[工程类试卷]注册建造师一级（建设工程法规及相关知识）模拟试卷237及答案与解析.doc

1、注册建造师一级（建设工程法规及相关知识）模拟试卷 237 及答案与解析一、单项选择题共 70 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 由于监理工程师指令有误导致现场停工，若合同中没有相应条款，则正确说法是( )。（A）由建设单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担（B）由施工单位做好现场维护，所需费用由监理单位承担（C）由施工单位做好现场维护，所需费用由施工单位承担（D）由施工单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担2 当事人对二审法院判决结果不服，可以通过监督程序提起再审，不符合再审条件的是( )。（A）判决生效后三年，当事人有新的证据，足以推翻原判决（B）人民检察院提起抗诉

2、（C）上级人民法院发现确有错误（D）当事人一年后发现审判人员在审理该案件时有贪污受贿行为3 人民法院审理某工程纠纷后，决定缺席判决，其原因是( )。（A）提起诉讼一方当事人无故中途退庭（B）提起诉讼一方被反诉后，其当事人无故不到庭（C）被告一方提起反诉后，无故不到庭（D）被告一方经法院许可中途退庭4 下列关于解决合同纠纷方式的说法中，正确的是( )。（A）对仲裁裁决不服可以再向人民法院起诉（B）协商是解决纠纷的重要方式，和解协议具有强制执行的效力（C）当事人可以经调解程序解决合同争议（D）对法院一审判决不服，可向仲裁机构申请仲裁5 甲承包商与乙供应商签订了设备买卖合同，约定甲收到设备后 20

3、个工作日内向乙支付设备款，设备由乙交运输公司运送到甲指定的地点，甲收到设备后向运输公司支付运费。运输途中，因遭遇山体坍塌导致该设备完全损毁。下列正确的选项是（ ）。（A）运输公司可以要求甲支付运费（B）运输公司可以要求乙支付运费（C）甲可以要求乙赔偿损失（D）乙可以要求甲支付设备款6 某施工单位在土方挖掘施工作业过程中，发现了近代古墓葬，但考虑到发掘会影响工程正常工期，因此没有向文物主管部门报告，造成部分文物损害，则应对施工单位采取的处罚措施是（ ）。（A）处以罚款（B）吊销资质证书（C）追究项目经理刑事责任（D）要求恢复文物原状7 某市政工程由于政府部门规划调整，导致该工程停工达 1 年之久

4、，施工企业拟让该工程的项目经理甲某担任其他市政工程的项目经理，根据有关规定，关于甲任职的说法，正确的是( ) 。【2011 年考试真题】（A）甲不能同时担任该两个项目的项目经理（B）经建设单位同意，甲可以同时担任该两个项目的项目经理（C）经施工单位同意，甲可以同时担任该两个项目的项目经理（D）经建设主管部门同意，甲可以同时担任该两个项目的项目经理8 对于建设工程承发包，建筑法作出禁止规定的不包括( )。（A）将建筑工程肢解发包（B）承包人将其承包的建筑工程分包给他人（C）承包人超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程（D）分包人将其承包的工程再分包9 对邀请招标来讲,投标单位的资格审查在( )

5、时进行。（A）资格预审（B）评标（C）签订合同（D）递交投标文件10 甲施工单位向乙材料生产商发出一个要约，表明了想要购买乙材料生产商生产的材料的意向，乙发出的承诺由于外界原因到达甲施工单位时已经超过了要约中确定的期限?则下面说法正确的是( ) 。（A）乙材料生产商发出的承诺可以是拒绝甲施工单位购买材料的意思表示（B）该承诺是否有效由甲施工单位决定（C）该承诺是否有效由乙材料生产商决定（D）这种迟到的承诺属于承诺超期11 在以下的合同中，( )属于效力待定的合同。（A）限制民事行为能力人订立的合同（B）滥用代理权的行为人签订的合同（C）与第三人恶意串通的代理人签订的合同（D）合同双方的代理人为

6、同一人签订的合同12 当事人、法定代理人可以委托( )人作为诉讼代理人。（A）12（B） 13（C） 23（D）1513 根据招标投标法的有关规定，评标委员会完成评标后，应当( )。（A）向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人（B）向招标人提出书面评标报告，并决定合格的中标候选人（C）向招标人提口头评标报告，并决定合格的中标候选人（D）向招标人提出口头评标报告，并推荐合格的中标候选人14 甲是一级施工企业，乙是二级施工企业。它们组成联合体投标，参加了资格预审并获通过，后来，他们决定吸收丙加入联合体，则下列说法中，正确的是( )。（A）如果丙是一级施工企业，就不用征得招标人同意（B）如

7、果丙也通过了资格预审，就不用征得招标人同意（C）如果丙是三级企业，就不能被吸收进来（D）不管丙属于哪种情况，都必须要征得招标人的同意15 中华人民共和国建筑法规定，交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有( )，并具备国家规定的其他竣工条件；（A）完整的工程技术经济资料的竣工文件（B）完整的工程质量文件和经签署的工程保修书（C）完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书（D）经签署的工程保修书和完整的监理资料16 建设安全监督机构在检查施工现场时，发现某施工单位在没有竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。该施工单位员工集体宿舍( )。（A）所住员工必须无条件迁出（B）经工程所在地质

8、量监督机构同意，可以继续使用（C）经工程所在地建设安全监督机构同意，可以继续使用（D）经工程所在地建设行政主管部门同意，可以继续使用17 在下列法人或其他组织中，能够成为保证人的是( )。（A）某市建设委员会（B）教育部某所属大学（C）某市人民医院（D）某同有独资企业18 某建设单位与甲公司签订了一份施工合同，约定由甲公司为某工程的施工总承包商。甲公司经过建设单位同意将其中幕墙工程发包给乙公司。为赶进度，乙公司将其中一部分工程又发包给丙公司。对于前述施工合同的效力，下列表述中，正确的是( )。（A）甲和乙的合同有效，乙和丙的合同有效（B）甲和乙的合同有效，乙和丙的合同无效（C）甲和乙的合同无效

9、，乙和丙的合同有效（D）甲和乙的合同无效，乙和丙的合同无效19 根据我国的有关法律规定，下列说法错误的是( )。（A）书证应当提交原件（B）物证必须提供原物（C）提交外文书证，必须附有中文译本（D）提交原件有闲难的，可提交复印件20 某工程总承包合同工程总价款 4000 万元。经建设单位同意，总承包单位将部分专业工程分包，经结算，总承包单位支付人工、材料、设备费用等共计 2500 万元，支付给分包单位工程价款 1000 万元。根据营业税暂行条例规定，总承包单位应纳税营业额是( ) 万元。（A）4000（B） 3000（C） 2500（D）150021 某施工企业于 2009 年 5 月 7 日

10、向钢材厂发函：“我公司欲以 3150 元吨的价格购买 20mm 螺纹钢 50 吨，若有意出售请于 2009 年 5 月 15 日前回复” 。钢材厂于2009 年 5 月 9 日收到该信函，但由于公司放假，公司销售部经理于 2009 年 5 月 10日才知悉信件内容。根据合同法的规定，施工企业发出的函件属于( )。（A）要约，于 2009 年 5 月 7 日生效（B）要约，于 2009 年 5 月 9 日生效（C）要约，于 2009 年 5 月 10 日生效（D）要约邀请，于 2009 年 5 月 9 曰生效22 建设工期不足 1 年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的( )。（A）25%.（

11、B） 30%.（C） 50%.（D）60%.23 在债的消灭依据中，某一具体之债的债权人和债务人合为一体的是( )，（A）抵消（B）提存（C）混同（D）免除24 某制造企业在支付某工人工资时，由于会计的疏忽，误将 1000 元看成 2000 元，多支付了 1000 元，企业管理人员发现后，向这名工人道歉及讨要，这种债的产生原因是下面说法中的( )。（A）不当得利（B）讨债（C）无因管理（D）侵权行为25 安全生产法规定，某现场施工人员发现脚手架有倒塌的危险时，停止作业并撤离现场，这是从业人员所具有的( )。（A）应急处理权（B）拒绝作业权（C）紧急避险权（D）回避求救权26 根据水污染防治法的

12、规定，为了保证水体的水温符合水环境质量标准，防止热污染危害，向水体排放( )时，应当采取相应措施。（A）工业废渣（B）城市垃圾（C）剧毒废液（D）含热废水27 要约人要撤销要约，撤销要约通知应在( )到达对方。（A）对方发出承诺之前（B）要约到达对方之前（C）对方承诺到达要约人之前（D）对方承诺生效之后28 生产安全事故的责任人未依法承担赔偿责任，经人民法院依法采取执行措施后，仍不能对受害人给予足额赔偿的，应当( )赔偿义务。（A）继续履行（B）终止履行（C）中止履行（D）部分履行29 按照我国合同法规定，如果债权人自提存之日起( )内不领取提存物，则提存物扣除提存费用后，归国家所有。（A）1

13、 年（B） 2 年（C） 3 年（D）5 年30 某建设项目，招标文件中规定的开标日期是 2008 年 6 月 6 日上午 9 点整。在2008 年 6 月 6 日上午 9 点整的时候，共收到了投标书 10 份，其中一份标书没有密封；一份标书只有单位的盖章而没有法定代表人的签字；还有一份标书对同类问题表述不一致。2008 年 6 月 6 日上午 11 点，另有一家投标人送来了一份投标书并说明原因，是因为公司的领导出差刚回来，由于签字的原因才送来晚了。下面说法正确的是( ) 。（A）共收到有效标书 9 份（B）共收到有效标书 8 份（C）共收到有效标书 7 份（D）11 点送来的标书是有效标书3

14、1 某建筑安装公司作为营业税的纳税人，其营业税率为( )。（A）利润额的 5%（B）利润额的 6%（C）营业额的 3%（D）营业额的 8%32 各级人民法院院长对本院已经发生法律效力的判决、裁定，发现确有错误，认为需要审的，应当提交( )讨论决定。（A）上级法院院长（B）本院审判委员会（C）首席仲裁员（D）高级法院审判委员会33 下列中是建筑法未禁止的行为是( )。（A）将建筑工程肢解发包（B）由两个以上不同资质等级的单位联合承包（C）分包单位将工程再分包（D）用其他建筑施工企业的名义承揽工程34 下列情形中( ) 不属于免责条款无效的规定。（A）重大过失造成对方财产损失（B）一般过失造成对方

15、人身伤害（C）一般过失造成对方财产损失（D）重大过失造成对方人身伤害35 下列关于和解的效力的表述，不正确的是( )。（A）和解达成的协议不具有强制约束力（B）一方当事人不按照和解协议执行的，另一方当事人可以向法院提起诉讼（C）一方当事人不按照和解协议执行的，另一方当事人可以根据约定申请仲裁（D）遵守协议方不得要求违反协议方就不执行该和解协议承担违约责任36 根据建设工程质量管理条例规定，( )和其他有关部门是建设工程质量监督管理的主体，应当加强对建设工程质量的监督管理。（A）建设单位（B）设计单位（C）勘察单位（D）县级以上人民政府建设行政主管部门37 关于劳动合同与劳务派遣协议的表述中，不

16、正确的是 ( )（A）劳务派遣单位与被派遣劳动者应当订立劳动合同（B）劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立 2 年以上的固定期限劳动合同，按月支付劳动报酬（C）被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位应当按照所在地人民政府规定的最低工资标准，向其按月支付报酬（D）劳务派遣单位派遣劳动者无须与接受以劳务派遣形式用工的单位订立劳务派遣协议38 城乡规划法规定，建设单位未在建设工程竣工验收后( )个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料的，由所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限期补报。（A）2（B） 3（C） 4（D）639 人民法院指定一名律师作为离婚诉讼中丧失行为能力而又无其他法定代理人

17、的一方当事人的代理人属于( )。（A）委托代理（B）法定代理（C）指定代（D）约定代理40 按照建设工程施工合同文本的规定，如果工程质量符合标准规范和设计图纸等要求，验收( ) 后，监理工程师不在验收记录上签字的，视为已经批准，施工单位可继续进行隐（A）8（B） 12（C） 18（D）2441 建筑工程一切险的保险金额按照( )来确定。（A）物质损失（B）第三者责任（C）保险标的（D）保险费率42 甲、乙双方因工程款纠纷引发诉讼，案件经过两级法院审理终结。由于对两审判决结果不服，甲欲向上一级人民法院申请再审。甲提出的下列事实和理由，不能得到法院准许的有( )（A）二审判决书未经甲方签收（B）有

18、新的证据足以推翻原判决（C）二审判决适用法律有明显错误（D）二审法官应当回避的没有回避43 下列不属于建筑工程一切险的除外责任的是( )。（A）由于工人、技术人员的恶意行为而造成的损失（B）因被保险人的严重失职或蓄意破坏而造成的损失（C）由于军事行动、战争或类似事件而造成的损失（D）因设计错误(结构缺陷)而造成的损失44 注册建造师继续教育分为必修课和选修课，在每一个注册有效期内各为( )学时。（A）30（B） 40（C） 50（D）6045 根据我国合同法的规定，合同当事人行使不安抗辩权时有权( )履行合同债务。（A）终止（B）中止（C）终结（D）拒绝46 同专业的甲、乙、丙三家施工单位通过

19、合同约定实行联合承包。该三个施工单位的资质等级依次为施工总承包特级、一级和二级。根据相关法律规定，该联合体应当按照( ) 的资质等级许可范围承揽工程。（A）甲（B）乙（C）丙（D）三家内部约定47 建设单位对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求的，责令限期改正，处( )的罚款。（A）2 万元以上 5 万元以下（B） 5 万元以上 20 万元以下（C） 5 万元以上 50 万元以下（D）20 万元以上 50 万元以下48 根据建设工程质量管理条例的规定，下列不属于违法分包的是( )。（A）建没工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其

20、承包的部分建设工程交由其他单位完成的（B）施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的（C）分包单位将其承包的建设工程再分包的（D）承包单位将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包的49 以下说法中正确的是( )。（A）法律关系主体的变更，必然导致内容的变更（B）法律关系主体的变更，必然导致客体的变更（C）法律关系内容的变更，必然导致主体的变更（D）法律关系内容的变更，必然导致客体的变更50 根据劳动法的规定，用人单位可以解除劳动合同的情况是( )。（A）患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的（B）女职工在孕期、产假、哺乳期内的（C）劳动者患病或

21、者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排工作的（D）患病或者负伤，在规定的医疗期内的51 下列选项中，不符合建设工程安全生产管理条例关于机械设备、施丁机具和配件出租单位安全责任规定的项目是( )。（A）出租的机械设备和施工工具及配件，应当具有生产 (制造)许可证，产品合格证（B）出租单位在签订租赁协议时对出租的机械设备的安全性能负有告知义务（C）禁止出租检测不合格的机械设备（D）禁止出租检测不合格的施工工具及配件52 甲是分包单位从事高空作业的作业人员，则( )。（A）他有权要求施工单位为他办理意外伤害保险（B）如果办理意外伤害保险，则保险费由分包单位支付（C）如果

22、他在工程建设期间患病，则属于意外伤害险的承保范围（D）无权拒绝项目负责人的一切指令53 建设工程文件归档整理中，属于施工文件的是( )。（A）施工承包合同（B）建设工程施工许可证（C）工程图纸变更汜录（D）财产明细表54 根据税收征收管理法的规定，纳税人因有特殊困难，不能按期缴纳税款的，经批准可以延期缴纳税款，但是最长不得超过( )个月。（A）1（B） 2（C） 3（D）455 下列关于未成年工劳动保护的表述，不正确的是( )。（A）用人单位应当对未成年工定期进行健康检查（B）用人单位招收和使用未成年工，须向所在地的县级以上劳动行政部门办理登记（C）不得安排未成年工从事国家规定的第 3 级体力

23、劳动强度的劳动（D）禁止用人单位招用未满 16 周岁的未成年人56 知识产权是指民事主体依法享有的专有权利，以下表述中正确的是( )。（A）知识产权是不具有物质形态的智力成果（B）知识产权在所有国家或地域均有效（C）法律没有规定知识产权的有效期限（D）法律规定的知识产权的有效期限均相同57 在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，除抢修、抢险等特殊情况外，禁止夜间进行生产噪声污染的施工作业。此处的噪声敏感建筑物未包括的是( )。（A）医院、学校（B）饲养场（C）机关、科研单位（D）居民住宅58 仲裁裁决的作出应当依据( )的意见作出。（A）全体仲裁员（B）多数仲裁员（C）首席仲裁员（D）仲裁委员会

24、主任59 以下列出的安全生产法对生产安全事故的责任事故需要查明的事项中未包括的是( )。（A）发生生产安全事故现场管理、报告人的责任，以及有失职、渎职行为人（B）发生生产安全事故单位的责任，以及有失职、渎职行为人（C）对该事项负有审查批准的行政部门的责任，以及有失职、渎职行为人（D）对该事项负有监督职责的行政部门的责任，以及有失职、渎职行为的人60 施工合同履行过程中，合同一方当事人提出变更合同要求。在双方就变更内容协商期间，合同应( ) 履行。（A）中止（B）终止（C）继续（D）对要求变更的部分中止61 需要保全证据的情况有两种，一是证据( )；二是证据在以后难以取得。（A）涉及国家秘密和个

25、人隐私（B）因客观原因不能自行收集（C）可能灭失（D）为案外人所掌握62 人民法院对符合规定的起诉，必须受理；认为不符合起诉条件的，应当在( )日内裁定不予受理，原告对裁定不服的，可以提起上诉。（A）3（B） 5（C） 7（D）1063 某生产经营单位按照安全生产法的有关规定，只配备了兼职安全生产管理人员，则该单位从业人数上限是( )（A）100 人（B） 200 人（C） 300 人（D）500 人64 国家一级建造师执业资格的注册管理机构是( )。（A）省级建设行政主管部门（B）人事部或其授权机构（C）建设行业协会（D）建设部或其授权机构65 建设工程安全生产管理条例规定，不属于监理单位安

26、全生产管理责任和义务的是( )。（A）编制安全技术措施及专项施工方案（B）审查安全技术措施及专项施工方案（C）报告安全生产事故隐患（D）承担建设工程安全生产监理责任66 根据相关法律法规的规定，纳税人因有特殊困难，不能按期缴纳税款的，经省、自治区、直辖市税务局批准，可以延期缴纳税款，但最长不得超过( )个月。（A）1（B） 2（C） 3（D）467 某建设工程项目施工过程中发生不可抗力事件，建筑物受损严重，部分施工机具损毁，施工人员受伤，工期拖延一个月，关于损失承担的说法，正确的是( )。（A）工期不予顺延（B）建筑物受损由施工企业承担（C）施工机具损毁由施工企业自行承担（D）施工人员受伤由建

27、设单位承担68 根据建设工程质量管理条例，建设单位最迟应当在( )之前办理工程质量监督手续。（A）竣工验收（B）签订施工合同（C）进场开工（D）领取施工许可证69 安全生产许可证的有效期为( )年。（A）1（B） 2（C） 3（D）570 建设单位将工程发包给不具有相应资质条件的施工企业，或者违反规定将建筑工程肢解发包的，责令改正，处以( )行政处罚。（A）吊销资质证书（B）罚款（C）停业整顿（D）降低资质等级二、多项选择题共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。71 下列关于著作权

28、主体的说法中，正确的有（ ）。（A）招标文件属于单位作品，著作权完全归单位所有（B）单位作品的作者是单位，而职务作品的作者是个人（C）一般情况下，职务作品的著作权由作者享有（D）职务作品的作者可以许可第三人使用该作品（E）委托作品的著作权属于委托人。72 在实际生活中，委托代理应注意的问题有( )。（A）被代理人应慎重选择代理人（B）要基于法律的直接规定而产生的代理（C）委托授权的范围要明确（D）委托代理的内容要明确（E）委托代理的事项必须合法73 民事法律行为所采用的形式分为( )。（A）民事法律行为（B）特定的法律规定（C）要式民事法律行为（D）社会公共利益（E）不要式民事法律行为74 在

29、下列施工企业的违法行为中，属于违反资质管理规定的包括( )。（A）未按照节能设计进行施工（B）超越本单位资质等级承揽工程（C）将承包的工程转包或者违法承包（D）以欺诈手段取得资质证书承揽工程（E）允许其他单位以单位名义承揽工程75 联合体投标的特点包括( )。（A）联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力（B）由同一专业单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级（C）国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件（D）由两个或者两个以上的投标人组成（E）招标人与中标后的联合体只签订一个承包合同，而不是与各成员单位签订合同76 在民事诉讼中，

30、地域管辖包括( )。（A）一般地域管辖（B）指定管辖（C）移送管辖（D）特殊地域管辖（E）专属管辖77 根据工程建设项目施工招标投标办法的规定，依法必须招标的工程建设项目，应当具备下列( ) 条件才能进行施工招标。（A）初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准（B）招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准（C）有相应资金或者资金来源尚未落实（D）招标人已经依法成立（E）招标所需的设计图纸及技术资料还未完成78 根据建设工程安全生产管理条例的规定，施工单位的( )应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。（A）主要负责人（B）一般从业人员（C）特种设备作业

31、人员（D）项目负责人（E）专职安全生产管理人员79 商标的构成要素包括( )。（A）商标的注册地（B）商标的名称（C）商标的形状（D）商标的图案（E）商标的颜色80 工程建设中应采取的消防安全措施有( )。（A）禁止将危险废物与旅客用同一运输工具载运（B）禁止在具有火灾危险的场所使用明火（C）禁止非法携带易燃易爆危险物品进入公共场所或者乘坐公共交通工具（D）禁止在独立包装的易燃易爆危险品上贴附危险品标签（E）禁止携带火种进入生产，储存易燃易爆危险品的场所81 不可抗力一般包括自然事件和社会事件，以下属于社会事件的有( )。（A）战争（B）暴乱（C）骚乱（D）特定政府行为（E）火山爆发82 联合

32、体各方中标后承担连带责任的情况有( )。（A）逾期提交投标文件（B）接到中标通知书后,联合体放弃中标项目（C）接到中标通知书后,未按期提供投标保证（D）中标的联合体不履行合同（E）联合体就中标的工程提前竣工83 安全生产从业人员享有下列义务( )。（A）拒绝权（B）知情权（C）遵守安全生产规章制度的义务（D）接受安全生产教育培训的义务（E）危险报告义务84 表见代理的表现形式有( )。（A）未予授权的表见代理（B）超越权限的表见代理（C）代理权终止的表见代理（D）善意相对人有理由相信行为人有代理权（E）行为人没有代理权85 甲施工企业承建乙公司综合楼一幢。根据施工合同，乙应于 2012 年 4

33、 月 10 日前支付剩余工程款 50 万元，乙届时未予以支付。甲在索要余款过程中，依次经过以下环节，综合考虑各环节，其中可使诉讼时效中断的情形有( )。（A）2012 年 9 月，甲致函乙要求其给付工程款（B） 2013 年 1 月，乙公司负责人在酒席上向甲施工企业负责人表示宽限 1 年，2008 年年底一定付款（C） 2013 年 12 月，乙公司新任负责人称该债务系前任领导所欠，自己概不负责（D）2014 年 5 月，乙公司承认该债务存在，但其已超过诉讼时效期间而拒绝支付（E）2014 年 3 月，甲向人民法院起诉86 建造师经注册后,有权以建造师的名义( )。（A）担任建设项目施工的项目

34、经理（B）建设项目投资估算的编制（C）工程经济纠纷的鉴定（D）监督施工合同的履行（E）从事其他施工活动的管理工作87 甲施工企业到乙供应商的材料仓库提货时，仓库保管员由于工作疏忽多发了 2t水泥给甲施工企业，乙供应商发现后要求甲施工企业返还。下列表述中，不正确的是( )。（A）甲施工企业没有过错，无须返还（B）产生侵权之债，甲施工企业应当返还（C）产生不当得利之债，甲施工企业应当返还（D）产生无因管理之债，甲施工企业应当返还（E）产生不当得利之债，甲施工企业可以不返还88 自愿原则贯彻于合同活动的全过程，其体现在( )。（A）合同当事人的法律地位一律平等（B）合同中的权利义务对等（C）合同内容

35、由当事人在不违法的情况下自愿约定（D）合同当事人必须就合同余款充分协商，取得一致（E）在合同履行过程中，当事人可以协议补充、协议变更有关内容89 ( )的合同为无效合同。（A）一方以欺诈、胁迫的手段订立（B）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益（C）以合法形式掩盖非法目的（D）损害社会公共利益（E）代理人超越代理权所签订90 根据招标投标法，招标分为( )。（A）协议招标（B）委托招标（C）拍卖招标（D）公开招标（E）邀请招标91 我国法的形式中法律分为基本法律和一般法律，下列选项中属于基本法律的有( )。（A）民法通则（B） 合同法（C） 建筑法（D）仲裁法（E）民事诉讼法92 节约能源法

36、中对固定资产投资的建设项目所作的规定( )。（A）可行性研究报告中应包括合理用能的专题论证（B）设计和建设中应当遵守合理用能标准和节能设计规范（C）达不到合理用能标准和节能设计规范要求的项目不得审批建设（D）项目建成后，达不到合理用能标准和节能设计规范要求的，不予验收（E）项目投产，使用中，达不到合理用能标准和节能设计规范要求的，停止运行、使用，并限期改正93 下列承担民事责任的方式中，只能适用于违约责任的有( )。（A）停止侵害（B）修理、重作（C）支付违约金（D）恢复名誉（E）赔偿损失94 根据民事诉讼法的规定，下列符合起诉需具备条件的有( )。（A）原告可以是与本案无关的公民、法人或其他

37、组织（B）有明确的被告人（C）有具体的诉讼请求、事实和理由（D）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖（E）须在诉讼时效期间内起诉95 根据安全生产法，安全生产的监督方式包括( )。（A）工会民主监督（B）社会舆论监督（C）政府行政监督（D）公众举报监督（E）社区报告监督96 在实际生活中，委托代理应注意的问题有( )。（A）被代理人应慎重选择代理人（B）要基于法律的直接规定而产生的代理（C）委托授权的范围要明确（D）委托代理的内容要明确（E）委托代理的事项必须合法97 关于劳动合同中试用期的约定，错误的是（ ）。（A）劳动合同期限 3 个月以下，试用期不得超：过 1 个月（B）劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过 3 个月