[工程类试卷]注册建造师一级（建设工程法规及相关知识）模拟试卷65及答案与解析.doc

1、注册建造师一级（建设工程法规及相关知识）模拟试卷 65 及答案与解析一、单项选择题共 70 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 以下关于建造师的说法中，正确的是( )。（A）未经注册，即使取得建造师执业资格，也不得从事建设工程施工项目的管理工作（B）国家鼓励和提倡注册建造师“一师多岗”（C）建造师的执业范围不受限制（D）具有一定的外语水平是建造师执业的基本条件之一2 建造师经( ) 后，方有资格以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理。（A）考核（B）评比（C）注册（D）挂靠3 工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图纸，该合同法律关系的客体是( )

2、。（A）物（B）财（C）行为（D）智力成果4 中华人民共和国建筑法规定，从事建筑活动的( )，应当依法取得相应的执业资格证书，并在执业资格证书许可的范围内从事建筑活动。（A）专业技术人员（B）监理工程师（C）建设管理人员（D）建筑施工人员5 建设单位领取了施工许可证，但因故不能按期开工，应当向发证机关申请延期，延期( ) 。（A）以两次为限，每次不超过 3 个月（B）以一次为限，最长不超过 3 个月（C）以两次为限，每次不超过 1 个月（D）以一次为限，最长不超过 1 个月6 中华人民共和国建筑法规定，按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关

3、报告情况。因故不能按期开工超过( ) 个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。（A）1（B） 3（C） 6（D）127 某建设项目的施工单项合同估算价为 1000 万元人民币，在施工中需要采用专有技术，该施工项目( ) 方式发包。（A）应该采用公开招标（B）应该采用邀请招标（C）应该采用议标（D）可以采用直接委托8 某建设项目的投票人在现场考察后以书面形式提出质疑问题，招标人离开标时间还剩 10 天才做出了书面解答。鉴于解答时间短于招标投标法规定的时间，且书面解答与招标文件规定内容不一致，对该问题应以( )。（A）招标文件为准，开标时间后延（B）招标文件为准，开标时间不变（C）书面解答为准，开

4、标时间后延（D）书面解答为准，开标时间不变9 某招标项目在中标通知书发出后，招标人提出降价要求。对该降价要求，按照招标投标法的规定，中标人( )招标人的要求。（A）应当接受（B）可以接受（C）应当拒绝（D）可以拒绝10 某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人( )。（A）可以采用直接委托方式发包（B）可以自行招标，但应当备案（C）可以自行招标，无须备案（D）必须委托中介机构代理招标11 下列各项，属于安全生产责任制主要内容的有( )。 从事建筑活动主体的负责人责任制 从事建筑活动主体职能机构或职能处室负责人及工作人员的安全责任制 安全生产政策制定者的安全责任制 岗位人员的安全

5、生产责任制 政府行政人员工程安全生产检查责任制（A）（B） （C） （D）12 建设工程安全生产管理条例规定，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，( )。（A）由总承包单位承担主要责任（B）由分包单位承担主要责任（C）由总承包单位和分包单位共同承担主要责任（D）由分包单位承担责任，总承包单位不承担责任13 建造师的执业范围包括( )。（A）可从事所有建造活动（B）担任建设工程项目施工的项目经理（C）从事其他执业范围外施工活动的管理工作（D）须经过注册才可以从事任何专业的施工项目经理14 建设工程质量管理条例规定，建设工程发包电位不得迫使承包方以( )

6、。（A）低于市场的价格竞标，不得任意压缩合理工期（B）低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期（C）低于预算的价格竞标，不得降低工程质量（D）低于标底的价格竞标，不得降低工程质量15 建设工程质量管理条例规定，建设工程质量保修书中应当明确建设工程的( )等。（A）保修义务、保修责任和免责条件（B）保修内容、保修期限和保修方法（C）保修责任、保修条件和保修标准（D）保修范围、保修期限和保修责任16 根据安全生产法的规定，下列叙述中，( )不是对生产经营单位安全培训的要求。（A）未经安全生产教育和培训合格的从业人员，经安全生产管理部门特批后，方可以上岗作业（B）生产经营单位的主要负责人和安全生产管

7、理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力（C）矿山、建筑施工单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职（D）生产经营单位使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性17 根据建设工程勘察设计管理条例，可以直接发包的工程建设勘察、设计项目有( ) 。（A）一般的项目（B）采用特定的专有技术的项目（C）小型项目（D）私人投资的项目18 按照标准是否具有强制力，标准可以分为( )。（A）企业标准和行业标准（B）推荐性标准和委托性标准（C）推荐性标准和强制性标准（D）国家标准和地方标准19 以下关于建设项目环境影响评价的

8、分类管理，说法正确的是( )。（A）可能造成重大环境影响的，应当编制环境影响报告书，对产生的环境影响进行专项评价（B）可能造成中等环境影响的，应当编制环境影响报告书，对产生的环境影响进行综合分析（C）可能造成轻度环境影响的，应当编制环境影响报告表，对产生的环境影响进行分析（D）对环境影响很小的，可以不填写环境影响登记表20 根据建设工程质量管理条例，符合工程监理单位质量责任和义务的规定的是( )。（A）工程监理单位可依法转让工程监理业务（B）工程监理单位代表建设单位对施工质量实施监理（C）工程监理单位代表政府部门对施工质量实施监理（D）工程监理单位不得与被监理工程的施工承包单位有非正常的联系2

9、1 环境保护法的基本原则是( )。（A）污染者付费、预防为主、防治结合的原则（B）环境保护公民责任的原则（C）开发者养护、污染者治理的原则（D）奖励综合利用的原则22 审批部门应当自收到环境影响登记表之日起( )内作出审批决定并书面通知建设单位。（A）15 天（B） 30 天（C） 45 天（D）60 大23 关于消防设计图纸的审核，下列说法正确的是( )。（A）由设计单位将消防设计图纸报送公安消防机构审核（B）由建设单位将消防设计图纸报送公安消防机构审核（C）由施工单位将消防设计图纸报送监理单位审核（D）由监理单位将消防设计图纸报送工程建设主管部门审核24 机关、团体、企业、事业单位应当履行

10、的消防安全职责不包括( )。（A）实行防火安全责任制，确定本单位和所属各部门、岗位的消防安全责任人（B）保障疏散通道、安全出口畅通，并设置符合国家规定的消防安全疏散标志（C）按照国家有关规定配置消防设施和器材、设置消防安全标志（D）不在有仓库的建筑物内设置员工集体宿舍25 建设单位甲将某工程承包给建筑企业乙建造，丙为该工程监理公司，建筑企业乙为该工程投保了建筑工程一切险，则下列说法正确的是( )。（A）甲、乙、丙都是建筑工程一切险的被保险人（B）甲、乙是建筑工程一切险的被保险人，丙不是（C）乙是建筑工程一切险的被保险人，甲、丙都不是（D）以上选项均不正确26 以下关于评标委员会的说法中，不正确

11、的是( )。（A）评标委员会由招标人依法组建（B）招标人的代表可成为评标委员会的成员（C）招标人对评标委员会专家的选择应限于直辖市以上人民政府有关部门提供的专家名册确定的人员（D）评标委员会专家的名单在中标结果确定前应保密27 某甲委托某乙去采购劣质钢材用于工程建设，则对于这种代理行为，说法正确的是( ) 。（A）该委托代理行为合法（B）该代理行为的后果应由被代理人承担（C）该代理行为的后果应由代理人承担（D）该代理行为的后果应由代邵人与被代理人共同承担连带责任28 甲、乙、丙三家承包单位，甲的资质等级最高，乙次之，丙最低。当二家单位实行联合共同承包时，应按( )单位的业务许可范围承揽工程。（

12、A）甲（B）乙（C）丙（D）中间级别资质29 以下属于用人单位可以随时解除劳动合同的是( )。（A）劳动者在试用期间被证明符合录用条件的（B）劳动者严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的（C）劳动者被依法追究民事责任的（D）劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的30 必须采用书面形式签订的合同，当事人如果没有按书面形式签订，则处理方式包括( ) 。（A）如果其中一方已经履行主要义务的，该合同有效（B）如果其中一方已经履行主要义务且对方接受的，该合同有效（C）如果其中一方已经履行主要义务的，不管对方是否接受，该合同都有效（D）如果任何一方都没有履行主要义务，该合

13、同不成立，也不能采取补救措施31 关于附条件的合同，以下说法不正确的是( )。（A）当事人对合同的效力可以约定附条件（B）当事人对合同的效力不可以约定附条件（C）当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就的，视为条件已成就（D）当事人为自己的利益不正当地促成条件成就的，视为条件不成就32 下列关于撤销权说法正确的是( )。（A）撤销权的行使须撤销权人以债务人名义为之（B）撤销权人行使撤销权必须向法院提出诉讼（C）撤销权人行使撤销权不能向法院提出诉讼（D）撤销权人行使撤销权既可向法院提出诉讼，也可直接行使33 B 向 A 借款一万元并签订了借款合同，C 为保证人，但合同中未约定保证方式。当 B 未按

14、时偿还借款时，下列说法正确的是( )。（A）A 可要求 B 或 C 偿还借款（B） A 只能要求 B 偿还借款（C） A 只能要求 C 偿还借款（D）A 只能在 B 无力偿还时，要求 C 偿还借款34 某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由( )。（A）保险公司承担全部损失（B）保险公司承担除外责任以外的全部损失（C）业主自行承担全部拥失（D）业主和保险公司协商分担损失35 某计算机公司总经理口头答应某建筑公司以每台 6000 元的价格购买 30 台 A 型计算机的要求，但数天后又以当时没有签订合同

15、书为由拒绝履行口头承诺。以上事实应认定为( ) 。（A）未采取要约承诺方式，不构成合同，但应负侵权责任（B）未签订书面买卖合同，不构成合同，但应负侵权责任（C）未签订书面买卖合同，不构成合同，但应负缔约过失责任（D）构成有效合同，应负违约责任36 接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力，则撤回承诺的通知应当在( )到达要约人。（A）要约到达受要约人之前（B）承诺通知到达要约人之前（C）承诺通知发出之前（D）承诺通知到达要约人之后37 某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定( )。（A）施工合同

16、成立，但小生效（B）施工合同成立，且已生效（C）施工合同不成立，不生效（D）施工合同不成立，但有效38 建筑工程合同如果无效，一般应采取( )。（A）返还财产（B）赔偿损失（C）作价补偿（D）追缴财产，收归国有39 某承诺文件超过要约规定时间 1 天到达要约人，按照邮寄文件收函邮局戳记标明的时间，受要约人是在要求的时间内投邮，由于邮局错递而延误了到达时间。对此情况，该承诺文件应( )。（A）因迟到而自然无效（B）必须经要约人发出接受通知后才有效（C）必须经要约人发出拒绝通知后才无效（D）因非受要约人原因的迟到，要约人必须接受该承诺40 某物资采购合同履行过程中，由于供应方交付的货物存在严重质量

17、缺陷，采购方拒付货款，其行为依据的是合同法中规定的( )。（A）双方享有的同时履行抗辩权（B）后履行方享有的抗辩权（C）先履行方享有的不安抗辩权（D）后履行方享有的不安抗辩权41 接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力，则撤回承诺的通知应当在( )到达要约人。（A）要约到达受要约人之前（B）承诺通知到达要约人之前（C）承诺通知发出之前（D）承诺通知到达要约人之后42 合同生效后，当事人发现部分工程的费用负担约定不明确，首先应当( )确定费用负担的责任。（A）按交易习惯（B）依据合同的相关条款（C）签订补充协议（D）按履行义务一方承担的原则43 执行政府定价的合同，当事人一方逾期提取货物，

18、遇到政府上调价格时，应当按( )执行。（A）原价格（B）新价格（C）市场价格（D）原价和新价的平均价格44 某供货合同履行时发现部分货物的价款在合同内约定不明确，双方通过协商又未能达成一致，此时，该部分货物的价款应按( )的市场价履行。（A）订立合同时订立地（B）订立合同时履行地（C）履行合同时订立地（D）履行合同时履行地45 施工合同示范文本中规定，如果发包人不按合同的约定支付工程进度款，承包人发出催付通知和停工通知后仍不能获得工程款，可在停工通知发出 7 天后停止施正。该条款依据的是合同法中关于( )的规定。（A）撤销权（B）不安抗辩权（C）后履行方抗辩权（D）同时履行抗辩权46 经发包人

19、同意后，承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成。该条款所依据的法律基础是合同法中有关( )的规定。（A）债权转让（B）债务承担（C）由第三人向债权人履行债务（D）债务人向第三人履行债务47 依据合同法，下列有关承担违约责仟的说法中，错误的是( )。（A）赔偿损失是承担违约责任的主要形式（B）违约金和定金不能同时选用（C）违约金是承担违约责任的必备形式（D）违约金和赔偿损失不能同时使用48 依据合同法关于违约责任的规定，下列说法中不正确的是( )。（A）约定违约金低于造成的损失时，应当相应增加违约金（B）约定违约金高于造成的损失时，应当相应减少违约金（C）处置违约行为后果时，违约金与定金不能

20、同时使用（D）第三方违约行为造成对方的损失应由当事人赔偿49 甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同( )。（A）有效，但应由采购员向乙公司支付货款（B）有效，由甲施工企业向乙公司支付货款（C）无效，由采购员向乙公司支付货款（D）无效，甲施工企业退货，乙公司的损失由采购员承担50 在施工合同的履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付，则施工企业可以主张( )，然后要求对方赔偿损失。（A）撤销合同，无须通知对方（B）撤销合同，但应当通知对方（C）解除合同，无须通知对方（D）解除合同，但应当

21、通知对方51 某施工合同约定由施工单位负责采购材料，合同履行过程中，由于材料供应商违约而没有按期供货，导致施工没有按期完成。此时应当由( )违约责任。（A）建设单位直接向材料供应商追究（B）建设单位向施工单位追究责任，施工单位向材料供应商追究（C）建设单位向施工单位追究责任，施工单位向项目经理追究（D）建设单位不追究施工单位的责任，施工单位应向材料供应商追究52 一个合同被法院确认为可撤销合同。甲、乙双方约定的违约金为 4 万元，合同履行阶段双方各受到了 2 万元的经济损失。法院判定双方都有过错，但甲方是主要过错方，应承担 75%的过错责任。则损失的承担应为( )。（A）各自承担自己的损失（B

22、）甲方赔偿乙方 1 万元损失（C）甲方赔偿乙方 2 万元损失（D）甲方赔偿乙方 4 万元损失53 原告甲房地产开发公司起诉被告正大建筑公司，在法院开庭前，关于证据保全的说法正确的有( ) 。（A）证据保全只能依当事人申清进行，人民法院不得依职权作出（B）人民法院可以主动采取证据保全措施（C）当事人申请保全证据的应当提供相应的担保（D）当事人在举证期限内随时可以申请保全证据54 某建设工程物资采购合同，采购方向供货方交付定金 4 万元。由于供货方违约，按合同约定计算的违约金为 10 万元，则采购方有权要求供货方支付( )承担违约责任。（A）4 万元（B） 8 万元（C） 10 万元（D）14 万

23、元55 担保方式中的保证，实际运用过程中应理解为( )。（A）债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务（B）债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务（C）保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务（D）保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务56 依据担保法，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是( )。（A）保证（B）抵押（C）质押（D）定金57 仲裁和诉讼都是解决纠纷的方式，与诉讼相比，仲裁具有( )特点。（A）当事人对仲裁庭的组成有权选定；诉讼中审判庭人员是由法院指定的（B）仲裁必须有合同纠纷当事人的仲裁协议；而

24、诉讼则要有关于诉讼的起诉书（C）在仲裁协议中，当事人可不选择仲裁委员会；在合同中，关于解决争议方式中可以选择诉讼方式及诉讼管辖法院（D）仲裁裁决的效力低于诉讼判决58 由于发生工程质量纠纷，原告甲房地产开发公司起诉被告乙建筑公司，在开庭审理案件时，被告乙建筑公司对工程质量鉴定结论提出异议，要求重新鉴定，法院审查后认为这是有缺陷的鉴定结论。面对这种情况，可通过( )方法解决。（A）重新质证（B）重新审理（C）延期审理（D）法院中止诉讼59 采用仲裁方式解决合同纠纷的原则是( )。（A）任何一方当事人都可以到对方不同意的仲裁机构申请仲裁（B）仲裁机构作出的裁定应充分尊重一方当事人上级主管部门的意见

25、（C）合同纠纷当事人各自选择的仲裁员均应代表当事人的利益（D）尽管任何一方对裁定不满意，但不能以同一原因再要求法院重新审理60 下列各项，不属于诉讼外调解特征的是( )。（A）当事人的行为无诉讼上的意义（B）主持者可以是人民调解委员会、行政机关、仲裁机关、双方当事人所信赖的个人（C）除仲裁机构制作的调解书对当事人有约束力外，其他机构或个人主持下达成调解协议而形成的调解书，均无约束力，当事人反悔的，可向人民法院起诉（D）发生在诉讼过程中61 当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定，提出证据证明存在下列( ) 情形之一的，人民法院应予准许。（A）鉴定程序或者鉴定人员具备相关

26、的鉴定资格的（B）鉴定程序合法（C）鉴定结论明显依据不足的（D）经过质证认定可以作为证据使用的其他情形62 民事诉讼法第一百一十三条规定：“人民法院应当在立案之日起 5 日内将起诉状副本发送被告，被告在收到之日起( )日内提出答辩状。被告提出答辩状的，人民法院应当在收到之日起 5 日内将答辩状副本发送原告。被告不提出答辩状的，不影响人民法院审理。”（A）3（B） 5（C） 10（D）1563 根据民事诉讼法第一百四十七条的规定，当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起 15 日内向上一级人民法院提起上诉；不服地方人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起( )日内向上一级人

27、民法院提起上诉。（A）3（B） 5（C） 10（D）1564 根据民事诉讼法第二百一十九条的规定，申请执行的期限，双方或有一方当事人是公民的为 1 年，双方是法人或者其他组织的为( )个月。该期限从法律文书规定履行期间的最后一日起计算，法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算。（A）3（B） 4（C） 5（D）665 按照诉讼的地域管辖规定，建设工程合同纠纷应由( )的人民法院管辖。（A）工程所在地（B）被告住所地（C）原告住所地（D）合同签字地66 如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为( )。（A）仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议（B）仲

28、裁条款有效，由人民法院解决争议（C）仲裁条款无效，由人民法院解决争议（D）仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式67 侵害人排除由其行为引起的妨碍他人权利正常行使和利益实现的客观状态，是属于承担民事责任的方式的( )。（A）停止侵害（B）排除妨碍（C）消除危险（D）恢复原状68 管制是对罪犯不予关押，但限制其一定自由，由公安机关执行和群众监督改造的刑罚方法。管制具有一定的期限，管制的期限为 3 个月以上( )年以下，数罪并罚时不得超过 3 年。管制的刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押 1 日抵折刑期 2 日。（A）1（B） 2（C） 3（D）469 行贿罪，是指为谋取不正当利益

29、，给予国家工作人员以财物的行为。对犯行贿罪的，处( ) 以下有期徒刑或者拘役；因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处 5 年以上 10 年以下有期徒刑；情节特别严重的，处 10 年以上有期徒刑或者无期徒刑，可以并处没收财产。行贿人在被追诉前主动交代行贿行为的，可以减轻处罚或者免除处罚。（A）3 年（B） 5 年（C） 10 年（D）15 年70 中标人将中标项目转让给他人的，将中标项目肢解后分别转让给他人的，违反本法规定将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的，或者分包人再次分包的，转让、分包无效，处转让、分包项目金额( )的罚款：有违法所得的，并处没收违法所得

30、；可以责令停业整顿；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照。（A）5% 以上 10%以下（B） 5以上 10以下（C） 10以上 20以下（D）5以上 20以下二、多项选择题共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。71 工程建设法律关系是由( )的要素组成。（A）主体（B）权利（C）客体（D）内容（E）任务72 法人是指具有( ) ，依法享有民事权利和承担民事义务的组织。（A）权利（B）承担义务（C）自然人（D）民事权利能力（E）民事行为能力73 下列选项中，属于法律关系变更的是

31、( )。（A）买卖关系中，卖方收款后将标的物交付于买方（B）买卖关系中，买卖双方改换了标的物（C）买卖关系中，卖方发生变更（D）买卖关系中，买方根据卖方的请求延缓了其交货的期限（E）买卖关系中，买方付于卖方的标的物款项74 代理人在代理活动中应注意的问题有( )。（A）代理人应在代理权限范围内进行代理活动（B）代理人应亲自进行代理活动（C）代理人应认真履行职责（D）委托授权的范围要明确（E）不得滥用代理权75 代理有( ) 三种形式。（A）委托代理（B）委托代理人（C）法定代理（D）法定代理人（E）指定代理76 诉讼时效的种类包括( )。（A）普通诉讼时效（B）短期诉讼时效（C）特殊诉讼时效（

32、D）权利的最长保护期限（E）中期诉讼时效77 永泰进出口贸易公司的办公楼建设项目已于 2007 年 7 月 1 日领取施工许可证。根据建筑法关于施工许可的有关规定，下列说法不正确的有( )。（A）该项目应在 2007 年 8 月 1 日前开工（B）该项目应在 2007 午 9 月 1 日前开工（C）该项目应在 2007 年 10 月 1 日前开工（D）若因故未能按期开工，永泰公司应向发证机关申请延期（E）永泰进出口贸易公司申请延期，则每次延期可达半年78 在一次招标投标活动中，确定了某项目为某施工单位为中标人，则下列的表述中不正确的是( ) 。（A）不必将中标结果通知未中标人，但须退还未中标人

33、的投标保证金（B）同时将中标结果通知未中标人，但无须退还未中标人的投标保证金（C）不必将中标结果通知未中标人，且无须退还未中标人的投标保证金（D）同时将中标结果通知未中标人，且须退还未中标人的投标保证金（E）同时将中标结果通知未中标人，且可退还部分未中标人的投标保证金79 甲、乙、丙、丁四家施工单位签订共同投标协议组或联合体，以一个投标人的身份投标。关于此联合体说法不正确的是( )。（A）联合体内部的共同投标协议与招标人无关，不必交予招标人（B）联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任（C）联合体任何成员均有权以对债务分担比例有约定为由拒绝履行全部债务（D）联合体成员之一清偿全部债务后，联合体

34、不能免除履行义务（E）联合体某方就中标项目向招标人承担责任有效80 某高中要建 2 幢宿舍楼，决定采取招标的形式，共有 4 家建筑公司参与投标，投标人的( ) 行为，中标无效，处中标项目金额 5%10%的罚款。（A）A 公司以 B 公司的名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的（B） A 公司以向招标人行贿的手段谋取中标的（C）在评标委员会依法推荐的 4 家中标候选建筑公司以外确定的 S 公司为中标人的（D）在所有投标被评标委员会否决后自行确定 H 公司为中标人的（E）通过向评标委员会成员行贿的手段谋取中标的81 对于达到一定规模且危险性较大的基坑支护与降水分部工程施工，须严格按施工程序进行

35、，那么下列的说法中不正确的有( )。（A）施工方案应经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施（B）应用专职安全生产管理人员进行现场监督（C）施工方案应经施工单位项目经理、总监理工程签字后实施（D）施工方案中应附具安全验算结果（E）施工单位在施工组织设计中选择偏安全技术措施即可82 安全生产制度的“ 三同时 ”是指建设项目的安全设施与主体工程同时进行的项目，“三同时”具体是指( ) 。（A）同时设计（B）同时投资（C）同时施工（D）同时投入使用（E）同时评价83 工程建设标准根据内容不同，可分为( )。（A）建设定额（B）设计标准（C）技术标准（D）经济范围（E）施工及验收标准84 下列的选

36、项中( ) 符合工程建设标准强制性条文规定的对工程建设强制性标准监督检查的内容。（A）对建设单位、设计单位、施工单位和监理单位是否组织有关工程技术人员对工程建设强制性标准的学习和考核进行监督检查（B）对本行行政区域内的建设工程项目，根据各建设工程项目实施的不同阶段，分别对其规划、勘察、设计、施工和验收等阶段监督检查（C）对建设工程项目采用的建筑材料和设备，必须按强制性标准的规定进行进场验收，以符合合同约定和设计要求（D）在建设工程项目的整个建设过程中，严格执行工程建设强制性标准，确保工程项目的安全和质量，施工单位作为责任主体，负责对工程建设各个环节的综合管理工作（E）对建设工程项目采用的建筑材

37、料和设备，可以按规定进行验收85 依据节约能源法建设部于 2005 年 11 月 10 日发布了民用建筑节能管理规定，此规定所称的民用建筑是指( )。（A）房屋建筑（B）楼房建筑（C）居住建筑（D）公共建筑（E）个人所有建筑86 建筑工程一切险的被保险人可以包括( )。（A）企业（B）业主（C）总承包商（D）业主聘用的监理工程师（E）分包商87 当承诺对要约的内容作出实质性变更时，下面的说法错误的是( )。（A）该承诺效力不确定（B）如果要约人及时表示反对，则承诺无效（C）如果要约明示承诺不得对要约的内容作出任何变更，则承诺无效（D）该承诺无效（E）该承诺有效88 限制民事行为能力人订立的合同

38、在( )情况下是有效的。（A）经过法定代理人追认（B）纯获利益的合同，如赠与合同（C）与其职业、能力、学历相适应而订立的合同（D）与其年龄、智力、精神健康状况相适应而订立的合同（E）还应当注意相对人依法行使催告权和撤销权的规定89 合同当事人按照合同约定全面履行自己的义务，包括履行义务的( )或者报酬以及履行的方式、地点、期限等。（A）主体（B）条款（C）标的（D）质量（E）数量90 有关当事人约定由债务人向第三人履行债务的，下列的说法中正确的有( )。（A）债务人向第三人履行债务的，以债权人和债务人的约定为前提（B）债务人未向第三人履行债务的，应向第三人承担违约责任（C）债务人向第三人履行债

39、务所增加的费用，应当由债权人负担（D）债权人与债务人之间的法律关系没有变更（E）第三人向债务人履行债务，必须征得债权人的同意91 法律之所以规定免责条款无效的原因有( )。（A）造成对方人身伤害的，因故意或者重大过失造成对方财产损失的，行为具有一定的社会危害性和法律的谴责性（B）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益（C）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益（D）造成对方人身伤害的，因故意或者重大过失造成对方财产损失的，这两种行为都可能构成侵权行为责任，如果当事人约定这种侵权行为可以免责就等于以合同的方式剥夺了当事人合同以外的合法权利（E）不具备合同要件，没有法律约束力的92 债权转让

40、的法律规定包括( )。（A）债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第二人（B）债权人转让权利的，应当通知债务人（C）债权人转让权利的，受让人取得与债权有关的从权利，但该从权利专属于债权人自身的除外（D）债务人接到债权转让通知后，债务人对让与人的抗辩，可以向受让入主张（E）债务人接到债权转让通知后，债权人对让与人的抗辩，可以向债务人主张93 采取过错责任原则是下列处理方法中的( )。（A）缔约过失（B）无效合同（C）违约责任（D）可撤销合同（E）可变更合同94 保证合同应包括的内容有( )。（A）债务人履行债务的期限（B）保证担保的范围（C）保证的时间（D）双方认为需要约定的其他事项（E）保证方式95 起诉必须符合的条件包括( )。