）同步生产（E）同步规划94 建设工程勘察单位在编制建设工程勘察文件时，可作为编制依据的是( )。（A）项目批准文件（B）城市规划（C）项目投资概算（D）国家规定的建设工程勘察深度要求（E）工程建设强制性标准95 建设工程法律责任的特殊构成要件包括( )。（A）特殊行为（B）无过错责任（C）特殊主体（D）转承责任（E）特殊结果96 根据我国建筑工程安全生产管理条例的规定，施工单位有( )行为之一的，除了承担一定的行政责任外，造成损失的还应依法承担赔偿责任。（A）未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施（B）未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施，或者在城市市区内的建设工程的施工现场未实行封闭围挡（C）在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍（D）施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求（E）施工前未对有关安全施工的技术要求作出详细说明97 下列选项中，属于设计单位应履行的质量义务的是（ ）。（A）提供项目规划总平面图、地下管线、地形地貌等基础资料（B）对设计文件进行技术交底（C）依法办理工程质量监督手续